江苏省南京注册监理工程师模拟题

每个人都不得不面对考试， 在面对"江苏省南京注册监理工程师模拟题"时，阿卜·日·法拉兹曾经说过，学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 一般来说，学问二字，须要拆开看，学是学，问是问。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们练题吧！最后的祝福:经历了汗水洗礼，才更懂得收获的喜悦，加油!

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:招标项目的中标人确定后，招标人对未中标人应做的工作是()。

A.通知中标结果，但不退还投标保证金

B.通知中标结果并退还投标保证金

C.不通知中标结果，但退还投标保证金

D.不通知中标结果，也不退换投标保证金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:下列选项属于指定代理关系终止的条件的是()。

A.代理期间届满

B.代理事项完成

C.作为代理人的法人终止

D.被代理人死亡

正确答案:查看最佳答案

第2题:设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

正确答案:查看最佳答案

第3题:施工合同履行过程中，施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全，属于工程师发出暂停施工的()。

A.内外部条件的变化

B.发包人应承担责任的原因

C.协调管理的原因

D.承包人的原因

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()万元承担违约责任。

A.4

B.8

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

第5题:建设工程合同是()实施工程建设活动，()支付价款或酬金的协议。

A.承包人，发包人

B.承包人，监理人

C.发包人，监理人

D.发包人，分包人

正确答案:查看最佳答案

第6题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:为了明确划分由于政策F法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日前第28天

C.招标公告发布之日前第14天

D.招标公告发布之日前第28天

正确答案:查看最佳答案

第8题:以设备寿命周期成本为基础的评标价法是在综合评标价的基础上，进一步加上一定运行年限内的费用作为评审价格。这些以贴现值计算的费用不包括()。

A.估算寿命期内所需的燃料消耗费

B.估算寿命期内所需备件费用

C.估算寿命期外所需备件维修费用

D.估算寿命期残值

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是()。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是索赔管理。选项A，施工技术事故属于承包人的责任；选项B，异常恶劣天气承包人可以索赔工期；选项C，不可抗力不能按期竣工时承包人可以索赔工期，不可抗力停工期间的照管和后续清理承包人可以索赔费用；选项D，因设计缺陷导致的设计变更承包人可以索赔工期.费用和利润。参见教材P97。

第10题:设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。

第11题:在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是()。

A.合同签订日

B.设计人收到定金日

C.开始设计日

D.合同约定的时间

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于施工招标项目标底的说法，正确的是()。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第13题:承担缔约过失责任的情形不包括()。

A.假借订立合同，恶意进行磋商

B.违反缔约中的保密义务

C.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系

D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况

正确答案:查看最佳答案

第14题:当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师()。

A.不承担责任

B.承担连带责任

C.承担全部责任

D.同意扣除一定数量监理酬金

正确答案:查看最佳答案

第15题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第16题:施工预付款担保的主要形式是()。

A.银行保函

B.支票

C.现金

D.汇票

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第18题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为()。

A.对分包商发布指令

B.对分包工程的批准

C.向分包商支付工程款

D.审查分包商的资质

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由()办理保险。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第20题:工程施工前，()需向承包人进行设计交底。

A.委托人

B.设计人

C.工程师

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第21题:()不是处理无效合同的财产后果形式。

A.追究责任者责任

B.返还财产

C.追缴财产

D.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:合同有效期，即()

A.自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日起

B.自施工日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止

C.自施工日起至缺陷责任期的最后一天止

D.自合同签字日期至缺陷责任期的最后一天止

正确答案:查看最佳答案

第23题:()不是无效经济合同。

A.没有法人资格，但具有独立生产经营资格者签订的合同

B.无行为能力人签订的合同

C.盗用他人名义签订的合同

D.当事人在违背真实意思情况下签订的合同

正确答案:查看最佳答案

第24题:建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是()。

A.有大量的隐蔽工程

B.施工中未及时进行质量检查

C.工程质量的评价方法具有特殊性

D.工程质量具有较大的波动性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动，多表现为完成一定的工作，或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。

第26题:某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价.单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。选项A错误，评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明；选项B错误，投标人书面回答的澄清.说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。参见教材P34。

第28题:《合同法》在合同形式上的要求是以()为原则的。

A.要式

B.不要式

C.书面

D.口头

正确答案:查看最佳答案

第29题:施工过程中的作业技术交底工作应由()进行。

A.设计单位代表

B.施工单位主管技术人员

C.专业监理工程师

D.施工单位项目经理

正确答案:查看最佳答案

第30题:设计合同正常履行情况下，应在()时终止合同。

A.提交设计文件

B.设计文件通过审批

C.设计人向施工单位完成设计交底

D.工程施工完成竣工验收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交()。

A.现场同期记录

B.索赔意向通知书

C.索赔报告

D.索赔证据

正确答案:查看最佳答案

第32题:设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则()。

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期，无须支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

正确答案:查看最佳答案

第33题:一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由()。

A.提出变更方承担

B.对方承担

C.双方平均分担

D.提出变更方按较大比例承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:监理招标宜采用的招标方式为()。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.监理规划或大纲竞选

正确答案:查看最佳答案

第35题:土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失

正确答案:查看最佳答案

第36题:建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。

A.勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金

B.勘察工作已经进行了25%，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费

C.勘察工作已经进行了40%，发包人应支付预算额100%的勘察费

D.勘察工作已经进行了80%，发包人应支付预算额100%的勘察费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人()。

A.20万元

B.10万元

C.2万元

D.4万元

正确答案:查看最佳答案

第38题:工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。

A.公平

B.科学

C.独立

D.公正

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于设计招标内容的说法，正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。参见教材P46。

第40题:施工合同的标的是各类建筑产品，建筑产品是不动产，建造过程中往往受自然条件.地质水文条件.社会条件.人为条件等因素的影响，这就决定了每个施工合同的标的物不同于工厂批量生产的产品。体现的是建设工程施工合同()的特点。

A.标的的特殊性

B.主体的特定性

C.履行期限的长期性

D.内容的复杂性

正确答案:查看最佳答案

第41题:工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到()书面同意方可运至现场。

A.业主

B.监理工程师

C.施工承包商

D.设备供应商

正确答案:查看最佳答案

第42题:施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由()。

A.发包人办理申报手续，发包人承担有关费用

B.发包人办理申报手续，承包人承担有关费用

C.承包人办理申报手续，承包人承担有关费用

D.承包人办理申报手续，发包人承担有关费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:在合同履行阶段应当相互协作，如发生不可抗力时，应当相互告知，尽量减少损失。这体现了《中华人民共和国合同法》的()原则。

A.公平竞争

B.平等合作

C.诺守合同

D.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

第44题:按照《中华人民共和国合同法》的规定，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()。

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意，但要通知对方

C.无须征得对方同意，但要提供担保

D.无须征得对方同意，也无须通知对方

正确答案:查看最佳答案

第45题:在建设工程委托监理合同中，委托人拥有对()的审批权。

A.设计标准

B.工程设计变更

C.选定合同承包人

D.工程规模

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得()的认可。

A.发包人

B.委托人

C.承包人

D.分包人

正确答案:查看最佳答案

第47题:工程中常见的一类索赔是()。

A.合同被迫终止的索赔

B.意外风险和不可预见因素索赔

C.工程延误索赔

D.工程变更索赔

正确答案:查看最佳答案

第48题:工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由()办理。

A.业主

B.总监理工程师

C.监理机构有关人员

D.承包商

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是()。

A.监理人对施工合同履行实施管理，因此是施工合同的当事人

B.监理人属于施工合同履行管理中的“独立第三方”

C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示

D.监理人与承包人没有任何利益关系

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容应包括()。

A.提前竣工的时间

B.为提前竣工而调整的施工进度计划

C.乙方采取的赶工措施

D.赶工措施的经济支出和承担

E.违约责任

正确答案:查看最佳答案

第51题:当事人能行驶留置权的合同有()。

A.购销合同

B.加工承揽合同

C.仓储保管合同

D.借款合同

E.运输合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括()。

A.招标公告

B.投标人须知

C.资格预审须知

D.对投标人书面提出问题的回答函件

E.标前会议后发给每一位投标人的会议记录

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第54题:属于非法分包工程的情况包括()。

A.将承包的全部工程分包给其他单位实施

B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位

C.将工程的主要部分交给其他单位实施

D.承接分包工程后进行再分包

E.将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第56题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。

A.业主直接送达

B.工程师直接送达

C.工程师代表直接送达

D.承包商代表直接送达

E.经承包商代表确认工程师发布

正确答案:查看最佳答案

第57题:狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有()

A.建筑工程一切险(及第三者责任险)

B.人身意外伤害险

C.货物运输险

D.安装工程一切险(及第三者责任险)

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。

A.负责所供货的设备监造

B.提供货物组装和维修所需的专用工具

C.提供详细的操作和维护手册

D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责

E.对买方的维修.运行和管理人员进行培训

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第60题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。

第61题:对合同的效力不产生影响的情况有()。

A.当事人名称变更

B.法定代表变更

C.当事人合并

D.当事人分立

E.当事人撤销

正确答案:查看最佳答案

第62题:按照监理合同的规定，业主对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，()。

A.发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表

B.48小时时发出异议通知书

C.按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款

D.按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金

E.拖延支付时按无异议部分酬金额计算逾期付款利息

正确答案:查看最佳答案

第63题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。

A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B.当事人意思表示真实

C.合同当事人签字或盖章

D.合同应当采用书面形式

E.不违反法律或社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货方承担货物转运费用

B.由供货方承担逾期交货违约金

C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金

D.由采购方承担货物转运增加的保险费用

E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

第65题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第66题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，()。

A.负责设计变更

B.负责设计交底

C.参加隐蔽工程验收

D.参与施工组织

E.参加工程竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第68题:质量事故处理方案中，一般处理原则包括()。

A.正确确定事故性质

B.满足用户的期望

C.正确确定处理范围

D.达到原设计标准

E.正确确定责任情况

正确答案:查看最佳答案

第69题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充

B.监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。

第71题:监理委托合同中，属于监理单位的义务包括()。

A.选择承担工程项目建设的实施单位

B.与承包商签订施工合同

C.公正地维护有关各方的合法权益

D.不得泄露与本工程有关的保密资料

E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

正确答案:查看最佳答案

第72题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第73题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

第74题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

第75题:施工合同范本中所定义的“费用”包括()。

A.合同价款

B.批准承包商索赔的价款

C.承包商因自身原因导致返工的支出

D.为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款

E.因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:无权代理是指行为人无代理权而以他人名义进行民事.经济活动。无权代理情况包括()。

A.没有代理权而为代理行为

B.超越代理权限为代理行为

C.代理权终止为代理行为

D.表见代理

E.转代理

正确答案:查看最佳答案

第77题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。

第78题:依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括()。

A.办理临时用地.停水.停电申请手续

B.向施工单位进行设计交底

C.提供施工场地地下管线资料

D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

E.开通施工现场与城乡公共道路的通道

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

A.施工场地临时道路通行权的取得

B.材料和工程设备的提供方

C.计日工和暂估价的补偿方式

D.施工图设计文件的提供方

E.竣工后试验的责任方

正确答案:查看最佳答案