[点击进入2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库]
可能很多人都在寻求"2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库",卢梭曾经说过,浪费时间是一桩大罪过。这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 既然如此,学习好似一片沃土,只要辛勤耕耘,定会有累累的硕果;如若懒于劳作,当别人跳起丰收之舞时,你已是后悔莫及了。既然如此,我们就废话少说,那开始我们好好看题吧!最后的祝福:经历了汗水洗礼,才更懂得收获的喜悦,加油!
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于执行申请期间的说法,正确的是()。
A.申请执行的期间为6个月
B.法律文书规定分期履行的,自最后一次履行期间的最后一日起算
C.法律文书未规定履行期间的,从法律文书作出之日起计算
D.自法律文书规定的履行期间的最后一日起算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:申请执行的期间为两年。从法律文书规定履行期间的最后一日起算;法律文书规定分期履行的,从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的,从法律文书生效日起计算。
第1题:诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是,从权利被侵害之日起超过()年的,人民法院不予保护。
A.5
B.10
C.20
D.30
正确答案:查看最佳答案
参考解析:从权利被侵害之日起超过20年的,人民法院不予保护。这就是说,权利人不知道或不能知道权利已被侵害,自权利被侵害之日起经过20年的,其权利也失去法律的强制性保护。
第2题:行政处分的方式是()。
A.没收非法财产
B.吊销营业执照
C.行政拘留
D.记过.撤职.开除等
正确答案:查看最佳答案
参考解析:行政处分是指国家机关.企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构成犯罪,依据法律.法规所规定的权限而给予的一种惩戒。行政处分种类有:警告.记过.记大过.降级.撤职.开除。
第3题:根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定,限额以下的小型工程是指工程投资额在()万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程。
A.10
B.15
C.20
D.30
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建筑工程施工许可管理办法》规定,工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。
第4题:关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法,正确的是()。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,降低或吊销资质
B.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用
C.建筑业企业申请资质升级.资质增项,在申请之日起半年内,未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的,资质许可机关不予批准其申请
D.缺陷责任期结束,由承包人原因造成的缺陷,可免除对工程的维修和损失赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
第5题:某施工单位在参与投标过程中,与几家投标单位私底下联系并约定互相报价以获取中标,严重损害了建设单位的利益,给建设单位造成重大损失,则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任种类属于()。
A.工程重大事故罪
B.重大责任事故罪
C.串通投标罪
D.玩忽职守罪
正确答案:查看最佳答案
参考解析:是串通投标罪,因为投标人相互协商投标。
第6题:下列关于建设用地使用权的表述,正确的是()。
A.建设用地使用权只能存在国家所有的土地上
B.建设用地使用权既能存在国家所有的土地上,也可以存在于集体所有的土地上
C.建设用地使用权自公证时设立
D.建设用地使用权是无期限物权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A对,B错,建设用地使用权是因建造建筑物.构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上,不包括集体所有的农村土地。C错,设立建设用地使用权的,应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。D错,建设用地使用期限由当事人约定,但不得超过建设用地使用权的剩余期限。
第7题:关于实施工程建设强制性标准的说法,正确的是()。
A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文
B.工程建设中采用新技术.新工艺.新材料且没有国家技术标准的,可不受强制性标准的限制
C.工程建设地方标准中,对直接涉及环境保护和公共利益的条文,经国务院见着行政主管部门确定后,可作为强制性条文
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的,可不受强制性标准的限制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量.安全.卫生及环境保护等方面的工程建设强制性条文。所以A错误。建设工程勘察.设计文件中规定采用的新技术.新材料,可能影响建设工程质量和安全,又没有国家技术标准的,应当由国家认可的检测机构进行试验.论证,出具检测报告,并经国务院有关主管部门或者省.自治区.直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后,方可使用。所以B错误。工程建设中采用国际标准或者国外标准,现行强制性标准未作规定的,建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。所以D错误。
第8题:关于仲裁协议的说法,正确的是()。
A.仲裁协议是合同的附属协议,合同无效则仲裁协议无效
B.当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁,不可直接提起诉讼
C.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中约定事项和未约定事项进行裁决
D.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:仲裁协议合法有效,即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后,一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁,而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。
第9题:关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法,正确的是()
A.超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为并降低资质等级
B.将承包的工程转包的,责令改正并没收违法所得
C.未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处以罚款;有违法所得的,予以没收
D.允许他人以本企业名义承揽工程的,没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的主要法律责任。选项A是可以处以降低资质等级;选项B正确表述应当为,有违法所得,予以没收;选项D应当是情节严重的情况下,才给予吊销资质证书的处罚。
第10题:下列关于工程建设地方标准的表述中,错误的是()。
A.在公布国家标准或者行业标准之后,该项地方标准即行废止
B.未经备案的工程建设地方标准,不得在建设活动中使用
C.地方标准中不存在强制性条文
D.地方标准的复审周期一般不超过5年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《标准化法》规定,工程建设地方标准中,对直接涉及人民生命财产安全.人体健康.环境保护和公共利益的条文,经国务院建设行政主管部门确定后,可作为强制性条文。因此,地方标准中也存在强制性条文,C选项错误。
第11题:某必须招标的建设项目,共有三家单位投标,三家都未按招标文件要求提交投标保证金,则关于对投标的处理是否需要重新发包,下列说法中正确的是()。
A.评标委员会可以否决全部投标,招标人应当重新招标
B.评价委员会可以否决全部投标,招标人可以直接发包
C.评价委员会必须否决全部投标,招标人应当重新招标
D.评价委员会必须否决全部投标,招标人可以直接发包
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的,招标人应当依法重新招标。故选A。
第12题:张某与某施工单位签订了一份3年期劳动合同,合同中约定的生效时间为2013年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力,合同约定了试用期,则试用期最长截止至()。
A.2013年4月10日
B.2013年6月10日
C.2013年9月10日
D.2014年3月10日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:劳动合同可以约定试用期,劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月。故选项C正确。
第13题:在承揽合同中,承揽人应承担违约责任的情形是()。
A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理,立即停止工作并通知定作人,因等待答复,未能如期完成工作
B.承揽人发现定作人提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料
C.因不可抗力造成标的物损毁
D.因定作人未按照制度报酬,承揽人拒绝支付工作成果
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承揽人不得擅自更换定作人提供的材料,不得更换不需要修理的零部件。
第14题:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,下列选项中属于施工单位资质不良行为的是()。
A.以他人名义投标
B.允许他人以本单位名义承揽工程
C.违法向他人分包工程
D.转让安全生产许可证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑市场施工单位不良行为记录认定标准共分为5大类,AC选项属于承揽业务不良行为,D选项属于工程安全不良行为。本题选项中只有B选项属于资质不良行为。
第15题:2013年3月1日,张某下班回家路过某建筑施工工地时,不幸被掉下的石灰粉包砸中,弄伤双眼,共花去医疗费8000余元。张某可依()原因请求施工单位赔偿。
A.违约责任
B.不当得利
C.侵权行为
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:侵权,是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。《侵权责任法》规定,建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害,所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。
第16题:引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。
A.合同
B.扶养
C.不当得利
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。合同之债,是债发生最主要.最普遍的依据;当事人之间因产生了合同法律关系,也就产生了权利义务关系,便设立了债的关系。
第17题:根据《建设工程安全生产管理条例》,施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故,负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。
A.分包单位
B.总承包单位
C.建设单位
D.现场安全责任人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定,施工单位发生生产安全事故,应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时.如实地向负责安全生产监督管理的部门.建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的,还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程,由总承包单位负责上报事故。P244
第18题:根据法律.行政法规的规定,不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是()。
A.施工企业的总经理
B.施工项目的负责人
C.施工企业的技术负责人
D.施工企业的董事
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人.项目负责人.专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。选项D,企业的董事不属于施5-单位的主要负责人和安全生产管理人员。
第19题:关于共同承包的表述中,不正确的是()。
A.共同承包各方应签订联合承包协议,明确约定各方的权利.义务以及相互合作等条款
B.联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同
C.不同资质等级的单位不得实行联合共同承包
D.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是共同承包。大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。《建筑法》规定,两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。《招标投标法》规定,联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定,共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。共同承包各方应签订联合承包协议,明确约定各方的权利.义务以及相互合作.违约责任承担等条款。
第20题:债是按照合同约定或依照法律规定,在当事人之间产生的特定的()。
A.经济关系
B.权利义务关系
C.物权关系
D.合同关系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:债是按照合同约定或依照法律规定,在当事人之间产生的特定的权利义务关系。
第21题:某建筑工程,业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后,在合同约定保险期限内发生地震,造成部分建筑物损坏,业主向保险公司提出索赔。则应由()。
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程一切险。自工程动工或用于保险的材料.设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书为止。移交后,遇到不可预料的损失由业主自行承担。
第22题:在某实行工程总承包的建设工程的施工中,总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的分包单位,在施工过程中分包单位不接受总承包单位的质量管理,造成分包工程存在很大的质量缺陷,承担主要责任的应该是()。
A.分包单位
B.建设单位
C.总承包单位
D.总承包单位与分包单位承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例>进一步规定,分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。总承包单位依法对施工现场的安全生产负总责,这就要求分包单位必须服从总承包单位的安全生产管理。在许多工地上,往往有若干分包单位同时在施工,如果缺乏统一的组织管理,很容易发生安全事故。因此,分包单位要服从总承包单位对施工现场的安全生产规章制度.岗位操作要求等安全生产管理。否则,一旦发生施工安全生产事故,分包单位要承担主要责任。
第23题:根据《行政诉讼法》,下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。
A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的
B.国防.外交等国家行为
C.行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍的约束力的决定.命令
D.行政机关对行政机关人员的奖惩.任免等决定
正确答案:查看最佳答案
第24题:关于施工合同解除的说法,正确的是()。
A.合同约定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除
B.承包人将承包的工程转包,发包人可以解除
C.发包人未按约定支付工程价款,承包人可以解除
D.承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:(1)发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)巳经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包.违法分包的。
第25题:公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定,施工单位应当建立施工现场消防组织,制定灭火和应急疏散预案,并至少()组织一次演练。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定,施工单位应当建立施工现场消防组织,制定灭火和应急疏散预案,并至少每半年组织一次演练。
第26题:某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款,并办理了抵押登记。该抵押权设立的时间为()之日。
A.抵押合同签字.盖章
B.房产行政主管部门登记
C.到公证部门办理公证
D.贷款合同生效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不动产抵押物权,自登记时起生效。
第27题:没有法定或者约定义务,为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。
A.合同
B.侵权
C.不当得利
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。没有法律上的特定义务,没有收到他人的委托,自觉为他人服务或提供服务,建立的是无因管理之债。
第28题:施工合同履行过程中场中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是()。
A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误
C.施工企业的设备损坏,导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在合同履行过程中,()如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由,违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。
第29题:用于电力线路上的电气设备是()
A.金具
B.集箱
C.断路器
D.叶栅
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查内容:《中华人民共和国电力法》变压器.电容器.电抗器.断路器.隔离开关.避雷器.互感器.熔断器等,属于电力线路上的电气设备。3.临时用电施工组织设计的主要内容不包括()。A.确定电源电线的位置及线路走向B.绘制施工机械平面布置图C.制定电气防火措施D.进行负荷计算答案:B解析:临时用电施工组织设计的主要内容应包括:现场勘察;确定电源进线;变电所.配电室.总配电箱.分配电箱等位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器容量.导线截面积和电器的类型.规格;绘制电气平面图.立面图和系统图;制定安全用电技术措施和电气防火措施。
第30题:关于仲裁的说法,正确的是()。
A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的,法院对当事人的纠纷应当予以受理
B.对于仲裁协议有效的仲裁案件,法院仍具有管辖权
C.只要一方当事人申请仲裁,仲裁委员会都应当予以受理
D.仲裁裁决作出后,当事人就同一纠纷向法院起诉的,法院应当予以受理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:有关总包分包的责任承担标书,不正确的是()。
A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
D.总承包单位和分包单位就分包工程依照分包合同的约定对建设单位承担独立的责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》规定,建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
第32题:关于缺陷责任期的说法,正确的是()。
A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月
B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算
C.某工程2018年6月5日完成建设工程竣工验收备案,该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月5日
D.由于发包人原因无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,自动进入缺陷责任期
正确答案:查看最佳答案
第33题:按照《标准化法》的规定,()是正确的。
A.国家标准就是强制性标准
B.行业标准.地方标准一律为推荐性标准
C.保障人体健康.人身财产安全的标准,可以制定强制性标准
D.国家标准应当免费向社会公开标准文本
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:行政机关未提出书面答复.提交当初作出具体行政行为的证据,行政复议机关可以作出()的决定。
A.责令其提交
B.维持该具体行政行为
C.撤销该具体行政行为
D.驳回复议申请
正确答案:查看最佳答案
参考解析:被申请人不按照法律规定提出书面答复,提交当初作出具体行政行为的证据.依据和其他材料的,视为该具体行政行为没有证据.依据,决定撤销该具体行政行为。
第35题:建设工程发生质量事故,有关单位应当在规定的时限内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。规定的时限为()。
A.6小时
B.12小时
C.24小时
D.48小时
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程发生质量事故,有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。故选项C正确。
第36题:建设用地使用权自()时设立。
A.土地交付
B.转让
C.登记
D.支付出让金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设用地使用权自登记时设立
第37题:建设单位申领施工许可证时所提交的施工图纸及技术资料应当满足()。
A.施工需要并按规定通过审查
B.施工需要并通过监理单位审查
C.该开发公司的要求
D.施工单位的要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑工程施工许可管理办法》规定,建设单位申请领取施工许可证,应当有满足施工需要的施工图纸及技术资料,施工图设计文件已按规定进行了审查。
第38题:关于承接工程业务的说法,正确的是()。
A.企业承揽分包工程,应当取得相应建筑业企业资质
B.不具有相应资质等级的施工企业,可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求
C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议,属于允许他人以本企业名义承揽工程
D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。P53
第39题:关于代理的说法,正确的是().
A.经被代理人同意的转代理,代理人不再承担责任
B.同一代理事项有数位代理人的,应当推选牵头人
C.作为委托人的法人.非法人组织终止的,委托代理终止
D.表见代理是有权代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A错误,代理人对第三人的选任/指示承担责任;B错误,数人为同一代理事项的代理人的,应共同行使代理权;D错误,实质是无权代理。
第40题:根据《工伤保险条例》,职工因工致残,应当保留劳动关系,退出工作岗位的伤残等级范围是()伤残。
A.九级至十级
B.七级至八级
C.五级至六级
D.一级至四级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动者因工致残被鉴定为1级至4级伤残的,即丧失劳动能力的,保留劳动关系,退出工作岗位,用人单位不得终止劳动合同。
第41题:注册建造师的注册有效期满需继续执业的,应当在注册有效期届满()日前,按照规定申请延续注册D
A.15
B.30
C.45
D.60
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是延续注册。注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证,由注册建造师本人保管.使用。注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的,应当在注册有效期届满30日前,按照规定申请延续注册。
第42题:根据《民事诉讼法》,下列证据中,属于书证的是()。
A.录音录像材料
B.建筑材料样品
C.工程质量鉴定报告
D.施工合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:人民法院2月1日作出第一审民事裁决,判决书2月5日送达原告,2月10日送达被告,当事人双方均未提出上诉,该判决书生效之日是2月()日
A.1
B.26
C.5
D.10
正确答案:查看最佳答案
参考解析:如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉,一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的,提起上诉的时间为15天。
第44题:建设工程施工合同约定,施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同,此约定属于合同的()
A.附条件解除
B.附期限解除
C.附期限终止
D.附条件终止
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同,此约定属于合同的附条件解除
第45题:建设单位组织竣工验收,对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具()报告。
A.竣工验收合格
B.建筑节能合格
C.建筑节能达标
D.能耗验收合格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设单位组织竣工验收,应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具竣工验收合格报告。P291
第46题:禁止投标人低于成本竞价,其中“成本”是指()
A.直接费
B.项目施工成本
C.企业个别成本
D.社会平均成本
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人不得以低于成本的报价竞争,这里的“成本”应指投标人的个别成本。
第47题:根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》,谢列情形中,造成建设工程质量缺陷,发包人应当承担过错责任的是()。
A.未申领施工许可证
B.延迟提供设计文件
C.拖欠工程款
D.直接指定分包人分包专业工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位指定分包的工程应片得总包的同意
第48题:根据《绿色施工导则》,建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()
A.20%
B.40%
C.50%
D.30%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:加强建筑垃圾的回收再利用,力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%。P183
第49题:·某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工,施工完毕后,因觉得模板运回来费用很高,建筑公司就擅自将该批模板处理了,后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司,则建筑公司处理该批模板的行为()。
A.无效
B.有效
C.效力特定
D.失效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是效力待定合同。无处分权的人处分他人财产,经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的,该合同有效。因为租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司,建筑公司属于签订合同后取得处分权,该合同有效。P123。
第50题:根据《担保法》的规定,下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中,正确的是()。
A.抵押物必须是债务人的财产,质押物可以是第三人的财产
B.抵押物必须是第三人的财产,质押物可以是债务人的财产
C.担保期间,抵押物必须转移给债权人,质押物不需转移给债权人
D.担保期间,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。首先是对象不同,其次是方式不同,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人。
第51题:关于担保的说法,正确的是()。
A.担保是用益物权的一种
B.担保的目的是保障特定债权实现
C.担保合同是主合同
D.反但保不适用《担保法》的规定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是担保与担保合同的规定,选项A,用益物权包括土地承包经营权,建设用地使用权,宅基地使用权和地役权。选项C,担保合同是主合同的从合同,参见教材P29-30
第52题:根据《民事诉讼法》,下列案件纠纷均适用专属管辖的有()。
A.建设施工合同.房屋买卖.土地所有权
B.货物运输.港口作业.土地所有权
C.房屋买卖.土地使用权转让.租赁合同
D.房屋买卖.土地所有权.借款合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:专属管辖,是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。专属管辖是排他性管辖,排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。专属管辖与一般地域管辖和特殊地域管辖的关系是:凡法律规定为专属管辖的诉讼,均适用专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件,其中因不动产纠纷提起的诉论,由不动产所在地人民法院管辖,如房屋买卖纠纷.土地使用权转让纠纷等。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法)的解释》中规定,建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的,以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的,以不动产实际所在地为不动产所在地。
第53题:以下关于仲裁员组成的表述,正确的是()。
A.仲裁庭可以由3名仲裁员或1名仲裁员组成,南3名仲裁员组成的设首席仲裁员
B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的,不设首席仲裁员
C.仲裁庭由2名仲裁员组成,当事人双方各选定1名
D.仲裁庭由当事人各方选定2名仲裁员组成
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《仲裁法》第31条规定,当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员,第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。
第54题:项目经理部行为的法律后果由()承担。
A.企业法人
B.项目经理
C.企业法定代表人
D.项目经理部与企业法人分担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:项目经理部不具有法人资格,不能独立承担民事责任,项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表,其在行使职权时产生的法律后果应当由企业法人承担。
第55题:甲公司根据乙公司的选择,向丙公司购买了1台大型设备,出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后,发现不能正常运行,关于该合同的说法,正确的是()。
A.甲应当对乙承担违约责任
B.若乙破产,该大型设备属于乙的破产财产
C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔
D.租赁期满,乙取得该设备的所有权
正确答案:查看最佳答案
第56题:某建筑设计单位未按照建筑工程质量.安全标准进行设计的,受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中,不属于行政处罚的是()。
A.处10万元以上30万元以下的罚款
B.责令停业整顿
C.降低资质等级
D.构成犯罪的,依法追究刑事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:常见的行政处罚为警告.罚款.没收违法所得.取消投标资格.责令停止施工.责令停业整顿.降低资质等级.吊销资质证书等。依法追究刑事责任不属于行政处罚的范畴。故选项D正确。
第57题:·订立合同的两个公司合并,使其之间既存的债权债务归于消灭,该种事实是债权债务()。
A.抵消
B.提存
C.混同
D.免除
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是合同的终止。债权和债务同归于一人时,合同终止。这属于债权债务的混同。P126。
第58题:工程监理单位在对施工方案审查时,审查的重点是()。
A.安全生产投入是否充足
B.是否符合工程建设强制性标准
C.施工现场人员的安全生产管理能力
D.安全技术措施是否得到落实
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定,工程监理单位要对审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查,重点审查是否符合工程建设强制性标准。故选项B正确。
第59题:甲.乙因合同纠纷申请仲裁。甲.乙各选定一名仲裁员,首席仲裁员由甲.乙共同选定。仲裁庭合议时产生两种不同意见,仲裁庭应当()作出裁决。
A.按首席仲裁员的意见
B.提请仲裁委员会主任
C.提请仲裁委员会
D.按多数仲裁员的意见
正确答案:查看最佳答案
参考解析:独任仲裁庭审理的案件由独任仲裁员作出仲裁裁决,合议仲裁庭审理的案件由三名仲裁员集体作出仲裁裁决。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出,少数仲裁员的不同意见可以记人笔录。仲裁庭无法形成多数意见时,按照首席仲裁员的意见作出。所以当仲裁庭产生两种不同的意见时,裁决应当首先按多数仲裁员的意见作出。
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:有关评标委员会的规定,说法正确的有()。
A.评标委员会的成员人数为5人以上单数
B.评标委员会成员中,技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3
C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密
D.评标委员会成员不得私下接触投标人,不得收受投标人给予的财物或者其他好处
E.评标委员会由招标代理机构负责组建
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《招标投标法》规定,评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施,保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预.影响评标的过程和结果。依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
第61题:安全生产中从业人员的权利包括()。
A.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素.防范措施和事故应急措施
B.对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评.检举.控告
C.获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品
D.接受安全生产教育培训
E.发现事故隐患立即向本单位负责人报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工作业人员应当享有的安全生产权利包括:(1)批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权;(2)施工安全防护用品的获得权;(3)施工安全生产的知情权和建议权;(4)紧急避险权(5)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(6)请求民事赔偿权;(7)依靠公会维权和被派遣劳动者的权利。A项属于施工安全生产的知情权和建议权,B属于批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权;C属于施工安全防护用品的获得权。DE属于施工作业人员的安全生产义务。
第62题:关于定金和定金合同的说法中,正确的有()。
A.定金合同于一方当事人交付定金时生效
B.定金数额如超过主合同标的额的20%,定金合同不成立
C.定金数额如超过主合同标的额20%的部分,超过部分不产生定金效力
D.定金数额不能超过主合同标的额的30%。
E.定金合同是实践性合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金合同是实践性合同,交付定金时生效。定金数额不得超过主合同标的额的20%,超过部分不生效。
第63题:在施工合同纠纷的诉讼中,能作为证据的有()。
A.法律规定
B.当事人的陈述
C.施工企业偷录的谈判录音
D.工程设计图纸
E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:B当事人的陈述是证据的种类;C施工企业偷录的谈判录音属于视听资料,D工程设计图纸属于书证;E工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告属于鉴定意见。P312
第64题:施工企业乙经建设单位甲同意,将部分非主体工程分包给施工企业丙,丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格,甲欲索赔。关于责任承担的说法,正确的有()。
A.甲有权要求乙承担民事责任
B.甲有权要求丙承担民事责任
C.甲无权要求丙承担民事责任
D.乙应当项甲承担民事责任,并无权向丙追偿
E.丙向乙承担民事责任后,有权向丁追偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题综合考核总.分包的连带责任以及法分包的责任承担。乙与丙之间属于合法分包行为,故乙和丙对甲承担连带责任,所以选项AB正确,D错。丙与丁之间属于再分包的违法行为,对因违法分包的工程不符合规定质量标准造成的损失,丙与丁承担连带赔偿责任,故选项E正确。
第65题:行政诉讼的程序不包括()。
A.第一审程序
B.第二审程序
C.审判监督程序
D.行政复议程序
正确答案:查看最佳答案
第66题:关于劳动合同订立的说法,正确的有()。
A.试用期包含在劳动合同期限内
B.固定期限劳动合同不能超过10年
C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
E.建立全日制劳动关系,应当订立书面劳动合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A试用期包含在劳动合同期限内,正确;B固定期限劳动合同可以是1年,2年,也可以是5年,10年,甚至更长时间,所以B错误;C社会保险是必备条款,商业保险是选择条款,C错误;D用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系,D错误;E建立劳动关系,应当订立书面劳动合同,E正确。P129-132
第67题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物,通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况,则()。
A.转让行为无效
B.转让所得价款应当由抵押权人所有
C.转让所得价款可以向第三人提存
D.转让所得价款只能提前清偿债务
E.转让行为有效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:抵押期间,抵押人转让已经办理登记的抵押物,应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况,否则,该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款,应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。P33
第68题:下列投标人投标的情形中,评标委员会应当否决的有()。
A.联合体未提交共同投标协议
B.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价
C.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字
D.投标人主动提出了对投标文件的澄清.修改
E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应
正确答案:查看最佳答案
第69题:建设项目中防治污染的设施,必须与主体工程同时()。
A.立项
B.竣工
C.设计
D.施工
E.投产使用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核点为环境保护设施的“三同时”制度。建设项目的环境噪声.废气.废水.固体废物等污染防治设施都必须与主体工程同时设计.同时施工.同时投产使用。
第70题:建设法律关系主体,主要是指参加或管理.监督建设活动,受建设工程法律规范调整,在法律上享有权利.承担义务的()。
A.自然
B.法人
C.协会
D.政党
E.其他组织
正确答案:查看最佳答案
参考解析:民事法律关系主体是指参加民事活动,受民事法律规范调整,在法律上享有权利.承担义务的自然人.法人和其他组织。
第71题:关于无效合同的说法,正确的有()
A.无效合同不具有违法性
B.无效合同具有违法性
C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力
D.无效合同自订立之时就不具有法律效力
E.无效合同可能会损害社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是无效合同。无效合同是指合同虽然已经成立,但因合同内容或者形式违反了法律,行政法规的强制性规定和社会公共利益,因而不能产生法律约束力,不受法律保护的合同。无效合同的特征是:具有违法性;具有不可履行性,自订立之时就不具有法律效力。
第72题:关于劳务派遣的说法,正确的有()。
A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位
B.经营劳务派遣业务应当申请行政许可,办理公司登记
C.除岗前培训费以外,劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用
D.劳务派遣用工只能在临时性.辅****或替代性的工作岗位上实施
E.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:工程质量不良行为认定标准包括()。
A.违法挪用列人建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的
B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的
C.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的
D.未对建筑材料.建筑构配件.设备和商品混凝土进行检测的
E.未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是工程质量不良行为认定标准。工程质量不良行为认定标准:(1)在施工中偷工减料的,使用不合格建筑材料.建筑构配件和设备的,或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的;(2)未按照节能设计进行施工的;(3)未对建筑材料.建筑构配件.设备和商品混凝土进行检测,或未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的;(4)工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的,或质量保修的内容.期限违反规定的;(5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。
第74题:下列有关招标投标签订合同的说明,正确的有()。
A.应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同
B.招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议
C.招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件.投标文件的实质性内容做出修改
D.如果招标文件要求中标人提交履约担保,招标人应向中标人提供工程款支付担保
E.中标人不与招标人订立合同的,应取消其中标资格,但投标保证金应予以退还
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据我国《招标投标法》的规定,招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30天内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议,A.B正确,C项错误。招标文件要求中标人提交履约担保的,招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保,D项正确。中标人不与招标人订立合同的,投标保证金不予以退还,并取消其中标资格,E项错误。
第75题:行政强制执行包括()。
A.限制公民人身自由
B.加处罚款或者滞纳金
C.划拨存款.汇款
D.依法处理查封.扣押的场所
E.排除妨碍.恢复原状
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是行政强制执行的种类。行政强制执行包括:加处罚款或者滞纳金;划拨存款.汇款;拍卖或者依法处理查封.扣押的场所.设施或者财物;排除妨碍.恢复原状;代履行;其他强制执行方式
第76题:下列关于联合体承包工程的表述中,正确的有()。
A.联合体只能按成员中资质等级低的单位的业务许可范围承包工程
B.联合体各方对承包合同的履行承担连带责任
C.如果出现赔偿责任,建设单位只能向联合体索赔
D.联合体承包工程不利于规避承包风险
E.联合体成员组成非法人联合体以承包工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:联合体各成员就承包合同的履行对建设单位承担法定的连带责任,如果出现赔偿责任,建设单位有权向其任何一方请求赔德;被请求方不得拒绝。此外,联合体承包有利于成员之间的优势互补,能有效规避承包风险。因此本题的C.D选项错误,A.B.E为正确选项。
第77题:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但()除外。
A.抢修作业
B.抢险作业
C.因特殊需要必须连续作业的
D.监理单位同意的
E.因生产工艺上要求必须连续作业的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。
第78题:在建设工程施工合同中,承担违约责任的种类有()。
A.滞纳金
B.继续履行
C.罚款
D.采取补救措施
E.赔偿精神损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年最新版山西省太原二级建造师考试题型绝密题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同当事人违反合同义务,承担违约责任的种类主要有:继续履行.采取措施.采取补救措施.停止违约行为.赔偿损失.支付违约金或定金等。
第79题:劳动合同履行过程中,劳动者不需事先告知用人单位,可以立即与用人单位解除劳动合同的情形是()。
A.用人单位违章指挥,强令冒险作业危机劳动者人身安全
B.在试用期内
C.用人单位濒临破产
D.用人单位未依法缴纳社会保险费
E.用人单位以暴力.威胁手段强迫劳动者
正确答案:查看最佳答案