[点击进入2023版河南郑州一级建造师法律法规考题]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更,则该合同变更的效力应当表述为()。
A.变更的效力仅及于变更的部分
B.未变更部分效力不确定
C.已履行部分应恢复原状
D.当事人丧失赔损请求权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:关于法人的说法,正确的是()。
A.法人分为企业法人和行政法人
B.企业法人合并.分立的.应当向登记机关办理登记并公告
C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格
D.具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资料
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是法人的分类。A选项,法人分为行政法人.事业法人.社团法人。C选项,有独立经费的机关法人从成立之日起取得法人资格。D选项,依法需要办理法人登记的具有法人条件的事业单位,经批准取得法人资格,依法不需要办理法人登记的,从成立之日起具有法人资格。
第2题:下列关于法的效力层级的表述,错误的是()。
A.宪法至上
B.上位法优于下位法
C.一般法优于特别法
D.新法优于旧法
正确答案:查看最佳答案
第3题:关于施工许可的说法,正确的是()。
A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整,应当报国务院建设主管部门备案
B.农民自建低层住宅的,应当申请领取施工许可证
C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证
D.施工分包合同签订后,申请领取施工许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:关于仓储合同法律特征的说法,正确的是()。
A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的,不免除保管人的损害赔偿责任
B.仓储合同自仓储物交付时成立
C.第三人对仓储物主张权利的,保管人不得自行向存贷人交付
D.仓储合同自成立时生效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。
第5题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。
A.领取建设工程规划许可证之前
B.领取建设用地规划许可证之前
C.中标通知书发出后签订施工合同之前
D.领取施工许可证或力理开工报告之前
正确答案:查看最佳答案
第6题:关于抵押实现的说法,正确有是()。
A.抵押物折价后,其价款超过债权数额的部分归债务人所有,不足部分由债务人清偿
B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
C.同一财产向两个以上债权人抵押,抵押后同自签订之日起生效的,拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿
D.同一财产向两个以上债权上抵押,抵押合同以登记生效的,拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:建设项目施工过程中发现地下古墓,立即报告当地文物行政部门,文件行政部门接到报告后,一般应在不超过()小时赶赴工地现场.
A.12
B.36
C.45
D.24
正确答案:查看最佳答案
参考解析:文物行政部门应该在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。
第8题:根据《注册建造师管理规定》,不予注册的情形是()。
A.申请人年龄达到60周岁
B.申请人因执业活动受到刑事处罚,自刑罚执行完毕之日起至中请注册之日止不满5年
C.申请人被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年
D.申请人甲请注册之日5年前担任项目经理期间,所负贵项目发生过重大质量和安全事故
正确答案:查看最佳答案
第9题:下列合同订立的原则中,可以作为合同当事人的行为准则,防止当事人滥用权利,保护当事人合法权益,维护和平衡当事人之间的利益的原则是()。
A.合法原则
B.诚实信用原则
C.公平原则
D.自愿原则
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:关于行政复议,以下说法正确的是()。
A.行政复议只审查具体行政行为是否合法
B.复议机关审理复议案件,不适用调解
C.公民.法人或其它组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益,可以向该行政机关申请复议
D.复议机关作出行政复议决定后,申请复议的当事人不服决定的,不能再提起行政诉讼
正确答案:查看最佳答案
第11题:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地使用权出让合同,向建设项目所在城市.县人民政府()领取建设用地规划许可证。
A.土地主管部门
B.建设行政主管部门
C.城乡规划主管部门
D.授权的镇人民政府
正确答案:查看最佳答案
参考解析:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,在签订国有土地使用权出让合同后,建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地出让合同,向城市.县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。P51。
第12题:施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的,应()
A.经建设单位同意,由施工企业负责修改
B.经建设单位同意,由设计单位负责修改
C.由施工企业负责修改,经监理单位审定
D.经监理单位同意,由建设单位负责修改
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准的规定,工程设计的修改由原设计单位负责,建筑施工企业不得擅自修改工程设计,施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错时,应当及时提出意见和建议。
第13题:关于分包工程的说法,正确的是()。
A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后,不得要求分包工程发包人提供分包工程付款
B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成
C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任
D.施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程分包的规定。选项A,分包工程承包人在提供分包工程履约担保后,可以要求风暴工程发包人提供分包工程付款担保。选项B,除总承包合同约定的分包外,承包人不可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成,必须经建设单位认可。选项C,中标人和分包人就分包项目向招标人承担连带责任。
第14题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故发生后,因特殊情况需要移动安全事故现场物件,应当符合的条件是()。
A.经现场物件所有权人同意
B.记忆现场物件的位置信息
C.防止事故扩大的需要
D.不造成任何其他损失
正确答案:查看最佳答案
第15题:根据《民事诉讼法》及司法解释,因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()
A.工程所在地法院
B.被告所在地法院
C.原告所在地法院
D.同签订地法院
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是专属管辖。建设工程施工合同纠纷适用于专属管辖,按照不同产纠纷确定管辖。
第16题:关于施工生产安全事故应急救援预案的说法,正确的是()。
A.已进行应急预案备案登记的,申领安全生产许可证时,可以不再提供相应的应急预案
B.施工企业申请应急救援预案备案,应当提交本企业技术负责人的评审意见
C.综合预案和专项预案应当平均每半年至少组织一次演练
D.面临的事故风险和重要应急资源发生重大变化的,应当每3年评估一次
正确答案:查看最佳答案
第17题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()
A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议
D.及时提出意见和建议
正确答案:查看最佳答案
第18题:某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。
A.可随时解除合同
B.享有留置权
C.不得单方变更设计
D.可请求法院撒销合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法,正确的是()
A.原判诀认定事实清楚,适用法律正确的,裁定驳回上诉,维持原判诀
B.原判诀适用法律错误的,裁定撤销原判诀,发回原审人民法院重审
C.原判决认定事实不清的,裁定撒销原判诀,发回原审人民法院重审,或者查清事实后改判
D.原判诀违反法定程序的,依法改判
正确答案:查看最佳答案
第20题:关于建设单位安全责任的说法,正确的是()
A.建设单位不得调整合同工期
B.需要进行暴(同音字)破作业的,建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续
C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业,将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。
D.设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实,准确,完整。
正确答案:查看最佳答案
第21题:关于我们仲裁基本制度,正确的是()。
A.当事人对仲裁不服的,可以提起公诉
B.当軎.事人达成有仲裁协议,一方向法院起诉的,人民法院不予受理
C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的,仲裁委员会应当受理
D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:关于转代理的说法,正确是的是()
A.法定代理人死亡后可以转代理
B.复代理人和代理人均为被代理人选定
C.转代理不成立的,代理人对自己所转托的人负民事责任
D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的,可以不取得被代理人的同意
正确答案:查看最佳答案
第23题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中,该律师享有代理权的是()。
A.放弃诉讼请求
B.与对方当事人进行和解
C.提起上诉
D.提供证据
正确答案:查看最佳答案
第24题:建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。
A.施工行为地
B.施工合同签订地
C.施工单位所在地
D.施工项目业主住所地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:某建设工程合同约定,“工程通过竣工验收后2个月内,结清全部工程款”。2018年10月1日工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20日承包人将工程移交发包人,但发包人一直未支付工程余款。2018年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()。
A.2018年10月10日
B.2018年10月20日
C.2018年12月1日
D.2018年5月1日
正确答案:查看最佳答案
第26题:,出卖人将标的物的权利凭证交给买受人,以替代标的物的现实交付,该种交付方式称为()
A.简易交付
B.占有诀定
C.指示交付
D.拟制交付
正确答案:查看最佳答案
第27题:根据《招标投标法》,关于投标人提交投标文件的说法,正确的是()。
A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人可以拒收
B.投标截止后,投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金
C.投标人少于5个的,招标人应当重新招标
D.招标人收到投标文件后,应当开启检查并签收保存
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于()。
A.A 仲裁委员会所在地的基层人民法院
B.仲裁协议签订地的中级人民法院
C.仲裁协议签订地的基层人民法院
D.A 仲裁委员会所在地的中级人民法院
正确答案:查看最佳答案
第29题:关于保险索赔的说法,不正确的是()。
A.投保人进行保险索赔须提供必要的有效的证明
B.投保人应及时提出索赔
C.保险单上载明的保险财产没有全部损失,应该按照部分损失进行保险索赔
D.建设工程项目同时由多家公司承保,则可以分别向多家公司要求索赔
正确答案:查看最佳答案
第30题:年2月1日,某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因,工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定,申请延期应在()前进行。
A.2013年3月1日
B.2013年4月1日
C.2013年5月1日
D.2013年8月1日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:关于申请领取施工许可证的条件的说法,正确的是()。
A.有保证工程进度的基本制度
B.建设工程所需投资已经全部到位
C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位
D.已经与施工企业签订了合作协议
正确答案:查看最佳答案
第32题:在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中,作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印,并在法庭上作为证据出示,则该证据种类属于()。
A.特证
B.勘验笔录
C.书证
D.视听资料
正确答案:查看最佳答案
第33题:甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同,货款为40万元,乙向甲支付定金4万元,如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付,在乙提出的如下诉讼请求中,既能最大限度保护自己的利益,又能获得法院支持的诉讼请求是()。
A.请求甲支付违约金6万元
B.请求甲双倍返还定金8万元
C.请求甲支付违约金6万元,同时请求返还支付的定金4万元
D.请求甲双倍返还定金8万元,同时请求甲支付违约金6万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:施工企业购买材料设备后交付承运人运输,未按约定给付承运费用时,承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物,承运人行使的是()。
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.所有权
正确答案:查看最佳答案
第35题:关于和解的说法,正确的是()。
A.和解达成的协议不具有法律效力
B.和解协议必须采用书面形式
C.和解达成的协议不具有强制执行力
D.达成和解后当事人不得再行起诉
正确答案:查看最佳答案
第36题:甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同,该车辆所有权自()时发生移转。
A.交付
B.合同成立
C.合同生效
D.车辆完成登记
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:在施工监理过程中,工程监理单位发现存在重大安全事故隐患,要求施工单位停工整改,而施工单位拒不整改或者不停止施工,监理单位应当()。
A.继续要求施工单位整改
B.要求施工单位停止施工
C.及时向有关主管部门报告
D.协助施工单位消除隐患
正确答案:查看最佳答案
第38题:甲装饰公司将部分工程剩余材料储存在乙的仓库。由于缺乏流动资金,甲将这部分材料出售给了丙,把仓单背书后交予丙,并在事后通知了乙。在仓储期满2个月后,丙持这份仓单提货,则此仓储合同及履行的下列情形中错误的是()。
A.乙公司可以拒绝交货
B.乙可以加收仓储费
C.甲有转让提取材料的权利
D.乙加收仓储费后将材料交给丙
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》第387条规定:“仓单是提取仓储物的凭证。存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或者盖章的,可以转让提取仓储物的权利。”乙未在甲背书后的仓单上签字或盖章,因而将材料交给丙的做法错误。
第39题:建筑施工企业变更法定代表人的,应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间,变更后()内。
A.10日
B.5日
C.15日
D.20日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:关于要约撤销的说法,正确的是()。
A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人
B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力
C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销
D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人
正确答案:查看最佳答案
第41题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应由()组织。
A.施工单位
B.监理单位
C.设计单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第42题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。
A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库
B.占用保护规划确定保留的道路
C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动
D.在历史建筑上刻划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:教材P215~216。
第43题:关于评标的说法,正确的是()
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标
B.招标项目设有标底的,可以以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的,视为不同意评标结果.
D.标文件中有含义不明确的内容的,评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清,说明
正确答案:查看最佳答案
第44题:建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的,应给予警告,并在()年内不得申请安全生产许可证。
A.2
B.1
C.3
D.5
正确答案:查看最佳答案
第45题:根据《民事诉讼法》及司法解释,因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()。
A.工程所在地法院
B.被告所在地法院
C.原告所在地法院
D.合同签订地法院
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:关于行政调解的说法。正确的是()
A.行政调解属于诉讼内调解
B.行政调解达成的协议具有强制约束力
C.行政调解应当事人的申请方可启动
D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解
正确答案:查看最佳答案
第47题:下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中,错误的是()。
A.建设工程实行总分包的,总承包商具有施工现场的统一管理权
B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任
C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任
D.建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
正确答案:查看最佳答案
第48题:乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权,还继续与其签订设备采购合同,因此给甲公司造成经济损失,其法律后果应该由()。
A.甲公司自行承担责任
B.乙公司自行承担责任
C.甲乙公司承担连带责任
D.乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:此题属于第三人明知行为人没有代理权还与其进行民事法律行为因而给他人造成损失,应该由第三人和行为人承担连带责任。
第49题:关于工程建设中使用建筑材料的说法,正确的是()。
A.建筑材料应该向建设单位采购
B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的,应当拒绝使用
C.建设单位招标采购建筑材料的,可以指定三个以上品牌
D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格,使用后被证实属于不合格材料的,应由施工企业承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设单位及相关的单位的质量责任和义务。选项A合同中应分别约定建设单位及施工单位采购的材料种类及数量。选项C建设单位不得指定品牌。选项D谁采购.谁负责.应当建设单位承担责任。
第50题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。
A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益
B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费
C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付
D.人身保险合同的投保人不可以为受益人
正确答案:查看最佳答案
第51题:下列关于《招标投标法实施条例》的说法不正确的是()。
A.给投标人投标准备时间从开始发放招标文件到截止之日不少于20日
B.资格预审文件或招标文件的发售期不少于5日
C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及其银行同期存款利息
D.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中,正确的是()。
A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任
B.如果分包单位是经业主认可的,总包单位对其过失不负连带责任
C.工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任
D.负有连带责任的每个债务人,都负有清偿部分债务的义务
正确答案:查看最佳答案
第53题:甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议,由乙向甲派追员工丁某,,关于该用工关系的说法,正确的是()。
A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定
B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙
C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训
D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬
正确答案:查看最佳答案
第54题:某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期,于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:施工许可证的法定审批条件中,对施工图设计文件的要求是应当满足()。
A.施工需要并按规定通过审查
B.施工进度的要求
C.主要设备材料订货的要求
D.施工安全的要求
正确答案:查看最佳答案
第56题:关于安装工程一切险保险期限的说法,正确的是()。
A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任,但须承担起为秀气的保险责任。
C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期,试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是安装工程一切险及第三者责任险。A选项,安装工程保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。B选项,安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任,也不承担未修葺的保险责任。C选项,试车考核期的长短不得超出安装工程保险明细表中列明的试车和考核期限。
第57题:关于计算机软件著作权的说法不正确的是()。
A.软件著作权属于软件开发者
B.接受他人委托开发的软件,其著作权属于委托人所有
C.软件著作权需合理使用
D.自然人的软件著作权,保护期为自然人死亡后50年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:根据《招标投标法实施条例》,关于联合体投标的说法,正确的是()。
A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体可以在资格预审后组成
B.资格预审后联合体增减.更换成员的,应当书面通知招标人
C.招标人应当在资格预审公告.招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标
D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标
正确答案:查看最佳答案
第59题:下列法规中,属于部门规章的是()。
A.《建设工程质量管理条例》
B.《北京市建筑市场管理条例》
C.《重庆市建设工程造价管理规定》
D.《招标公告发布暂行办法》
正确答案:查看最佳答案
第60题:关于建筑市场行为公布的说法,正确的是().
A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间,公告部门应当停止对违法行为记录的公告
B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开
C.原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,无需在公告平台上予以声明
D.企业整改经审核确实有效的,可以缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于3个月
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:关于工程建设标准的说法,正确的是()
A.国家标准和行业标准均是强制性标准
B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准
C.公布国家标准后,原有的行业标准继续实施
D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次
正确答案:查看最佳答案
第62题:某起生产安全事故造成9人死亡.51人重伤,直接经济损失2000万元,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故为()。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据《合同法》,下列关于委托合同的表述中,正确的是()。
A.原则上受托人有权转委托,不必征得委托人同意
B.无偿的委托合同,因受托人一般过失给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失
C.有偿的委托合同,受托人处理事务所需的必要费用,应当先行垫付
D.委托人或者受托人均可以随时解除委托合同,但造成对方损失的,应当赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:甲.乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日,乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件,如果按合同施工,将增加近30%的施工费用,遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定,乙公司若要行使其撤销权,必须在()之前向人民法院或仲裁机构申请。
A.2009年8月10日
B.2009年8月20日
C.2010年8月10日
D.2010年8月20日
正确答案:查看最佳答案
第65题:下列关于投标保证金的表述中,正确的是()。
A.投标保证金不得超过投标报价的3%
B.投标保证金的有效期与投标有效期相同
C.实行两阶段招标的,招标人可要求投标人分两次提交投标保证金
D.招标人应在选定中标人后的5日内向投标人退还投标保证金及同期存款利息
正确答案:查看最佳答案
第66题:根据《企业所得税法》,下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。
A.私营企业
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.合伙企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准()
A.予以修订
B.继续有效
C.应当复审
D.即行废止
正确答案:查看最佳答案
第68题:某施工项目合同中安全防护.文明施工措施费用为80万元,施工中施工单位仅投入50万元,其他费用挪用,后建设主管部门发现责令其整改,同时可处以()罚款。
A.5万元
B.10万元
C.20万元
D.25万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工单位挪用安全防护.文明施工措施费用的,由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第63条规定,责令限期整改,处挪用费用20%以上50%以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。本案施工单位挪用30万元,可处6万元至15万元罚款,因此B项最符合。
第69题:某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。
A.简易交付
B.拟制交付
C.指示交付
D.占有改定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:下列关于施工单位安全生产费用的提取和使用管理说法正确的是()。
A.费用内容包括二次搬运费.环境保护费.临时设施费.安全施工费
B.施工单位投标时不得低于工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%
C.合同工期在一年以内的工程建设单位预付的安全施工措施费不得低于该费用总额的50%
D.合同工期在一年以上的工程建设单位预付的安全施工措施费不得低于该费用总额的30%,其余费用按照施工进度来支付
E.安全施工措施费不纳入建设单位的概算中
正确答案:查看最佳答案
第71题:保证指的是保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。下列条款中,属于保证合同应当包含的内容有()。
A.被保证的主债权种类
B.保证人的资产状况
C.保证的期间
D.保证的方式
E.保证担保的范围
正确答案:查看最佳答案
第72题:在行政复议期间,行政机关不停止执行具体的行政行为,但可以停止执行的是()。
A.被申请人认为需要停止执行的
B.行政复议机关认为需要停止执行的
C.申请人申请停止执行,行政复议机关认为要求合理,决定停止执行的
D.超越或者滥用职权的
E.具体行政行为明显不当的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:下列安全责任中,属于建设单位应当承担的有()。
A.足额使用安全施工措施所需费用
B.提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料
C.不得租赁不符合安全施工要求的用具设备
D.不得随意压缩合同工期
E.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《建筑业企业资质管理规定》,在申请之日起前1年至资质许可决定作出前,出现下列情况的,资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有()。
A.与建设单位之间相互串通投标
B.将承包的合同转包或违法分包
C.发生过一起一般质量安全事故
D.非法转让建筑业企业资质证书
E.恶意拖欠分包企业工程款
正确答案:查看最佳答案
第75题:某公司将其所有的一处房产出租后,因资金紧张又将该房产抵押给银行以获取贷款。当银行借款偿还期届满时,该公司因无力清偿,便将该房产作价折抵给银行。银行在获得该房产所有权后决定自行处置,故向原承租人发出解除租赁合同的书面通知。但原承租人认为租赁合同尚未到期,因而拒绝搬出。对此,下列表述中合理的说法是()。
A.银行无权解除租赁合同
B.抵押厂房的行为无效
C.银行有权解除租赁合同
D.该公司有权抵押房产
E.原承租人有权继续使用房屋直到租赁期满
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《物权法》第190条规定,“订立抵押合同前抵押财产已出租的,原租赁关系不受该抵押权的影响。”因此,本题中某公司对房产的租赁行为和抵押行为有效,且租赁权设定于抵押权之前,银行无权解除租赁合同,原承租人有权继续使用该房屋,直到租赁期满为止。
第76题:关于劳动者延长工作时间的说法,正确的有()。
A.延长工作时间一般每日不得超过1小时
B.用人单位由于生产经营需要,经工会同意即可延长工作时间
C.发生自然灾害需要紧急处理的,延长工作时间每月不得超过36小时
D.法定节假日安排劳动者工作的用人单位,支付不低于工资200%的工资报酬
E.安排延长工作时间的,用人单位支付不低于工资150%的工资报酬
正确答案:查看最佳答案
第77题:关于建筑意外建筑伤害保险的说法,正确的有()。
A.意外伤害保险费由施工企业支付
B.施工企业办理建筑意外伤害保验时,投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额
C.保险期间应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日,工程提前竣工的,保验责任自行终止
D.已在企业所在地参加工伤保险的人员,从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险
E.工程项目中有分包项目,由分包单位办理意外伤害保险并承担投保
正确答案:查看最佳答案
第78题:下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。
A.中国投资的建设项目
B.外资占45%,但技术难度大的建设项目
C.全部由外国赠款建设的工程
D.外资占50%的中外联合建设项目
E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:《民事诉讼法》规定,关于一审程序中宣判的说法正确的有()。
A.判决前能够调解的,还可以进行调解
B.调解书经双方当时人签收后,即具有法律效力
C.最高人民法院的判决.裁定.是发生法律效力的判决和裁定
D.被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的可以缺席审判
E.原告经传票传唤,可以不到庭即缺席审判即可
正确答案:查看最佳答案
第80题:根据《中华人民共和国民法总则》,下列关于诉讼时效的表述正确的是()。
A.普通诉讼时效期间通常为3年
B.特殊诉讼时效全是4年
C.权利的最长保护期限为20年
D.有特殊情况的,人民法院根据权利人的申请决定延长
E.诉讼时效期间自权利人知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算
正确答案:查看最佳答案
第81题:生产安全事故发生后,有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,确因特殊情况需要移动事故现场物件的,必须同时满足的条件有()
A.疏散.撤离.安置收到威胁的人员,并采取必要措施防止发生次生.衍生事故
B.抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要
C.做出标志,绘制现场简图,拍摄现场照片,对被移动物件贴上标签,并做出书面记录
D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意
E.尽量使现场少受破坏
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是发生施工安全生产事故后应采取的相应措施,确因特殊情况需要移动事故现场物件的,必须同时满足的条件有:抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要。经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督福安里部门和负有安全生产监督职责有关部门的同意。做出标致,绘制现场简图,拍摄现场照片,对被移动物件贴上标签,并作书面记录。尽量使现场少受破坏。
第82题:关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法,正确的有()。
A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责
B.分包单位对分包工程的质量负责,总承包单位未尽到相应监管义务的,承担相应的补充责任
C.建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责
D.当分包工程发生质量责任或者违约责任,建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿;总承包单位或分包单位赔偿后,有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿
E.当分包工程发生质量责任或者违约责任,建设单位应当向总承包单位请求赔偿,总承包单位赔偿后,有权要求分包单位赔偿
正确答案:查看最佳答案
第83题:当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中,不能得到法院支持的请求权有().
A.延付或拒付租金请求权
B.寄存财务被丢失的赔偿请求权
C.兑付国债本息请求权
D.基于投资关系产生的缴付出资请求权
E.支付工程款请求权
正确答案:查看最佳答案
第84题:关于劳动合同的试用期及其工资的说法正确的有()。
A.劳动合同的试用期次数最多为2次
B.劳动合同的试用期不包含在劳动合同期限内
C.劳动合同的试用期最长为6个月
D.在试用期内的工资最低不得低于劳动合同工资的80%,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:下列不符合工程质量检测的规定的是()。
A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构
B.检测机构不得转包检测业务
C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料.构(配)件和设备
D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测
E.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案
正确答案:查看最佳答案
第86题:《建设工程质量管理条例》将违法分包的情形界定为()。
A.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
B.建设工程总承包合同中有约定,又经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C.分包单位将其承包的建设工程再分包的
D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
E.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
正确答案:查看最佳答案
第87题:下面关于项目招标的说法错误的是()。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标
B.个人投资的项目不需要招标
C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标
D.涉及到公众安全的项目必须招标
E.符合工程招标范围,重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:按照《文物保护法实施条例》规定,相关单位取得文物行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程资质证书,即可承担文物保护单位的()等工作。
A.迁移
B.修补
C.修缮
D.清洗
E.重建
正确答案:查看最佳答案
第89题:下列建设工程合同中,属于无效合同的有()。
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.发包人胁迫施工企业订立的合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同
D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同
E.施工企业与发包人订立的重大误解合同
正确答案:查看最佳答案
第90题:关于投标人的说法,正确的有()。
A.投标人发生合并.分立.破产等重大变化的,其投标无效
B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标,不受地区或者部门的限制
C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标
D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的,相关投标无效
E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:按照《注册建造师管理规定》,下列情形中不予注册的情形是()。
A.申请人同时在2个施工单位担任项目经理
B.因执业活动受到刑事处罚,自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满三年
C.被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年
D.申请人申请注册之日止2年前担任项目经理期间,所负责的项目发生过安全事故
E.申请人59周岁
正确答案:查看最佳答案
第92题:建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果()。
A.折价补偿
B.赔偿损失
C.合同解除
D.继续履行
E.支付违约金
正确答案:查看最佳答案
第93题:根据《建设工程质量管理条例》,属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()
A.施工单位签署的工程保修书
B.工程监理日志
C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
D.完整的技术档案和施工管理资料
E.工程使用的主要建筑材料.建筑够配件和设备的进场试验报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:以下情况可能会造成工期延误,但经工程师确认,其中()情况工期可相应地顺延。
A.分包商工期拖延
B.设计变更和工程量增加
C.发包方未按合同约定提供图纸
D.不可抗力
E.承包方因质量不合格返工
正确答案:查看最佳答案
第95题:总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故,专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力,并一再违反总承包单位的安全管理指令,导致重大生产安全事故,则关于本工程的安全生产管理,下列说法中,正确的有()。
A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理
C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任
D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任
E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务
正确答案:查看最佳答案
第96题:下列情形之中,视为投标人相互串通投标的有()
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标
C.招标人授电投标人撤换.修改投标文件
D.不同投标人委托同一单位办理投标
E.单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:根据《环境噪声污染防治法》,关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法,正确的有()。
A.产生环境噪声污染的企业事业单位,拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的,必须事先报批
B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治
C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位,限期治理
D.产生环境噪声污染的单位,应当采取措施进行治理,并按照国家规定缴纳超标准排污费
E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是对生产环境噪声污染企业事业单位的规定,B选项,征收的超标准排污费必须用于污染的防治,E选项超纲,教材未作规定。被限期治理的单位必须按期完成治理任务。
第98题:下列关于施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施说法正确的是()。
A.根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规,施工单位应当建立施工现场消防组织,并且至少每半年组织一次演练
B.机关.团体.企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人
C.施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案,并由专职安全管理人员进行现场监督
D.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍
E.国家.省级重点工程的施工现场应当进行每周防火巡演,其他施工现场也应根据需要组织防火巡查
正确答案:查看最佳答案
第99题:关于地役权的说法,正确的有()。
A.需役地上的用益物权转让时,受让人同时享有地役权
B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率
C.地役权未经登记不得对抗需役地人
D.地役权由需役地人单方设立
E.地役权属于用益物权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南郑州一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!