2024版西藏自治区监理工程师电子题库

每个人都不得不面对考试， 在面对"2024版西藏自治区监理工程师电子题库"时，罗曼·罗兰曾经说过，只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 既然如此，学习是学习者态度的函数，而不是复习遍数的函数。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来找答案吧！最后的祝福:手机铃响,那是问候;手机唱歌,那是祝福;手机震动,那一定是我握住了你的手。考试考成功!我的朋友。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列表式中，需要由工程监理单位法定代表人签字，并加盖工程监理单位公章的是()。

A.总监理工程师任命书

B.工程开工报审表

C.单位工程竣工验收报审表

D.工程暂停令

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:只有“总监理工程师任命书”需要由工程监理单位法定代表人签字，并加盖工程监理单位公章。

第1题:根据《建设工程监理规范》，对施工单位提出的工程变更，以下不符合规范要求的是()。

A.总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见

B.必要时项目监理机构应组织设计.施工等单位召开修改方案的专题会议

C.总监理工程师组织专业监理工程师对变更费用及工期影响作出评估

D.总监理工程师组织建设单位.施工单位等共同协商确定变更费用及工期变化，会签工程变更单

正确答案:查看最佳答案

第2题:总监理工程师签发《工程复工令》的前一道程序是()。

A.总监理工程师签署《工程复工报审表》

B.建设单位批准总监理工程师签署审查意见的《工程复工报审表》

C.建设单位同意

D.专业监理工程师签署《工程复工报审表》

正确答案:查看最佳答案

第3题:某工程合同总额900万元，工程预付款为合同总额的10%，主要材料及构件占合同总额的60%，则工程预付款的起扣点为()万元。

A.90

B.250

C.540

D.750

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的工程，区别不同情况实行()。

A.核准制或登记备案制

B.公示制或登记备案制

C.听证制或公示制

D.听证制或核准制

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《建设工程监理规范》，下列表式中，不需要总监理工程师加盖执业印章但需要建设单位盖章的是()。

A.施工组织设计报审表

B.专项施工方案报审表

C.工程开工报审表

D.工程复工报审表

正确答案:查看最佳答案

第6题:项目监理机构应组织监理人员在()对施工图设计文件进行审查或对专业和分部工程施工图深化设计文件进行审查，形成书面图纸审查记录。

A.第一次工地会议

B.设计交底前

C.专项例会前

D.施工前

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:某土方填筑工程施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准，则以下正确的是()。

A.应予以延长合同工期6天

B.应予以延长合同工期9天

C.应予以延长合同工期15天

D.应予以延长合同工期21天

正确答案:查看最佳答案

第8题:综合资质标准属于工程监理企业资质等级标准的内容，下列对其表述有误的是()。

A.工程监理企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有5年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称

B.工程监理企业具有5个以上工程类别的专业甲级工程监理资质

C.工程监理企业的注册监理工程师不少于60人，注册造价工程师不少于5人

D.工程监理企业具有必要的工程试验检测设备

正确答案:查看最佳答案

第9题:ProjectControlling模式一般适用于()的建设工程。

A.能划分为若干相对独立的子项目的大中型

B.业主长期有投资活动

C.大型和特大型

D.建设周期长

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:下列有关监理规划的内容中，()应当最先规划确定。

A.监理总目标

B.项目监理组织

C.投资、进度、质量控制

D.信息管理

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于专业工程特点说法正确的是()。

A.更多地涉及施工中各个环节及中间产品的监督检查与验收

B.监理工作流程是结合工程相应专业制定的具有可操作性和可实施性的流程图

C.需要编制监理实施细则的3-程专业特点，而不是简单的工程概述

D.开工审核工作流程

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间()日前提出。

A.3

B.5

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:4)资格预审文件、招标文件的质疑。潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出;对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。

第13题:工程监理基本表式应用说明的基本要求说法错误的是()。

A.应依照合同文件、法律法规及标准等规定的程序和时限签发、报送、回复各类表

B.由施工单位提供附件的，应在附件首页加盖公章

C.项目监理机构用章的样章应在建设单位和施工单位备案

D.应按有关规定，采用碳素墨水、蓝黑墨水书写或黑色碳索印墨打印各类表，不得使用易褪色的书写材料

正确答案:查看最佳答案

第14题:工程监理企业组织形式中，有限责任公司的注册资本说法错误的有()。

A.投资公司可以在五年内缴足

B.不得低于法定的注册资本最低限额

C.公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的20%

D.一个自然人或法人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币三万元

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《建设工程安全生产管理条例》，属于建设单位安全责任的是()。

A.定期进行专项安全检査

B.现场监督施工机械安装过程

C.配备专职安全生产管理人员

D.编制工程概算时确定安全施工措施所需费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:总监理工程师对外应向()负责。

A.业主

B.监理单位

C.项目

D.承包单位

正确答案:查看最佳答案

第17题:下列工作制度中，属于项目监理机构内部工作制度的是()。

A.工程材料检验制度

B.施工备忘录签发制度

C.工程款核查审批制度

D.监理教育培训制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/A00198822B2F35E2D4D949183F687B42.png}}

第18题:()是指项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。

A.巡视

B.平行检验

C.旁站

D.见证取样

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据《标准监理招标文件》,总监理工程师授权下属人员履行职责的，应事先将人员的姓名、授权范围书面通知()。

A.招标人

B.投标人

C.委托人和承包人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⑵监理人为履行合同发出的一切函件均应盖有监理人单位章或由监理人授权的项目机构章，并由监理人的总监理工程师签字确认。按照专用合同条款约定，总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人和承包人。

第20题:下列选项中，属于建设工程监理的是()。

A.建设单位自行管理

B.工程总承包单位对分包单位的监督管理

C.监理单位对施工单位的管理

D.政府主管部门的监督管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程监理不同于政府主管部门的监督管理。建设单位自行管理、工程总承包单位或施工总承包单位对分包单位的监督管理都不是工程监理。

第21题:建设工程初步设计是根据()的要求进行具体实施方案的设计。

A.可行性研究报告

B.项目建议书

C.使用功能

D.批准的投资额

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:项目建议书的主要作用是()。

A.进行项目进度安排

B.论证项目产品方案

C.比选项目建设地点

D.推荐拟建项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(一)编报项目建议书项目建议书是拟建项目单位向政府投资主管部门提出的要求建设某一工程项目的建议文件，是对工程项目建设的轮廓设想。项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目，论述其建设的必要性、建设条件的可行性和获利的可能性，供政府投资主管部门选择并确定是否进行下一步工作。第二章工程建设程序及组织实施模式第一节工程建设程序

第23题:下列控制任务中，不属于建设工程质量控制任务的是()。

A.审查施工方案和方法

B.进行工程计量

C.检查工程材料和设备

D.进行工程检查和验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质量控制任务为完成施工阶段质量控制任务，项目监理机构需要做好以下工作:协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场；审查确认施工总包单位及分包单位资格；检查工程材料、构配件、设备质量；检查施工机械和机具质量；审查施工组织设计和施工方案；检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境；控制施工工艺过程质量；验收分部分项工程和隐蔽工程；处置工程质量问题、质量缺陷；协助处理工程质量事故；审核工程竣工图，组织工程预验收；参加工程竣工验收等造价控制任务项目监理机构在建设工程施工阶段造价控制的主要任务是通过工程计量、工程付款控制、工程变更费用控制、预防并处理好费用索赔、挖掘降低工程造价潜力等使工程实际费用支出不超过计划投资

第24题:依据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业的企业负责人和技术负责人应当具备的条件是()。

A.具有15年以上从事工程建设工作的经历，企业技术负责人暂无监理工程师注册证书

B.具有10年以上从事工程建设工作的经历，企业技术负责人应当取得监理工程师注册证书

C.具有8年以上从事工程建设工作的经历，企业技术负责人应当取得监理工程师注册证书

D.具有15年以上从事工程建设工作的经历，企业技术负责人应当取得监理工程师注册证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:关于建设工程风险管理的说法正确的是()。

A.风险管理是项目管理知识体系的重要组成部分

B.组合项目管理是指将若干项目或项目群与其他工作组合在一起进行有效管理

C.组合项目中的项目或项目群之间没必要相互关联或直接相关

D.由多个项目组成的通信卫星系统是一个典型的项目群实例

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金，数额不得超过招标项目估算价的2%。

第27题:项目最终决策文件是()。

A.项目建议书

B.批准的项目建议书

C.可行性研究报告

D.批准的可行性研究报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:以下关于平行检验，正确的是()。

A.未经平行检验不得进行工程预验收

B.平行检验是指项目监理机构对施工单位自检结论的核验

C.平行检验人员应根据施工单位自检情况填写检验结论

D.平行检验方面的文件资料应单独整理.归档

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，以下关于委托人意见或要求，正确的是()。

A.委托人对承包人的要求，应在通知承包人的同时通知监理人

B.委托人对承包人的要求，应通知承包人，由承包人通知监理人

C.委托人对承包人的要求，应通知监理人，由监理人向包人发出相应指令

D.由委托人根据情况自行决定通知对象

正确答案:查看最佳答案

第30题:建设工程监理的服务对象是()。

A.施工单位

B.监理工程师

C.建设单位

D.建设工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:发包人向承包人计算误期损害赔偿费，累计赔偿额一般不超过合同总额的()。

A.3%至5%

B.3%至7%

C.5%至10%

D.10%至15%

正确答案:查看最佳答案

第32题:对建设工程档案编制质量的要求不包括()。

A.工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符

B.工程文件应字迹清楚、图样清晰，签字盖章手续完备

C.所有竣工图均应加盖施工单位和监理单位的图章

D.工程档案资料的缩微制品，必须按国家缩微标准制作

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《装配式建筑工程监理规程》要求，项目监理机构对生产厂提出的生产变更，涉及修改工程设计文件的生产变更，由()通知设计单位修改工程设计文件。

A.设计单位

B.生产厂

C.建设单位

D.施工总承包单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:监理月报由项目总监理工程师组织编写，由()签认，报送建设单位和本监理单位。

A.总监理工程师

B.专业工程监理工程师

C.承包单位项目经理

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第35题:工程质量评估报告应在()提交给建设单位。

A.竣工预验收前

B.竣工预验收后

C.竣工验收后

D.竣工验收备案后

正确答案:查看最佳答案

第36题:对于工期长.技术复杂.实施过程中可能会发生各种不可预见因素较多的建设工程，发包方宜采用()合同。

A.纯单价

B.固定总价

C.估算工程量单价

D.可调总价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:监理工程师在紧急情况下，未能向业主事先报告而发布了复工令，事后书面报告的时间界限为()。

A.10小时

B.24小时

C.一周

D.14天

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于项目法人责任制和项目法人的说法，正确的是()。

A.项目法人对项目建设实施承担责任，对项目生产经营不承担责任

B.项目法人责任制的核心内容是项目法人承担投资风险

C.项目法人须在申报项目可行性研究报告前正式成立

D.新上项目在项目建议书被批准后成立项目法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:一、项目法人责任制为了建立投资约束机制，规范建设单位行为，对于经营性政府投资工程需实行项目法人责任制，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值增值，实行全过程负责。项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人承担投资风险，项目法人要对工程项目的建设及建成后的生产经营实行一条龙管理和全面负责。㈠项目法人的设立新上项目在项目建议书被批准后，应由项目的投资方派代表组成项目法人筹备组，具体负责项目法人的筹建工作。有关单位在申报项目可行性研究报告时，须同时提出项目法人的组建方案，否则，其可行性研究报告将不予审批。在项目可行性研究报告被批准后，应正式成立项目法人。按有关规定确保资本金按时到位，并及时办理公司设立登记。项目公司可以是有限责任公司(包括国有独资公司)也可以是股份有限公司。第一章建设工程监理制度第二节建设工程监理相关制度

第39题:某工程因设计缺陷导致停工等待变更的图纸，则暂停施工期间由()负责妥善保护工程并提供安全保障。

A.发包人

B.设计人

C.监理人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:注册监理工程师在执业过程中应该遵守的职业道德准则是()。

A.不收受施工单位的任何礼金、有价证券等

B.不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章

C.在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动

D.保管和使用本人的注册证书和执业印章

正确答案:查看最佳答案

第41题:《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，还应经()审批。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.监理单位技术负责人

D.建设单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第42题:对于采用投资补助.转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批()。

A.项目建议书

B.可行性研究报告

C.资金申请报告

D.初步设计和概算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:对监理规划的编制应把握工程项目运行脉搏的要求是指()。

A.监理规划的内容构成应当力求统一

B.监理规划的内容应当具有可操作性

C.监理规划的内容应随工程进展不断地补充完善

D.监理规划的编制应充分考虑其时效性

正确答案:查看最佳答案

第44题:要求监理单位具有较强的合同管理与组织协调能力，是因为()。

A.采用施工总分包模式时，建设单位委托一家监理单位提供监理服务

B.采用施工总分包模式时，建设单位分阶段分别委托监理单位提供监理服务

C.采用平行承发包模式时，建设单位委托多家监理单位提供监理服务

D.采用平行承发包模式时，建设单位委托一家工程监理单位提供监理服务

正确答案:查看最佳答案

第45题:工程监理单位与所监理工程的()有隶属关系时，不得承担该工程的监理业务。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.勘察单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:在下列关于投机风险的表述中，正确的是()。

A.发生的概率较小

B.发生的概率较大

C.重复出现的概率较小

D.重复出现的概率较大

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《招标投标法实施条例》以及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列必须招标的项目是()。

A.使用国际组织或者外国政府资金的建设项目

B.单项合同估算额190万元的项目

C.施工单位自建自用的办公楼

D.需要采用不可替代的专利或者专有技术的工程建设项目

正确答案:查看最佳答案

第48题:(在开展工程监理的过程中，当建设单位与承建单位发生利益冲突时，监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益。这表明建设工程监理具有()。

A.公平性

B.自主性

C.独立性

D.公正性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:根据《建设工程监理规范》，工程监理单位在审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备在相关部门的备案情况，必要时应协助()

A.设计单位组织专家复审

B.相关部门组织专家论证

C.建设单位组织专家评审

D.使用单位整理备案资料

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:监理工程师在设计阶段进度控制的主要任务包括()。

A.根据建设工程总工期要求，协助业主确定合理的设计工期要求

B.根据设计的阶段性输出，由“粗”到“细”地制订建设工程总进度计划

C.按合同要求及时.准确.完整地提供设计所需要的基础资料和数据

D.与外部有关部门协调相关事宜，保障设计工作顺利进行

E.审查施工进度计划.做好各项动态控制工作

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，专业监理工程师需要履行的基本职责有()

A.组织编写监理月报

B.参与编制监理实施细则

C.参与验收分部工程

D.组织编写监理日志

E.参与审核分包单位资格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第53题:根据《建设工程质量管理条例》，关于工程竣工验收备案和质量事故报告的说法中，正确的有()。

A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起30日内，将建设工程竣工验收报告和相关文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案

B.对重大质量事故，事故发生地的建设行政主管部门和其他有关部门应当按照事故类别和等级向当地人民政府和上级建设行政主管部门和其他有关部门报告

C.建设工程发生质量事故，有关单位应当在48小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告

D.特别重大质量事故的调查程序按照国务院有关规定办理

E.任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、控告、投诉

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《民法典》，先履行债务的当事人有确切证据证明对方有()情形的，可以中止履行合同。

A.资产负债率大幅增加

B.经营状况严重恶化

C.转移财产逃避债务

D.抽逃资金逃避债务

E.丧失商业信誉

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:《建筑法》中关于()等的规定，也适用于其他专业建筑工程的建筑活动。

A.建筑许可

B.建筑工程发包.承包.禁止转包

C.建筑工程监理

D.建筑工程安全和质量管理

E.法律责任

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《建筑法》，建设单位领取施工许可证后，还应按照国家有关规定办理申请批准手续的情形包括()。

A.临时占用规划批准范围以外的场地

B.拆除场地内的旧建筑物

C.进行暴(同音字)破作业

D.临时中断道路交通

E.可能损坏电力电缆

正确答案:查看最佳答案

第57题:买方支付材料采购合同进度款，应要求卖方提交的资料包括()。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份

D.合同材料验收证书

E.合同价格95%金额的增值税发票正本一份

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:对发生重大事故()的，对直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予行政处分。

A.推脱责任

B.隐瞒不报

C.谎报

D.拖延报告期限的

E.推脱责任并隐瞒不报

正确答案:查看最佳答案

第59题:综合考虑()等因素，明确建设工程监理招标范围和内容。

A.工程特点

B.划分监理标段

C.复杂程度

D.建设单位自身管理水平

E.建设规模

正确答案:查看最佳答案

第60题:下列建设工程进度影响因素中，属于业主因素的有()。

A.提供的场地不能满足工程正常需要

B.施工计划安排不周密导致相关作业脱节

C.临时停水.停电.断路

D.不能及时向施工承包单位付款

E.外单位临近工程施工干扰

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:根据标准施工合同通用条款，以下关于复工，正确的有()。

A.工程具备复工条件时，承包人应立即自行复工

B.工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知

C.承包人拒绝复工，由此增加的费用和工期延误由发包人承担

D.因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求延长工期

E.因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求延长工期但无权要求增加费用

正确答案:查看最佳答案

第62题:下列()事件的处理是正确的。

A.事件1:应由建设单位主持召开第一次工地会议和宣布授权总监理工程师、会议纪要应各方会签后分发给有关单位、监理规划应在第一次工地会议前编制和报送。

B.事件2:必须按图施工、有问题应向专业监理工程师汇报、该部位虽能满足安全和使用要求也应书面告知建设单位。

C.事件3:虽未按图施工，但安全和质量未受影响，可以给予计量，并适当给予延期。

D.事件4:不可抗力造成的经济损失和工期拖延，由建设单位承担。

E.施工单位为了确保安装质量采取的技术措施所增加的费用由施工单位承担。

正确答案:查看最佳答案

第63题:设立监理单位的资质审查要注重以下条件，即()。

A.从事过监理业务的人员比例达到规定要求

B.单位负责人资格条件符合要求

C.申请的监理业务范围与人员专业配套的一致性

D.构成经济实体

E.非专业技术人员比例符合规定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:下列建设工程监理性质中，体现了科学性的有()。

A.当建设单位与施工单位发生利益冲突或者矛盾时，工程监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳

B.应积累丰富的技术、经济资料和数据

C.工程监理的服务对象是建设单位，但不能完全取代建设单位的管理活动

D.工程监理单位应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导

E.应当有足够数量的、有丰富的管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍

正确答案:查看最佳答案

第65题:实行建设项目法人责任制的项目中，项目经理的职权有()。

A.上报项目初步设计

B.编制和确定招标方案

C.编制项目年度投资计划

D.提出项目开工报告

E.提出项目后评价报告

正确答案:查看最佳答案

第66题:BIM技术对建筑模拟.优化后可输出的图纸或报告包括()。

A.综合管线图

B.综合结构预留洞图

C.碰撞检查侦错报告和建议改进方案

D.虚拟施工4D图纸

E.虚拟施工5D图纸

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:项目建议书是针对拟建工程项目编制的建议文件，其主要内容包括()。

A.项目提出的必要性和依据

B.拟建规模和建设地点的初步设想

C.项目的基数可行性

D.项目投资估算

E.项目进度安排

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列()组建和步骤是正确的。

A.组建项目监理机构按(2)→(1)→(4)→(3)步骤进行。

B.组建项目监理机构按(1)→(2)→(4)→(3)步骤进行。

C.组建项目监理机构按(1)→(2)→(3)→(4)步骤进行。

D.项目监理机构的组织形式和规模应根据委托监理公司规定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定。

E.组织结构形式选择的基本原则是:有利于工程合同管理；有利于监理目标控制；有利于决策指挥；有利于信息沟通。

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位向建设单位出具的质量保修书中应明确建设工程的()。

A.保修范围

B.保修期限

C.保修要求

D.保修责任

E.保修费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的条件有()

A.有完整的技术档案和施工管理资料

B.有施工、监理等单位分别签署的质量合格文件

C.有质量监督机构签署的质量合格文件

D.有工程造价结算报告

E.有施工单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第71题:《建设工程监理规范》规定，下列人员中的()均需具有监理工程师资格。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.子项目监理工程师

E.监理员

正确答案:查看最佳答案

第72题:EＰC模式的基本特征是()。

A.业主承担大部分风险

B.承包商承担大部分风险

C.总价合同

D.单价合同

E.业主或业主代表管理工程实施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:下列选项中，()属于监理工作指导文件。

A.分部工程施工方案

B.工程项目监理规划

C.工程项目监理大纲

D.监理实施细则

E.季节性施工方案

正确答案:查看最佳答案

第74题:某工程因承包人原因工期延误。在合同原定竣工日期后，发生合同价款调整事项，以下处理正确的有()。

A.合同价款调增的，予以调增

B.合同价款调增的，不予调增

C.合同价款调减的，予以调减

D.合同价款调减的，不予调减

E.无论调增调减，均不调增合同价款

正确答案:查看最佳答案

第75题:国家、省市重点工程项目或一些特大型、大型工程项目的()，必须有地方城建档案管理部门参加。

A.单机试车

B.联合试车

C.工程验收

D.工程移交

E.工程预验收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:驻厂监理组应审查生产厂报审的生产进度计划，生产进度计划应满足部品.部件.组件采购合同约定的()。

A.供货时间

B.供货质量

C.供货顺序

D.现场施工安装进度要求

E.场地堆放

正确答案:查看最佳答案

第77题:建设工程监理招标方案中需要明确的内容有()

A.监理招标组织

B.监理标段划分

C.监理投标人条件

D.监理招标工作进度

E.监理招标程序

正确答案:查看最佳答案

第78题:项目监理机构的组织结构设计工作内容包括()。

A.确定项目监理机构目标

B.选择组织结构形式

C.划分项目管理机构部门

D.制定岗位职责和考核标准

E.制定工作流程和信息流程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版西藏自治区监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:项目监理机构应审查装配式木结构中()工程材料的质量证明文件，检查外观质量，并根据建设工程监理合同及相关规定进行见证取样或平行检验。

A.金属连接件

B.保温材料

C.隔声材料

D.吸声材料

E.防火材料

正确答案:查看最佳答案