[点击进入2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法,正确的是()。
A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质,但增项申请资质不必受此限制
B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的,不必重新核定建筑业企业资质等级
C.被撤回建筑业企业资质的企业,可以在资质被撤回后6个月内,向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的,视为准予延续
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:甲乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。
A.土地承包经营权
B.地役权
C.土地使用权
D.土地所有权
正确答案:查看最佳答案
第2题:关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法,正确的是()
A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%
B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可
C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。
D.对于有分公司的企业集团,集团负责人因故不能到现场的,必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工单位负责人施工现场带班制度。选项A,建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于其工作日的25%,选项B建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录应分别在企业和工程项目上存档备查。选项D,对于有分工司的企业集团,集团负责人因故不能到现场的,必须书面委托工程所在地分公司负责人进行带班检查。
第3题:施工人员对设计结构安全的试块,试件以及有关材料,应当在()监督下现场取样,并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测.
A.施工企业质量管理部门
B.设计单位或监理单位
C.工程质量监督机构
D.建设单位或监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:根据《政府采购法》,政府采购的主要方式应是()。
A.邀请投标
B.公开招标
C.竞争性谈判
D.单一来源采购
正确答案:查看最佳答案
第5题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》,正确的是()。
A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人
B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的,人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。
D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第6题:根据《注册建造师管理规定》,不予注册的情形是()。
A.申请人年龄达到60周岁
B.申请人因执业活动受到刑事处罚,自刑罚执行完毕之日起至中请注册之日止不满5年
C.申请人被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年
D.申请人甲请注册之日5年前担任项目经理期间,所负贵项目发生过重大质量和安全事故
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:关于分包工程的项目管理机构,下列说法正确的是()。
A.分包工程发包人可根据组织管理所承包工程的施工活动情况决定是否设立项目管理机构
B.项目管理机构应当具有高于承包工程的规模.技术复杂程度的技术.经济管理人员
C.项目负责人.技术负责人.项目核算负责人.质量管理人员.安全管理人员必须是本单位的人员
D.分包工程发包人将工程分包后,可以不在施工现场设立项目管理机构,但必须派驻相应人员
正确答案:查看最佳答案
第8题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,工程监理单位的安全责任包括()。
A.编制基坑支护专项施工方案
B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议
C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准
D.发现安全事故隐患后置之不理
正确答案:查看最佳答案
第9题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。
A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录
B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是()。
A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别
B.施工企业投标时,安全费用属于竞争性费用
C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据
D.施工企业的安全费用可以用于租赁特种设备
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法,正确的是()。
A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。
B.施工作业需要排水的,由施工企业申请领取排水许可证。
C.排水许可证的有效期,由建设主管部门根据工期确定。
D.排水户应当按照实际需要的排水类别.总量排放污水
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是水污染的防治,选项B,施工作业需要排水的,有建设单位申请领取排水许可证。选项C,排水许可证的有效期,由城镇排水主管部门根据排水情况确定,但不得超过施工期限。选项D,排水户应当按照排水许可证确定的排水类别.总量.时限.排放口位置和数量.排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。
第12题:关于招标价格的说法,正确的是()。
A.招标时可以设定最低投标限价
B.招标时应当编制标底
C.招标的项目应当采用工程量清单计价
D.招标时可以设定最高投标限价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保,中标人拒绝提交,则应()。
A.按中标无效处理
B.视为放弃投标
C.按废标处理
D.视为放弃中标项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:P96最上面“三.履约保证金”第三行。
第14题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。
A.不当得利
B.侵权
C.合同
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
第15题:当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。关于以上描述的说法不正确是()。
A.约定的期间是除斥期间
B.法定视为认可的情况
C.双方的约定无效
D.约定的期间是不可变的期间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:报据《行政诉讼法》人民法院不受理行政诉讼的情形是()。
A.对行政拘留.暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满
B.申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复
C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩.任免等决定的
D.认为行政机关滥用行政权力,排除或者限制竞争的
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据《环境保护法》,企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚,可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法,正确的是()。
A.责令改正,拒不改正的,可以按原处罚数额按日连续处罚
B.是否可以按日连续处罚,与是否责令改正无关
C.责令改正,拒不改正的,可以重新确定处罚数额按日连续处罚
D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类
正确答案:查看最佳答案
第18题:王某自1995年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作,2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同,王某离职前月工资8000元,所在城市上年度职工月平均工资2000元,该公司应向王某支付()元的经济补偿。
A.12万
B.9万
C.4万
D.3万
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:王某在2008年1月至2012年10月应当得到经济补偿,补偿时间为5年,月工资按照3倍职工月平均工资计算,最终补偿金额为:5×3×2000=3万元。
第19题:下列情形中属于效力待定合同的有()。
A.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍
B.10周岁的儿童因发明创造而接受奖金
C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买
D.10周岁的少年将自家的电脑卖给40岁的张某
正确答案:查看最佳答案
第20题:承诺应当以通知的方式作出,但根据()除外。
A.要约人拒绝履行的
B.承诺人撤销承诺的
C.要约人撤销要约的
D.交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的
正确答案:查看最佳答案
第21题:根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》,全部或部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。
A.3%
B.5%
C.10%
D.15%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用,工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡,王某的行为涉嫌构成()。
A.渎职罪
B.重大劳动安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.工程重大安全事故罪慧嘉森教育住房和城乡建设部干部学院通关热线:010-885921088859165113716166208(备注:内部资料,版权属于慧嘉森教育,未经许可不得复制外传)
正确答案:查看最佳答案
第23题:根据《行政诉讼法》,下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。
A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的
B.国防.外交等国家行为
C.行政指导行为
D.调解行为以及法律规定的仲裁行为
正确答案:查看最佳答案
第24题:施工企业拒不执行公安机关消防机构焦土的停止施工处罚诀定的,将由()负责强制执行.
A.公安机关
B.旗焦决定的公安机关消防机构
C.人民法院
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当事人逾期不执行停产停业.停止使用.停止施工决定的,由作出决定的公安机关消防机构强制执行.P239·
第25题:某施工企业于2006年承建单位办公楼,2007年4月竣工验收合格并交付使用。2012年5月,施工企业致函该单位,说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的()原则。
A.公平
B.自愿
C.诚实信用
D.维护公共利益
正确答案:查看最佳答案
第26题:承揽合同中,关于承揽人义务的说法,正确的是()。
A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的,可以自行更换
B.共同承揽人对定作人承担按份责任
C.未经定作人许可,承揽人不得留存复制品或技术资料
D.承揽人在工作期间,不必接受定作人必要的监督检验
正确答案:查看最佳答案
第27题:关于借款合同的说法,正确的是()。
A.借款合同是实践合同
B.对支付利息的期限没有约定的,借款期限1年以上的,应当在每届满1年时支付
C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的,视为支付利息
D.借贷双方约定的利率超过年科率24%,则该借款的利息约定无效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:关于施工现场大气污染防治的说法,正确的()。
A.重点是防治排放污染物
B.暴(同音字)破作业选择风力小的天气进行,做好计划
C.结构施工阶段,作业区的目测扬尘高度小于1米
D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据不同的分类标准,建设工程施工合同属于()。
A.有名合同.双务合同.有偿合同
B.有名合同.双务合同.不要式合同
C.无名合同.单务合同.要式合同
D.有名合同.单务合同.要式合同
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《建设工程质量管理条例》的规定,设计单位应当参与建设工程()分析,并提出相应的技术处理方案。
A.工期延误
B.投资失控
C.质量事故
D.施工组织
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:下列情形中,属于弄虚作假.骗取中标的情形是()。
A.共同抬高投标报价
B.借用他人资质证书
C.行贿评标专家谋取高分
D.低价中标.高价索赔
正确答案:查看最佳答案
第32题:关于对未成年工的特殊保护,下列表述不符合《劳动法》规定的是()。
A.不得安排未成年工从事矿山井下劳动
B.应当对未成年工定期进行健康检查
C.不得安排未成年工从事.有毒有害的劳动
D.不得安排未成年工从事高处.低温.冷水作业
正确答案:查看最佳答案
第33题:实行开工报告制度的建设工程,其开工报告是指()。
A.施工单位向监理工程师提交的开工报告
B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告
C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告
D.施工单位项目部向公司总部提交的报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度,性质上与施工许可证审批制度相同,主要是审查建设单位应具备的开工条件,由建设单位向政府主管部门申报,选项B是正确的。
第34题:关于建筑节能的说法,正确的是()。
A.已经建成的项目,2年后方可投入生产.使用
B.在新建建筑和既有建筑节能改造中,必须使用节能建筑材料和节能设备
C.在具备太阳能利用条件的地区,地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统
D.不符合强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设
正确答案:查看最佳答案
第35题:关于建设工程共同承包的说法,正确的是()
A.中小型工程但技术复杂的,可以采取联合共同承包
B.两个不同
C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同,就承包工程中各自负责的部分承担责任
D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第36题:下列仲裁协议约定的内容中,属于有效条款的是()。
A.仲裁协议约定的两个仲裁机构,且当事人不能就仲裁机构选择达成一致
B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉
C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁
D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:有关仲裁协议的内容。P335.
第37题:关于投标保证金的说法,正确的是()
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金
C.投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人应当返还投标保证金
D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位,以现金形式提交投标保证金的,可以从其任一账户转出
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是投标保证金。B选项,招标人最迟应在书面合同签订后5日内向中标人退还投标保证金,C选项,投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人可以不返还投标保证金,D选项,依法必须进行招标的境内投标单位,以现金形式提交投标保证金的,应当从其基本账户转出。
第38题:当事人对于仲裁协议的效力有异议,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,则该仲裁协议的效力可以由()。
A.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定
B.仲裁协议约定的仲裁委员会决定
C.仲裁协议约定的仲裁所在地的基层人民法院裁定
D.申请人住所地的基层人民法院裁定
正确答案:查看最佳答案
第39题:某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出,合同定价遵守公司规定,但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意,遂与王某签订了订货合同,并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是()。
A.合法行为
B.无权代理
C.不正当竞争
D.滥用代理权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条(教材P92“三.投标人以行贿手段谋取中标”第2行),非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容,本题应作为超纲题对待。注意“账外暗中”给予对方回扣的,作为受贿处理。本案的补贴如实入账,不得视为不正当竞争行为。
第40题:年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专****满的期限是()
A.2024年6月12日
B.2024年6月15日
C.2034年6月12日
D.2035年6月16日
正确答案:查看最佳答案
第41题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法,正确的是()。
A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质,但增项申请资质不必受此限制
B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的,不必重新核定建筑业企业资质等级
C.被撤回建筑业企业资质的企业,可以在资质被撤回后6个月内,向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的,视为准予延续
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业资格证书的申请.延续和变更。选项A增项申请,也应当申请最低等级。选项B,施工企业发生合并需继承原建筑企业的资质的,余姚重新核定建筑企业资质等级。选项C,被撤回建筑企业资质的企业,可以在资质被撤回后3个月内,向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。
第42题:根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是()
A..*拟安全生产许可证并限期整顿
B.停止生产,并处罚款
C.撒销安全生产许可证
D.吊销安全生产许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《政府采购法实施条例》,政府采购工程依法不进行招标的,可以采用的采购方式是()。
A.询价
B.单一来源采购
C.直接确定
D.框架协议
正确答案:查看最佳答案
第44题:注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。
A.同一工程分期施工
B.发包方同意更换项目负责人
C.承包方同意更换项目负责人
D.停工超过120天承包方认为需要调整的
正确答案:查看最佳答案
第45题:关于竣工工程质量问题处理的方法,正确的是()
A.因发包人提供的设计有缺陷,造成建设工程质量缺陷的,发包人不承担责任
B.因承包人的过错造成的质量问题,发包人可以要求承包人修理.返工,但不能减少支付工程价款
C.工程竣工时发现质量问题,无论是建设单位还是施工单位责任,施工企业都有义务进行修复或返修
D.未经竣工验收,发包人擅自使用建设工程的,工程质量责任全部由发包人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是竣工工程质量争议的处理。A选项,因发包人提供的设计有缺陷,由发包人承担责任。B选项,因发包人的过错造成的质量问题,发包人可以要求承包人修理.返工,如返修后验收不合格的,发包人可以减少支付工程价款,D选项,未经竣工验收,发包人擅自使用建设工程的,除主体结构和地基基础外,其余部分工程质量责任由发包人承担。
第46题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。
A.是指企业拥有的资产
B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准
D.即所有者权益
正确答案:查看最佳答案
第47题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。
A.是指企业拥有的资产
B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准
D.即所有者权益
正确答案:查看最佳答案
第48题:关于人身保险合同的说法,不正确的是()。
A.保险人对人寿保险的险费,不得用诉讼方式要求投保人支付
B.人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定
C.人身保险合同的投保人可分期支付保险费费
D.人身保险合同是以人的年龄为标的的保险合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:关于开标的说法,正确的是()。
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行
B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点
C.开标由招标人以外的人主持,邀请所有投标人参加
D.开标过程应当记录,并存档备查
正确答案:查看最佳答案
第50题:甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()。
A.诉讼时效的中止
B.诉讼时效的中断
C.诉讼时效的延长
D.改变法定时效期间
正确答案:查看最佳答案
第51题:关于规划许可证和施工许可证的领取,说法正确的是()。
A.以划拨方式取得土地后应当办理建设用地规划许可
B.申请领取施工许可证时,应当报送安全施工措施并进行审批
C.申请领取施工许可证前应当确定施工企业,可以直接发包的工程采用招标发包,可以邀请招标的采用公开招标,确定的施工企业无效
D.发证机关收到申请,发现申请人证明文件不全时,应当当场或5日内一次告知需要补正的全部内容
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:在施工过程中,施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同,但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商,关于该货款处理的说法,正确的是()
A.只能由法院确定归属
B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利
C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商
D.材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还
正确答案:查看最佳答案
第53题:2015年9月15日,甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权,同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法,正确的是()
A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效
B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权
C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任
D.公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力
正确答案:查看最佳答案
第54题:下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()
A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的
B.仲裁庭的组成违反法定程序的
C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的
D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:无效合同从()之日起就不具备法律效力。
A.确认
B.订立
C.履行
D.谈判
正确答案:查看最佳答案
第56题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法,正确的是()
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,不受仲裁时效期间的限制
B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解,调解不成的,才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁
C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年
D.仲裁时效期间从权利被侵害之日计算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动劳动报酬发生争议的,劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制,但是,劳动关系终止的,应当至劳动关系终止之日起1年内提出。
第57题:根据《民事诉讼法》,当事人申请司法确认调解协议,由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。
A.当事人住所地
B.调解协议履行地
C.调解组织所在地
D.调解协议签订地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:经人民调解委员会调解达成调解协议后,双方当事人认为有必要的,可以按照《民事诉讼法》的规定,自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。P342.
第58题:张某继承了一套商铺,在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某,并由李某使用。张某在办理了产权登记后,又以380万元的价格将这套商铺卖给王某,并办理了过户手续。对此,下列选项中正确的说法是()。
A.张某与李某间的买卖合同无效
B.张某与王某间的买卖合同无效
C.这两个买卖合同均有效
D.张某办理产权登记前不享有所有权
正确答案:查看最佳答案
第59题:根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。
A.划拨
B.登记
C.支付出让金
D.转让
正确答案:查看最佳答案
第60题:关于投标保证金的说法,正确的是()
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金
C.投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人应当返还投标保证金
D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位,以现金形式提交投标保证金的,可以从其任一账户转出
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权,还继续与其签订设备采购合同,因此给甲公司造成经济损失,其法律后果应该由()。
A.甲公司自行承担责任
B.乙公司自行承担责任
C.甲乙公司承担连带责任
D.乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:此题属于第三人明知行为人没有代理权还与其进行民事法律行为因而给他人造成损失,应该由第三人和行为人承担连带责任。
第62题:关于表见代理的说法,正确的是()。
A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力
B.人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失
C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任
D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理
正确答案:查看最佳答案
第63题:建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。
A.1
B.2
C.3
D.6
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
第65题:关于建造师受聘和执业,说法正确的是()。
A.王某是甲高校的在职教师,考取建造师执业资格后申请在其担任顾问的乙施工企业注册
B.李某是某大型矿井项目第二标段项目经理,拟同时担任该项目第四标段项目经理
C.某施工项目发生不可抗力暂停施工,施工企业未经建设单位同意将项目经理刘某更换为郑某
D.某施工项目机电分包单位项目经理邓某,在分包工程验收合格后,同时担任另一工程项目经理
正确答案:查看最佳答案
第66题:根据《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护.文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。
A.监理单位
B.建设单位
C.总承包单位
D.分包单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:具尸体,另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为()。
A.2017年7月6曰
B.2017年7月8曰
C.2017年7月15日
D.2017年7月31日
正确答案:查看最佳答案
第68题:以下关于仲裁协议的案例中,说法正确的是()。
A.施工合同纠纷发生后,建设单位与施工单位可以通过电子邮件或电话方式达成仲裁协议
B.仲裁协议应当具备的内容是:仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会
C.施工合同中争议解决条款约定了两家仲裁机构。后来双方争执不下,可以向工程所在地法院起诉
D.施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中,施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。则本案中,质量和结算纠纷均由仲裁委员会裁决
正确答案:查看最佳答案
第69题:下列人员中,不属于建筑施工企业特种作业人员的是()
A.电工
B.架子工
C.钢筋工
D.起重信号工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建筑行业哪些属于特种作业垂直运输机械作业人员安装拆卸工暴(同音字)破作业人员起重信号工登高架设作业人员特种作业人员必须经过专.的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书后,为可上岗
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。
A.中国投资的建设项目
B.外资占45%,但技术难度大的建设项目
C.全部由外国赠款建设的工程
D.外资占50%的中外联合建设项目
E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目
正确答案:查看最佳答案
第71题:建筑墙体屋面的保温工程施工时,监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取()形式实施工程监理。
A.巡査
B.抽检
C.平行检验
D.旁站
E.巡视
正确答案:查看最佳答案
第72题:下列合同中,属于可撤销合同的有()。
A.因误解订立的合同
B.违反法律的强制性规定的合同
C.一方以欺诈.胁迫手段订立的合同
D.订立合同时显失公平的合同
E.以合法行为掩盖非法目的的合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《合同法》规定因重大误解订立的.在订立合同显失公平的.一方以欺诈或胁迫手段或乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同,因此应选择C.D,其他两个选项所订立的合同属于无效合同。
第73题:知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利,下列关于知识产权说法正确的是()。
A.授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性.创造性.实用性
B.知识产权具有财产权和人身权的双重属性
C.对产品的形状.构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为实用新型
D.知识产权的客体不包括地理标志.商业秘密.集成电路布图设计.植物新品种
E.注册商标的有效期为10年自核准注册之日起计算,期满前六个月申请续展,每次续展的有效期为5年
正确答案:查看最佳答案
第74题:施工作业人员应当享有的安全生产权利有()。
A.获得防护用品权
B.获得保险赔偿权
C.拒绝违章指挥权
D.安全生产决策权
E.紧急避险权
正确答案:查看最佳答案
第75题:下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是()。
A.应认真做好检查记录,并在工程项目存档备查
B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,应到施工现场进行带班检查
C.建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的20%
D.工程出现险情或发现重大隐患时,应到施工现场带班检查
E.工程开工或停工复工时,应到施工现场带班检查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:2011年7月住房和城乡建设部发布的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》进一步规定,建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时,建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查,督促工程项目进行整改,及时消除险情和隐患。
第76题:下列关于工程总承包的表述中,符合现行建设法规的有()。
A.总承包分为工程总承包和施工总承包
B.具有工程勘察.设计或施工总承包资质的企业,可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务
C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察.设计.采购.施工.监理.试运行等全过程或若干阶段的承包
D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任
E.具有勘察.设计资质的企业,可以进行施工总承包
正确答案:查看最佳答案
第77题:下面关于项目招标的说法错误的是()。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标
B.个人投资的项目不需要招标
C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标
D.涉及到公众安全的项目必须招标
E.符合工程招标范围,重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于土地权属的说法,正确的有()。
A.城市郊区的土地归国家所有
B.自留地归集体所有
C.城市市区土地归国家所有
D.农村土地均归集体所有
E.宅基地归农民个人所有
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是土地所有权,城市市区土地属于国家所有,农村和城市郊区的土地,除法律规定属于国家所有外,属于农民集体所有,宅基地和自留地.自留山.属于农民集体所有。
第79题:关于工程质量检测的说法,正确的有()。
A.检测人员.检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字
B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构
C.检测机构不得与建设单位有隶属关系
D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构
E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责
正确答案:查看最佳答案
第80题:下列选项中属于部门规章的有()。
A.《北京市招标投标条例》
B.《工程建设项目施工招标投标办法》
C.《建设项目环境保护管理条例》
D.《安全生产许可证条例》
E.《评标委员会和评标方法暂行规定》
正确答案:查看最佳答案
第81题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的,属于承包单位转包()。
A.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的
B.施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的
C.施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人.技术负责人.质量管理负责人.安全管理负责人等主要管理人员,不履行管理义务,未对该工程的施工活动进行组织管理
D.施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务,只向实际施工单位收取费用,主要建筑材料.构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的
E.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:法人是建设工程活动中的基本主体,下列关于施工企业法人和项目经理部的相关叙述中,错误的是()。
A.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织
B.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构
C.项目经理部是由一个项目经理与技术.生产.材料.成本等管理人员组成的项目管理班子
D.项目经理部具有法人资格
E.项目经理是企业法人授权在建设工程项目的管理者,而项目经理部行为的法律后果由项目经理承担
正确答案:查看最佳答案
第83题:关于和解的说法,正确的有()
A.当事人申请仲裁后,达成和解协议的,可以撤回仲裁申请
B.和解协议具有强制执行力
C.民事诉讼第一审普通程序中,当事人达成和解协议的,应继续进行诉讼程序
D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件,不适用和解
E.当事人申请仲裁后,达成和解协议的,可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是和解的规定。B选项,合计协议不具有强制执行力。C选项,民事诉讼第一审普通程序中,当事人达成和解协议的,应结束全部或部分诉讼程序。D选项,选项超纲。
第84题:关于工程总承包企业的说法,正确的有()。
A.工程总承包企业可以根据合同约定或者经建设单位同意,直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业
B.工程总承包企业不得将工程总承包项目转包
C.仅具有施工资质的企业不可以承接工程总承包项目
D.工程总承包企业不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位
E.分包单位只按照分包合同的约定对总承包单位负责
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:下列选项中,当事人可以行使法定解除权的有()。
A.因不可抗力致使不能实现合同目的
B.在履行期满前,当事人一方明确表示不履行义务
C.当事人一方迟延履行义务,经催告后在合理期限内仍未能履行
D.当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的
E.在履行期满前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务
正确答案:查看最佳答案
第86题:下列不符合工程质量检测的规定的是()。
A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构
B.检测机构不得转包检测业务
C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料.构(配)件和设备
D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测
E.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案
正确答案:查看最佳答案
第87题:下列投标行为中,属于弄虚作假骗取中标的有()。
A.使用伪造.变造的许可证件
B.提供虚假的财务状况或者业绩
C.提供虚假的信用状况
D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历.劳动关系证明
E.不同投标人的投标文件相互混装
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:行为人虽无权代理,但由于行为人的某些行为,造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象,而与善意第三人进行的.由本人承担法律后果的代理行为称为表见代理。关于表见代理,下列说法正确的是()。
A.表见代理的行为人具有代理权
B.表见代理在本质上属于无权代理
C.表见代理的法律后果由行为人承担
D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
E.未经被代理人追认的表见代理是无效行为
正确答案:查看最佳答案
第89题:根据《建设工程质量管理条例》,必须实行监理的建设工程有()。
A.国家重点建设工程
B.大中型公用事业工程
C.成片开发建设的住宅小区工程
D.限额以下的小型住宅工程
E.利用国际组织贷款的工程
正确答案:查看最佳答案
第90题:甲家旁边有一建筑工地正在施。某日,—货车经过甲家门前,由于颇簸掉落货物一件,被甲拾得据为己有。其后,甲发现有利可图,遂在门前洒落许多砖石。次日,果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法,正确的有().
A.侵权
B.无因管理
C.合同行为
D.不当得利
E.法律行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:行政责任的承担方式主要包括行政处罚和行政处分。下列属于行政处罚的种类是()。
A.没收违法所得
B.责令停业整顿
C.撤职
D.警告
E.降级
正确答案:查看最佳答案
第92题:关于工程保修期的说法正确的有()。
A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限
B.屋面防水工程的保修期为4年
C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日
D.保修期结束后返还质量保证金
E.在保修期内施工企业一直负有维修保修义务
正确答案:查看最佳答案
第93题:以下情况可能会造成工期延误,但经工程师确认,其中()情况工期可相应地顺延。
A.分包商工期拖延
B.设计变更和工程量增加
C.发包方未按合同约定提供图纸
D.不可抗力
E.承包方因质量不合格返工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:关于抵押和质押的说法正确的是()。
A.抵押和质押的担保人都是债务人或第三人
B.抵押转移对物的占有而质押不转移对物的占有
C.抵押不转移对物的占有而质押转移对物的占有
D.质押分为动产质押和权利质押
E.抵押与其担保的债权不同时存在
正确答案:查看最佳答案
第95题:某设计单位承担了某市体育场的设计任务,其做法正确的是()。
A.为加快设计进度,在勘察成果文件不全时先开始部分设计工作
B.在设计文件中注明“本工程地基基础和主题结构设计年限为50年,从竣工验收合格之日起计算”
C.在设计文件中注明“本工程电视直播间有特殊防烟要求,建议参照某项目电视直播间选用相关防火涂层材料”
D.对正在送审的排水管网图纸进行了设计交底
E.设计文件中没有对危险性大的屋顶吊装工程提出防范生产安全事故的措施建议,但图纸会审中提出了
正确答案:查看最佳答案
第96题:根据《注册建造师管理规定》,下列情形中,不予注册的有()。
A.钱某取得资格证书3年后申请注册
B.赵某因工伤丧失了民事行为能力
C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册
D.周某申请在两个单位分包注册
E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:甲公司与乙设备供应商签订了一份设备采购合同,乙公司应承担的义务包括()。
A.按合同约定交付该设备
B.向甲转移该设备的所有权
C.承担运输途中的设备损毁风险
D.该设备的瑕疵担保
E.该设备的权利瑕疵担保
正确答案:查看最佳答案
第98题:下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。
A.工程建设规划.施工等通用的综合标准
B.工程建设重要的通用的制图方法标准
C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准
D..工程建设重要的通用的信息管理标准
E.工程建设通用的有关安全和环境保护的标准
正确答案:查看最佳答案
第99题:下列属于工程建设强制性国家标准的是()。
A.工程施工通用的综合标准
B.工程验收的通用质量标准
C.施工企业人事档案管理标准
D.工程建设中重要的.通用的信息技术标准
E.工程建设中有关安全.卫生和环境保护的标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年重庆市一级建造师法律法规测试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!