[点击进入2023版二级注册建造师题库]
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料,合同签订时价格为4000元/吨,约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货,8月下旬,国家调整价格为3400元/吨,供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是()。
A.应按合同约定的价格4000元/吨结算
B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算
C.应当按新旧价格的平均值结算
D.双方协商确定,协商不成的应当解除合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《合同法》规定,执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按交付时的价格计价。逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按原价格执行;遇价格下降时,按新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行;遇价格下降时,按原价格执行。本题中供货商没有按照约定交付货物,违约在先,应当按照新价格执行结算。
第1题:建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年,但针对具体情况有不同的规定。对此,下列表述中正确的是()。
A.良好行为记录信息的公布期限为5年
B.企业整改经审核确有实效的,可以缩短公布期限,但最短不得少于3个月
C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年,但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外
D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录,公布期限可以不同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定,国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作山之口起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理挟定,所认定的限制期限长于6个月的,公告期限从其决定。省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果,对整改确有实效的,由企业提出申请,经批准,可缩短其不良行为记录信息公布期跟,但公布期限最短不得少于3个月,同时将整改结果列于相应不良行为记录后,供有关部门和社会公众查询;对于拒不整改或整改不力的单位,信息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限。
第2题:建筑企业对一审判决不服,则()。
A.不可以再上诉
B.应当在判决书送达之日起10日内上诉
C.应当在判决书送达之日起15日内上诉
D.行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法院强制执行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国实行二审终审制。当事人不服人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起15日内提起上诉;不服人民法院第一审裁定的,有权在裁定书送达之日起10日内提起上诉。
第3题:根据《合同法》,下列合同转让产生法律效力的是()
A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人
B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂,并通知了建设单位
C.建设单位到期不能支付工程款,书面通知施工企业将债务转让给第三人
D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定,被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,并提供相关证据。公告部门接到书面申请后,应在()个工作日内进行核对。
A.5
B.7
C.10
D.14
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是公告的变更。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定,被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,并提供相关证据。公告部门接到书面申请后,应在5个工作日内进行核对。
第5题:下列有关定金与违约金区别的表述,不正确的是()。
A.定金须于合同履行前交付,而违约金只能在发生违约行为以后交付
B.定金一般是约定的,而违约金一般是法定的
C.定金有证约和预先给付的作用,而违约金没有
D.定金主要起担保作用,而违约金主要是违反合同的民事责任形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项B,违约金有法定违约金和约定违约金两种:由法律规定的违约金为法定违约金;由当事人约定的违约金为约定违约金。
第6题:某扩建工程建设单位因急于参加认证,于11月15日未经检验就开始实施该工程,11月20日承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织了竣工验收,12月2日竣工验收合格,则该工程的竣工日期为()。
A.11月15日
B.11月20日
C.11月30日
D.12月2日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
第7题:()不属于著作人身权。
A.发表权
B.修改权
C.保护作品完整权
D.发行权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发行权属于著作财产权,而非著作人身权。
第8题:下列权利中,属于用益物权的是()。
A.船舶抵押权
B.房屋租赁权
C.土地所有权
D.建设用地使用权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产,依法享有占有.使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权和地役权。
第9题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程,建设单位在办理用地批准手续前,必须先取得该工程的()。
A.施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.质量安全建报手续
D.建设用地规划许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目,经有关部门批准.核准.备案后,建设单位应当向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请,由城市.县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置.面积.允许建设的范围,颁发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后,方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地,经县级以上人民政府审批后,由土地主管部门划拨土地。
第10题:为建设工程提供机械设备和配件的单位,未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险.限位等安全设施和装置的,责令限期改正,处合同价款()的罚款。
A.1倍以上3倍以下
B.3倍以上5倍以下
C.5倍以上10倍以下
D.10倍以上
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,为建设工程提供机械设备和配件的单位,未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险.限位等安全设施和装置的,责令限期改正,处合同价款1倍以上3倍以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。
第11题:关于仲裁裁决不予执行和撤销,说法正确的是()。
A.仲裁的程序违反法定程序的,当事人只能申请撤销仲裁裁决,不得申请不予执行仲裁裁决
B.当事人申请撤销仲裁裁决的,应当在收到裁决书之日起3个月内提出
C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决
D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后,当事人就该纠纷不得再行申请仲裁,只能向人民法院起
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项错误,仲裁的程序违反法定程序的,当事人只能申请撤销仲裁裁决,也可以申请不予执行仲裁裁决。B项错误,当事人申请撤销仲裁裁决的,应当在收到裁决书之日起6个月内提出。D项错误,仲裁裁决被人民法院依法撤销后,当事人可以就该纠纷重新达成仲裁协议申请仲裁,也可以向人民法院起诉。
第12题:关于不动产物权设立的说法,正确的是()。
A.不动产物权的设立应依法登记
B.不动产物权的设立属自愿登记
C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效
D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。选项A表述正确,不动产物权的设立应依法登记;不动产物权的设立自记载于不动产登记薄时发生效力,不动产登记,由不动产所在地的登记机构办理。
第13题:根据《商标法》,注册商标有效期限为10年,自()之日起计算。
A.注册商标申请人寄出申请书
B.商标局收到申请书
C.公告发布
D.核准注册
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。注册商标有效期为10年,自核准注册之日起计算。专利权均自申请日起计算。
第14题:下列情形中,属于要约不发生法律效力的是()
A.拒绝要约的通知到达要约人
B.承诺期满,受要约人未作出承诺
C.受要约人对要约内容作出实质性修改
D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:撤回要约的通知与要约同事到达受要约人,属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。
第15题:项目经理部行为的法律后果由()承担。
A.企业法人
B.项目经理
C.企业法定代表人
D.项目经理部与企业法人分担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:项目经理部不具有法人资格,不能独立承担民事责任,项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表,其在行使职权时产生的法律后果应当由企业法人承担。
第16题:某建设工程施工招标,甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司,乙施工过程不符合规定的质量标准,给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法,正确的是()。
A.甲.乙承担连带赔偿责任
B.建设单位与甲有合同关系,应由甲承担赔偿责任
C.乙为实际施工人,应由乙承担赔偿责任
D.甲和乙承担按份赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包单位对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
第17题:关于物权的说法,正确的是()。
A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人
B.用益物权人可以是该物的所有权人
C.未经农村士地承包经营者同意.土地所有人不得在该地块设立地役权
D.物权的变动只能基于合同关系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A选项错误,担保物权是对他人的物的优先受偿,所有权是权利人对他人所有对自己的物的权利,含占有.使用.收益.处分四项权能。不可以是同一人P16B选项错误,用益物权对他人的物的占有.使用.收益权。不可以是该物的所有权人。P16C选项正确,土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权等权利的,未经用益物权人同意.土地所有人不得在该地块设立地役权。P18D选项错误,不动产物权的设立.变更.转让和消灭,应当依照法律规定登记,自记载于不动产登记簿时发生效力。P18
第18题:部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,应该()。
A.由国务院裁决
B.由国务院提出意见,提请全国人民代表大会常务委员会裁决
C.由制定机关裁决
D.决定在该地方适用地方性法规的规定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:部门规章之间.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决。
第19题:根据《商标法》,注册商标有效期限为10年,自()之日起计算。
A.注册商标申请人寄出申请书
B.商标局收到申请书
C.公告发布
D.核准注册
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算
第20题:某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定,则该施工合同()。
A.效力待定
B.可撤销
C.无效
D.有效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》规定,有下列情形之一的,()合同无效:(1)一方以欺诈.胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(2)恶意串通,损害国家.集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律.行政法规的强制性规定。
第21题:《建筑工程施工许可管理办法》规定,在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造.装修装饰和与其配套的线路.管道.设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当依照本办法的规定,向()申请领取施工许可证。
A.施工单位所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门
B.施工单位所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门
C.工程所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门
D.工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是建设工程施工许可证的领取。《建筑工程施工许可管理办法》规定,在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造.装修装饰和与其配套的线路.管道.设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当依照本办法的规定,向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
第22题:下列关于法人的表述中,错误的是()。
A.具有民事权利能力
B.具有民事行为能力
C.是自然人和企事业单位的总称
D.能够独立承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法人与自然人相对,它是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人的存在必须具备如下五个条件:依法成立;有必要的财产或者经费;有自己的名称.组织机构和场所;能够独立承担民事责任。
第23题:按照《劳动合同法》,()劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位。
A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护
B.用人单位未及时足额支付劳动报酬
C.用人单位强令冒险作业危及劳动者安全;
D.用人单位以欺诈方式使劳动者违背真实意思签订劳动合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位的情形有:(1)用人单位用暴力.威胁或非法限制人身自由强迫劳动者劳动的;(2)用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者安全的。
第24题:某施工企业与李某协商解除劳动合同,李某在该企业工作了2年3个月,在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》,该企业应当给予李某经济补偿()。
A.6000元
B.12000元
C.15000元
D.18000元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:经济补偿的标准,按劳动者在本单位工作的年限,每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的,按1年计算;不满6个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市.设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。P137
第25题:关于代理的说法,正确的是()。
A.经被代理人同意的转代理,代理人不再承担责任
B.同一代理事项有数位代理人的,应当推选牵头人
C.作为委托人的法人.非法人组织终止,委托代理终止
D.表见代理是有权代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A选项错误,转委托代理经被代理人同意或者追认的,代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。P13B选项错误,熟人为同一代理事项代理人的,应当共同行使代理权,但是当事人另有约定的除外。P11C选项正确,作为被代理人或代理人的法人.非法人组织终止属于委托代理终止的情形之一。P12D选项错误,表见代理是指行为人虽无权代理,但该代理行为有效。P14
第26题:对于起重吊装工程,施工企业编制专项施工方案后,经()签字后实施。
A.施工企业项目经理.现场监理工程师
B.施工企业技术负责人.建设单位负责人
C.施工企业技术负责人.总监理工程师
D.建设单位负责人.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人.总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:(1)基坑支护与降水工程;(2)土方开挖工程;(3)模板工程;(4)起重吊装工程;(5)脚手架工程;(6)拆除.暴(同音字)破工程;(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑.地下暗挖工程.高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证.审查。
第27题:根据《担保法》的规定,下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中,正确的是()。
A.抵押物必须是债务人的财产,质押物可以是第三人的财产
B.抵押物必须是第三人的财产,质押物可以是债务人的财产
C.担保期间,抵押物必须转移给债权人,质押物不需转移给债权人
D.担保期间,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。首先是对象不同,其次是方式不同,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人。
第28题:下列纠纷中,属于侵权纠纷的是()。
A.发承包双方因转包工程引起的纠纷
B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷
C.发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷
D.工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷
正确答案:查看最佳答案
参考解析:侵权纠纷,是指因侵害民事权益产生的纠纷,建设工程领域常见的侵权纠纷,如施工中造成对他人财产或者人身损害而产生的侵权纠纷,未经许可使用他人的专利.商标等造成的知识产权侵权纠纷等。发包人和承包人就有关工期.质量.造价等产生的建设工程合同争议,是建设工程领域最常见的民事纠纷。
第29题:下列关于专利的说法,错误的是()。
A.发明专利权的期限为20年
B.专利包括发明.实用新型和外观设计
C.实用新型专利权的期限为10年
D.实用新型专利权除了新颖性外,还要具备富有美感和适于工业应用两个条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:外观设计的专利权除了新颖性外,还要具备富有美感和适于工业应用两个条件。授予专利权的条件属于新增内容。
第30题:女大学生张某毕业后被企业录用。张某为了锻炼自己,主动要求到最苦.最累.最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求,但不得安排的工作是()。
A.高处.高温工作
B.低温.冷水作业
C.夜班劳动
D.矿山井下作业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
第31题:人民法院2月1日作出第一审民事裁决,判决书2月5日送达原告,2月10日送达被告,当事人双方均未提出上诉,该判决书生效之日是2月()日
A.1
B.26
C.5
D.10
正确答案:查看最佳答案
参考解析:如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉,一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的,提起上诉的时间为15天。
第32题:关于安全专项施工方案实施的说法,正确的是()。
A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员,对现场实施监督
B.发现不按照专项方案施工的,报建设单位后整改
C.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况
D.发现有危及人身安全隐患时,立即组织作业人员撤离
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发现不按照专项方案施工的,应当要求其立即整改;发现有危及人身安全紧急情况的,应当立即组织作业人员撤离危险区域。施工单位技术负责人应当定期巡査专项方案实施情况。
第33题:投标人对开标投诉的,依法应当先向()提出异议。
A.评标委员会
B.纪律检查委员会
C.有关行政监督部门
D.招标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:对资格预审文件.招标文件.开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的,应当依法先向招标人提出异议,其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。
第34题:建筑节能分部工程验收的主持人应当是()。
A.施工企业项目经理
B.设计单位节能设计负责人
C.施工企业技术负责人
D.总监理工程师(建设单位项目负责人)
正确答案:查看最佳答案
参考解析:节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持
第35题:在委托代理法律关系中,如果因为授权不明确而给第三人造成损失,()。,
A.由被代理人独自承担责任
B.由代理人独自承担责任
C.南被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任
D.被代理人要向第三人承担责任,代理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称.代理事项.权限和期间,并由委托人签名或者盖章。委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任。
第36题:一所小学教学楼2013年3月10日完工,3月12日施工单位向这所学校递交竣工验收报告,3月18日该工程竣工验收合格。按照《建设工程质量管理条例》,该工程给排水工程最低应该保修到()。
A.2015年3月9日
B.2015年3月11日
C.2015年3月17日
D.2018年3月17日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期是2年,保修期从竣工验收合格之日起计算。
第37题:关于建筑意外伤害保险的投保,下述说法正确的是()。
A.施工企业应在工程项目开工后办理投保手续
B.投保应实行实名制
C.投保应计工程项目施工人数
D.工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工企业应在工程项目开工前,办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁.用工流动性大,投保应实行不记名和不计人数的方式。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理,分包单位合理承担投保费用。业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。
第38题:(1)某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定,则该施工合同()。
A.效力待定
B.可撤销
C.无效
D.有效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:有下列情形之一的,合同无效:一方以欺诈.胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(2)恶意串通,损害国家.集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律.行政法规的强制性规定。P121
第39题:某高层建筑在地下桩基施工中,基坑发生坍塌,造成10人死亡,直接经济损失900余万元;本次事故属于()。
A.重大事故
B.特别重大事故
C.较大事故
D.一般事故
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:造成10人死亡,直接经济损失900余万元的建设安全事故属于重大事故;国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:特别重大事故——造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;重大事故——造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;较大事故——造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;一般事故——造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。
第40题:根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定,屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面防渗漏的最低保修期为()。
A.6个月
B.12个月
C.36个月
D.60个月
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:①基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程。为设计文件规定的该工程的合理使用年限;②屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏,为5年;③供热与供冷系统,为2个采暖期.供冷期;④电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程,为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
第41题:关于建设单位安全责任的说法,正确的是()
A.编制工程概算时,确定工程安全生产费用
B.工程开工前,审查施工企业的安全技术措施
C.工程开工前,负责项目的安全技术交底
D.对特殊结构的建设工程,提出保障安全施工的措施建议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项错误,为监理单位责任。C.D项错误,为设计单位责任。
第42题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,()建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人覆盖工程隐蔽部位后,发包人或监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查,()承包人应遵照执行,并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
第43题:某施工企业按时缴纳工伤保险费,工程施工中2名工人受到事故伤害。但该施工企业未在规定时限内提交工伤认定申请,在此期间发生的工伤待遇等有关费用的负担者是()。
A.工伤职工个人
B.用人单位
C.工伤职工和用人单位
D.社会保险部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:职工发生事故伤害,所在单位应当自事故伤害发生之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未在规定的时限内提交工伤认定申请,在此期间发生符合《工伤保险条例》规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。
第44题:甲施工企业与乙建筑材科公司订立了建筑材料买卖合同,合同总价款300万元双方约定定金为80万元。合同订立后,甲仅向乙交付了55万元定金。关于本合同中定金的说法,正确的是()。
A.定金合同自合同订立时成立
B.甲应当补交合同定金5万元
C.甲应当补交合同定金25万元
D.定金数额视为变更为55万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A选项错误,定金合同从实际交付定金之日起成立。B.C选项错误,实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。
第45题:某招标单位于2015年5月1日向中标人发出了中标通知书,双方于2015年5月15日签订了施工合同。根据法律规定,招标人应当在()前退还其他投标人的投标保证金。
A.2015年5月5日
B.2015年5月20日
C.2015年5月25日
D.2015年6月1日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
第46题:如果建筑施工企业安全生产许可证遗失,其应()。
A.向原发证机关声明作废并申请补办
B.向原发证机关申请注销,待该许可证有效期满后补发
C.向原发证机关通报原件作废,按规定罚款后补发
D.向原发证机关报告,并在媒体上声明作废后,申请补办
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,建筑施工企业遗失安全生产许可证,应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告,并在公众媒体上声明作废后,方可申请补办。
第47题:关于建设单位的质量责任和义务,下列行为不符合《建设工程质量管理条例》规定的是()。
A.应当依法将施工图送审
B.不得任意压缩合同工期
C.进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D.不得将建设工程肢解发包
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查建设单位的质量责任和义务。根据《建设工程质量管理条例》,建设单位的质量责任和义务主要包括:依法对工程进行发包的责任;依法对材料设备进行招标的责任;提供原始资料的责任;不得干预投标人的责任;送审施工图的责任;委托监理的责任;确保提供的物资符合要求的责任;不得擅自改变主体和承重结构进行装修的责任;依法组织竣工验收的责任。综上,本题选C,因为建设单位并不是不能改变主体和承重结构进行装修,而是要依法进行,具体是指:涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的,不得施工。
第48题:根据《刑法》规定,投标人相互串通投标,损害招标人或其他投标人利益,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者(),并处或单处()。
A.拘留;罚款
B.罚金;吊销营业执照
C.拘役;罚金
D.拘役;没收违法所得
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:根据>,施工单位的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的,应责令限改正,逾期未改正的,责令停业整顿,下列人员中,属于“相关人员”范围的是()
A.安全员
B.资料员
C.材料员
D.标准员
正确答案:查看最佳答案
第50题:物权变更自登记时发生法律效力的是()。
A.船舶所有权
B.建设用地使用权
C.机动车所有权
D.地役权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建设用地使用权的设立。设立建设用地使用权的,应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。
第51题:仲裁充分体现了当事人的意思自治,其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的()
A.快捷性
B.经济性
C.灵活性
D.独立性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治,仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。仲裁的基本特点,与民事诉讼特点区分。公权性.强制性.程序性。
第52题:下列可以不招标的建设工程项目是()。
A.使用国家政策性贷款的项目中合同估算价为80万元的监理合同
B.使财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同
C.国家融资的供水项目中合同估算价为2000万元的施工合同
D.防洪工程项目中估算价为500万元的材料采购合同
正确答案:查看最佳答案
第53题:某建设项目工程款迟迟不到位,施工企业为了索要工程款,聘请律师代为诉讼。该行为属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.表见代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:代理包括委托代理.法定代理和指定代理。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理。故选项A正确。
第54题:建设工程合同纠纷适用普通程序审理。某施工单位因工程款纠纷起诉建设单位,发生以下事件。其中正确的是()。
A.施工单位3月1日起诉,法院3月5日立案。本案一审最迟应当在6月5日前审结
B.由于案件涉及建设单位大量商业机密。本案法院应当主动裁定不公开审理,但应公开宣告判决
C.建设单位经传票传唤,无正当理由拒不到庭,则人民法院可以按撤诉处理
D.法院8月1日作出第一审民事判决,判决书8月5日送达原告,8月10日送达被告,当事人双方均未提出上诉,该判决书生效之日是8月26日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A错误,适用简易程序的,一审审限为立案之日起3个月;普通程序,一审审限为立案之日起6个月。C错误,原告不到庭,按撤诉;被告不到庭,缺席判决。D正确,原告上诉期间:6日~20日;被告上诉期间:11~25日,原被告超过上诉期限均不上诉,才能终局。
第55题:某工程在缺陷责任期内发现质量缺陷,经鉴定该缺陷是由于承包人原因造成的。则下列有关承包人责任和费用承担的说法中,错误的是()。
A.承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用
B.承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定扣除保证金,并由承包人承担违约责任
C.承包人维修并承担相应费用后,免除其对工程的一般损失赔偿责任
D.承包人不维修而愿承担费用的,发包人可负责组织维修,并按约从保证金中扣除费用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的相关规定:缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定扣除保证金,并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后,不免除对工程的一般损失赔偿责任。故选项C正确。
第56题:某建筑工程因故中止施工已满一年,在恢复施工前,建设单位已领取的施工许可证应当()
A.申请延期
B.自行废止
C.报发证机关核验
D.重新更换
正确答案:查看最佳答案
参考解析:中止施工满1年的工程恢复,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
第57题:关于不动产物权设立的说法,正确的是()。
A.不动产物权的设立应依法登记
B.不动产物权的设立属自愿登记
C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效
D.不动产登记由合同签订地登记机构办理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是物权的设立,变更,转让,消灭和保护。选项B,未经登,不发生效力;选项C,不动产权的设立,应当依照法律规定登记,自记载于不动产登记簿发生效力;选项D,不动产登记,由不动产所在地的登记机构办理,参见教材P18
第58题:某施工现场发生生产安全事故,造成10人重伤,直接经济损失达到5000万元。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定,本次事故应当由事故发生地()负责调查。
A.国务院
B.省级人民政府
C.县级人民政府
D.设区的市级人民政府
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题目中,造成10人重伤,直接经济损失5000元属于重大安全事故。重大安全事故的调查由发生地省级人民政府负责,所以选B项。
第59题:根据《合同法》,下列关于可撤销合同的说法中正确的是()。
A.合同履行中发生重大分歧的,可以申请撤销该合同
B.当事人行使撤销权只能向法院或者仲裁机构主张
C.购买房屋后房价大跌,属于重大误解,购房人可申请撤销合同
D.当事人在合同订立一年内不行使撤销权的,撤销权消灭
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查可撤销合同。可撤销合同是指因意思表示不真实,通过有撤销权的机构行使撤销权,使已经生效的意思表示归于无效的合同。可撤销合同的种类有:因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈.胁迫等手段或者趁人之危订立的合同。A.C均不属于可撤销合同。可撤销合同自己不能撤销,必须向人民法院或仲裁机构提起,B正确。合同撤销权从当事人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使的,撤销权消灭,不是从合同订立之日开始,D错误。
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:小王刚到一建设主管部门施工许可证管理机构上班,在其审查申报材料时,发现有以下疑点难以决定,请帮助分析下列选项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有()。
A.已经按约支付了土地出让金,但土地证尚未办好
B.没有建设工程规划许可证,但规划局出具了的许可证正在办理的便函
C.有拆迁许可证,但工程拆迁还有一点没有扫尾
D.已经订立施工合同,但中标施工企业的资质不能满足规定要求
E.有建设工程质量监督书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。申请领取施工许可证时,只要求办理了用地批准手续,并不要求必须有土地证(所以选项A符合条件);建筑用地批准手续,办理规划许可证(所以选项B不符合条件)。不要拆迁全部完成,只要求满足施工要求即可(所以选项C符合条件);已确定施工企业,且程序和企业资质必须满足要求(所以选项D不符合条件)。
第61题:《民法通则》规定,有()的情形,委托代理终止。
A.被代理人死亡
B.代理人丧失民事行为能力
C.作为被代理人或者代理人的法人终止
D.被代理人取消委托或者代理人辞去委托
E.代理期间届满或者代理事务完成
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建设工程代理行为的终止。《民法通则》规定,有下列情形之一的,委托代理终止:(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能力;(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。
第62题:下列属于保证担保范围的有()。
A.主债权
B.抵押权
C.主债权的利息
D.违约金
E.损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。
第63题:下列分包合同无效的有()。
A.承包人承包了某土方开挖工程后,将其承包的工程全部分包给甲施工企业
B.承包人承包了某土建工程后,将工程的主体结构部分分包给乙施工企业
C.承包人承包了某十台设备安装工程后,将三台设备安装工程的劳务作业分包给丙劳务企业
D.分包人承包了某装饰装修工程后,将地面瓷砖铺设的工程再分包给丁施工企业
E.承包人承包了某基础工程后,将其全部分包给丙施工企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人非法转包.违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。
第64题:下列选项中,不可以进行抵押的财产有()。
A.使用权不明或有争议的财产
B.高等学校的教学大楼.学生宿舍
C.抵押人所有的房屋
D.建设用地使用权
E.交通运输工具
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不得抵押的财产包括:(1)土地所有权;(2)耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权.使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封.扣押.监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。可以抵押的财产包括:(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标.拍卖.公开协商等方式取得的荒地等土地承包经权;(4)生产设备.原材料.半成品.产品;(5)正在建造的建筑物.船舶.航空器;(6)交通运输工具;(7)法律.行政法规未禁止抵押的其他财产。
第65题:根据我国《民事诉讼法》规定,需要证据保全的情况有()。
A.当事人申请
B.法院依职权
C.证据可能灭失
D.证据以后难以取得
E.证据非常重要
正确答案:查看最佳答案
参考解析:证据保全是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,法院根据当事的申请或依职权,对证据加以固定和保护的制度。
第66题:民事合同纠纷诉讼管辖中,确定“被告住所地”和“合同履行地”是非常关键的一项工作。以下说法正确的是()。
A.对公民提起的民事诉讼,被告住所地即其当前居住地
B.对法人提起的民事诉讼,被告住所地即其注册登记地
C.交付不动产的,不动产所在地为合同履行地
D.给付货币的,给付货币一方所在地为合同履行地
E.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:关于地役权的说法,正确的有()。
A.需役地上的用益物权转让时,受让人同时享有地役权
B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率
C.地役权未经登记不得对抗需役地人
D.地役权由需役地人单方设立
E.地役权属于用益物权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A正确,需役地及需役地上的土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权部分转让时,转让部分设计地役权的,受让人同时享有地役权;B错误,地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利;C错误,地役权自地役权合同生效时设立,当事人要求登记的,可以向登记机构申请登记,未经登记,不得对抗善意第三人;D错误,地役权基于地役权合同而产生,涉及两方主体,所以不是单方设立;E正确,地役权属于用益物权。P18
第68题:注册建造师的信用档案记录应当包括的内容有()
A.建造师的业绩
B.建造师的自我评价
C.建造师的良好行为
D.建造师的基本情况
E.建造师的不良行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况.业绩.良好行为.不良行为等内容。违法违规行为.被投诉举报处理.行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记人其信用档案。
第69题:下列情形能够引发合同之债的有()。
A.建设单位拖欠工程进度款
B.施工中偷工减料造成的损失
C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益
D.噪声污染使周边居民无法正常休息
E.建材供应商供应的建筑材料不合格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。选项B.C.D,均为侵权之债。
第70题:法的形式的含义包括()。
A.创制机关的性质及级别
B.法律规范的地域效力
C.法律规范的内涵
D.法律规范的期间效力
E.法律规范的效力等级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义:(1)法律规范创制机关的性质及级别:(2)法律规范的外部表现形式:(3)法律规范的效力等级:(4)法律规范的地域效力。
第71题:在我国的民法通则中,自然人包括()。
A.公民
B.行为
C.外国人
D.无国籍的人
E.专业技术人员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:自然人则既包括公民,又包括外国人和无国籍的人。
第72题:商事仲裁裁决生效后,应当向()申请执行
A.作出裁决的仲裁委员会
B.申请人依据地的中给人民法院
C.被执行人住所地的中给人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
E.被执行财产所在地的中级人民法院
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《仲裁法解释》第二十九规定,当事人申请执行仲裁裁决案件,由被执行人住所地或者被除数执行的财产在地的中级人民法院管辖。
第73题:关于建设工程保险的说法,正确的有()。
A.工程开工前,承包商应为建设工程办理保险,支付保险费用
B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主,也可以是承包商或者分包商
C.工程开工前,业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险
D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天
E.安装工程一切险的保险期内,一般应包括一个试车考核期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程一切险。工程开工前,发包方(业主)应为建设工程办理保险,支付保险费用。承包方应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险。保险期限不能超过保险生效日及终止日。
第74题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应当具备的条件有()
A.完成建设工程设计的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有工程使用的主要建筑材料,建筑构配件和设备的进场试验报告
D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件
E.有建设单位签署的工程保修书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件。选项D.有勘察,设计,施工,工程监理等单位分别签署的质量合格文件;选项E.有施工单位签署的工程保修书。P278
第75题:(1)关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法,正确的有()。
A.建设单位应当在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案
B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料
C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录
D.工程检验评定资料应当由施工企业提交
E.工程检验评定资料无需在竣工时提交
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设单位应当在工程竣工验收后3个月内,向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。施工单位应当按照归档要求制定统一目录,有专业分包工程的,分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作,最后再由总承包单位进行审核.汇总。施工单位一般应提交的档案资料是:工程技术档案资料;(2)工程质量保证资料;(3)工程检验评定资料;(4)竣工图等。P289
第76题:总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工,若分包工程出现质量问题时,应当由()。
A.总承包单位单独向建设单位承担责任
B.分包单位单独向建设单位承担责任
C.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任
D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任
E.分包单位向总承包单位承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是总分包单位的质量责任。《建设工程质量管理条例》规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
第77题:建设工程民事纠纷调解解决的特点有()。
A.有第三方介入
B.简便易行
C.能较经济及时地解决纠纷
D.有利于维护双方的长期合作关系
E.调解协议均不具有强制执行的效力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求,以法律.法规.政策或合同约定以及社会公德为依据,居中调停,对纠纷双方进行疏导.劝说,促使其互谅互让,自愿协商达成协议,解决纠纷的一种方式。
第78题:下列关于证据保全的说法,正确的是()。
A.当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据
B.人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在48小时内作出裁定
C.当事人申请证据保全,不必提供担保
D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁,人民法院应当解除保全
E.人民法院进行证据保全,可以要求当事人或者诉讼代理人到场
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《民事诉讼法》的规定,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前,向证据所在地.被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的,人民法院采取保全措施,可以责令申请人提供担保,申请人不提供担保的,裁定驳回申请。人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全,人民法院接受申请后,必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的,人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全,可以要求当事人或者诉讼代理人到场。故选项A.B.E正确。
第79题:关于建设工程施工企业法人资格的说法,正确的有()。
A.施工企业分公司不具有法人资格
B.施工企业的项目经理部不具有法人资格
C.施工企业法人属于财团法人
D.施工企业的法定代表人是法人
E.施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理部不具备法人资格,而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权,组织和领导本项目经理部的全面工作。