[点击进入海南省海口监理工程师真题]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:拟建工程与已完工程采用同一施工图,但基础部分和现场施工条件不同,则与已完工程相同的部分可采用()审查施工图预算。
A.标准预算审查法
B.对比审查法
C."筛选"审查法
D.重点审查法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:计划工期等于计算工期的双代号网络计划中,关于关键节点特点的说法,正确的是()。
A.相邻关键节点之间的工作一定是关键工作
B.以关键节点为完成节点的工作总时差h和自由时差相等
C.关键节点连成的线路一定是关键线路
D.两个关键节点之间的线路一定是关键线路
正确答案:查看最佳答案
第2题:关于赢得值法及其应用的说法,正确的是()。
A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标
B.投资(进度)绩效指数反映的是绝对偏差
C.投资绩效指数大于1,表示投资节约
D.进度偏差为正值,表示进度延误
正确答案:查看最佳答案
第3题:()是建设工程施工阶段投资控制的目标。
A.施工图预算
B.修正概算
C.施工图预算或合同价
D.合同价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:网络计划中的虚工作()。
A.既消耗时间,又消耗资源
B.只消耗时间,不消耗资源
C.既不消耗时间,也不消耗资源
D.不消耗时间,只消耗资源
正确答案:查看最佳答案
第5题:()应根据工程承包合同文件规定,在施工准备查验合格后或按合同文件规定的日期,发布合同工程开工令,并抄报建设单位。
A.承包单位
B.项目主管行政单位
C.监理机构
D.项目所在地政府
正确答案:查看最佳答案
第6题:有些材料需进行试验.检验,应根据()要求制作试件,进行规定数量的试验。
A.设计
B.规范
C.监理
D.a十b
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:根据FICIC《施工合同条件》,当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额
B.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款
C.已支付进度款累计金额,扣除已扣留的保留金
D.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当已支付的工程进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后,达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。
第8题:对需要返工处理或加固补强的质量事故,施工单位除报送经设计等相关单位认可的处理方案外,还需报送()。
A.工程质量事故影响报告
B.工程质量事故调查报告
C.工程质量事故分析报告
D.工程质量事故整改报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对需要返工处理或加固补强的质量事故,项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案,并对质量事故的处理过程进行跟踪检查,对处理结果进行验收。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告,并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
第9题:设计交底是由()单位负责组织。
A.建设
B.设计
C.监理
D.施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:在建设工程施工阶段,()是按施工阶段分解建设工程施工进度的总目标。
A.确定各单位工程的开工及交工动用日期
B.明确各承包商之间的工作交接条件和时间
C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志
D.确定年度.季度.月(旬)工程量及形象进度
正确答案:查看最佳答案
第11题:某工程有3个施工过程,依次为:钢筋一模板一混凝土,划分为I和II施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中,属于正确工艺关系的是()。
A.模板i一混凝土i
B.模板i一钢筋i
C.钢筋i-钢筋ii
D.模板i一模板ii
正确答案:查看最佳答案
第12题:根据工程项目总进度计划安排各个年度的投资,以便预测各个年度的投资规模,为筹集建设资金或与银行签订借款合同及制定分年用款计划提供依据,属于()。
A.工程项目一览表
B.工程项目总进度计划
C.投资计划年度分配表
D.年度建设资金平衡表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:在工程建设中,勘察单位的()对本企业的勘察质量全面负责。
A.法定代表人
B.项目审核人
C.项目审定人
D.项目负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:勘察单位的法定代表人对本企业的勘察质量全面负责,项目负责人对项目勘察文件负主要质量责任,项目审核人.审定人对其审核.审定项目的勘察文件负审核.审定的质量责任。
第14题:在大型工程设备采购招标中,关于评标的说法,正确的是()。
A.投标保证金额不足,属于细微偏差
B.备品备件的价格可以单独报价
C.单价计算的结果与总价不一致,属于重大偏差
D.评标时不应考虑运费问
正确答案:查看最佳答案
参考解析:未提交投标保证金或金额不足属于实质性偏差。单价计算的结果与总价不一致,属于细微偏差。大型工程设备采购招标中,评审要素包括运输费.交货期.付款条件.零部件和备品备件.售后服务费用.运营费和维护费.设备性能和生产率等,其中备品备件的价格可以包含在投标价内,也可以单独报价。
第15题:某监理公司计划第5年末购置一套20万元的检测设备,拟在这5年内每年末等额存入一笔资金到银行作为专用基金,银行存款年利率为10%,按复利计算,则每年等额存入的资金额应不少于()万元。
A.2.876
B.2.976
C.3.176
D.3.276
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:我国现阶段物资供应体制中,建设物资供应的主要渠道是()。
A.国家统配
B.部门统配
C.市场采购
D.国外订货
正确答案:查看最佳答案
第17题:施工图设计文件审查是指()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审
A.建设行政主管部门
B.工程质量监督机构
C.依法认定的设计审查机构
D.设计主管部门
正确答案:查看最佳答案
第18题:工程网络计划费用优化过程中,压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是()。
A.必须将关键工作压缩成非关键工作
B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差
C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作
D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:工程设备验收前,()应提交设备验收方案
A.监理单位
B.设计单位
C.设备安装单位
D.质量监督机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程设备验收前,设备安装单位应提交设备验收方案,包括验收方法.质量标准.验收的依据,经专业监理工程师审查同意后实施。
第20题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项,如单价的合理调整.变更估价.索赔等,行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误,由发包人承担赔偿责任。
第21题:施工过程出现质量缺陷时,监理工程师应立即向施工单位发出(),要求其对质量问题进行补救处理。
A.暂停令
B.工作联系单
C.会议纪要
D.监理通知
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:工程监理单位在工程勘察阶段控制质量,最重要的工作是审核与评定()。
A.勘察方案
B.勘察任务书
C.勘察合同
D.勘察成果
正确答案:查看最佳答案
第23题:某工程网络计划中工作B的持续时间为5天,其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天,则工作B的最早完成时间为第()天。
A.6
B.8
C.11
D.13
正确答案:查看最佳答案
第24题:人工消耗量的确定,首先是根据(),拟定正常的施工作业条件,分别计算测定基本用工和其他用工的工日数,进而拟定施工作业的定额时间。
A.企业环境
B.企业历史数据的统计分析
C.实地考察
D.市场环境
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:在工程项目施工阶段的质量控制中,监理工程师对施工单位所做出的各种指令,除特殊情况外,一般应采用()。
A.监理员口头传达方式
B.监理工程师直接口头下达方式
C.书面文件形式
D.书面或口头方式
正确答案:查看最佳答案
第26题:生产过程处于稳定状态是由于消除了()的影响。
A.偶然性因素
B.不利因素
C.系统性因素
D.控制性不利参数
正确答案:查看最佳答案
第27题:对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:对于抽样检查的产品,还应约定抽检的比例和取样的方法,以及双方共同认可的检测单位。
第28题:根据规定的抽样检验方案将检验批判为合格而接受的概率,称为()。
A.过程平均批不合格品率
B.批不合格品率
C.批合格品率
D.抽样检验概率
正确答案:查看最佳答案
第29题:图纸会审的会议纪要应由()负责整理,与会各方会签。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
第30题:工程质量检测中,检测机构完成检测业务后,应当及时出具检测报告,检测报告经建设单位或监理单位确认后,由()归档。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:根据ISO质量管理体系标准,工程质量单位应以()为框架,制定具体的质量目标。
A.质量计划
B.质量方针
C.质量策划
D.质量要求
正确答案:查看最佳答案
第32题:工程勘察的最后结果是()。
A.基础设计图样
B.工程勘察图样
C.工程勘察竣工验收书
D.工程勘察报告
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据FIDIC《施工合同条件》,保留金返还的正确方式是()。
A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还
C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还
D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后,将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后,将全部保留金返还承包商。
第34题:检查施工现场的测量标桩.建筑物的定位放线及高程水准点是属于()质量控制。
A.工序
B.事前
C.事中
D.事后
正确答案:查看最佳答案
第35题:监理工程师进行施工质量监控时,应及时发现事故的苗头和潜在的质量隐患,以便及时采取强有力的控制措施。对于隐蔽工程一类的施工,采用()的质量监控手段要为重要。
A.规定质量监控工作程序
B.指令文件
C.巡查
D.旁站监督
正确答案:查看最佳答案
第36题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体,()属于监控主体。
A.设计单位
B.施工单位
C.工程监理单位
D.勘察单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:评审工程初步设计成果时,重点评审的是()。
A.总平面布置是吾充分考虑方向.风向.采光等要素
B.设计参数.设计标准.功自2和使用价值
C.新材料.新技术在相关部门的备案情况
D.使用功能是否满足质量目标和标准
正确答案:查看最佳答案
第38题:实施见证取样后,试验室应出具一式两份的报告,分别由承包单位和项目监理机构保存,并作为归档材料,是()的重要依据。
A.工程竣工验收
B.承包单位进行自检
C.工序产品质量评定
D.施工过程作业活动
正确答案:查看最佳答案
第39题:单位工程观感质量评定等级分为()。
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:为在一定的范围内获得最佳秩序,对活动和其结果规定的共同的和重复使用的规则.指导原则或特性文件是()。
A.标准
B.规范
C.指示
D.体系
正确答案:查看最佳答案
第41题:专业监理工程师应按设备制造合同的规定审核设备制造单位提交的进度付款单,提出审核意见,由()签发支付证书。
A.专业监理工程师
B.业主
C.总监理工程师
D.监理单位法人
正确答案:查看最佳答案
第42题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第43题:关于编制招标控制价的说法,正确的是()。
A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险
B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定
C.措施项目费应为包括规费.税金在内的全部费用
D.暂估价中材料单价,应按z招标工程量清单的单价计入综合单价
正确答案:查看最佳答案
第44题:某工程设备采购合同签订时,设备有关材料的物价指数为120,人工成本指数为80,设备合同价为8.2万美元,双方合同明确,合同价中固定费用占20%,材料费用占56%,人工成本占24%,三个月后交货采用报考结算。结算时,材料物价指数为150,人工成本指数为88,则设备的结算款是()万美元。
A.8.3152
B.8.5232
C.9.5448
D.9.5232
正确答案:查看最佳答案
第45题:根据NEC《工程施工合同》,当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告,则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。
A.可以适当减少承包商损失的补偿
B.承包商应依据合同约定获得全额补偿
C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿
D.承包商无权提出补偿请求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时,如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告,可适当减少承包商应得的补偿。
第46题:在某大型建设工程施工过程中,由于处理地下文物造成工期延长后,所延长的工期()。
A.应由施工承包单位承担责任,采取赶工措施加以弥补
B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期
C.经监理工程师核查证实后,其中一半时间应纳入合同工期
D.不需监理工程师核查证实,直接纳入合同工期
正确答案:查看最佳答案
第47题:工程质量事故发生后,项目监理机构应及时签发工程暂停令,要求施工单位采取()的措施。
A.抓紧整改.早日复工
B.防止事故信息非正常扩散
C.对事故责任人进行监管
D.防止事故扩大并保护好现场
正确答案:查看最佳答案
第48题:在排列图中,横坐标表示的内容是()。
A.不合格产品的频数
B.不合格产品的累计频数
C.影响产品质量的各因素或发生的质量问题
D.产品质量特性值
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第50题:由于偶然因素引起的质量变异或质量数据波动,一般属于()。
A.正常变异或正常波动
B.异常变异或变异波动
C.非随机性波动
D.需具体分析
正确答案:查看最佳答案
第51题:某企业从银行贷款220万元,用于购买某设备,若偿还期为5年,每年末偿还相等的金额,贷款利率为5.55%,每年末应偿还()万元。
A.38.84(万元)
B.46.84(万元)
C.51.59(万元)
D.68.84(万元)
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:某建设项目前两年每年年末投资400万元,从第3年开始,每年年末等额回收260万元,项目计算期为10年。设基准收益率为10%,则该项目的财务净现值为()万元。
A.256.79
B.347.92
C.351.90
D.452.14
正确答案:查看最佳答案
第53题:在一个单位工程中有多个承包单位参加施工时,应按()将单位工程的进度目标进行分解。
A.项目组成
B.承包单位
C.施工阶段
D.专业项目
正确答案:查看最佳答案
第54题:在非节奏流水施工中,通常用来计算流水步距的方法是()。
A.累加数列错位相减取大差法
B.累加数列错位相加取小和法
C.累加数列对应相减取大差法
D.累加数列对应相减取小差法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:大型建设项目总进度目标论证的核心工作师通过编制(),论证总进度目标实现的可能性。
A.总进度纲要
B.施工组织总设计
C.总进度规划
D.各子系统进度规划
正确答案:查看最佳答案
第56题:根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”,独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理,不参与合同履行的全面管理,比我国监理工程师的职责简单。
第57题:技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时,还应审核相应的()文件。
A.概算
B.修正概算
C.预算
D.修正预算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:根据《招投标法》和国家计委的有关规定,全部或者部分使用国有资金投资或者国苏融资的项目,其重要设备.材料的采购,单项合同估算价在()万元人民币以工的,必须进行招标。D
A.3000
B.1000
C.100
D.50
正确答案:查看最佳答案
第59题:双代号网络计划中的节点表示()。
A.工作的连接状态
B.工作的开始
C.工作的结束
D.工作的开始或结束
正确答案:查看最佳答案
第60题:根据《标准施工招标文件》,评标委员会发现投标报价有算数错误时,正确的处理方式是()。
A.视投标书不符合评审标准,否决其投标
B.对投标报价进行修正,修正价格须经投标人书面确认
C.直接按投标人的总报价评审,后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价,按新报价评审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标报价有算数错误的,评标委员会应对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。
第61题:材料书面检验是监理工程师对施工单位提供的()进行审核。
A.材料订货申请
B.材料的订货合同
C.材料的验收签证
D.材料的质量保证资料
正确答案:查看最佳答案
第62题:施工企业资质年检正常情况每年在()月间进行。
A.1~3
B.3~6
C.7~9
D.10~12
正确答案:查看最佳答案
第63题:在不影响总工期的前提下,某工作所具有的机动时间称为()。
A.最早开始时间
B.最迟完成时间
C.总时差
D.自由时差
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级,工程设计行业资质设甲级.乙级,根据工程性质和技术特点,个别行业资质可设丙级。
第65题:质量管理体系评审的目的是使体系能够()。
A.持续改进
B.有效识别
C.制定方针
D.质量经营
正确答案:查看最佳答案
第66题:在下面的双代号网络图中,H工作有()个先行工作。
A.1
B.3
C.4
D.6
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的()。
A.科学性和价值
B.有效性和效率
C.创造性和价值
D.管理水平和效率
正确答案:查看最佳答案
第68题:某工程招标文件中,混凝土估计工程量为10000M3,合同中规定混凝土单价为40(元/M3,若实际完成工程量与估计工程量的变动大于10%时,则进行调价,调价系塑为0.9。竣工时实际完成混凝土工程量为15000M3则混凝土工程款为()万元。
A.600
B.584
C.580
D.540
正确答案:查看最佳答案
第69题:在投标有效期内出现特殊情况,招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时,投标人的正确做法是()。
A.同意延长,并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长,并要求修改投标文件
C.同意延长,但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长,但无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第70题:质量事故技术处理方案,一般应委托()提出,由其他单位提供的技术处理方案,也应经该单位同意签认。
A.事故责任单位
B.建设单位
C.监理单位
D.原设计单位
正确答案:查看最佳答案
第71题:质权是一种约定的担保物权,以()为特征。
A.约定保证期间
B.债权人优先受偿
C.转移占有
D.转让需办理登记
正确答案:查看最佳答案
参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。
第72题:双代号网络图应符合()原则。
A.只有一个起点节点
B.只有一个结束工作
C.起点节点可有多条内向箭线
D.终点节点可有多条外向箭线
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:关于设计文件变更的说法,正确的是()。
A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误
B.发包人可要求监理人修改不重要的设计
C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改
D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项,如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。
第74题:安全法规侧重于对()的管理约束。
A.劳动者
B.劳动对象
C.劳动手段
D.施工单位
正确答案:查看最佳答案
第75题:确定施工进度控制目标时,可将()作为主要依据。
A.工程量清单
B.工程难易程度
C.已完工程实际进度
D.单位工程施工组织设计
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:工程质量控制中,应坚持以()为主的原则。
A.公正
B.预防
C.管理
D.科学
正确答案:查看最佳答案
第77题:网络计划中某项工作进度拖延的时间在该项工作的总时差以外表示的意思是()。
A.不会对总工期产生影响,而只对后续工期产生影响
B.对后续工期和总工期都产生影响
C.对总工期产生影响,而只对后续工期无影响
D.对后续工期和总工期都无影响
正确答案:查看最佳答案
第78题:质量控制的目的是()。
A.致力于满足质量要求
B.增强满足质量要求的能力
C.致力于提供质量要求得到满足的信任
D.制定质量目标.规定过程和资源,以实现其目的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:因施工原固发生工程质量事故后,质量事故技术处理方案一般应经()签认,并报建设单位批准。
A.事故调查组建议的单位
B.施工单位
C.法定检测单位
D.原设计单位
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:下列费用属于建设项目静态投资的是()。
A.勘察设计费
B.建设期贷款利息
C.新开征税费
D.建设单位管理费
E.汇率变动部分
正确答案:查看最佳答案
第81题:在检验批量为N的一批产品中,随机抽取N1件产品进行检验。发现N1中的不合格数为D1,则()。
A.d1≤c1,判定该批产品合格
B.d1≤c1,判定该批产品不合格
C.d1>c2,判定该批产品不合格
D.d1>c2,判定该批产品合格
E.c1
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:关于投标报价编制的说法,正确的有()。
A.投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价
B.投标人可依据市场需求对所有费用自主报价
C.投标人呢的投标报价不得低于其工程成本
D.投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标
E.执行工程量清单招标的,投标人必须按照招标工程量清单填报价格
正确答案:查看最佳答案
第83题:工程质量事故处理报告的主要内容有()。
A.工程质量事故情况.调查情况.原因分析
B.质量事故处理的依据
C.质量事故技术处理方案
D.编制质量事故调查报告
E.实施处理中的有关问题和资料
正确答案:查看最佳答案
第84题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。
A.工程合同文件
B.工程变更设计文件
C.施工现场质量管理制度
D.工程材料试验的技术标准
E.工程施工质量验收标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:在招投标阶殷,投标人不能自主确定其综合单价或费用的有()。
A.安全文明施工费
B.暂列金翱
C.结定暂估价的材料
D.计日工
E.总承包服务费
正确答案:查看最佳答案
第86题:按照FIDIC《施工合同条件》的规定,承包商可以索赔费用和利润的情况有()。
A.业主终止合同
B.业主接受或使用部分工程
C.工作测出的数量超过工程量表的10%
D.工程变更
E.法规改变
正确答案:查看最佳答案
第87题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验,对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上,工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准,雇主应当拒绝接收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益,规定工程师应颁发接收证书。D项,补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项,针对未能通过竣工试验的情形,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第88题:流水作业的时间参数有()。
A.流水步距
B.流水施工工期
C.工作面
D.搭接时间
E.流水节拍
正确答案:查看最佳答案
第89题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中,属于施工与管理不到位的有()。
A.采用不正确的结构方案
B.未经设计单位同意擅自修改设计
C.技术交底不清d.施工方案考虑不周全e.图纸未经会审参考
D.施工方案考虑不周全
E.图纸未经会审参考d
正确答案:查看最佳答案
第90题:采用直方图法进行工程质量统计分析时,可以实现的目的有()。
A.掌握质量特性的分布规律
B.寻找影响质量的主次因素
C.调查收集质量特性原始数据
D.估算施工过程总体不合格品率
E.评价实际生产过程能力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:施工过程根据工艺性质的不同可分为制备类.运输类和建造类三种施工过程,制备类施工过程如()一般不占有施工项目空间,也不影响总工期,不列入施工进度计划。
A.砂浆的制备过程
B.地下工程
C.主体工程
D.混凝土制备过程
E.层面工程
正确答案:查看最佳答案
第92题:工程项目设计阶段对专业设计方案的质量控制重点是审核()等方面。
A.设计规模
B.设计参数
C.占地面积
D.设计标准
E.设备和结构选型
正确答案:查看最佳答案
第93题:用重点审查法审查施工图预算时,审查的重点一般是()。
A.采用技术的先进性
B.工程量大.单价高的分部分项工程
C.补充单位估价表
D.计取的各项费用(取费)
E.设计标准的合理性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件有()。
A.工程竣工验收报告
B.工程竣工验收备案表
C.监理单位签署的竣工决算书
D.施工单位签署的工程质量保修书
E.公安消防部门出具的认可文件
正确答案:查看最佳答案
第95题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。
A.劳动保险费
B.工伤保险费
C.意外伤害保险费
D.住房公积金
E.医疗保险费
正确答案:查看最佳答案
第96题:在工程网络计划中,关键线路是指()的线路。
A.相邻两项工作间的时间间隔均为零
B.总持续时间最长
C.时标网络计划中自始至终没有波形线
D.双代号网络计划中无虚箭线
E.双代号网络计划中由关键节点连成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第98题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。
A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作
B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认
C.施工单位的管理及施工人员是否已到位
D.施工机械是否已具备使用条件
E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立
正确答案:查看最佳答案
第99题:加快的成倍节拍流水施工的特点有()。
A.同施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等
B.相邻施工过程的流水步距等于流水节拍
C.各个专业工作队在施工段上能够连续作业
D.每个施工过程均成立一个专业工作队
E.所有施工段充分利用且没有空闲时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:对建筑工程项目设计质量控制和评定的依据是()。
A.设计纲要和设计合同
B.有关建设工程及质量管理方面的法律.法规
C.项目投资概算
D.有关建设工程的技术标准
E.项目可行性研究报告.项目评估报告及选址报告
正确答案:查看最佳答案
第101题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度,工程设计资质包括()。
A.综合资质
B.行业资质
C.专业资质
D.专项资质
E.劳务资质
正确答案:查看最佳答案
第102题:监理工程师对材料质量控制的内容有()。
A.材料的质量标准
B.材料的质量检验
C.材料的质量保证资料
D.材料的选择
E.材料的使用要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有()。
A.施工现场质量管理检查记录
B.施工图设计文件审查记录
C.施工过程作业活动质量记录
D.工程材料质量记录
E.工程有关合同文件评审记录
正确答案:查看最佳答案
第104题:在财务现金流量表中,作为现金流人的有()。
A.流动资金
B.回收流动资金
C.销售税金及附加
D.固定资产余值
E.产品销售收入
正确答案:查看最佳答案
第105题:在工程项目固定资产投资中,工程建设其他投资指的是()。
A.土地使用费
B.与项目建设有关的其他费用
C.项目勘察设计费
D.联合试运费和生产准备费
E.与未来企业生产经营有关的其他费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在第二阶段,评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处,召开澄清问会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人,评标委员会才会对其商务标进行审查,然后分析报价组成的合理性。
第107题:勘察设计单位的质量责任有()。
A.必须在其资质等级许可的范围内承揽相应的勘察.设计任务
B.不允许承揽超越其资质等级许可范围以外的任务,不得转包或违法分包
C.不得用其他单位的名义承揽业务或允许他人以本单位的名义承揽业务
D.代表建设单位对工程质量实施监理,并对工程质量承担监理责任
E.按照国家现行的有关规定.工程建设强制性技术标准和合同要求进行勘察.设计工作
正确答案:查看最佳答案
第108题:下面所列条款中,可作为监理工程师在施工阶段对工程质量控制的手段有()。
A.现场监督检查
B.发布监理工程师指令
C.审核承包单位资质
D.利用支付手段
E.审核有关技术文件.报告和报表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C.有办理招标手续的人员和能力
D.有编制招标文件的能力
E.有组织评标的能力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。
第110题:某工程双代号网络计划如下图所示,图中己标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间,该计划表明()。
A.作1-6的自由时差为2
B.工作2-3的自由时差为1
C.工作2-4为关键工作
D.工作2-5的自由时差为o
E.工作4-7的自由时差为1
正确答案:查看最佳答案
第111题:审核投标报价时,对分部分项工程综合单价的审核内容有()。
A.综合单价的确定依据是否正确
B.清单中提供了暂估单价的材料是否按暂估的单价进入综合单价
C.暂列金额是否按规定纳入综合单价
D.单价中是否考虑了承包人应承担的风险费用
E.总承包服务费的计算是否
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:监理工程师必须(),以掌握和监督工程项目进度计划的执行情况。
A.随时听取施工单位的汇报
B.及时了解建设单位对工程进度的要求
C.经常定期地收集进度报表资料
D.监理工程师应常驻现场,检查和监督进度计划的实际执行情况
E.定期召开工程施工现场会议
正确答案:查看最佳答案
第113题:施工阶段监理工程师进行质量控制的依据,大体上有()几类。
A.工程合同文件
B.委托监理合同文件
C.设计文件
D.国家及政府颁布的有关的法律.法规性文件
E.有关的专门技术法规性文件
正确答案:查看最佳答案
第114题:工程质量缺陷可分为()。
A.可整改质量缺陷
B.不可整改质量缺陷
C.暂时质量缺陷
D.永久质量缺陷
E.常规质量缺陷
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:关于价值工程的说法,正确的有()。
A.价值工程的核心是对产品进行功能分析
B.价值工程涉及价值.功能和寿命周期成本三要素
C.价值工程应以提高产品的功能为出发点
D.价值工程是以提高产品的价值为目标
E.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品
正确答案:查看最佳答案
第116题:通常采用的样本数据抽样法有()。
A.顺序抽样法
B.分层抽样法
C.系统抽样法
D.二次抽样法
E.单纯随机法
正确答案:查看最佳答案
第117题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标,对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标,而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围,可以采用设计全过程总发包的一次性招标,也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。
第118题:索赔费用的计算方法有()。
A.经验法
B.实际费用法
C.总费用法
D.公式法
E.修正的总费用法
正确答案:查看最佳答案
第119题:施工进度计划初始方案编制完成后,需要检查的内容有()。
A.备工作项目的施工顺序.平行搭接和技术间歇是否合理
B.主要工种的工人是否满足连续.均衡施工的要求
C.主要分部工程的工程量是否准确
D.总工期是否满足合同约定
E.主要机具.材料的利用是否均衡和充静
正确答案:查看最佳答案