[点击进入2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于评标的说法,正确的是()
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标
B.招标项目设有标底的,可以以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的,视为不同意评标结果.
D.标文件中有含义不明确的内容的,评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清,说明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是评标的规定。选项B,标底只能作为参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标的条件,选项C,评标委员会成员拒绝在评标报告签字的,视为同意评标结果,选项D,评标委员会应当书面通知投标人进行投标文件的澄清.说明
第1题:分,但甲公司的投标书于2010年3月20日11:02分才送达。对于此投标书,评标委员会()。
A.对甲公司的投标文件进行审查不合格后拒收
B.对甲公司的投标文件进行审查合格后接受
C.应直接拒收
D.考虑到甲公司实力比较雄厚,所以接受
正确答案:查看最佳答案
第2题:关于对未成年工的特殊保护,下列表述不符合《劳动法》规定的是()。
A.不得安排未成年工从事矿山井下劳动
B.应当对未成年工定期进行健康检查
C.不得安排未成年工从事.有毒有害的劳动
D.不得安排未成年工从事高处.低温.冷水作业
正确答案:查看最佳答案
第3题:按照上位法与下位法的法律地位与效力,下列说法中错误的是()。
A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》
B.《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》
C.《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》
D.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,良好行为记录信息的公布期限一般为()。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
正确答案:查看最佳答案
第5题:在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()
A.法律形式
B.法律部门
C.法律规章
D.法律制度
正确答案:查看最佳答案
第6题:关于投标保证金的说法,正确的是()
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金
C.投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人应当返还投标保证金
D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位,以现金形式提交投标保证金的,可以从其任一账户转出
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:建设单位领取施工许可后,因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的,关于其后果的说法,正确的是()。
A.发证机关核验施工许可证
B.发证机关收回施工许可证
C.施工企业重新办理施工许可证
D.施工许可证自行废止
正确答案:查看最佳答案
第8题:王某自1995年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作,2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同,王某离职前月工资8000元,所在城市上年度职工月平均工资2000元,该公司应向王某支付()元的经济补偿。
A.12万
B.9万
C.4万
D.3万
正确答案:查看最佳答案
参考解析:王某在2008年1月至2012年10月应当得到经济补偿,补偿时间为5年,月工资按照3倍职工月平均工资计算,最终补偿金额为:5×3×2000=3万元。
第9题:财产所有权的权能中,()是所有人的最基本的权利,是所有权内容的核心。
A.占有权
B.处分权
C.使用权
D.收益权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:工程建设国家标准的审查批准机关是()。
A.国务院
B.国务院标准化行政主管部门
C.国务院工程建设行政主管部门
D.国务院工程建设行政主管部门领导下的行业协会
正确答案:查看最佳答案
第11题:甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同,后因供电局无故断电,乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟,给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法,正确的是()
A.供电局向甲施工企业承担责任
B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任
C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任
D.公司向甲施工企业承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:违约责任,是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任,《合同法》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行.采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第12题:关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法,正确的是()。
A.项目经理部具备法人资格
B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者
C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担
D.项目经理部是施工企业内部常设机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:债发生的最主要.最普遍的依据是()。
A.侵权行为
B.无因管理
C.合同
D.不当得利
正确答案:查看最佳答案
第14题:根据《建造师执业资格制度暂行规定》的规定,建造师的执业范围不包括()。
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.从事其他施工活动的管理工作
C.法律.行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
第15题:杨先生报名参加了某公司M产品的试用活动,试用期为3个月。试用期内,使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。杨先生试用M产品3个月,始终未表示是否购买。对此,下列说法中正确的是()。
A.该公司不能视其为购买
B.杨先生有权继续试用
C.该公司可以视其为购买
D.被视为购买的杨先生应拒绝付费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物,也可以拒绝购买。试用期间届满,买受人对是否购买标的物未作表示的,视为购买。因此,该公司可以视杨先生为购买。
第16题:施工合同履行中,总包单位将土方开挖分包给了甲分包商,将基础部分分包了乙分包商,但是甲分包商工期延误,乙分包商为此应向()提出要求承担违约责任。
A.发包方
B.总包方
C.甲分包商
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同,和乙分包商有合同关系的只有总包单位,其次明确《合同法》第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的,应当向对方承担违约责任”,本题的第三人是甲分包商,当事人一方是总包单位,现由于甲分包商违约,承担违约责任的自然就应该是总包单位,选B。
第17题:下列情形中,属于弄虚作假.骗取中标的情形是()。
A.共同抬高投标报价
B.借用他人资质证书
C.行贿评标专家谋取高分
D.低价中标.高价索赔
正确答案:查看最佳答案
第18题:关于计算机软件著作权的说法不正确的是()。
A.软件著作权属于软件开发者
B.接受他人委托开发的软件,其著作权属于委托人所有
C.软件著作权需合理使用
D.自然人的软件著作权,保护期为自然人死亡后50年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》,正确的是()。
A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人
B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的,人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。
D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第20题:根据《担保法》,下列财产不能作为担保物的是()。
A.厂房
B.可转让的专利权
C.生产原材料
D.公立幼儿园的教育设施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列财产不得抵押:(1)土地所有权;(2)耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权.使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封.扣押.监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。
第21题:甲公司向乙公司购买了一批钢材,双方约定采用合同书的方式订立合同,由于施工进度紧张,在甲公司的催促之下,双方在未签字盖章之前,乙公司将钢材送到了甲公司,甲公司接受并投入工程使用。甲.乙公司之间的买卖合同()。
A.无效
B.成立
C.可变更
D.可撤销
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:关于工程质量检测机构的说法,错误的是()
A.可以转包检测业务
B.具有独立的法人资格
C.是中介机构
D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
正确答案:查看最佳答案
参考解析:检测机构不得转包业务.
第23题:工程建设领域制定的行业标准,在相关技术要求公布了国家标准后,该行业标准()。
A.即行废止
B.行业标准优先适用
C.国家标准优先适用
D.两个同时适用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《标准化法》规定,对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求,可以制定行业标准。在国家标准公布之后,该项行业标准即行废止。
第24题:下列合同订立的原则中,属于民事法律关系区别于行政法律关系.刑事法律关系特有原则的是()。
A.平等原则
B.自愿原则
C.公平原则
D.诚实信用原则
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥,延迟交货一周,延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元,第一天晚上施工企业为减少损失,采取紧急措施共花费1万元,使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。
A.1.1万元
B.1.7万元
C.2.1万元
D.2.8万元
正确答案:查看最佳答案
第26题:建筑市场主体的诚信评价,包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用评价,前者是()。
A.以守法.守信.守德和综合实力为基础的综合评价
B.以守法为基础.根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价
C.以建筑市场主体行为为依据,对社会关注的焦点.热点问题的评价
D.市场主导.以建筑市场信用平台的记录为基础的评价
正确答案:查看最佳答案
第27题:在施工过程中,施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同,但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商,关于该货款处理的说法,正确的是()
A.只能由法院确定归属
B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利
C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商
D.材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:下列关于工伤认定及工伤待遇说法不正确的是()。
A.职工认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由用人单位承担举证责任
B.职工因工伤需停工留薪的,停工期间一般不超过12个月
C.生活不能自理的工伤职工在停工留薪需要护理的,由所在单位负责
D.不接受劳动能力鉴定也可以继续享受工伤保险待遇
正确答案:查看最佳答案
第29题:企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()
A.利息收入
B.接收捐款收入
C.财政拨款
D.租金收入
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《国务院办公厅清理规范工程领域保证金通知》规定,关于施工企业在工程建设中需缴纳的保证金,下列说法正确的是()。
A.依法可设立履约保证金.预付款保证金.投标保证金
B.保证金推行银行保函制度,施工企业必须用银行保函方式缴纳
C.未按规定返还保证金的,收取方仅向施工企业返还相应的保证金即可
D.未经国务院批准,各部门.各地区一律不得以任何形式新设保证金项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:建设单位拟修建一座造纸厂,为了尽量减少对环境的污染,应当采取的措施是()。
A.污水处理设施要设计.施工.生产同时进行
B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施
C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施
D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计.同时施工.同时投产使用
正确答案:查看最佳答案
第32题:某商业工程项目,业主急于营业,在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用,使用5个月后发现部分装修出现质量问题,则下列说法正确的是()。
A.施工单位有维修义务
B.业主自己承担责任
C.施工单位承担保修责任
D.业主可扣减施工单位保修金
正确答案:查看最佳答案
第33题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中,家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。
A.丙公司承担
B.甲施工企业承担
C.乙公司承担
D.甲施工企业和丙公司分担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()
A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商
D.设计深度由设计单位酌定
正确答案:查看最佳答案
第35题:某施工企业的下列工作人员中,有权要求公司签订无固定期限合同的是()。
A.张某在该企业连续工作满8年
B.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同,但因工负伤不能从事原工作
C.王某到该企业工作2年,并被董事会任命为总经理
D.赵某在该企业累计工作了12年,但中间曾离开过企业
正确答案:查看最佳答案
第36题:关于质量保证金预留的说法,正确的是()
A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门
B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有
C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理
D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:关于注册商标有效期的说法,正确的是()。
A.10年,自申请之日起计算
B.10年,自核准注册之日起计算
C.20年,自申请之日起计算
D.20年,自核准注册之日起计算
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据《合同法》,下列合同转让产生法律效力的是()。
A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人
B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂,并通知了建设单位
C.建设单位到期不能支付工程款,书面通知施工企业将债务转让给第三人
D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位
正确答案:查看最佳答案
第39题:经对某工程项目施工现场进行检查中,发现存在下列问题,其中()没有违反《安全生产法》的规定。
A.从业人员周某发现安全事故隐患而没有立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告
B.将存储危险物品的仓库与员工宿舍设置在同一座建筑物内
C.从业人员李某拒绝进入危险环境作业
D.从业人员赵某没有正确佩戴和使用劳动防护用品
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:王某与母亲生活在不同的城市。在母亲生日之际,王某通过一家购物网站订送了鲜花,以示祝福。这类买卖合同的交付方式属于()。
A.现实交付
B.指示交付
C.占有改定
D.简易交付
正确答案:查看最佳答案
第41题:施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的,应()
A.经建设单位同意,由施工企业负责修改
B.经建设单位同意,由设计单位负责修改
C.由施工企业负责修改,经监理单位审定
D.经监理单位同意,由建设单位负责修改
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准的规定,工程设计的修改由原设计单位负责,建筑施工企业不得擅自修改工程设计,施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错时,应当及时提出意见和建议。
第42题:关于建设用地使用权的说法,正确的是()。
A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上
B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式
C.建设用地使用权流转时,附着于该土地上的建筑物.构筑物及附属设施应一并处分
D.建设用地使用权期间届满的,自动续期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:关于行政调解的说法。正确的是()
A.行政调解属于诉讼内调解
B.行政调解达成的协议具有强制约束力
C.行政调解应当事人的申请方可启动
D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解
正确答案:查看最佳答案
第44题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。
A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录
B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告
正确答案:查看最佳答案
第45题:甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元,同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约,甲方()。
A.只能要求乙方返还4万元定金
B.只能要求乙方支付3万元违约金
C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金
D.只能要求乙方支付3万元违约金或双倍返还定金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施,除有危及生产安全的紧急情形外,应当提前()通知生产经营单位。
A.12小时
B.36小时
C.24小时
D.48小时
正确答案:查看最佳答案
第47题:继续履行是一种违约后的补救方式,但它不能与下列方式中的()并用。
A.违约金
B.采取补救措施
C.定金
D.解除合同
正确答案:查看最佳答案
第48题:关于确定中标人的说法,正确的是()。
A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人
B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标
C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判
D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:在财产保险合同有效期内,保险标的危险程度显著增加,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人()
A.不能增加保险费,可以解除保险合同
B.不能解除保险合同,可以增加保险费
C.可以增加保险费,也可以解除保险合同
D.不能增加保险费,也不能解除保险合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。建筑工程一切险和安装工程一切险即为财产保险合同
第50题:某告诉公路项目进行招标,开标后允许()。
A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容
B.投标人再增加优惠条件
C.投标人撤销投标文件
D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法
正确答案:查看最佳答案
第51题:某施工分包合同约定,由总承包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工,则该施工机械在使用前应由()共同进行验收。
A.总承包单位.出租单位.监理单位.建设单位
B.总承包单位.出租单位.安装单位.分包单位
C.总承包单位.分包单位.出租单位.建设单位
D.总承包单位.分包单位.安装单位.建设单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:关于仓储合同法律特征的说法,正确的是()。
A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的,不免除保管人的损害赔偿责任
B.仓储合同自仓储物交付时成立
C.第三人对仓储物主张权利的,保管人不得自行向存贷人交付
D.仓储合同自成立时生效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。
第53题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定,属于承揽业务不良行为认定标准是()。
A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标的
B.未取得资质证书承揽工程的,或超越本单位资质等级承揽工程的
C.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的
正确答案:查看最佳答案
第54题:53安装.拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案.制定安全施工措施,并由()对现场实施全过程监督。
A.施工企业负责项目管理的技术负责人
B.监理单位负责安全的工程师
C.出租单位生产管理人员
D.安装.拆卸单位的专业技术人员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:根据《标准化法》的规定,标准包括国家标准.行业标准.地方标准和团体标准.企业标准,其中()可分为强制性标准和推荐性标准。
A.行业标准
B.地方标准
C.企业标准
D.国家标准
正确答案:查看最佳答案
第56题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。
A.领取建设工程规划许可证之前
B.领取建设用地规划许可证之前
C.中标通知书发出后签订施工合同之前
D.领取施工许可证或力理开工报告之前
正确答案:查看最佳答案
第57题:某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后,发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议,结算时双方对工程价款发生争议,则应当以()作为结算工程价款的依据。
A.备案的建设工程合同
B.补充协议
C.重新商定合同
D.当地建设行政主管部门发布的计价方法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同,依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第21条规定:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此,本题选A。
第58题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()
A.销售许可证
B.安装许可证
C.产品合格证
D.安全许可证
正确答案:查看最佳答案
第59题:关于建设单位安全责任的说法,正确的是()
A.建设单位不得调整合同工期
B.需要进行暴(同音字)破作业的,建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续
C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业,将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。
D.设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实,准确,完整。
正确答案:查看最佳答案
第60题:货运合同的托运人未按照约定包装货物,承运人可以()。
A.留置货物
B.要求赔偿
C.解除合同
D.拒绝运输
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担的叙述中,错误的是()。
A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷,由施工单位负责返修并承担经济责任
B.因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗力原因造成的损坏问题,由施工单位负责维修及承担经济责任
C.因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任由建设单位承担
D.由于设计问题造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔
正确答案:查看最佳答案
第62题:根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。
A.用于承重结构的混凝土试块
B.用于墙体混凝土使用的掺加剂
C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件
D.用于防水工程的水泥制品
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,正确的是()
A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书
B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查
C.建筑起重器械安装完毕后,建设主管部门应当参加验收
D.建筑起重机械安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是机械设备等单位向相关的安全责任。A选项,实行总承包的,应当由总承包与安装单位签订安全协议书,B选项,施工总承包需要进行安全专项方案的审核,C选项,建筑起重机械安装完毕后,施工单位应当组织出租.安装.监理单位等单位进行验收。
第64题:根据《建设工程安全生产管理条例》,工程安全术措施或者专项实施方案的审查的是()。
A.是否达到工程使用功能要素
B.是否适用施工要求
C.是否符合工程建设强制性标准
D.是否达到造价控制目标
正确答案:查看最佳答案
第65题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()
A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体
B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域
C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定
D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准
正确答案:查看最佳答案
第66题:王先生欲将其父母留给自己和妹妹的房产出售给李某。李某以为该房产仅为王先生所有,便与王先生签订了房屋买卖合同。对此,王先生应承担的主要义务是()。
A.办理手续
B.验收房产
C.权利瑕疵担保
D.现实交付
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《合同法》第150条规定,出卖人就交付标的物负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。王先生对父母留下的房产没有完全的所有权,买受人李某并不了解王先生之妹也享有该房产的部分权利。因此,王某首先要承担权利瑕疵担保义务。
第67题:甲公司和乙施工企业订立一份合同,其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用,乙施工企业按期交纳租金,租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》,此协议为()。
A.财产租赁合同
B.融资租赁合同
C.买卖合同
D.租买合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是融资租赁的概念,融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人.租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金合同。
第68题:在乡村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。
A.乡村建设规划许可证
B.乡村建设工程规划许可证
C.乡村建设用地规划许可证
D.土地性质变更登记手续
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《标准化法》关于团体标准的说法,正确的是()。
A.仅供本团体成员约定采用
B.由社会团体协调相关市场主体共同制定
C.技术要求不得高于强制性国家标准
D.应当免费向社会公开标准文本
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。
A.编制施工安全生产规章制度
B.向施工企业提供准确的地下管线资料
C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案
D.保证设计文件符合工程建设强制性标准
E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险
正确答案:查看最佳答案
第71题:下列凭证中,属于印花税应纳税凭证的有()。
A.财产所有人将财产赠给学校所立的书据
B.产权转移证书
C.已缴纳印花税凭证的副本
D.营业账簿
E.权利.许可证照
正确答案:查看最佳答案
第72题:关于社会保险费缴纳主体的说法,正确的是()。
A.基本养老保险费,由用人单位和职工共同缴纳
B.基本医疗保险费,由用人单位和职工共同缴纳
C.失业保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
D.工伤保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
E.生育保险费,由职工自行缴纳
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:甲公司与乙租赁公司约定,由乙公司从甲公司指定的丙厂家购买一套C-J3型除尘系统,并以融资租赁方式供甲公司使用。甲公司履行的义务包括()。
A.向丙支付价金
B.向乙支付租金
C.租赁期满向乙返还该除尘系统
D.租赁期满享有除尘系统的所有权
E.妥善保管和使用该除尘系统
正确答案:查看最佳答案
第74题:保证指的是保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。下列条款中,属于保证合同应当包含的内容有()。
A.被保证的主债权种类
B.保证人的资产状况
C.保证的期间
D.保证的方式
E.保证担保的范围
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,下列情形中,属于违法分包的有()。
A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的
B.未经建设单位同意将工程分包的
C.分包单位将分包工程再分包的
D.将钢结构工程分包的
E.分包单位将劳务作业分包的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果()。
A.折价补偿
B.赔偿损失
C.合同解除
D.继续履行
E.支付违约金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:第四章第1节建设工程合同制度P135
第77题:根据《合同法》的规定,以下属于违约责任具有的特征包括()。
A.违约责任具有强制性
B.违约责任是行政责任的一种形式
C.违约责任可以由合同当事人约定,但约定不符合法律要求的,将会被宣告无效或被撤销
D.违约责任主要具有补偿性,即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果
E.违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。
A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人
B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款
C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人
D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人
E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:根据《招标投标法实施条例》,关于依法必须招标项目中标候选人的公示,下列说法中正确的有()。
A.应公示中标候选人
B.公示对象是全部中标候选人
C.公示期不得少于3日
D.公示在开标后的第二天发布
E.对有业绩信誉条件的项目,其业绩信誉情况应一并进行公示
正确答案:查看最佳答案
第80题:委托代理关系终止的情形有()。
A.代理期间届满
B.代理人辞去委托
C.被代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.作为被代理人的法人组织终止
正确答案:查看最佳答案
第81题:下列合同中,债权人不得将合同的权利全部或部分转让给第三人的有()。
A.当事人因信任订立的委托代理合同
B.建筑材料供应合同
C.合同中约定禁止债权人转让权利
D.供用电.水.气.热力合同
E.最高额抵押的主合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人,但是下列三种情形除外:(1)根据合同性质不得转让的,A选项属于此类;(2)按照当事人约定不得转让的,C选项属于此类;(3)依照法律规定不得转让的,E选项是按照《担保法》的规定,所以属于此类。
第82题:关于调解法律效力的说法,正确的有()。
A.法院调解书经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力
B.仲裁调解书经人民法院确认后,即发生法律效力
C.经人民调解委员后调解达成的调解协议具有法律约束力
D.经调解组织调解达成的调解协议,具有强制执行的法律效力
E.专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是调解的规定。法院调解经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力.仲裁调解书经双方当事人签收后,即发生法律效力,经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力,专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力,经过调解组织调解达成的调解协议,不具有强制执行的法律效力。
第83题:生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划,并根据本单位的生产安全事故预防重点,进行()
A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练
B.每半年至少组织一次现场处置方案演练
C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练
D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练
E.每年至少组织一次的现场处置方案演练
正确答案:查看最佳答案
第84题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有()。
A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的
B.生产工艺和技木发生变化的
C.因重组导致经营方式变化的
D.经营状况不良的
E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:根据建造师注册管理的规定,以下人员的注册申请将不予批准的有()。
A.李某因工伤丧失了民事行为能力
B.张某取得资格证书4年后方才申请注册,并继续教育合格
C.赵某将申请通过考试的两个专业类别在一个单位注册
D.魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册
E.孙某虽然已年满65岁,但仍担任单位的咨询顾问
正确答案:查看最佳答案
第86题:工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查.抽查和专项检查的方式。其检查的内容包括()。
A.有关工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准
B.工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定
C.工程项目采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定
D.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定
E.人员是否到位
正确答案:查看最佳答案
第87题:根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。
A.监理工程师
B.施工作业班组
C.施工作业人员
D.现场安全员
E.现场技术员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:关于仲裁协议效力的说法,正确的有()
A.合同无效,仲裁协议亦无效
B.仲裁协议有效,当事人也可以向法院提出诉讼
C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议
D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权
E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力
正确答案:查看最佳答案
第89题:根据《招标投标法实施条例》,视为投标人相互串通投标的情形有()。
A.投标人之间协商投标报价
B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
E.投标人之间约定中标人
正确答案:查看最佳答案
第90题:某建筑工程投入使用后发现存在设计问题造成的质量缺陷,则处理方式正确的是()。
A.由设计单位进行修复
B.先由施工单位负责维修,后向建设单位索赔
C.先由施工单位负责维修,后向设计单位索赔
D.由建设单位负责维修,后向设计单位索赔
E.建设单位可就施工单位的维修向设计单位索赔
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:根据《物权法》,关于财产所有权,说法正确的是()。
A.财产所有权的行使受到法律一定的限制
B.处分权是财产所有权人特有的权利
C.城市市区土地的所有权人只能是国家
D.货物运输合同中,承运人对托运人的财产享有占有权和收益权
E.财产所有权包括用益物权和担保物权,用益物权人或担保物权人可以和所有权人是同一人
正确答案:查看最佳答案
第92题:某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同,除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同约定的质量要求,但零部件满足质量要求。对此,下列选项中正确的有()。
A.建筑公司可以解除设备买卖合同
B.解除设备合同的效力及于零部件
C.解除设备合同的效力不涉及零部件
D.建筑公司可以拒绝接收这台设备
E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于买卖合同,因标的物的质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,买受人可以拒绝接收标的物或者解除合同。因标的物的主物不符合约定而解除合同的,解除合同的效力及于从物。因此,建筑公司可以拒绝接收这台设备或解除设备买卖合同,解除合同的效力及于零部件。
第93题:根据《担保法》,除双方认为需要约记的其他事项外,下列条款中,诚于保证合同应当包含的内容有()
A.被保证的主债权种类
B.保证人的资产状况
C.保证的期间
D.保证的方式
E.保证担保的范围
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:行为人虽无权代理,但由于行为人的某些行为,造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象,而与善意第三人进行的.由本人承担法律后果的代理行为称为表见代理。关于表见代理,下列说法正确的是()。
A.表见代理的行为人具有代理权
B.表见代理在本质上属于无权代理
C.表见代理的法律后果由行为人承担
D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
E.未经被代理人追认的表见代理是无效行为
正确答案:查看最佳答案
第95题:某开发公司开发的商住楼工程,建筑面积6万平方米,为赶在雨期前完成土方工程,在尚未完全具备法定开.工条件的情况下破土动工。对此,建设行政主管部门可作出的处罚包括()。
A.责令停止施工,限期改正
B.对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款
C.没收非法所得
D.责令施工单位停业整顿
E.吊销监理单位营业执照
正确答案:查看最佳答案
第96题:当事人对法院管辖权有异议,应当在()提出
A.第一次开庭时
B.提交答辩状期时
C.被告收到起诉状副本之日起15日内
D.法庭辩论终结前
E.第一审判决作出前
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有()
A.纳税人兼营不同税率的项目,未分别核算销售额的,从低适用税率
B.当期销项税额小于当期进项税额不项抵扣时,其不足部分可以结转下期续拒扣
C.应税销售行为的购买方为消费者个人的,可以开具增值税专用发票
D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额
E.应纳销售行为适用于免税规定的,不得开具增值税专用发票
正确答案:查看最佳答案
第98题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》关于安全生产许可证的说法正确的有()。
A.施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动
B.施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续
C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可
D.施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件
E.未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期
正确答案:查看最佳答案
第99题:下列关于建造师及建造师在执业中违法行为说法正确的是()。
A.隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的,建设主管部门不予受理或者不予注册,并给予警告,申请人1年内不得再次申请注册
B.以欺骗.贿赂等不正当手段取得注册证书的,由注册机关撤销其注册,3年内不得再次申请注册,并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款
C.注册建造师应按规定参加继续教育,接受培训测试,不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册
D.对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的,一经发现,立即取消其继续教育记录,并记入不良信用记录,对社会公布
E.注册建造师因过错造成质量事故的,责令停止执业1年,造成重大质量事故的终身不予注册
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年北京市一级建造师法律法规考核电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!