2023版甘肃省二级注册建造师答题

[点击进入2023版甘肃省二级注册建造师答题]


每个人都不得不面对考试, 在面对"2023版甘肃省二级注册建造师答题"时,伏尔泰曾经说过,坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 总结的来说,学习的成功与失败原因是多方面的,要首先从自己身上找原因,才能受到鼓舞,找出努力的方向。既然如此,我们就废话少说,那开始我们就来复习吧!最后的祝福:相信自己就好了,没什么大不了的,真的,不用想太多,会什么做什么,你不会的他们肯定会的也不多,相信我没错!我的你,衷心地祝福你在这次的考试中定能一举夺魁,榜上有名,考上通过的分数。


    一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)

    第题:下列事项中,属于专利权保护对象的是()。

    A.施工企业的名称成标志

    B.施工企业编制的投票文件

    C.施工企业编制的施工方案

    D.施工企业发明的新技术

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。专利权:参见教材P22


    第1题:关于保险索赔的说法,正确的是()。

    A.保险事故发生后,投保人.被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料

    B.保险人认为有关的证明和资料不完整的,可以多次通知投保人.被保险人或者受益人补充提供

    C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的,保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金

    D.投保人重复保险的,除合同另有约定外,各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任

    正确答案:查看最佳答案


    第2题:甲建设单位与乙设计单位签订设计合同,约定设计费用200万元,甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同,应该返还给甲()。

    A.50万元

    B.80万元

    C.90万元

    D.100万元

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。50+200×20%=90万元。


    第3题:某建设单位与某供应商在买卖合同中未明确约定履行地点,在这种情况下,应当以约定的()为合同履行地。

    A.货物验收地

    B.交货地点

    C.货物到达地

    D.货物调试安装地

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:《最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规定》中规定:对当事人在合同中明确约定履行地点的,以约定的履行地点为合同履行地。当事人在合同中未明确约定履行地点的,以约定的交货地点为合同履行地。合同中约定的货物到达地.到站地.验收地.安装调试地等,均不应视为合同履行地。


    第4题:关于物权的说法,正确的是()。

    A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人

    B.用益物权人可以是该物的所有权人

    C.未经农村士地承包经营者同意.土地所有人不得在该地块设立地役权

    D.物权的变动只能基于合同关系

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A选项错误,担保物权是对他人的物的优先受偿,所有权是权利人对他人所有对自己的物的权利,含占有.使用.收益.处分四项权能。不可以是同一人P16B选项错误,用益物权对他人的物的占有.使用.收益权。不可以是该物的所有权人。P16C选项正确,土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权等权利的,未经用益物权人同意.土地所有人不得在该地块设立地役权。P18D选项错误,不动产物权的设立.变更.转让和消灭,应当依照法律规定登记,自记载于不动产登记簿时发生效力。P18


    第5题:下列变更中,属于完全狭义的合同变更的是()

    A.客体。内容均变更

    B.主体。客体均变更

    C.主体。内容均变更

    D.形式。主体均变更

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:狭义的合同变更不包括主体变更。


    第6题:下列关于认证的说法,错误的是()。

    A.存有疑点的视听资料不能作为认定案件事实依据的证据

    B.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的证据

    C.以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据,不能作为认定案件事实的依据

    D.无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的证据

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:不能作为或不能单独作为认定案件事实依据的证据:①在诉讼中,当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可,不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据;②以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据,不能作为认定案件事实的依据;③不能单独作为认定案件事实的证据:未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言;与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言;存有疑点的视听资料;无法与原件.原物核对的复印件.复制品;无正当理由未出庭作证的证人证言。④当事人对自己的主张,只有本人陈述而不能提出其他相关证据的,其主张不予支持(但对方当事人认可的除外)。


    第7题:28岁女工张某已经怀孕4个月,可以对其进行的工作安排有()。

    A.安排其从事高处.低温.冷水作业

    B.安排其从事矿山井下.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动

    C.安排其延长工作时间和夜班劳动

    D.安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排妇女在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动以及其他孕妇禁忌从事的活动。禁止安排怀孕7个月以上的女职工,延长工作时间和夜班劳动,不适于该条的。


    第8题:分包人要求总承包人支付工程欠款150万元,总包人却以发包人尚有应付工程款200万未付为由拒绝付款,分包人多次催款未果,直接以自己名义向法院起诉发包人,要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法,正确的是()。

    A.起诉讼有法律依据

    B.只能以总包人的名议起诉

    C.只能起诉总包人

    D.属于行使代位权

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是代位权


    第9题:《安全生产法》规定,生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议,免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任,该规定为了保护从业人员()的权利。

    A.拒绝违章指挥和强令冒险作业

    B.紧急避险

    C.请求赔偿

    D.批评。检举和控告

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。


    第10题:关于无资质承揽工程的法律规定,下列表述中正确的是()。

    A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同

    B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时,不能向合同相对人主张权利

    C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时,法院不应受理

    D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规定:“实际施工人以转包人.违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人,发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。这样规定是在依法查处违法承揽工程的同时,也要使实际施工人的合法权益得到实现。


    第11题:保险合同的双方当事人是()。

    A.受益人与保险人

    B.投保人与被保险人

    C.投保人与保险人

    D.被保险人与保险人

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。


    第12题:依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,一般情况下,自事故发生之日起()日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

    A.5

    B.7

    C.15

    D.30

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,自事故发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。道路交通事故.火灾事故自发生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。


    第13题:下列责任承担方式,属于行政处罚的是()。

    A.拘役

    B.罚金

    C.停止侵害

    D.责令停产停业

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A.B选项属于刑事责任。C选项属于民事责任。


    第14题:关于建设工程招标投标交易,正确的是()。

    A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所

    B.招标投标交易场所不得以营利为目的

    C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门

    D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A项错误,设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要,建立统一规范的招标投标交易场所,为招标投标活动提供服务。C项错误,招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系。D项错误,招标投标交易场所可以按照不同行业分别设立。


    第15题:行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由()裁决。

    A.最高人民法院

    B.国务院

    C.全国人民代表大会

    D.全国人民代表大会常务委员会

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院裁决。


    第16题:下列关于噪声污染防治的说法中,错误的是()。

    A.因生产工艺上要求可以在夜间连续作业

    B.因燃气管道抢修.抢险作业可以在夜间连续作业

    C.特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明

    D.施工过程中可能产生环境噪声污染的,施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业,必须公告附近居民。D选项应向环境保护行政主管部门申报。


    第17题:甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同,()经甲同意,乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法,正确的是()。

    A.乙对丙的行为承担责任

    B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

    C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

    D.乙对丙的选任及其对丙的指示,由甲与乙承担连带责任

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《民法总则》规定,代理人需要转委托第三人代理的,应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的,()被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人,代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。


    第18题:孙某与甲公司签订了为期2年的劳动合同,月工资2000元。期满终止合同时,甲公司未向孙某提出以不低于原工资标准续订劳动合同,甲公司应向孙某支付的经济补偿金额为()元。

    A.1000

    B.2000

    C.3000

    D.4000

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查终止劳动合同后的经济补偿。经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的,按1年计算,不满6个月的,向劳动者支付半个月工资标准的经济补偿,本题中孙某工作满2年,应支付2个月的工资作为补偿。即经济补偿金=2000×2=4000(元)。


    第19题:行政规章是一种法律规范性文件,包括部门规章和地方政府地章,规章制订者是()。

    A.人大常委会

    B.最高人民法院

    C.国务院

    D.国家行政机关

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:行政规章是由国家行政机关制订的法律规范性文件,包括部门规章和地方政府见章。


    第20题:某工程竣工验收合格后第10年内,部分梁板发生不同程度断裂。经由相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由()。

    A.建设单位维修并承担维修费用

    B.施工单位维修并承担维修费用

    C.施工单位维修,设计单位承担维修费用

    D.施工单位维修,混凝土供应单位承担维修费用

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:根据《建设工程质量管理条例》的规定,保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于施工单位未按照工程建设强制性标准和合同要求施工造成的,则施工单位不仅要负责保修,还要承担保修费用。


    第21题:根据《招标投标法》,中标通知书自()发生法律效力。

    A.发出之日

    B.作出之日

    C.盖章之日

    D.收到之日

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。P81


    第22题:二级建造师在注册有效期内变更执业单位时,应当及时办理()手续。

    A.备案

    B.变更

    C.重新注册

    D.认证

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:在注册有效期内,变更执业单位者,应当及时办理变更手续。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业.导致工程项目出现损失的,由注册建造师所在聘用企业承担责任,并作为不良行为记入企业信用档案。


    第23题:普通诉讼时效期间通常为()年。

    A.1

    B.2

    C.3

    D.4

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为2年。


    第24题:人民法院2月1日作出第一审民事裁决,判决书2月5日送达原告,2月10日送达被告,当事人双方均未提出上诉,该判决书生效之日是2月()日

    A.1

    B.26

    C.5

    D.10

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉,一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的,提起上诉的时间为15天。


    第25题:下列法律中,属于民法商法的是()。

    A.政府采购法

    B.公司法

    C.招标投标法

    D.劳动法

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:民法是规定并调整平等主体的公民间.法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。商法是调整市场经济关系中商人及其商事活动的法律规范的总称。我国采用的是民商合一的立法模式。商法被认为是民法的特别法和组成部分。选项A.C属于经济法;选项D属于社会法。


    第26题:某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料,合同签订时价格为4000元/吨,约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货,8月下旬,国家调整价格为3400元/吨,供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是()。

    A.应按合同约定的价格4000元/吨结算

    B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算

    C.应当按新旧价格的平均值结算

    D.双方协商确定,协商不成的应当解除合同

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:根据《合同法》规定,执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按交付时的价格计价。逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按原价格执行;遇价格下降时,按新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行;遇价格下降时,按原价格执行。本题中供货商没有按照约定交付货物,违约在先,应当按照新价格执行结算。


    第27题:关于不动产物权设立的说法,正确的是()。

    A.不动产物权的设立应依法登记

    B.不动产物权的设立属自愿登记

    C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效

    D.不动产登记由合同签订地登记机构办理

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是物权的设立,变更,转让,消灭和保护。选项B,未经登,不发生效力;选项C,不动产权的设立,应当依照法律规定登记,自记载于不动产登记簿发生效力;选项D,不动产登记,由不动产所在地的登记机构办理,参见教材P18


    第28题:某建筑公司投保一份建设工程一切险,在这个保险合同法律关系中,下列主体不能为同一人的是()。

    A.投保人与受益人

    B.保险人与投保人

    C.投保人与被保险人

    D.投保人.被保险人和受益人

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查保险合同的当事人。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人可以简单理解为与保险人签订保险合同.缴纳保费的人,保险人就是保险公司。在保险合同履行过程中还会涉及被保险人和受益人,这三个主体的关系存在如下形态:第一,三者为同一个主体,比如甲为自己投保.被保险人和受益人都约定为甲自己;第二,三个主体都不同,比如甲为自己女儿(被保险人)投保,受益人为甲的妻子;第三,三个主体中有两个重合,比如甲为自己买保险,受益人为甲的女儿,此时投保人和被保险人就是同一个人。综上,在上述四个主体中,只有保险人(保险公司)与其他三个主体是不能重合的,所以本题选B。


    第29题:某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符,应由()组织专题技术论证,并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。

    A.建设单位

    B.施工单位

    C.监理单位

    D.设计单位

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:工程建设中拟采用的新技术.新工艺.新材料,不符合现行强制性标准规定的,应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定


    第30题:唐某刚满16周岁即被应聘于甲施工单位,则下列说法中,正确的是()。

    A.唐某属于未成年人,与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同

    B.如果唐某从事的是临时工作,甲施工单位可以不签订劳动合同

    C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒.有害的劳动

    D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒.有害的劳动,但必须保证安全

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:未成年工的特殊保护是针对未成年工处于生长发育期的特点,以及接受义务教育的需要,采取的特殊劳动保护措施。未成年工是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。《劳动法》规定,禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下.有毒有害.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。


    第31题:既有居住建筑的建筑节能改造费用,由()负担。

    A.政府全部

    B.房屋公共维修基金

    C.建筑所有权人自行

    D.政府与建筑所有权人共同

    正确答案:查看最佳答案


    第32题:甲企业向乙银行借款100万元,由丙企业做保证人。合同签订3个月后,甲与乙协商,将贷款金额增加到150万元,甲和乙通知了丙,丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法,正确的是()。

    A.丙应承担150万元的保证责任,因为丙对甲和乙的通知未予答复,视为默认

    B.丙不再承担担保责任,因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意

    C.丙不再承担保证责任,保证合同因甲.乙变更了合同的金额条款而致合同无效

    D.丙对100万应承担保证责任,增加的50万元不承担保证责任

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。保证期间,债权人与债务人协议变更主合同的,应当取得保证人书面同意,未经保证人书面同意的,保证人不再承担保证责任。之前签订的100万的保证合同依然有效,新增加的部分,丙对此无保证责任。


    第33题:施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料,应当在()监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

    A.施工企业质量管理部门

    B.建设单位或监理单位

    C.设计单位或监理单位

    D.建设工程质量监督机构

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料,应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。


    第34题:关于法人在建设工程中的地位的说法,正确的是()

    A.建设单位应当具备法人资格

    B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力

    C.非营利法人可以成为建设单位

    D.建设单位应当独立承担民事责任

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A错,建设单位也可能是没有法人资格的其他组织;B错,法人在建设工程中的地位,表现在其具有民事权利能力和民事行为能力依法独立享有民事权利和承担民事义务,方能承担民事责任;D错,建设单位应当有能力承担民事责任,可以自己独立承担,也可以和别人一起承担。


    第35题:结构施工.安装装饰装修阶段,作业区目测扬尘高度应小于()M。

    A.0.2

    B.0.5

    C.0.8

    D.1.0

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:对于施工现场的大气污染防治,重点是防治扬尘污染。原建设部颁布的《绿色施工导则》中规定:结构施工.安装装饰装修阶段,作业区目测扬尘高度小于0.5米。


    第36题:关于民事诉讼执行程序的说法,正确的是()。

    A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行

    B.执行可以采取查封.扣押.冻结等措施

    C.执行异议审查和复议期间,暂停执行

    D.执行申请人只能是诉讼当事人

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:发生法律效力的民事判决.裁定,以及刑事判决.裁定中的财产部分,由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。所以A错误。执行异议审查和复议期间,不停止执行。所以C错误。申请执行人是生效法律文书确定的权利人。所以D错误


    第37题:关于建设工程返修的说法,正确的是()

    A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修,费用由建设单位承担

    B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修,费用由建设单位承担

    C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修,费用由责任人承担

    D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:不管谁的原因,施工单位都修,非施工单位原因,责任方承担费用。


    第38题:某监理公司为了承揽某开发公司的监理业务,在开发公司的要求下,同意为其免费进行招标代理,但是在招标代理工作完成后,开发公司并未将监理业务委托给该监理公司,则招标代理合同属于()。

    A.可撤销合同

    B.有效合同

    C.无效合同

    D.效力待定合同

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:按国家规定,招标代理业务属于有偿服务,其费用可以由双方协商确定,本合同中开发公司采用欺诈手段由监理公司免费招标代理,订立的合同显失公平,《合同法》规定,在没有损害国家利益.集体利益或者第三人利益的情况下,属于可撤销合同。故选项A正确。


    第39题:根据《行政处罚法》,下列选项属于行政处罚的是()。

    A.没收财产

    B.罚金

    C.撤职

    D.责令停产停业

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:根据《行政处罚法》:第8条的规定,行政处罚的种类包括(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得.非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证.暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。


    第40题:建设单位组织竣工验收,对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具()报告。

    A.竣工验收合格

    B.建筑节能合格

    C.建筑节能达标

    D.能耗验收合格

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:建设单位组织竣工验收,应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具竣工验收合格报告。P291


    第41题:某有独立请求权的第三人,因不能归责于本人的事由未参加诉讼,生效判决的部分内容错误,损害其民事权益,则该第三人行使撤销之诉的法定期间是()月。

    A.6

    B.12

    C.18

    D.24

    正确答案:查看最佳答案


    第42题:关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法,正确的是()

    A.超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为并降低资质等级

    B.将承包的工程转包的,责令改正并没收违法所得

    C.未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处以罚款;有违法所得的,予以没收

    D.允许他人以本企业名义承揽工程的,没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的主要法律责任。选项A是可以处以降低资质等级;选项B正确表述应当为,有违法所得,予以没收;选项D应当是情节严重的情况下,才给予吊销资质证书的处罚。


    第43题:关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。

    A.安全生产许可证遗失补办,由申请人告知资质许可机关,由资质许可机关在官网发布信息

    B.企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的,安全生产许可证自动续期

    C.安全生产许可证的有效期为5年

    D.安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期3年。


    第44题:(1)根据《行政诉讼法》,下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

    A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

    B.国防.外交等国家行为

    C.行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍的约束力的决定.命令

    D.行政机关对行政机关人员的奖惩.任免等决定

    正确答案:查看最佳答案


    第45题:建设工程施工合同约定,施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同,此约定属于合同的()

    A.附条件解除

    B.附期限解除

    C.附期限终止

    D.附条件终止

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同,此约定属于合同的附条件解除


    第46题:某建设工程施工招标,甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司,乙施工过程不符合规定的质量标准,给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法,正确的是()。

    A.甲.乙承担连带赔偿责任

    B.建设单位与甲有合同关系,应由甲承担赔偿责任

    C.乙为实际施工人,应由乙承担赔偿责任

    D.甲和乙承担按份赔偿责任

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:承包单位对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。


    第47题:根据《工商保险条例》,职工因工作遭受事故伤害或者患职业病,需要暂停工作接受工伤医疗的,停工留薪期一般不超过()个月

    A.12

    B.10

    C.8

    D.6

    正确答案:查看最佳答案


    第48题:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,施工投标人安全防护.文明施工措施的报价下限,是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的()。

    A.60%

    B.90%

    C.70%

    D.80%

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:投标方安全防护.文明施工措施的报价,不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%。


    第49题:建筑业企业资质有效期届满,企业需要延续资质证书有效期的,申请办理资质延续手续应当在资质证书有效期届满前()。

    A.15天

    B.1个月

    C.2个月

    D.3个月

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:多建筑业企业资质证书有效期为5年。资质有效期届满,企业需要延续资质证书有效期的,应该在资质证书有效期届满3个月前,申请办理资质延续手续。故选项D正确。


    第50题:某买卖合同约定甲向乙供货,并约定甲向承运人再交付货物即视为家完成交付,在货物交付运输期间,乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费,但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法,正确的是()。

    A.乙与丁的买卖合同成立时,货物毁损.灭失的风险由丁承担

    B.甲向丙交付货物后,货物毁损.灭失的风险由丙承担

    C.甲与乙的买卖合同成立,货物毁损.灭失的风险即由乙承担

    D.丙向丁交付货物后,货物损毁.灭失的风险由乙承担

    正确答案:查看最佳答案


    第51题:依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称.数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的,或者泄露标底的,给予警告,可以并处()的罚款。

    A.1万元以上10万元以下

    B.5万元以上20万元以下

    C.10万元以上50万元以下

    D.50万元以上200万元以下

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考核的是招标人违法行为应承担的法律责任。依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称.数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的,或者泄露标底的,给予警告,可以并处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。影响中标结果的,中标无效。


    第52题::根据《建筑法》,在建工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起()内,向施工许可证颁发机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

    A.15天

    B.1个月

    C.2个月

    D.3个月

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。一个月内,向发


    第53题:关于行政复议决定的做法正确的是()。

    A.行政复议应当采取书面审查的办法

    B.行政复议机关决定撤销该具体行政行为的,可以责令申请人一次期限内重新作出具体行政行为

    C.行政复议决定作出前,申请人不得撤回行政复议申请

    D.申请人不得在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:行政复议原则上采取书面审查的办法,但申请人提出要求或者行政复议机关负责法制工作的机构认为有必要时,可以向有关组织和人员调查情况,听取申请人.被申请人和第三人的意见。行政复议决定作出前,申请人要求撤回行政复议申请的,经说明理由,可以撤回;撤回行政复议申请的,行政复议终止。申请人在申请行政复议时可以一并提出行政赔偿请求。


    第54题:关于注册建造师的执业活动,下列说法正确的是()。

    A.施工单位的注册建造师,最多只能同时担任两个项目施工的负责人

    B.可以从事项目总承包管理.施工管理.建设工程项目管理服务.建设工程技术经济咨询

    C.经受聘单位同意,临时出借注册证书和执业印章

    D.在保证执业成果质量的前提下,以建造师名义从事第二职业

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人;不得涂改.倒卖.出租.出借或以其他形式非法转让资格证书.注册证书和执业印章;不得超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动。


    第55题:根据《建筑业企业资质管理规定》,不属于建筑业企业资质序列的是()。

    A.工程总承包

    B.施工总承包

    C.专业承包

    D.施工劳务

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《建筑业企业资质管理规定》中规定,建筑业企业资质分为施工总承包.专业承包和施工劳务三个序列。


    第56题:某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定,则该施工合同()。

    A.效力待定

    B.可撤销

    C.无效

    D.有效

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《合同法》规定,有下列情形之一的,()合同无效:(1)一方以欺诈.胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(2)恶意串通,损害国家.集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律.行政法规的强制性规定。


    第57题:女大学生张某毕业后被企业录用。张某为了锻炼自己,主动要求到最苦.最累.最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求,但不得安排的工作是()。

    A.高处.高温工作

    B.低温.冷水作业

    C.夜班劳动

    D.矿山井下作业

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。


    第58题:对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程,其消防验收方式为()。

    A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收

    B.建设单位应当先行备案后进行消防验收

    C.可以不经消防验收,由公安机关消防机构进行抽查

    D.在验收后应当报公安机关消防机构备案

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:按照《消防法》规定,按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工,依照下列规定进行消防验收.备案:(1)国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;(2)其他建设工程,建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查。


    第59题:因施工企业原因,工程未能如期竣工,建设单位听取监理单位建议后,在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任,之后发生地震致使工期再次拖延,则因此产生的工期责任由()承担。

    A.建设单位

    B.施工企业

    C.监理单位

    D.建设行政主管部门

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:因为地震是在建设单位同意不追究施工企业原因的基础上顺延的。所以期间的风险又建设单位承担。


    二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

    第60题:仲裁协议应当具备的内容有()。

    A.仲裁事项

    B.具体的仲裁请求和事实.理由

    C.仲裁委员会的住所地

    D.请求仲裁的意思表示

    E.选定的仲裁委员会

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:仲裁协议应当具有下列内容:(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备,仲裁协议才能有效。


    第61题:某施工合同约定:发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖,后双方发生施工合同争议,根据该条款,对该争议案件享有管辖权的应为()

    A.合同履行地法院

    B.仲裁委员会

    C.合同签订地法院

    D.被告住所地法院

    E.原告住所地法院

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:因合同纠纷提起诉讼的,由被告住所或者合同履行地人民法院管辖,仲裁没有法定管辖的规定。


    第62题:劳动者的货币工资有()。

    A.保险金

    B.工资

    C.奖金

    D.津贴

    E.补贴

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:选项A错误,货币工资,包括各种工资.奖金.津贴.补贴等。


    第63题:关于质量保证责任的说法,正确的有()。

    A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷,由施工企业负责维修和承担费用

    B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束

    C.因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单位承担

    D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金

    E.缺陷责任期内预留质量保证金的,施工企业履行合同约定的责任,到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷,由施工企业负责维修和建设单位承担费用,A错;因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏,先由施工企业负责维修,建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任,所以C错误P298-230


    第64题:下列情形中,符合工程发包。分包管理相关规定的有()

    A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工

    B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标

    C.施工企业按照承包合同约定,直接将部分专业工程进行分包

    D.施工企业将包含人。机。料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包

    E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:建筑法严禁肢解发包,也不可以分解为若干标段进行招标。


    第65题:·关于建设工程施工合同无效的处理,说法正确的有()。

    A.建设工程竣工验收不合格,但是修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费的,不予支持

    B.建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同的约定支付工程款的,应予支持

    C.建设工程竣工验收不合格,修复后的建设工程经竣工验收仍不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持

    D.建设工程经竣工验收不合格,发包人有过失的,可以不承担相应的民事责任

    E.承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,不予支持

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是建设工程施工合同中的赔偿损失。选项A,由于验收不合格是承包人的责任,所以应予支持发包人的请求;选项D由于是发包人有过失,所以应该承担相应的民事责任。P119~120。


    第66题:商事仲裁裁决生效后,应当向()申请执行

    A.作出裁决的仲裁委员会

    B.申请人依据地的中给人民法院

    C.被执行人住所地的中给人民法院

    D.仲裁委员会所在地的中级人民法院

    E.被执行财产所在地的中级人民法院

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:《仲裁法解释》第二十九规定,当事人申请执行仲裁裁决案件,由被执行人住所地或者被除数执行的财产在地的中级人民法院管辖。


    第67题:下列可以不进行招标的建筑工程项目有()。

    A.抢险救灾项目

    B.利用扶贫资金以工代赈项目

    C.必须向原中标人采购工程,否则不能满足功能配套要求的项目

    D.采用不可替代的专有技术

    E.建筑面积500平方米的社区医院

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:社区医院虽然规模很小,但是属于关系社会公共利益.公众安全的公用事业项目的范围,必须进行招标。


    第68题:关于施工企业项目经理部的说法,正确的是()。

    A.项目经理部具有法人资格

    B.项目经理经施工企业授权管理施工项目

    C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构

    D.项目经理是施工企业的内部岗位

    E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果

    正确答案:查看最佳答案


    第69题:申请人以欺骗手段取得资质证书承揽工程应承担的法律责任包括()。

    A.吊销资质证书

    B.处工程合同价款2%以上4%以下的罚款

    C.处工程合同价款3%以上5%以下的罚款

    D.3年内不得再次申请建筑业企业资质

    E.有违法所得的,予以没收

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,以欺骗手段取得资质证书承揽工程的,吊销资质证书,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;有违法所得的,予以没收。故选项A.B.E正确。


    第70题:民事合同纠纷诉讼管辖中,确定“被告住所地”和“合同履行地”是非常关键的一项工作。以下说法正确的是()。

    A.对公民提起的民事诉讼,被告住所地即其当前居住地

    B.对法人提起的民事诉讼,被告住所地即其注册登记地

    C.交付不动产的,不动产所在地为合同履行地

    D.给付货币的,给付货币一方所在地为合同履行地

    E.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地

    正确答案:查看最佳答案


    第71题:下列不属于施工作业人员应当履行的安全生产义务的是()。

    A.守法遵章的义务

    B.接受安全生产教育培训的义务

    C.安全事故隐患报告的义务

    D.获得施工安全防护用品的义务

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:获得施工安全防护用品属于施工作业人员的权利,注意区分权利和义务。


    第72题:关于建设用地使用权的说法,正确的有()。

    A.建设用地使用权只可以在地上设立

    B.建设用地使用权因出让合同生效而设立

    C.住宅建设用地使用权期满自动续期

    D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地

    E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上,不包括集体所有的农村土地。建设用地使用权可以在土地的地表.地上或者地下分别设立。设立建设用地使用权,可以采取出让或者划拨等方式。设立建设用地使用权的,应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期。


    第73题:下列合同中,属于可变更,可撤销合同的有()

    A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同

    B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同

    C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同

    D.建设单位为偷税而订立的施工合同

    E.村民胁迫施工企业订立的供货合同

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:1.因重大误解订立的合同2.显失公平的合同.3.因欺诈胁迫而订立的合同.4.乘人之危而订立的合同


    第74题:监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取()等形式,对建设工程实施监理。

    A.抽样检验

    B.旁站

    C.全面检验

    D.巡视

    E.平行检验

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:监理工程师应当按照工程监理规范的要求,釆取旁站.巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。


    第75题:关于依法必须招标项目中标合同的签订,下列说法正确的有()。

    A.招标人和中标人应该按照招标文件和投标文件的内容确定合同内容

    B.订立合同时,中标人在投标文件中提出的工期比招标文件中的工期短的,以招标文件为准签订合同

    C.书面合同订立后,招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议

    D.根据《招标投标法》,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同

    E.书面合同订立后并进行了备案,双方又签订了背离合同实质性内容的其他协议,发生争议时,以备案的合同作为双方工程款结算的依据

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查必须招标项目中标合同签订问题。《招标投标法》第46条规定:"招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。"A.C.D正确,B错误。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定:"当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。"E正确。


    第76题:下列建设工程施工合同中,属于无效的有()。

    A.承包人对工程内容有重大误解订立的

    B.未取得相应施工企业资质的承包人订立的

    C.建设工程必须进行招标而未招标订立的

    D.承包人胁迫发包人订立的

    E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的

    正确答案:查看最佳答案


    第77题:根据《环境噪声污染防治法》,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但可以除外的情形有()。

    A.抢修.抢险作业的

    B.涉及施工企业商业秘密的

    C.因生产工艺上要求必须连续作业的

    D.使用专有技术的

    E.利用扶贫资金实行以工代赈的

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:选项BDE错误,《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业,必须公告附近居民。


    第78题:根据《建设施工质量管理条例》,属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

    A.完成建设工程设计的合同约定的主要内容

    B.有工程使用的全部建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

    C.有完整的技术档案和施工管理资料

    D.有勘察.设计.施工等单位分别签署的质量合格文件

    E.有施工企业签署的工程保修书

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第79题:以下()许可,作出许可。

    A.全部施工总承包序列三级资质

    B.专业承包序列三级资质

    C.公路交通专业承包资质

    D.燃气燃烧器具安装.维修资质

    E.国资委直接监管的下属企业中的施工总承包三级资质

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。选项A和选项E,不是全部,铁路和通信工程除外;选项C,由省级许可。


    本文来自用户供稿,不代表网站本身立场,信息真伪请自行核实,转载请注明出处!

    您可以还会对下面的文感兴趣:

  • 江西安全员c1考试历年题库手机学习版
  • 2021年云南昆明注册安全师历年真题复习资料
  • 湖北武汉建筑企业负责人安全考试题型答案解析
  • 2024版辽宁省沈阳注册安全师答题
  • 手机在线做题

    APP在线做题