[点击进入北京市监理工程师测试历年题库]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:网络计划中某项工作进度拖延的时间在该项工作的总时差以外表示的意思是()。
A.不会对总工期产生影响,而只对后续工期产生影响
B.对后续工期和总工期都产生影响
C.对总工期产生影响,而只对后续工期无影响
D.对后续工期和总工期都无影响
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:双代号网络计划中的节点表示()。
A.工作的连接状态
B.工作的开始
C.工作的结束
D.工作的开始或结束
正确答案:查看最佳答案
第2题:运用价值工程优化设计方案所得结果是:甲方案价值系数为1.36,单方造价为1200元,重要系数为0.3215;乙方案价值系数为1.28,单方造价为1250元,重要系数为0.2132;丙方案价值系数为1.15,单方造价为1230元,重要系数为0.2886;丁方案价值系数为1.12,单方造价为1180元,重要系数为0.3215。其最佳方案是()。
A.甲方案
B.乙方案
C.丙方案
D.丁方案
正确答案:查看最佳答案
第3题:如果变更涉及项目功能.结构主体安全,该工程变更要按有关规定报送()进行审查与批准。
A.质量监督机构
B.原设计单位
C.施工图原审查机构及管理部门
D.有资质的检测单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:物资需求计划编制中,确定建设工程各计划期需求量的主要依据是()。
A.年度施工进度计划
B.分部分项工程作业计划
C.物资储备计划
D.施工总进度计划
正确答案:查看最佳答案
第5题:建设项目投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指()。
A.计划单价x已完工程量
B.实际单价x已完工程量
C.计划单价x拟完工程量
D.实际单价x拟完工程量
正确答案:查看最佳答案
第6题:施工图审查合格的,审查机构应当向建设单位出具审查合格书,审查合格书应经()签发,并加盖审查机构公章。
A.专业监理工程师
B.专业审查人员
C.总监理工程师
D.法定代表人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:承包商未按合同约定时间完成工程,应对其的处罚是()。
A.拒绝签署付款凭证
B.进行误期损失赔偿
C.取消承包人资格
D.追究民事责任
正确答案:查看最佳答案
第8题:质量管理的目的是()。
A.提高企业的信誉
B.提高企业的管理水平
C.保持和提高产品的质量
D.提高企业的经济效益
正确答案:查看最佳答案
第9题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交,关于施工场地的移交说法正确的是()。
A.可以一次移交完成,也可以分次移交
B.只能一次移交完成,不可以分次移交
C.只能分次移交完成,不可以一次移交
D.以不影响单位工程的竣工为原则
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:施工场地的移交可以一次完成,也可以分次移交,以不影响单位工程的开工为原则。
第10题:某项目设备工器具购置费为1500万元,建筑安装工程费为1000万元,工程建设其他费为300万元,基本预备费为200万元,涨价预备费为100万元,建设期贷款利息为100万元,铺底流动资金为100万元,则该项目的静态投资为()万元。
A.2800
B.3000
C.3100
D.3200
正确答案:查看最佳答案
第11题:监理工程师在工程建设设计阶段进度控制的任务是()。
A.编制设计总进度计划
B.编制阶段性设计计划
C.编制出图计划
D.审核并控制阶段性设计进度计划及详细出图计划
正确答案:查看最佳答案
第12题:关于合同价款期中支付的说法中,错误的有()。
A.对于包工包料的工程,预付款的支付比例为10%~30%。
B.工程预付款可以按年进行预付
C.安全文明施工费的支付比例为全部安全文明施工费的60%
D.进度款的支付按期中结算价款总额计,不低于60%,不高于90%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:按照施工图设计文件投入使用前的设计变更控制程序,因非设计单位原因引起的设计变更导致的设计费用增减应由()审核签认。
A.施工图审查机构
B.建设单位
C.监理单位
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
第14题:审查施工图预算的重点应该放在()等方面。
A.审查文件的组成
B.审查总设计图和工艺流程
C.工程量计算是否准确.预算单价套用是否正确.各种取费标准是否符合现行规定
D.审查项目的“三废”治理
正确答案:查看最佳答案
第15题:流水施工的表达方式不包括()。
A.网络图
B.横道图
C.直方图
D.垂直图
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:对需要返工处理或加固补强的质量事故,施工单位除报送经设计等相关单位认可的处理方案外,还需报送()。
A.工程质量事故影响报告
B.工程质量事故调查报告
C.工程质量事故分析报告
D.工程质量事故整改报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对需要返工处理或加固补强的质量事故,项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案,并对质量事故的处理过程进行跟踪检查,对处理结果进行验收。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告,并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
第17题:某工程施工至2019年3月底,经统计分析:已完工作预算投资580万元,已完工作实际投570万元,计划工作预页算投资600万元该工程此时的进度偏差为()万元
A.-30
B.-20
C.-10
D.10
正确答案:查看最佳答案
第18题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。
A.工程施工承包合同
B.建设工程施工合同
C.建设工程勘察合同
D.建设工程设计合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。
第19题:合同总价只有在设计和工程范围发生变更时才能随之作相应调整,除此之外一般B不得变更的合同称为()。
A.固定总价合同
B.可调总价合同
C.固定单价合同
D.可调单价合同
正确答案:查看最佳答案
第20题:在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时,如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧,则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程()。
A.实际进度超前的时间
B.实际超额完成的任务量
C.实际进度拖后的时间
D.实际拖欠的任务量
正确答案:查看最佳答案
第21题:监理工程师怀疑质量有问题时,应进行()。
A.全检
B.抽检
C.退货
D.降级使用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:影响工程质量的因素中,()是工程建设的物质条件,是工程质量的基础。
A.人员素质
B.工程材料
C.机械设备
D.环境条件
正确答案:查看最佳答案
第23题:施工过程中,出现施工图纸变更导致项目特征与招标工程量清单项目特征描述不符时,综合单价的确定应以()的项目特征为准。
A.原设计图纸所示
B.清单描进
C.变更图纸所示
D.标准图集描进
正确答案:查看最佳答案
第24题:工程交工验收的依据是()对单位工程质量等级的核定。
A.质量监督站
B.业主
C.监理工程师
D.建设单位主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:在工程项目施工中,对标志不清的材料应进行()。
A.二次检验
B.特殊检验
C.抽样检验
D.全数检验
正确答案:查看最佳答案
第26题:关于设计文件变更的说法,正确的是()。
A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误
B.发包人可要求监理人修改不重要的设计
C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改
D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项,如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。
第27题:建设工程组织流水施工时,必须全部列入施工进度计划的施工过程是()。
A.建造类
B.物资供应类
C.运输类
D.制备类
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,对于施工中遇到的不可预见物质条件风险,正确的处理方式是()。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担,另一种是此风险由发包人承担,需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。
第29题:建设项目竣工验收前,施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计人()。
A.措施费
B.规费
C.直接工程费
D.企业管理费
正确答案:查看最佳答案
第30题:价值工程的核心是()。
A.项目成本分析
B.降低项目价格
C.提高项目(或产品)价值
D.增加产品功能
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:下列因素中,能影响建设工程设计进度的是()。
A.选定设计单位
B.商签设计合同
C.设计各专业之间的协调配合
D.施工材料和机械设备的采购
正确答案:查看最佳答案
第32题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。
A.台风
B.暴雨引起地面下陷
C.雷电引起火灾
D.自然磨损
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。
第33题:关于合同法律关系的说法,正确的是()。
A.合同法律关系可以没有内容
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭
D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项,合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果,技术秘密属于智力成果。D项,能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实,就是法律事实。法律事实包括事件和行为。
第34题:在质量数据特征值中,属于描述数据离散程度的特征值是()。
A.平均数
B.众数
C.变异系数
D.中位数
正确答案:查看最佳答案
参考解析:常用的有描述数据分布集中趋势的算术平均数.中位数和描述数据分布离中趋势的极差.标准偏差.变异系数等。
第35题:技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时,还应审核相应的()文件。
A.概算
B.修正概算
C.预算
D.修正预算
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是()。
A.发包人要求终止合同,设计人未开始工作的,不退还定金
B.合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金
C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费
D.因设计人员错误造成工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:B项,合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。C项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后,按照设计人已完成全部设计任务对待,发包人应结清全部设计费。D项,由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
第37题:某工程钢筋混凝土带型基础的工程量为60立方米,已知直接费等于2.6万元,间接费率为9%,利润率6%,税率3.41%(假定其余费用项目不计),则该分项工程的利润应为()万元。
A.0.156
B.0.160
C.0.170
D.0.234
正确答案:查看最佳答案
第38题:工程流水施工的实质性内容是()。
A.分工协作
B.大批量生产
C.连续作业
D.搭接适当
正确答案:查看最佳答案
第39题:由于业主原因导致承包商自有机械停工,则台班窝工费一般按()计算。
A.台班单价
B.台班折旧费
C.台班人工费
D.台班维护费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:在质量控制的统计分析中,如直方图呈正态分布,分布比较集中,且位于公差范围之内,平均值在中间,分布范围两端距公差上下限较远,这种情况说明()。
A.生产是正常的稳定的
B.生产是正常的稳定的,但不经济
C.生产基本上是稳定的正常的
D.生产基本正常,但不稳定
正确答案:查看最佳答案
第41题:工程满足使用目的理化性能.结构特性.使用性能.外观性能等,称之为工程的()。
A.适用性
B.耐久性
C.安全性
D.可靠性
正确答案:查看最佳答案
第42题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第43题:工程项目质量管理中,将活动和相关的资源作为过程进行管理,可以更高效地得到预期的结果,这是质量管理原则中()的要求。
A.持续改进
B.过程方法
C.基于事实的决策方法
D.管理的系统方法
正确答案:查看最佳答案
第44题:建设工程项目总进度目标论证的工作步骤:①项目的工作编码,②项目结构分析,③编制各层进度计划,④进度计划系统的结构分析,⑤编制总进度计划,排序正确的是()。
A.①②③④⑤
B.②④①③⑤
C.②④①⑤③
D.⑤③①②④
正确答案:查看最佳答案
第45题:建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针,质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的()。
A.质量要求
B.质量水平
C.质量宗旨和方向
D.质量策划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:建设工程进度控制的技术措施,不包括()。
A.编制进度控制工作细则,指导监理人员实施进度控制
B.采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法
C.对建设工程进度实施静态控制
D.审查承包商提交的进度计划,使承包商能在合理的状态下施工
正确答案:查看最佳答案
第47题:施工过程中质量控制的主要工作是:以()为核心,设质量控制点严格质量检查,加强成品保护。
A.人的控制
B.投人品的控制
C.工序质量控制
D.工序交接检查
正确答案:查看最佳答案
第48题:在建设工程竣工决算中,不计入新增固定资产价值的有()。
A.已经投入生产或交付使用的建筑安装工程造价
B.勘察设计费
C.施工机构迁移费
D.其他在建的建筑安装工程造价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:为了实施进度控制,监理工程师必须根据建设工程的具体情况,认真制定进度控制措施。下列措施中,属于经济措施的有()。
A.加强合同管理
B.对工程延误收取误期损失赔偿金
C.加强索赔管理
D.编制进度控制工作细则,指导监理人员实施进度控制
正确答案:查看最佳答案
第50题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。
A.深基坑工程
B.高空作业工程
C.深水作业工程
D.大暴(同音字)破工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
第51题:用生产能力指数法进行投资估算时,拟建项目生产能力与已建同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围。一般比值在()倍左右估算效果较好。
A.50
B.40
C.20
D.10
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:下列对于招标控制价理解正确的是()。
A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标,并应编制招标控制价
B.投标人的投标报价高于招标控制价的,如果属于合理范围之内,不应予以拒绝
C.招标控制价在招标文件中公布时,只公布招标控制价总价
D.工程造价咨询人可以同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制
正确答案:查看最佳答案
第53题:根据《标准设计施工总承包合同》,投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。
A.承包人和分包人应投保,发包人和监理人不需要投保
B.承包人.分包人及监理人应投保,发包人不需要投保
C.承包人和监理人应投保,发包人和分包人不需要投保
D.发包人.监理人.承包人和分包人均应投保
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险,并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险,并要求监理人也进行此项保险。
第54题:采用固定总价合同时,发包方承担的风险是()。
A.宴物工程量变化
B.工程单价变化
C.工期延误
D.工程范围变更
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:某工程采用的预拌混凝土由承包人提供,双方约定承包人承担的价格风险系数<=5%。承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/M3,招标人的基准价格为310元/M3,实际采购价为327元/M3。发包人在结算时确认的单价应为()元/M3。
A.308.00
B.309.49
C.310.00
D.327.00
正确答案:查看最佳答案
第56题:用实物法编制施工图预算,分项工程量计算之后的步骤是()。
A.套用预算定额单价
B.套用套算人工.材料.机械定额
C.进行工料分析
D.计算各项费用
正确答案:查看最佳答案
第57题:静态投资回收期是指()。
A.从项目建设期初起,用各年的净收入将全部投资收回所需的期限
B.从项目建设期初起,用各年的内部收益将全部投资收回所需的期限
C.从项目建设期初起,用各年的外部收益将全部投资收回所需的期限
D.在国家财税制度规定及项目具体财务条件下,以项目投产后可用于还款的资金偿还借款本金和建设期利息所需的时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:工程款支付证书由()签发。
A.专业监理工程师
B.建设单位
C.总监理工程师
D.项目审计部门
正确答案:查看最佳答案
第59题:工程项目建设总进度计划中不应包括的内容是()。
A.工程项目一览表
B.投资计划年度分配表
C.竣工投产交付使用表
D.工程项目进度平衡表
正确答案:查看最佳答案
第60题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:以代理权产生的依据不同,可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。
第61题:在工程网络计划执行过程中,如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时,需要调整的工作对象应是该工作的()工作。
A.平行
B.紧后
C.后续
D.先行
正确答案:查看最佳答案
第62题:关于赢得值法及其应用的说法,正确的是()。
A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标
B.投资(进度)绩效指数反映的是绝对偏差
C.投资绩效指数大于1,表示投资节约
D.进度偏差为正值,表示进度延误
正确答案:查看最佳答案
第63题:建筑工程管理(CM)方法的特点是()。
A.使设计与施工能够充分搭接,实现分期分批交付使用
B.待施工图设计全部完成后,再分阶段施工,分期分批交付使用
C.分阶段进行施工图设计,待工程全部竣工后一并交付使用
D.使设计与施工能够充分搭接,待工程全部竣工后一并交付使用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时,应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后,应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。
第65题:某工程项目采用两阶段设计,当初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确时,宜采用()编制建筑工程概算。
A.概算指标法
B.预算单价法
C.扩大单价法
D.造价指标法
正确答案:查看最佳答案
第66题:下列投资方案经济评价指标中,属于盈利能力静态评价指标的是()
A.利息备付率
B.资产负债率
C.净现值率
D.静态投资回收期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:关于监理单位设计进度监控内容的说法,正确的是()。
A.编制切实可靠的设计总进度计划
B.落实设计工作技术经济责任制
C.按照设计技术经济定额进行考核
D.审查设计进度计划的合理性和可行性
正确答案:查看最佳答案
第68题:某分项工程实物工程量为1500M3,该分项工程人工产量定额为5M3/工日,计划每天安排2班,每班10人完成该分项工程,则其持续时间为()天。
A.15
B.30
C.60
D.75
正确答案:查看最佳答案
第69题:计划工期等于计算工期的双代号网络计划中,关于关键节点特点的说法,正确的是()。
A.相邻关键节点之间的工作一定是关键工作
B.以关键节点为完成节点的工作总时差h和自由时差相等
C.关键节点连成的线路一定是关键线路
D.两个关键节点之间的线路一定是关键线路
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:项目的经济评价包括财务评价和国民经济评价,并应进行(),得出评价结论。
A.静态分析
B.动态分析
C.动态和静态分析
D.两者都不需要
正确答案:查看最佳答案
第71题:国民经济评价中采用()。
A.市场价格
B.影子价格
C.不变价格
D.可变价格
正确答案:查看最佳答案
第72题:分包单位资格报审表中的审核意见应由()签署。
A.建设单位项目负责人
B.施工单位项目负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:建设工程材料采购合同履行中,关于材料交付法律意义的说法,正确的是()。
A.交付导致材料所有权发生转移
B.交付完成,采购合同即终止
C.材料交付时间即合同生效时间
D.交付后材料灭失的风险由供货人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:产品交付的法律意义是,一般情况下,交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应,标的物毁损.灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
第74题:在建设项目财务评价中,反映项目盈利能力的常用指标是()。
A.生产能力利用率
B.资产负债率
C.内部收益率
D.流动比率
正确答案:查看最佳答案
第75题:设计施工总承包合同模式下,关于承包人设计义务的说法正确的是()。
A.承包人完成设计工作,应按照最新的规范和标准
B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定,可以按照现行规范规定执行
C.设计实际进度滞后计划进度,发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度
D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求,保证设计质量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,承包人应按照基准日时适用的法律规定,以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项,如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准,应以合同约定为准。D项,承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外,还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定,保证设计质量。
第76题:对于重要的关键性的大型设备,应由()组织鉴定小组进行检验验收。
A.总监理工程师
B.驻地监理工程师
C.高级监理工程师
D.专业监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第77题:风险型CM合同的计价方式是()。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。
第78题:某工程网络计划中工作M的总时差和自由时差分别为5天和3天,该计划执行过程中经检查发现只有工作M的实际进度拖后4天,则工作M的实际进度()。
A.既不影响总工期,也不影响其后续工作的正常进行
B.将其紧后工作的最早开始时间推迟1天,并使总工期延长1天
C.不影响其后续工作的正常进行,但使总工期延长1天
D.不影响总工期,但将其紧后工作的最早开始时间推迟1天
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:在制定检验批的抽样方案时,为合理分配生产方和使用方的风险,主控项目对应于合格质量水平的A和Β值均不宜超过()。
A.5%
B.6%
C.8%
D.10%
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:设计施工总承包合同模式下,关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示,下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时,应当首先要求监理人员澄清,不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时,可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项,在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认,即与其发出的指示具有同等效力。C项,承包人对该指示有疑问时,可以直接提交总监理工程师。D项,承包人对该指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第81题:在工程实践中,根据建设工程的特点,业主对筹建工作的设想,对工程费用.工期的要求等,应综合考虑后进行确定合同计价方式,则影响合同计价方式的因素包括()。
A.项目的复杂程度
B.工程设计工作的深度
C.工程施工的技术水平
D.工程进度要求的紧迫程度
E.工程施工的难易程度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:工程网络计划的计算工期等于()。
A.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间
B.双代号网络计划中结束工作最早完成时间的最大值
C.时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间
D.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间
E.双代号网络计划中结束工作最迟完成时间的最大值
正确答案:查看最佳答案
第83题:建设工程组织流水施工时,影响施工过程流水强度的因素有()。
A.投入的施工机械台数和人工数
B.专业工种工人或施工机械活动空间人数
C.相邻两个施工过程相继开工的间隔时间
D.施工过程中投入资源的产量定额
E.施工段数目
正确答案:查看最佳答案
第84题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第85题:对建筑工程项目设计质量控制和评定的依据是()。
A.设计纲要和设计合同
B.有关建设工程及质量管理方面的法律.法规
C.项目投资概算
D.有关建设工程的技术标准
E.项目可行性研究报告.项目评估报告及选址报告
正确答案:查看最佳答案
第86题:在施工阶段,监理工程师应进行计量的项目有()。
A.工程量清单中的全部项目
B.各种原因造成返工的全部项目
C.合同文件中规定的项目
D.超出合同工程范围施工的项目
E.工程变更项目
正确答案:查看最佳答案
第87题:采取巡回监控质量控制方式实施设备监造时,质量控制的主要任务是()。
A.做好预控和技术复核
B.监督管理制造厂商不断完善质量管理体系
C.复核专职质检人员质量检验的准确性.可靠性
D.审查设备制造生产计划和工艺方案
E.监督检查主要材料进厂使用的质量控制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。
A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作
B.施工组织设计是否已由监理工程师签认
C.施工单位的管理及施工人员是否已到位
D.施工机械是否已具备使用条件
E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立
正确答案:查看最佳答案
第89题:下列关于工程质量统计分析方法的说法中,正确的是有()。
A.分层法是将调原始数据按某一性质进行分组.整理的分析方法,是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法
B.排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法,将累计频率达到90%的因素,确定为主要因素
C.通过直方图的观察与分析,可了解产品质量的波动情况,掌握质量特性的分布规律
D.影响生产过程和产品质量的原因,可分为系统性原因和偶然性原因
E.对于控制图,当点子几乎全部落在控制界线内,即可判断生产过程基本上处于稳定状态
正确答案:查看最佳答案
第90题:下列报审.报验表中,只需由专业监理工程师Q签署审查意见的有()。
A.分部工程报验表
B.单位工程竣工验收报审表
C.施工控制测量成果报验表
D.工程材料.构配件.设备报审表
E.分包单位资格报审表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第92题:施工进度计划初始方案编制完成后,需要检查的内容有()。
A.备工作项目的施工顺序.平行搭接和技术间歇是否合理
B.主要工种的工人是否满足连续.均衡施工的要求
C.主要分部工程的工程量是否准确
D.总工期是否满足合同约定
E.主要机具.材料的利用是否均衡和充静
正确答案:查看最佳答案
第93题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第94题:监理工程师在施工阶段的事前质量控制工作主要包括()。
A.把好开工令
B.审查承包单位技术资质
C.对工程所需原材料.构配件的质量进行检查与控制
D.协助承包单位搞好工序控制
E.组织技术交底和图纸会审
正确答案:查看最佳答案
第95题:在施工阶段进行工程项目质量控制主要是监督施工单位形成的产品()。
A.是否按图施工
B.是否达到合同文件规定的质量要求
C.是否达到技术规范的要求
D.是否达到质量评定标准的要求
正确答案:查看最佳答案
第96题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在第二阶段,评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处,召开澄清问会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人,评标委员会才会对其商务标进行审查,然后分析报价组成的合理性。
第97题:工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料,为设计人提供必要的现场工作条件,组织鉴定.验收并报批(外部协调工作),支付设计费用,保护设计人的知识产权。
第98题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第99题:分组计算审查法是把预算中有关项目按类别划分若干组,利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法,其优点有()。
A.突出重点
B.审查速度快
C.工作量小
D.适用范围小
E.易定案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:项目监理机构编制的施工进度控制工作细则的主要内容包括()。
A.施工进度控制目标实现的风险分析
B.进度控制人员的职责分工
C.与进度控制有关的各项工作流程
D.施工图设计文件交付时间目标
E.进度控制的组织措施
正确答案:查看最佳答案
第101题:关于横道图正确的有()。
A.用横道图表示的建设工程进度计划,一般包括两个基本部分
B.明确地表示出各项工作的划分.工作的开始时间和完成时间
C.能反映出工作所具有的机动时间
D.无法反映出整个工程项目的关键所在
E.有利于建设工程进度的动态控制
正确答案:查看最佳答案
第102题:根据《标准施工招标资格预审文件》,下列单位中,将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况,包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问的。
第103题:合同法律关系的客体有()。
A.物
B.行为
C.义务
D.权利
E.知识产权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。
第104题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时,由资格审查委员会进行资格审查,资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制,应在前附表中注明。
第105题:某工程双代号网络计划如下图所示,图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间,该计划表明()。
A.工作2-5为关键工作
B.工作5-7为关键工作
C.工作1-6的自由时差为o
D.工作4-7的自由时差为1
E.工作2-3的自由时差为1
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第107题:由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定批准工程延期时间,其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有()等。
A.延期交图
B.工程暂停
C.异常恶劣的气候条件
D.由于业主未及时付款
E.对合格工程的剥离检查
正确答案:查看最佳答案
第108题:下列费用中,以定额人工费为计算基础的规费有()。
A.工伤保险
B.生育保险
C.劳动保险
D.住房公积金
E.工程排污费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师的地位和权力的说法,正确的有()。
A.工程师可以行使施工合同中规定的权力
B.除非承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C.工程师应当以雇主的名义作出指示
D.工程师在施工合同履行期间独立工作
E.工程师属于雇主人员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程师属于雇主人员,但不同于雇主雇佣的一般人员,在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定,除非得到承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C,雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。
第110题:现场经费定额是指为施工准备.组织施工生产和管理所发生的费用的消耗标准,包括()定额。
A.企业管理费
B.临时设施费
C.现场管理费
D.财务费
E.劳动保险费
正确答案:查看最佳答案
第111题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第112题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第113题:在质量体系要素中,管理职责要素的内容包括()。
A.质量方针
B.合同评审
C.管理评审
D.过程控制
E.组织
正确答案:查看最佳答案
第114题:施工过程中质量控制的主要工作是()。
A.进行预控
B.进行预检
C.以工序控制为核心
D.设置质量预控点
E.严格质量检查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:在施工过程中,承包商能够提出工程延期的条件包括()。
A.分包商返工
B.施工机械发生故障
C.公用供电网停电八小时以上
D.施工场地未按时提供
E.建设单位未按合同规定时间提供施工图
正确答案:查看最佳答案
第116题:下列费用中,属于设备运杂费的有()。
A.国产标准设备由制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费和装卸费
B.在设备出厂价格中没有包含的设备包装及包装材料器具费
C.供销部门手续费
D.设备成套公司供应设备的服务费
E.国外运费
正确答案:查看最佳答案
第117题:索赔费用的计算方法有()。
A.经验法
B.实际费用法
C.总费用法
D.公式法
E.修正的总费用法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:检验批检查的资料主要包括()。
A.工程测量.放线记录
B.验收申请报告
C.新材料的施工记录
D.隐蔽工程检查记录
E.施工过程记录和施工过程检查记录
正确答案:查看最佳答案
第119题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于缺陷责任期及竣工后试验的说法,正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷,由承包人负责修复,直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间,对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)