[点击进入新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于设计招标内容的说法,正确的是()。
A.设计招标无法提出具体的工作量
B.设计招标无法要求完成的时间
C.设计招标无法限定工作范围
D.设计招标无法提出技术指标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容,而无具体的工作量。
第1题:某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析,确定建筑设计标准,选择适用的技术规范,提出质量保障措施,从委托工作的范围来看,工程监理公司承担的服务属于()。
A.项目前期立项咨询
B.设计阶段监理
C.工程技术咨询服务
D.施工阶段监理
正确答案:查看最佳答案
第2题:风险型CM合同中,关于保证工程最大费用值(GMP)的说法,正确的是()。
A.gmp为合同承包总价
B.节约的gmp全部归cm承包商c.节约的gmp全部归业主d.工程实际总费用超过gmp的部分由
C.承包商c.节约的gmp全部归业主
D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。选项A错误,GMP费用不是合同承包总价;选项B.C错误,对于工程节约的费用归雇主,CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。参见教材P145。
第3题:合同转让属于()。
A.主体变更
B.标的变更
C.权利变更
D.义务变更
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:根据《标准施工合同》,关于监理人对质量检验和试验的说法,正确的是()。
A.监理人收到承包人共同检验的通知,未按时参加检验,承包人单独检验,该检验无效
B.监理人对承包人的检验结果有疑问,要求承包人重新检验时,由监理人和第三方检测机构共同进行
C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时,有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检
D.重新检验结果证明质量符合合同要求的,因此增加的费用由发包人和监理人共同承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工质量管理。选项A错误,监理人收到承包人共同检验的通知后,监理人既未发出变更检验时间的通知,又未按时参加,承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验,将记录送交监理人后可继续施工,此次检查或试验视为监理人在场情况下进行,监理人应签字确认;选项B错误,监理人对承包人的试验和检验结果有疑问,或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时,由监理人与承包人共同进行;选项D错误,重新试验和检验结果证明符合合同要求,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。参见教材P88。
第5题:我国九部委联合发布的《标准施工招标文件》(2007年版)规定,除专用合同条款另有约定外,建筑工程一切险的投保人应当是()。
A.发包人
B.承包人以发包人和承包人的共同名义
C.分包人
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第6题:某涉及国家安全的投资项目,施工单项合同估算价为8000万元人民币,该项目()。
A.必须公开招标
B.必须邀请招标
C.可直接委托发包
D.必须聘请招标代理机构委托发包
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时,监理工程师()。
A.不承担责任
B.承担连带责任
C.承担全部责任
D.同意扣除一定数量监理酬金
正确答案:查看最佳答案
第8题:抵押与质押的区别主要在于()。
A.担保财产是否为第三人的财产
B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C.担保财产是否转移占有
D.债权人是否有优先受偿权
正确答案:查看最佳答案
第9题:根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”,独立.公正地做出处理决定。参见教材P142。
第10题:根据《民法通则》,自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。
A.取得相应的执业资格证书
B.有依法成立的公司
C.具有中华人民共和国国籍
D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力
正确答案:查看最佳答案
第11题:设计合同履行中,有关定金支付的表述,不正确的是()。
A.设计合同由于采用定金担保,因此合同内有预付款
B.发包人应在合同签订后3天内,支付设计费总额的20%作为定金
C.在合同履行过程中的中期支付中,定金不参与结算
D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时,定金可以抵作设计费或收回
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计合同由于采用定金担保,因此合同内没有预付款。
第12题:某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订的合同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”,并承担办理保险的费用。
第14题:下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是()。
A.投标截止时间止,投标人少于3家应该直接发包
B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标
C.重新投标后,所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包
D.重新投标后,投标人仍少于3家的项目可以直接发包
正确答案:查看最佳答案
第15题:施工合同文本规定,设备安装工程具备无负荷联动试车条件,由()组织试车。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。(选项D)
第17题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。参见教材P84。
第18题:为了保证工程质量,对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前,需要进行合同约定的物理和化学抽样检验,对于此项检验应由()。
A.承包人负责检验工作,发包人承担检验费用
B.承包人负责检验工作,并承担检验费用
C.发包人负责检验工作,并承担检验费用
D.发包人负责检验工作,承包人承担检验费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量,填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的价格清单,指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量淸单,经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划,因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各段的计划费用,清单价格费用的总和为签约合同价。参见教材P113。
第20题:下列承担缔约过失责任的情形中,不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是()。
A.故意隐瞒标的物的瑕疵
B.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有
C.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商
D.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标
正确答案:查看最佳答案
第21题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,对于施工中遇到的不可预见物质条件风险,正确的处理方式是()。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担,另一种是此风险由发包人承担,需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。
第22题:《工程建设监理合同》示范文本规定业主()要求监理单位更换不称职的监理人员。
A.无权
B.有权
C.经与监理单位协商后方可
D.经主管部门批准后
正确答案:查看最佳答案
第23题:投标人现场考察后,以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时,()。
A.投标人应要求招标人继续解释
B.以书面解答为准
C.以招标文件为准
D.由人民法院判定
正确答案:查看最佳答案
第24题:在FIDIC的《施工合同条件》中,争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()。
A.不得担任业主咨询顾问,但提交仲裁时可任仲裁员
B.不得担任业主咨询顾问,提交仲裁对也不得任仲裁员
C.可以担任业主咨询顾问,但提交仲裁时不得任仲裁员
D.可以担任业主咨询顾问,提交仲裁时也可担任仲裁员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:下列不属于合同法律关系构成要素的是()。
A.合同法律关系主体
B.合同法律关系客体
C.合同法律关系内容
D.合同法律规范
正确答案:查看最佳答案
第26题:施工评标中,审查投标人名称与资质证书的名称是否一致,属于()评审的内容。
A.资格
B.程序
C.响应性
D.形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等,“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。
第27题:()负责支付咨询顾问费用,()负责支付专业分包商的费用。
A.雇主,承包商
B.雇主,项目经理
C.承包商,雇主
D.承包商,项目经理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:下列不属于建筑工程质量验收标准.规范编制指导思想的是()。
A.强化验收
B.完善手段
C.加强评定
D.过程控制
正确答案:查看最佳答案
第29题:在进行大型工程设备的采购招标过程中,投标人()情形属于没有进行实质性响应,其投标将被否决。
A.按照招标文件按时交纳投标保证金,但是金额不足
B.有法定代表人的签字和盖章
C.投标人业绩超出招标文件的要求
D.按照招标文件要求逐页签字
正确答案:查看最佳答案
第30题:合同法律关系的产生.变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是()。
A.社会动乱影响施工进度
B.恶劣气候影响施工安全
C.图纸设计错误导致的工程返工
D.地震灾害导致施工暂停
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:发包人收到竣工结算报告及结算资料后()天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。
A.7
B.14
C.28
D.35
正确答案:查看最佳答案
第32题:在建设工程施工过程中,工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行,并给承包人造成损失,但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题,则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.发包人与承包人共同
正确答案:查看最佳答案
第33题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项,如单价的合理调整.变更估价.索赔等,行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误,由发包人承担赔偿责任。
第34题:设计合同履行过程中,()属于设计人的责任。
A.确定设计参数的取值
B.组织对设计成果的鉴定
C.办理设计成果的报批手续
D.为现场的设计人员提供必要的工作条件
正确答案:查看最佳答案
第35题:合同工程竣工前的工程设备试运行,应由()组织。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设备供应商
正确答案:查看最佳答案
第36题:建设工程材料采购合同履行中,关于材料交付法律意义的说法,正确的是()。
A.交付导致材料所有权发生转移
B.交付完成,采购合同即终止
C.材料交付时间即合同生效时间
D.交付后材料灭失的风险由供货人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:产品交付的法律意义是,一般情况下,交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应,标的物毁损.灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
第37题:关于留置的说法,正确的是()。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:留置权是一种法定物权,不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产,并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。
第38题:如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工程量或持续时间,监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。此时合理的处理方法是()。
A.增加的工作量应视为正常的工作,完成监理业务的时间不予延长
B.增加的工作量应视为附加的工作,完成监理业务的时间不予延长,但应得到附加工作酬金
C.增加的工作量应视为额外的工作,完成监理业务的时间应相应延长,并得到附加工作酬金
D.增加的工作量应视为附加的工作,完成监理业务的时间应相应延长,并得到附加工作酬金
正确答案:查看最佳答案
第39题:关于建筑材料采购招标的说法,错误的是()。
A.同类材料可以一次招标分期交货,投标人对应供货总量报价
B.不同材料分几个合同包一次招标,投标人可自主选择一个或几个合同包报价
C.一个合同包内含有几种类型的材料,允许投标人只针对其中一种类型材料报价
D.不同材料可以分阶段招标,投标人只针对本次招标报价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货,不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时,可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包,可以投1个或其中的几个合同包,但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。
第40题:按照施工过程中实施见证取样的要求,监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第41题:工程监理企业应当排除各种干扰,客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。
A.公平
B.科学
C.独立
D.公正
正确答案:查看最佳答案
第42题:施工评标中,审查投标人名称与资质证书的名称是否一致,属于()评审的内容。
A.资格
B.程序
C.响应性
D.形式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段,承包人进行适当的检查和功能性试验,保证每一项工程设备都满足合同要求,并能安全地进入下一阶段试验,如对单车试验等的要求,包括试验前准备(选项A);第二阶段,承包人进行试验,保证工程或区段工程满足合同要求,在所有可利用的操作条件下安全运行,如对联动试车.投料试车等的要求,包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段,当工程能安全运行时,承包人应通知监理人,可以进行其他竣工试验,包括各种性能测试,以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标,如对性能测试及其他竣工试验的要求,包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。
第44题:建设工程施工合同中,()是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。
A.固定价格合同
B.可调价格合同
C.成本加酬金合同
D.组合计价合同
正确答案:查看最佳答案
第45题:风险型CM合同中,关于保证工程最大费用值(GMP)的说法,正确的是()。
A.gmp为合同承包总价
B.节约的gmp全部归cm承包商
C.节约的gmp全部归业主
D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时,超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价,对于工程节约的费用归雇主,CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。
第46题:关于合同履行地点不明确的处理方法中,不正确的是()。
A.给付货币的,在接收货币一方所在地履行
B.给付货币的,在给付货币一方所在地履行
C.交付不动产的,在不动产所在地履行
D.除给付货币和交付不动产的其他标的在履行义务一方所在地履行
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是()。
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.判明评标的方法和因素
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知对应款项中需要明确或说明的具体要求予以明确,附表中的内容不得与正文中内容相抵触,使投标人阅读时一目了然。参见教材P22。
第48题:以下关于合同形式欠缺的法律后果的表述,错误的是()。
A.在没有履行行为之前,合同的形式不符合要求,则合同未成立
B.采用书面形式订立合同的,在签字盖章之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立
C.如果在形式上不符合要求,但当事人已经有了交易事实,再强调合同形式就失去了意义
D.法律.行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式,一方已经履行了主要义务,即使对方不接受,该合同仍然成立
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:执行政府定价或政府指导价的合同,逾期提取标的物或者逾期付款的,()。
A.按原价格执行
B.按新价格执行
C.遇价格上涨时,按新价格执行;价格下降时,按原价格执行
D.遇价格上涨时,按原价格执行;价格下降时,按新价格执行
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第51题:施工招标中作为一个独立合同的,招标单位依据工程的具体内容,可区分不同情况在()范围内进行招标。
A.全部工程
B.单位工程
C.特殊工程
D.分部分项工程
E.土建工程和安装工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:合同主体的权利表现为()。
A.有权按照自己的意志作出某种行为
B.必须按照对方的要求不得作出某种行为
C.当权利受到侵害时要求法律保护
D.按照合同要求完成某种行为
E.强制对方作出某种合同内没有约定的行为
正确答案:查看最佳答案
第53题:我国现行的监理费计算方法有()。
A.按监理工程概预算的百分比计算
B.按参与监理工作的年度平均人数计算
C.由甲乙双方按商定的其它方法计算
D.中外合资.合作.外商独资的工程项目,参照国际标准协商确定
E.按委托人提出的方法
正确答案:查看最佳答案
第54题:设备安装工程的竣工验收阶段,下列有关组织试车的论述中,正确的有()。
A.单机无负荷试车由发包人组织
B.单机无负荷试车由承包人组织
C.联动无负荷试车由发包人组织
D.联动无负荷试车由承包人组织
E.竣工后的试车由承包人组织
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第56题:下列属材料采购合同主要条款的有()。
A.技术标准和质量要求
B.材料数量及计量方法
C.担保
D.保险
正确答案:查看最佳答案
第57题:在施工合同中,发包人的义务通常包括()。
A.平整施工场地
B.确保施工所需水.电供应
C.提供工程进度计划
D.负责施工现场的安全保卫
E.办理施工临时用地的批准手续
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定,下列描述中不正确的是()。
A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费
C.合同生效后,设计人刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应支付该阶段的全部设计费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,发包人延误支付设计费,逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知发包人。C项,发包人要求终止或解除合同时,如设计人尚未开始设计工作,则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作,完成的工作量不足一半,则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作,完成的工作量超过一半,则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项,设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收设计费的千分之二。
第59题:依据施工合同示范文本规定,施工合同发包人的义务包括()。
A.办理临时用地.停水.停电申请手续
B.向施工单位进行设计交底
C.提供施工场地地下管线资料
D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护
E.开通施工现场与城乡公共道路的通道
正确答案:查看最佳答案
第60题:根据《标准施工合同》,如果承包人有专利技术且有相应设计资质,双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时,需要在D订立合同时明确的内容有()。
A.发包人提交施工图审查的时间
B.承包人的设计范围
C.承包人提交设计文件的期限
D.承包人提交设计文件的数量
E.监理人签发图纸修改的期限
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:根据《标准施工合同》,合同协议书中需要明确填写的内容有()。
A.施工工程或标段
B.工程结算方式
C.质量标准
D.合同组成文件
E.变更处理程序
正确答案:查看最佳答案
第62题:关于风险CM模式的说法,正确的有()。
A.cm合同属于管理承包合同
B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.
C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价
D.cm承包商属于专业咨询机构
E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理
正确答案:查看最佳答案
第63题:《担保法》规定的担保方式为()
A.保证
B.保留
C.抵押
D.留置
E.定金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据FIDIC《施工合同文件》,保证金在工程款颁发()后分次返还。
A.工程移交证书
B.工程接受证书
C.履约证书
D.缺陷责任期终止证书
E.工程保修书
正确答案:查看最佳答案
第65题:根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项,有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。
第66题:当事人能行驶留置权的合同有()。
A.购销合同
B.加工承揽合同
C.仓储保管合同
D.借款合同
E.运输合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:下列关于监理招标的特点,说法正确的是()
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择
B.报价占主要地位
C.报价占次要地位
D.邀请的投标人较多
E.邀请的投标人较少
正确答案:查看最佳答案
第68题:在某项目施工中,工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格,但检查影响了正常施工,则()。
A.影响正常施工的费用由承包人承担
B.影响正常施工的费用由发包人承担
C.工期给予顺延
D.工期不予顺延
E.检查费用发包人承担
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《标准施工合同》,关于签约合同价的说法,正确的有()。
A.签约合同价不包括承包人利润
B.签约合同价即为中标价
C.签约合同价包含暂列金额.暂估价
D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款
E.签约合同价应在合同协议书中写明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:在动态控制过程中,应着重做好的工作包括()。
A.对计划目标值的论证和分析]
B.及时对工程进展做出评估,即收集实际数据
C.采取控制措施以确保投资控制目标的实现
D.进行项目计划值与实际值的比较,以判断是否存在偏差
E.流动资金的筹措
正确答案:查看最佳答案
第71题:工程建设合同是()合同。
A.主合同
B.从合同
C.诺成合同
D.实践合同
E.无偿合同
正确答案:查看最佳答案
第72题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标,对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标,而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围,可以采用设计全过程总发包的一次性招标,也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。
第73题:在施工招标中,进行合同数量的划分应考虑的主要因素有()。
A.施工内容的专业要求
B.施工现场条件
C.投标人的财务能力
D.对工程总投资的影响
E.投标人的工程经验
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。
A.合同号
B.目的港
C.出发港
D.收货人编号
E.提单号
正确答案:查看最佳答案
第75题:发包人违反合同规定时,处理方法正确的是()。
A.承包人应向发包人发出通知要求纠正
B.承包人有权立即暂停施工
C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为,承包人可向发包人发出解除合同通知
D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任
E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。
第77题:施工合同履行中,关于承包人的索赔管理,说法正确的是()。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书
B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
D.承包人应接受索赔处理结果,因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力
E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
正确答案:查看最佳答案
第78题:建设工程施工招标初步评审过程中,应判定为废标的情形有()。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的
C.不同投标人的投标文件异常一致
D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的
E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔乌鲁木齐注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格,串通投标或弄虚作假或有其他违法行为,不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项,评标委员会可对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。
第79题:FIDIC土木工程施工合同条件规定,在()情况下,监理工程师应批准承包商合理展延合同工期。
A.工程发生额外或附加工作需要延期完成
B.现场出现异常恶劣的气候条件无法正常施工
C.承包商的机械设备故障造成的暂停施工
D.业主提供的设备延期到货造成的延误
E.承包商施工组织不当导致的停工
正确答案:查看最佳答案