[点击进入湖北武汉注册监理工程师试卷]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:下列不属于完善合同条件问题的是()。
A.关于工程交付
B.工程量及价格单
C.关于合同图纸
D.关于施工占地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,对于施工中遇到的不可预见物质条件风险,正确的处理方式是()。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担,另一种是此风险由发包人承担,需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。
第2题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,在合同履行过程中,承包人提出合理化建议时,正确的处理程序是()。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示
正确答案:查看最佳答案
参考解析:履行合同过程中,承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更,由监理人向承包人发出变更指示。
第3题:下列不属于《建设工程施工合同(示范文本)》(GM1999—0201)的是()。
A.《协议书》
B.《通用条款》
C.《专用条款》》
D.《建设工程质量管理条例》
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:因债务人无偿转移财产,对债权人造成损害,债权人可行使的撤销权是指()。
A.单方宣布合同终止
B.请求政府行政主管部门授予撤销权
C.请求仲裁机构撤销债务人行为
D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为
正确答案:查看最佳答案
第5题:下列说法正确的是()。
A.公证的效力仅限于我国国内
B.经过公证的合同,其法律效力高于经过鉴证的合同
C.鉴证在我国域内和域外都有法律效力
D.合同鉴证属于司法行政行为
正确答案:查看最佳答案
第6题:()是经济活动中最常见的一种合同,也是建设工程中需经常订立的一种合同。
A.买卖合同
B.货物运输合同
C.保险合同
D.租赁合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:凡是()的单位,均可称为监理单位。
A.经监理资质管理部门审查批准
B.取得监理资质证书,具有法人资格
C.从事工程建设监督管理活动
D.从事工程建设招标代理活动
正确答案:查看最佳答案
第8题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动,称为()。
A.平行检验
B.交接检验
C.隐蔽工程验收
D.互检
正确答案:查看最佳答案
第9题:施工单位采购5吨水泥,现场过秤时发现,实际交货数量为4.998吨。施工单位应支付的货款应为()。
A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金
B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:下列施工合同文件中存在相互矛盾之处,应当以()为准。
A.图纸
B.工程量清单
C.中标通知书
D.标准.规范
正确答案:查看最佳答案
第11题:《建设工程监理合同》示范文本标准条件,关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。
A.建议权
B.否决权
C.确认权
D.无任何权
正确答案:查看最佳答案
第12题:下列合同中,合同法律关系客体属于物的是()。
A.借款合同
B.勘察合同
C.施工合同
D.技术转让合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:关于工程设计招标特点的说法,正确的是()。
A.设计招标文件无法限定项目的工作范围
B.设计投标文件应按工程量清单填报报价
C.设计评标应按投标报价高低排定次序
D.设计评标时主要关注设计方案优劣
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项AB错误,设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容,而无具体的工作量;选项C错误,工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分,如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书,即被淘汰,不再进行商务标的评审。参见教材P48。
第14题:对于质量控制点,一般要(),再制订对策和措施进行预控。
A.事先分析可能造成质量问题因
B.事先分析施工过程中的关键工序
C.分析施工过程中的薄弱环节
D.分析施工过程中质量不稳定的工序
正确答案:查看最佳答案
第15题:工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。
第16题:工程师有权通知承包人修改进度计划是在()的情况下。
A.只在实际进度滞后计划进度
B.只在实际进度超前计划进度
C.不论在实际进度超前还是滞后进度计划
D.在实际进行不能保证按时完成
正确答案:查看最佳答案
第17题:()不是处理无效合同的财产后果形式。
A.追究责任者责任
B.返还财产
C.追缴财产
D.赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
第18题:建设工程施工过程中,监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的,主要原因是()。
A.有大量的隐蔽工程
B.施工中未及时进行质量检查
C.工程质量的评价方法具有特殊性
D.工程质量具有较大的波动性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时,应由监理人按照()的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本
正确答案:查看最佳答案
第20题:(1)根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,下列合同责任中,属于设备采购合同伴随服务的是()。
A.提供维修所需的工具
B.交付设备
C.提供设备必要的包装
D.提供设备的易损备件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是伴随服务。合同专用条款与技术规格中约定有附加服务,卖方可能被要求提供下列中的任一项服务或所有的服务:实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行;(2)提供货物组装和/或维修所需的工具;(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册;(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理,但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务;(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装.试运行.运行.维护和修理对买方人员进行培训。参见教材P136。
第21题:发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作,属于工程师发出暂停施工的情况中的()。
A.内外部条件的变化
B.发包人应承担责任的原因
C.协调管理的原因
D.承包人的原因
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:某项目采用综合评估法,下列评审工作中,不属于初步评审阶段工作内容的是()。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面,详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。
第23题:根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付逾期竣工违约金,最高赔偿限额为()。
A.公尺结算价的2%
B.签约合同价的2%
C.工程结算加的3%
D.签约合同价的3%
正确答案:查看最佳答案
第24题:在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容.技术经济指标一时尚不能明确.具体地予以规定时,往往采用()计价方式。
A.可调总价合同
B.固定总价合同
C.估算工程量单价合
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容,招标人可以自行决定是否编制标底,一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。参见教材P31。
第26题:当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,在履行义务或采取适当补救措施后,对方还有其他损失的,()。
A.不需承担赔偿责任
B.应承担赔偿责任
C.双方共同承担
D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题
正确答案:查看最佳答案
第27题:本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的,则()。
A.行为人承担民事责任
B.视为不同意
C.本人承担民事责任
D.视为同意
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:(1)某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是()。
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是交货检验。数量验收的方法包括:衡量法;(2)理论换算法;(3)查点法。参见教材P130。
第29题:工程师代表仅对()负责。
A.发包人
B.工程师
C.承包人
D.监理人
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《标准施工合同》,对于发包人提供的材料和工程设备,承包人应在约定时间内()共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表.监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表.监理人在施工现场
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:承包商自有的施工机具运入工地后,若其他工程项目施工中需用时,()
A.可自行运出工地
B.不能自行运出工地
C.需经业主批准后才能运出工地
D.需经工程师批准后才能运出工地
正确答案:查看最佳答案
第32题:下列关于资格预审和资格后审的说法,不正确的是()。
A.资格预审与资格后审不同时使用
B.公开招标的项目,实行资格预审
C.邀请招标的项目,实行资格后审
D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别
正确答案:查看最佳答案
第33题:分包商在施工现场的协调工作,应由()负责。
A.业主
B.管理单位
C.总包商
D.分包商自己
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程师对承包人索赔的处理规定,在法律上的效力()。
A.是终局性的,对发包人具有强制约束力
B.不是终局性的,对发包人具有强制约束力
C.是终局性的,仅对承包人具有强制约束力
D.不是终局性的,对发包人和承包人均没有强制约束力
正确答案:查看最佳答案
第35题:下列不属于建筑工程质量验收标准.规范编制指导思想的是()。
A.强化验收
B.完善手段
C.加强评定
D.过程控制
正确答案:查看最佳答案
第36题:按施工合同示范文本规定,施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备,应当由()办理保险。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人共同
D.监理人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:定金的数额由当事人约定,但不得超过()。
A.主合同与从合同标的总额的20%
B.主合同标的额的20%
C.主合同与从合同标的总额的10%
D.主合同标的额的10%
正确答案:查看最佳答案
第38题:建设工程施工合同示范文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复,则()。
A.该项索赔视为已经批准
B.该项索赔视为已被拒绝
C.该项索赔尚待批准
D.承包商应进一步提交索赔证据
正确答案:查看最佳答案
第39题:在评标委员会成员中,不能包括()。
A.招标人代表
B.招标人上级主管代表
C.技术专家
D.经济专家
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:合同约定有工程预付款的,发包人应按规定的时间和数额支付预付款,发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间()天后向发包人发出要求预付的通知。
A.3
B.7
C.14
D.30
正确答案:查看最佳答案
第41题:某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订的合同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日
正确答案:查看最佳答案
第42题:施工合同文本规定,设备安装工程具备无负荷联动试车条件,由()组织试车。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:某施工合同经法院确认无效后,应认为该合同从()日起无效。
A.订立施工合同
B.开始施工
C.确认无效
D.下达停工令
正确答案:查看最佳答案
第44题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备,评标时的正确做法是()。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物,采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。参见教材P52。
第45题:根据《担保法》,不能作为质押担保的是()。
A.建设用地使用权
B.股权
C.注册商标专用权
D.专利权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产,B.C.D项均属于权利。
第46题:FIDIC通用条件规定,承包商根据工程师的书面指示和工程图纸放线,如果出现与图纸有偏差的施工,应纠正差错达到工程师满意,并在工程师提供资料正确的情况下,费用由()负责。
A.业主
B.工程师
C.承包商
D.设计人
正确答案:查看最佳答案
第47题:合同解除后,合同中的()条款仍然有效。
A.仲裁和诉讼
B.违约和诉讼
C.结算和违约
D.结算和清理
正确答案:查看最佳答案
第48题:当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后,()。
A.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同
B.仲裁机构可裁定变更该合同
C.仲裁机构可裁定撤销该合同
D.应移交法院判定变更该合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:关于承包商负责采购的材料和设备的使用前检验的表述中错误的是()。
A.由承包人采购的材料设备,发包人可以指定生产厂或供应商
B.承包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定
C.采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担
D.工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,应要求由承包人负责修复.拆除或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。
A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目
B.对招标有关文件的核查备案
C.投标人履行合同的能力评定
D.评标委员会成员资格认定
E.查处招投标活动的违法行为
正确答案:查看最佳答案
第51题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象,下列可以成为合同法律关系客体的是()。
A.借款合同的货币
B.建设工程施工合同中约定的建筑物
C.技术转让合同的专利权
D.当权利受到侵害时,依法得到法律保护的权利
E.双务合同中当事人应承担的义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。
A.合同号
B.目的港
C.出发港
D.收货人编号
E.提单号
正确答案:查看最佳答案
第53题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。
A.授予监理人权限的权利
B.委托监理工程重大事项的决定权
C.对工程承包人的选定权
D.对实施项目的监理控制权
E.有关各方的主持协调权
正确答案:查看最佳答案
第54题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人在编制进度款支付分解表时,对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内,将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素,对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第55题:工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。
A.保险责任不同
B.安全生产管理职责不同
C.劳务人员管理方式不同
D.施工组织不同
E.施工质量责任期限不同
正确答案:查看最佳答案
第56题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作,()。
A.可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施
B.不得自己承担部分施工任务
C.应当全部由分包商实施
D.自己施工部分在cm工作范围内
E.自己施工部分不在cm工作范围内
正确答案:查看最佳答案
参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作,可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包,不在CM工作范围内。
第57题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款,则承包人可以()。
A.留置该工程
B.与发包人协议将该工程折价
C.自行将该工程折价
D.申请人民法院将该工程依法拍卖
E.优先受偿该工程拍卖的价款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:已履行项目审批手续的招标项目,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照国家有关规定,已履行项目审批.核准手续的招标项目,还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
第59题:合同法律关系主体是指享有相应权利,承担相应义务的合同当事人,包括()。
A.自然人
B.企业法定代表人
C.企业法人
D.非企业法人
E.其他组织
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织,其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
第60题:依据《民法通则》规定,法人成立应具备下列条件()。
A.依法成立
B.有必要的财产和经费
C.有自己的名称.组织机构和场所
D.有符合法定条件的法定代理人
E.能独立承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
第62题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第63题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物,且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前,卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第64题:发包人违反合同规定时,处理方法正确的是()。
A.承包人应向发包人发出通知要求纠正
B.承包人有权立即暂停施工
C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为,承包人可向发包人发出解除合同通知
D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任
E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利
正确答案:查看最佳答案
第65题:施工合同示范文本规定,甲方出于紧急需要,加快建设进度提前竣工,应与乙方签订提前竣工协议,其内容应包括()。
A.提前竣工的时间
B.为提前竣工而调整的施工进度计划
C.乙方采取的赶工措施
D.赶工措施的经济支出和承担
E.违约责任
正确答案:查看最佳答案
第66题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:在施工合同中,发包人的义务通常包括()。
A.平整施工场地
B.确保施工所需水.电供应
C.提供工程进度计划
D.负责施工现场的安全保卫
E.办理施工临时用地的批准手续
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据《担保法》,保证合同对担保范围设有约定时,保证担保的范围包括()。
A.主债权及利息
B.违约金
C.行政罚款
D.损害赔偿金
E.实现债权的费用
正确答案:查看最佳答案
第69题:采用直接委托的方式发包建设任务有()
A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工
B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程,且承包人未发生变更的
C.施工企业自建有用工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的
D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,且承包人未发牛变更的
E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于联合体承包的说法,正确的有()。
A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C.承包人可根据需要自行修改联合体协议
D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E.承包人可根据需要自选调整联合体组成
正确答案:查看最佳答案
第71题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度,工程设计资质包括()。
A.综合资质
B.行业资质
C.专业资质
D.专项资质
E.劳务资质
正确答案:查看最佳答案
第72题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第73题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同,甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后,延迟交付剩余的设备,则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。
A.每延误一周,收取1万元误期赔偿费
B.每延误一周,收取0.5万元误期赔偿费
C.如延迟了10周,总共收取10万元误期赔偿费
D.最多收取10万元误期赔偿费
E.最多收取5万元误期赔偿费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:每延误一周,按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额,买方可考虑根据合同的规定终止合同。
第74题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第75题:同一财产向两个以上的债权人抵押的,正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。
A.抵押权已登记的,按登记的先后顺序清偿
B.抵押权登记的顺序相同的,先主张权利的先清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿
D.抵押权都未登记的,按照债权比例清偿
E.抵押权都未登记的,先保全的先清偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的,按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的,按照债权比例清偿;③抵押权未登记的,按照债权比例清偿。
第76题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项A,工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段;选项B,可以对施工图设计单独进行招标;选项E,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。参见教材P45。
第77题:根据《标准施工合同》,有关索赔的表述中,正确的有()。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B,承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E,监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果,可以按照合同争议解决。
第78题:根据《标准施工合同》,关于单位工程验收的说法,正确的有()。
A.移交后的单位工程由发包人负责照管
B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收
C.单位工程验收应由发包人组织
D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件
E.单位工程验收合格后,应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:质量事故处理方案中,一般处理原则包括()。
A.正确确定事故性质
B.满足用户的期望
C.正确确定处理范围
D.达到原设计标准
E.正确确定责任情况
正确答案:查看最佳答案