2023年一级建造师法律法规真题

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动

D.在历史建筑上刻划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:在某工程项目建设中，建筑结构所采用的新材料不符合现行强制性标准规定，施工单位提请建设单位组织并通过了专题技术论证，则()。

A.论证通过后可使用

B.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门备案

C.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定

D.报工程监理机构批准

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建没工程质量管理条例》,下列情开中,属于违法分包的是()。

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位特其承包的建设工程再分包给具有相应资质条牛的施工企业的

C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的

D.施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工企业收取费用,主要建筑材料.构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:某建筑施工企业在申领安全生产许可证过程中被发现使用虚假材料，则按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，其可能受到的最严厉处罚是()。

A.1年内不得申请安全生产许可证

B.3年内不得申请安全生产许可证

C.吊销安全生产许可证

D.追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于工程竣工结算方式与编审的叙述中，错误的是()。

A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算.单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算

B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查

C.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查

D.政府投资项目，单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查

正确答案:查看最佳答案

第6题:某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同()。

A.效力待定

B.可撤销

C.无效

D.有效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是()。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第8题:建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由()签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。

A.注册造价工程师

B.注册咨询工程师

C.注册建造师

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

第9题:关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是()。

A.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

C.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:按照《实施工程建设强制性标准监督规定》的规定，()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。

A.建设项目规划审查机关

B.建筑安全监督管理机构

C.工程质量监督机构

D.施工图设计文件审查单位

正确答案:查看最佳答案

第11题:仲裁协议应当具备的内容是()。

A.仲裁事项.仲裁员.选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示.选定的仲裁委员会.仲裁事项

C.仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会

D.仲裁事项.仲裁地点.仲裁规则

正确答案:查看最佳答案

第12题:新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必备的条件是()。

A.有符合规定的注册资本

B.有符合规定的专业技术人员

C.有符合规定的工程质量保证体系

D.有符合规定的技术装备

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:关于民事诉讼正确的说法，正确的是()

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

正确答案:查看最佳答案

第14题:下列选项中属于设计单位安全责任的是()。

A.依法办理有关批准手续

B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

C.不得提出违法要求和随意压缩合同工期

D.向施工单位提供真实.准确和完整的有关资料

正确答案:查看最佳答案

第15题:甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定

B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙

C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:甲委托乙代理其出售某处房产，乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。

A.丙

B.乙

C.甲.乙连带

D.乙.丙连带

正确答案:查看最佳答案

第17题:建设丁程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《民法总则》，法人分为()。

A.企业法人和非企业法人

B.机关法人，企业法人和社团法人

C.一般法人和特别法人

D.营利法人，非营利法人和特别法人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则()。

A.按照年利率24%计息

B.利息不予支持

C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息

D.垫资不予返还

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于工程质量检测机构的说法，错误的是()

A.可以转包检测业务

B.具有独立的法人资格

C.是中介机构

D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:检测机构不得转包业务.

第21题:根据《建筑企业资质管理规定》，由省级人民政府住房建设主管部门颁发的施工企业资质证书变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后()内

A.15日

B.5日

C.10日

D.20日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:前款规定以外的资质证书的变更，由企业工商注册说在地的省.自治区.直辖市人民政府住房城乡建设主管部门或者设区的市人民政府住房城乡建设主管部门依法另行规定。变更结果应当在资质证书变更后15日内，报国务院住房城乡结案设主管部门备案。

第22题:招标人澄清或者修改招标文件的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，应当在()以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。

A.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少20日前

B.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前

C.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少20日前

D.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少15日前

正确答案:查看最佳答案

第23题:某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是()。

A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款

B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失

C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款

D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款

正确答案:查看最佳答案

第24题:建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是()。

A.承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书面答复

B.承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工

C.因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工

D.因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。

A.甲的地役权因办理等级而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》

D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》

正确答案:查看最佳答案

第27题:经对某工程项目施工现场进行检查中，发现存在下列问题，其中()没有违反《安全生产法》的规定。

A.从业人员周某发现安全事故隐患而没有立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告

B.将存储危险物品的仓库与员工宿舍设置在同一座建筑物内

C.从业人员李某拒绝进入危险环境作业

D.从业人员赵某没有正确佩戴和使用劳动防护用品

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任

B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商

C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于法人的说法，正确的是()

A.法人以其登记注册地为住所

B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格

C.非企业法人是指行政法人和事业法人

D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

正确答案:查看最佳答案

第30题:用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自()之日起建立。

A.订立劳动合同

B.实际用工

C.劳动合同备案

D.实际支付工资

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:合同权利转让未通知债务人，则()。

A.转让合同无效

B.对债务人不发生效力

C.推定为未转让

D.抗辩权发生转移

正确答案:查看最佳答案

第32题:甲与乙签订了仓储合同，约定合同签订后1周内甲将物品交乙保管，并向乙支付仓储费。第二天，丙找到乙，双方签订了仓储合同并将物品送抵乙的仓库。由于仓储容量有限，乙便通知甲取消为其保管物品的约定。对此，下列说法中正确的是()。

A.甲向乙交付物品时仓储合同才生效

B.仓储合同不以仓储物交付为要件

C.甲未交付物品，乙不承担违约责任

D.甲无权要求乙承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第33题:张某继承了一套商铺，在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某，并由李某使用。张某在办理了产权登记后，又以380万元的价格将这套商铺卖给王某，并办理了过户手续。对此，下列选项中正确的说法是()。

A.张某与李某间的买卖合同无效

B.张某与王某间的买卖合同无效

C.这两个买卖合同均有效

D.张某办理产权登记前不享有所有权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列建设丁程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是()条款。

A.工程范围

B.工程质量

C.拨款与结算

D.竣工验收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:下列主体中,属于法人的是()。

A.某施工企业项目部

B.某施工企业分公司

C.某大学建筑学院

D.某乡人民政府

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是()

A.在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少

B.停工薪期一般不超过12个月

C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付

D.工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是停工留薪期的规定。选项A，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，选项C，由所在单位按月支付，选项D，工伤职工在停工留薪期满后仍需要治疗的，继续享受工伤医疗待遇。

第39题:某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥,延迟交货一周,延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元,第一天晚上施工企业为减少损失,采取紧急措施共花费1万元,使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。

A.1.1万元

B.1.7万元

C.2.1万元

D.2.8万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该由()。

A.甲公司自行承担责任

B.乙公司自行承担责任

C.甲乙公司承担连带责任

D.乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:此题属于第三人明知行为人没有代理权还与其进行民事法律行为因而给他人造成损失，应该由第三人和行为人承担连带责任。

第41题:某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息，法院查明，该合同约定的欠款利率为2%，同期同类贷款利率为7%。则利息起算日及利率标准分别为()。

A.2017年11月21日，2%

B.2017年11月21日，2%

C.2018年5月2日，7%

D.2017年11月2日，2%

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于建设工程分包的说法，正确的有()

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体，非关键性工作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围档的，一般情况下可能承担的法律责任是()。

A.处以20万元罚款

B.责令施工企业限期改正

C.吊销施工企业营业执照

D.降低施工企业资质等级

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于建设工程监理的说法，正确的是()。

A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督

B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系

C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理

D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行

B.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止.中断

C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼

D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成()。

A.渎职罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪慧嘉森教育住房和城乡建设部干部学院通关热线:010-885921088859165113716166208(备注:内部资料，版权属于慧嘉森教育，未经许可不得复制外传)

正确答案:查看最佳答案

第47题:当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明()，人民法院应与准许重新鉴定。

A.当事人对鉴定人员不满意的

B.鉴定程序有轻微瑕疵的

C.鉴定结论有缺陷的

D.鉴定结论明显依据不足的

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()

A.原判诀认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判诀

B.原判诀适用法律错误的，裁定撤销原判诀，发回原审人民法院重审

C.原判决认定事实不清的，裁定撒销原判诀，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判

D.原判诀违反法定程序的，依法改判

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:在乡村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是()

A.工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系

B.工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察.设计或施工

C.工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察.设计或施工的企业签订合同

D.工程总承包企业可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受建设单位委托，按照合同规定，代表建设单位对工程的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务，工程项目管理企业不直接从事该工程项目的勘察.设计.施工等，也不与该工程项目的总承包企业或勘察.设计.供货.施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察.设计.供货.施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同额履行。《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》规定，工程总承包单位可以接受建设单位委托，按照合同约定承担工程项目管理业务，但不应在同一个工程项目上同事承担工程总承包和工程项目卦理业务，也不应与承担工程总承包或者工程项目管理业务的另一方企业有隶属关系或者其他利害关系

第51题:某建设工程施工合同约定，合同工期为9个月，合同价款为2000万元。根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少应到位资金为()万元。

A.100

B.200

C.600

D.1000

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:某施工分包合同约定，由总承包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由()共同进行验收。

A.总承包单位.出租单位.监理单位.建设单位

B.总承包单位.出租单位.安装单位.分包单位

C.总承包单位.分包单位.出租单位.建设单位

D.总承包单位.分包单位.安装单位.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于招标文件的说法,正确的是()

A.招标文件的要求不得高于法律规定

B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行

C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算

D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。

A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任

B.仓储合同自仓储物交付时成立

C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付

D.仓储合同自成立时生效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。

第55题:关于物权的说法，正确的是()。

A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人

B.用益物权人可以是该物的所有权人

C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役

D.物权的变动只能基于合同关系

正确答案:查看最佳答案

第56题:保证分为一般保证和连带责任保证，以下关于保证方式的说法正确的是()。

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任

C.一般保证的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

第57题:某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75KW，则施工单位应当()。

A.单独设计配电系统

B.编制用电组织设计

C.制定安全用电措施和电气防火措施

D.确定用电安全防护措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是()。

A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用

B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收

C.分期建设.分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收

D.建设项目投入试生产超过三个月，建设单位为申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成.未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书.环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处10万元以下的罚款。P298.

第59题:施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包了乙分包商，但是甲分包商工期延误，乙分包商为此应向()提出要求承担违约责任。

A.发包方

B.总包方

C.甲分包商

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同，和乙分包商有合同关系的只有总包单位，其次明确《合同法》第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的，应当向对方承担违约责任”，本题的第三人是甲分包商，当事人一方是总包单位，现由于甲分包商违约，承担违约责任的自然就应该是总包单位，选B。

第60题:关于行政行为特征的说法正确的是()。

A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为具有不可裁量性

D.行政行为不属于执法行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:根据我国土地用途和权属的划分，建设用地使用权()。

A.只能存于城市市区土地之上

B.可以存在于宅基地之上

C.可以存在于集体所有土地之上

D.可能存在于城市郊区上土地之上

正确答案:查看最佳答案

第62题:下列关于法的效力层级的表述，错误的是()。

A.宪法至上

B.上位法优于下位法

C.一般法优于特别法

D.新法优于旧法

正确答案:查看最佳答案

第63题:某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则改事故()

A.按约定由分包单位自行承担全部责任

B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任

C.总承包单位承担全部责任

D.总承包单位与分包单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:对产品的形状.构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为()。

A.实用新型

B.方案设计

C.发明

D.外观设计

正确答案:查看最佳答案

第65题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标.评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是()。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.③②④⑦①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤⑥⑧

D.④③②⑦①⑤⑧⑥

正确答案:查看最佳答案

第66题:甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套机电设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是()。

A.租赁合同对丁公司继续有效

B.乙转让该设备所有权需经甲同意

C.租赁合同终止前不得转让该设备的所有权

D.丁无义务保证甲继续使用该设备

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权属于债权

B.债权人不负责保管留置物

C.建设工程合同可以适用留置权

D.留置权基于法定而产生

正确答案:查看最佳答案

第68题:按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。

A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

B.向施工单位提供准确的地下管线资料

C.对拆除工程进行备案

D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

正确答案:查看最佳答案

第69题:施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为()万元。

A.10

B.20

C.30

D.50

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:P37“(三)抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元，利息及违约金20万元，实现抵押权的费用10万元优先受偿。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:注册商标需要改变()的，应当重新提出注册申请。

A.文字

B.注册人名义

C.图形

D.注册人地址

E.用途

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于地役权,下列表述正确的是()。

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同应包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同签订时设立

D.地役权自地役权合同生效时设立

E.未经登记,不得对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第一章第4节建设工程物权制度P21

第72题:根据《中华人民共和国民法总则》关于法人的说法，正确的是()。

A.有法定代表人

B.法人承担民事责任后，法定代表人不再承担民事责任

C.分为营利法人.非营利法人.特别法人

D.营利法人的成立日期为营业执照签发日期

E.特别法人包括机关法人.农村集体经济组织法人等

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:关于保险合同的表述中，正确的有()。

A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议

B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人

C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司

D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人

E.保险合同分为财产保险合同.人身保险合同

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于不动产物权设立的说法，正确的有()。

A.不动产物权的设立属自愿登记

B.不动产物权变动未经登记，不影响当事人之间订立的消灭不动产物权合同的效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记

D.不动产物权登记由不动产所在地的登记机构办理

E.不动产物权自合同成立时设立

正确答案:查看最佳答案

第75题:建筑工程一切险的保险人对()原因造成的损失和费用，负责赔偿。

A.地震.海啸.雷电

B.飓风.台风.龙卷风

C.火灾和爆炸

D.暴雨.洪水

E.设计错误

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:根据《中华人民共和国合同法》规定的效力待定合同包括()。

A.无权代理人订立的合同

B.限制行为能力人订立的合同

C.以合法形式掩盖非法目的的合同

D.无处分权人处分他人的财产订立的合同

E.违反法律.行政法规的推荐性规定的合同

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列文件和资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有()

A.建设用地规划许可证

B.可行性研究报告

C.建设工程规划许可证

D.施工企业资质等级证书及营业执照副本

E.工程勘察设计文件

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生管理人员配备办法》，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法,正确的有()。

A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人

B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关,与企业设备管理无关

C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人

D.建筑施工企业的分公司.区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员

E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:行政责任的承担方式主要包括行政处罚和行政处分。下列属于行政处罚的种类是()。

A.没收违法所得

B.责令停业整顿

C.撤职

D.警告

E.降级

正确答案:查看最佳答案

第80题:根据《环境噪声污染防治法》，下列情形中，必须公告附近居民的夜间作业()。

A.抢修作业

B.抢险作业

C.因生产工艺上要求必须连续作业的

D.因特殊需求必须连续作业的

E.赶工作业

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《劳动合同法》，用人单位在招用劳动者以及订立劳动合同时，下列说法正确的是()。

A.可以订立无终止时间的劳动合同

B.可以要求劳动者提供担保

C.可以向劳动者收取适当入职保证金及扣押证件

D.可以约定竞业限制条款

E.可以约定专业技术培训服务违约金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制.排斥投标人的有()。

A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的

B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的

C.授意投票人撤换.修改投标文件的

D.限定或者指定特定的专利.商标.品牌的

E.向特定投标人泄露标底的

正确答案:查看最佳答案

第83题:施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有()。

A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的

B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物.构筑物和地下管线等采取专项预防措施

D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施的

E.未按照节能设计进行施工的

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。

A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位

B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业

C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成

D.分包单位将其承包的工程再分包

E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:下列合同行为中，属于违背诚实信用原则的有()。

A.合同签订时，施工企业对建设单位要求的业绩证明造假

B.合同履行时，现场发生不可抗力，施工企业没有通知甲方，并任由损失扩大

C.合同履行时，施工企业偷工减料，导致工程质量不合格

D.合同履行时，施工企业工人安排不够，导致工期拖延

E.合同结束时，施工企业泄露本项目要求保密的资料和技术

正确答案:查看最佳答案

参考解析:诚实信用原则主要包括:(1)订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；(2)履行合同义务时，当事人应该根据合同的性质.目的和交易习惯，履行及时通知.协助.提供必要条件.防止损失扩大.保密等义务；(3)合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知.协助.保密等义务，也称为后契约义务。本题中A选项属于违背了(1)，B选项属于违背了(2)，E选项属于违背了(3)，因此，正确答案为A.B.E。

第86题:关于勘察.设汁单位的质量责任和义务的说法，正确的有()

A.依法对设计文件进行技术交底

B.依法保证使用的建筑材料等符合要求

C.依往审査施丁图纸设计文件

D.依法办理工程质量监督手续

E.依法承揽工程的勘察.设技业务

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于投标人的说法，正确的有()。

A.投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，其投标无效

B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制

C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标

D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效

E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由()。

A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年

B.向社会公布曝光

C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册

正确答案:查看最佳答案

第89题:我国法的形式主要包括()。

A.宪法

B.法律

C.地方法院司法解释文件

D.国际条约

E.地方法规

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废,并向原备案机关力理注销手续的情形有()。

A.没有完整安全技术档案的

B.属国家明令淘汰或者禁止使用的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

D.没有齐全有效的安企保护装置

E.经检验达不到安全技术标准规定的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:延期支付工程款的，工程款利息应从应付工程款之日计付，当事人对工程付款时间没有约定或约定不明的，可以根据以下()作为计付时间。

A.建设工程实际交付的，以交付之日

B.建设工程没有交付的，以提交竣工结算文件之日

C.建设工程没有交付.工程价款没有结算的，以当事人起诉之日

D.建设工程合同中约定了竣工日期的，以约定竣工之日

E.建设工程没有质量验收合格的，以验收合格之日

正确答案:查看最佳答案

第92题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。

A.转让行为无效

B.转让所得价款应当由抵押权人所有

C.转让所得价款可以向第三人提存

D.转让所得价款只能提前清偿债务

E.转让行为有效

正确答案:查看最佳答案

第93题:在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()。

A.法律规定

B.当事人的陈述

C.施工企业偷录的谈判录音

D.工程设计图纸

E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:水下文物的保护范围不包括()。

A.遗存于外国领海以外的起源于中国的文物

B.遗存于中国领海的起源于外国的文物

C.遗存于公海区域内的起源国不明的文物

D.遗存于中国领海以外的起源于中国的文物

E.遗存于外国领海以外的起源国不明的文物

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有()。

A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的

B.生产工艺和技木发生变化的

C.因重组导致经营方式变化的

D.经营状况不良的

E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《注册建造师执业管理办法》的规定，注册建造师不得有的行为包括()。

A.不按设计图纸施工

B.使用不合格设备.建筑构(配)件

C.签署弄虚作假或在不合格文件上签章的

D.超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动

E.变更注册单位，而在另一家企业从事执业活动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:关于租赁合同特征的说法，正确的是()。

A.租赁合同是单务合同

B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件

C.出租方转移租赁物的所有权

D.承租人获得租赁物的使用收益权

E.定期租赁合同的租期最长为20年

正确答案:查看最佳答案

第98题:下列责任种类中，属于行政处罚的有()。

A.警告

B.行政拘留

C.罚金

D.排除妨碍

E.没收财产

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于保证责任的表述中，正确的是()。

A.保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用

B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经保证人同意转让的债务，不再承担保证责任

C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人无须继续承担保证责任

D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

E.保证人的担保责任随债务人偿还债务后消灭

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！