2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题

其他建筑考试安全员考试网 2022-9-6 16:36:49

[点击进入2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题]

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:工程师应当在接到延期开工申请后的()内以书面形式答复承包人。

A.24小时

B.48小时

C.3天

D.5天

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是开工日期。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。

第1题:关于勘察.设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是()。

A.按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计

B.指定建筑材料.专用设备.工艺生产线的生产广.供应商以保证材料的供应

C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，无需标注工程合理使用年限

D.依法联合施工单位进行安全技术交底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括以下内容:(1)依法承揽工程的勘察.设计业务;(2)勘察.设计必须执行强制性标准;(3)勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确;(4)设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限;(5)除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂.供应商。(6)依法对设计文件进行技术交底，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。(7)依法参与建设工程质量事故分析;(8)承担违法行为应承担的法律责任。所以该题中，只有A表述正确;D项中，施工单位进行的安全技术交底与设计单位进行的设计文件技术交底的概念.意义等均不同，不能混为一谈。

第2题:关于工程建设强制性标准实施的说法，正确的是()。

A.强制性国家标准发布后实施前，企业应当继续执行原强制性国家标准

B.建设工程设计文件中可能影响建设工程质量和安全且无国家技术标准的新材料，一律不得使用

C.工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告

D.工程建设中采用国际标准，而现行强制标准未作规定的，建设单位应当向省级住房城乡建设部门备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，强制性国家标准发布后实施前，企业可以选择执行原强制性国家标准或者新强制性国家标准；B错误，建设工程勘察.设计文件中规定采用的新技术.新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验.论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省.自治区.直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用；D错误，工程建设中采用国际标准或者国外标准，而现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。

第3题:关于知识产权的说法，正确的是()。

A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B.知识产权仅具有财产性这一单一属性

C.知识产权有专有性.地域性和永久性特点

D.构成知识产权的主体是发现权.发明权以及科技成果

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是知识产权的法律特征。知识产权具有如下四个法律特征:人身权和财产权的双重属性;专有性;地域性;期限性。我国知识产权包括著作权(版权).专利权.商标专用权.发现权.发明权以及其他科技成果权。

第4题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的()。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全建报手续

D.建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准.核准.备案后，建设单位应当向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市.县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置.面积.允许建设的范围，颁发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。

第5题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民事责任包括违约责任和侵权责任，其中违约责任包括:继续履行；采取补救措施；赔偿损失；违约金；定金。侵权责任包括:停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；恢复原状；修理.重做.更换；消除影响恢复名誉；赔礼道歉。P35

第6题:甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲.乙双方权利的表述中，正确的是()。

A.经乙同意后方可解除合同

B.乙有权要求对方继续履行合同

C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失

D.甲承包商不享有随时解除合同权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的，承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求承揽人赔偿其损失，而不可主张对方继续履行合同。

第7题:某建筑工地脚手架存在严重安全隐患，监理工程师向现场负责人王某提出停止施工要求，但王某没有及时采取措施，导致施工中脚手架局部倒塌，造成2名工人重伤，直接经济损失30万元的安全事故。此事件中，王某的行为()。

A.构成重大责任事故罪

B.构成重大劳动安全事故罪

C.构成工程重大安全事故罪

D.不构成刑事犯罪，不追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第8题:仲裁裁决书自()之日起发生法律效力。

A.发出

B.当事人收到

C.申请撤销期限届满

D.作出

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是仲裁裁决。裁决书自作出之日起发生法律效力。仲裁实行一裁终局制度，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼，当事人申请人民法院撤销裁决的，应当依法进行。

第9题:在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，()。，

A.由被代理人独自承担责任

B.由代理人独自承担责任

C.南被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任

D.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称.代理事项.权限和期间，并由委托人签名或者盖章。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。

第10题::某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为()万元。

A.100

B.200

C.600

D.1000

正确答案:查看最佳答案

参考解析:18个月大于1年。到位30%，2000×30%=600万

第11题:根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少()后方可独立上岗。

A.6个月

B.3个月

C.2个月

D.1个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗。

第12题:关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是()

A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动

C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查

D.女职工生育享受不少于90天的产假

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:女职工和未成年工特殊保护，禁止女职工从事矿山井下劳动；不得安排在经期从事高温.低温的体力劳动

第13题:注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，下列表述正确的是()

A.由受聘单位保管，由注册建造师本人使用

B.由注册建造师本人保管.使用

C.注册证书由单位保管.使用，执业印章由注册建造师本人保管使用

D.执业印章由单位保管.使用，注册证书由注册建造师本人保管使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《注册建造师管理规定》第十条规定，，注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管.使用。注册证书与执业印章有效期为3年。

第14题:下列权利中，()是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

A.处分权

B.占有权

C.收益权

D.使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是处分权。处分权是指依法对财产进行处置，决定财产在事实上或法律上命运的权能。处分权的行使决定着物的归属。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

第15题:关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是()。

A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更

B.合同变更与工程变更范围一致

C.合同变更协议自签字之日起生效

D.发包人可依据其单方以上变更合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当事人协商一致，可以变更合同。法律.行政法规规定变更合同应当办理批准.登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。

第16题:施工企业的项目负责人应当对()负责。

A.本单位的安全生产

B.建设工程项目的安全施工

C.本单位安全生产所需资金

D.危险性较大的专项施工方案确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。

第17题:依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，()。

A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任

B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。

第18题:关于担保的说法，正确的是()。

A.担保是用益物权的一种

B.担保的目的是保障特定债权实现

C.担保合同是主合同

D.反担保不适用《担保法》的规定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是担保。选项A错误，担保是担保物权的一种，担保物权和用益物权是并列的，不是包含的关系;选项C错误，担保合同是主合同的从合同;选项D错误，反担保是担保的一种形式，当然适用于《担保法》的规定。

第19题:关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是()。

A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同

B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利

C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理

D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

正确答案:查看最佳答案

第20题:甲公司和乙公司的合同纠纷案件经仲裁委员会作出裁决后，被当事人向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出证据，申请法院裁定不予执行。下列证据证明裁决的情形法院应不予考虑的是()。

A.仲裁协议是发生纠纷后签订的

B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的

C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序

D.裁决所根据的证据是伪造的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《仲裁法》.《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行:(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿.徇私舞弊.枉法裁决行为的。故选项A正确。

第21题:因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由()承担。

A.建设单位

B.施工企业

C.监理单位

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:因为地震是在建设单位同意不追究施工企业原因的基础上顺延的。所以期间的风险又建设单位承担。

第22题:某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。

A.自行废止

B.重新核验

C.继续有效

D.自动延期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故选项A正确。

第23题:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是()。

A.串通投标

B.偷工减料

C.未取得资质证书承揽工程

D.出借.转让资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，偷工减料属于工程质量不良行为;出借.转让资质证书属于资质不良行为;未取得资质证书承揽工程属于资质不良行为，故B.C.D选项不符合本题题意。本题只有A选项正确。

第24题:关于定金的说法，正确的是()。

A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款

B.订金与定金的法律效果相同

C.定金超过合同金额的20%，则定金无效

D.定金的法律性质是担保

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。

第25题:关于电子招标投标的说法，正确的是()。

A.投标人在投标截止时间前不得补充.修改或者撤回投标文件

B.投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件

C.投标人在投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台不得拒收

D.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交

正确答案:查看最佳答案

第26题:施工企业购买一大型设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物。承运人行使的是()。

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.所有权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《担保法》.《物权法》的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖.变卖该财产的价款优先受偿。《合同法》规定，托运人或收货人不支付运费.保管费或其他费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外。

第27题:某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是()

A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任

B.甲.乙承担连带赔偿责任

C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任

D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是承包单位违法行为应承担的法律责任。因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

第28题:根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当裁定中止执行情形的是()。

A.执行案件申请人撤销申请的

B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担的人

C.追索赡养费.抚养费.抚育费案件的权利人死亡的

D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序；执行终结是指在执行过程中，由于出现某些特殊情况，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。ABC的情形符合终止。P331

第29题:关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。

A.承包人的优先受偿权由于抵押权

B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者

C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失

D.承包人行使优先受偿权的期限为1年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。所以B错误。建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬.材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。所以C错误。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月所以D错误。

第30题:根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是()。

A.书证只能提交原件

B.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示

C.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据

D.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证。对涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。

第31题:注册建造师担任施项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

正确答案:查看最佳答案

第32题:为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理形式是()

A.法定代理

B.指定代理

C.委托代理

D.指定代理和法定代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法定代理是为了保护无行为能力的人或限制行为能力的人的合法权益而设立的一种代理形式，适用范围比较窄。

第33题:下列事项中，属于专利权保护对象的是()。

A.施工企业的名称成标志

B.施工企业编制的投票文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业发明的新技术

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。专利权保护对象有发明.实用新型.外观设计。选项A是商标权;选项B和选项C是著作权。

第34题:当事人申请撤销仲裁裁决，应当向()提出。

A.仲裁委员会的上级主管机关

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院

C.仲裁委员会所在地的基层人民法院

D.被告所在地的基层人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:必须向所在地的中级人民法院提出。

第35题:以下关于仲裁员组成的表述，正确的是()。

A.仲裁庭可以由3名仲裁员或1名仲裁员组成，南3名仲裁员组成的设首席仲裁员

B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员

C.仲裁庭由2名仲裁员组成，当事人双方各选定1名

D.仲裁庭由当事人各方选定2名仲裁员组成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《仲裁法》第31条规定，当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。

第36题:某建设单位与某供应商在买卖合同中未明确约定履行地点，在这种情况下，应当以约定的()为合同履行地。

A.货物验收地

B.交货地点

C.货物到达地

D.货物调试安装地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规定》中规定:对当事人在合同中明确约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。当事人在合同中未明确约定履行地点的，以约定的交货地点为合同履行地。合同中约定的货物到达地.到站地.验收地.安装调试地等，均不应视为合同履行地。

第37题:行政处罚案例中，组织听证的费用是由()承担

A.行政机关

B.当事人

C.受益人

D.行业协会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。

第38题:在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设()阶段执行强制性标准的情况实施监督。

A.规划

B.设计

C.施工

D.验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察.设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程建设施工.监理.验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。建设项目规划审查机关.施工设计图设计文件审查单位.建筑安全监督管理机构.工程质量监督机构的技术人员必须熟悉.掌握工程建设强制性标准。

第39题:关于物权的说法，正确的是()。

A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人

B.用益物权人可以是该物的所有权人

C.未经农村士地承包经营者同意.土地所有人不得在该地块设立地役权

D.物权的变动只能基于合同关系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A选项错误，担保物权是对他人的物的优先受偿，所有权是权利人对他人所有对自己的物的权利，含占有.使用.收益.处分四项权能。不可以是同一人P16B选项错误，用益物权对他人的物的占有.使用.收益权。不可以是该物的所有权人。P16C选项正确，土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意.土地所有人不得在该地块设立地役权。P18D选项错误，不动产物权的设立.变更.转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。P18

第40题:下列说法正确的是()。

A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债

B.在材料设备买卖合同中,材料设备的买方只能是施工企业

C.在施工合同中,对于完成施工任务,施工企业是债权人,建设单位是债务人

D.在施工合同中,对于支付工程款,建设单位是债权人,施工企业是债务人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B错，材料设备也可由建设单位购买;C和D选项，债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相反。

第41题:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的根据。

A.市场的平均价格

B.类似项目的结算价格

C.双方签订的备案合同

D.双方达成的补充协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是签订合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

第42题:甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲.乙.丙之间的合同效力的说法，正确的是()。

A.甲与乙.丙之间的合同均有效

B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效

C.甲与乙.丙之间的合同均无效

D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。甲与乙，甲与丙之间的合同均是有效的，但由于甲丙之间交付了设备，根据《物权法》，动产物权权的设立和转让，自交付时发生效力。因此甲丙之间已转让了物权，但并不等于甲乙之间的合同失效。正确的处理是，甲乙之间已转让物权，所以设备归丙所有，但甲乙之间合同有效，根据此合同，甲向乙承担违约责任。

第43题:关于建设工程施工工程垫资，说法正确的是()。

A.垫资的法律性质为当事人之间的借款

B.政府投资项目禁止由施工企业垫资施工

C.当事人之间关于垫资的约定无效

D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项错误，垫资的法律性质为垫资。C项错误，除了政府投资项目，国家不鼓励不禁止垫资。D项错误，当事人对垫资利息没有约定的，不支付垫资利息。

第44题:根据工程承包相关法律规定，建筑业企业()承揽工程。

A.可以超越本企业资质等级许可的业务范围

B.可以另一个建筑施工企业的名义

C.只能在本企业资质等级许可的业务范围内

D.可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是禁止无资质或越级承揽工程的规定。建筑业企业只能在本企业资质等级许可的业务范围内承揽工程。

第45题:关于仲裁裁决执行效力的表述中，不正确的是()。

A.仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决

B.—方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院或仲裁机构申请执行

C.当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖

D.请仲裁裁决强制执行的2年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是仲裁裁决的执行效力。仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区，均可以得到承认和执行。请仲裁裁决强制执行的2年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算。

第46题:按照《劳动合同法》，()劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位。

A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护

B.用人单位未及时足额支付劳动报酬

C.用人单位强令冒险作业危及劳动者安全;

D.用人单位以欺诈方式使劳动者违背真实意思签订劳动合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位的情形有:(1)用人单位用暴力.威胁或非法限制人身自由强迫劳动者劳动的;(2)用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者安全的。

第47题:关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是()

A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开

B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开

C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开

D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。国家秘密不得公开。参见教材P104

第48题:诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过()年的，人民法院不予保护。

A.5

B.10

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护。这就是说，权利人不知道或不能知道权利已被侵害，自权利被侵害之日起经过20年的，其权利也失去法律的强制性保护。

第49题:建设工程施工合同无效，将不会产生()的法律后果。

A.返还财产

B.折价补偿

C.赔偿损件

D.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同无效的话，不会产生违约金的法律后果

第50题:在原投标有效期结束之前，出现特殊情况时，招标人以书面形式要求所有投标人延长投标有效期，若投标人拒绝延长，那么结果是()。

A.投标成为废标

B.投标无效，有权收回投标保证金

C.投标无效，不得收回投标保证金

D.投标有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:原投标有效期结束前，出现特殊情况，招标人可以以书面形式要求所有投标人延长有效期，投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容;拒绝延长的，其投标无效，但有权收回投标保证金。

第51题:关于建设工程分包的说法，正确的是()

A.实行施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位可以将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

D.总承包单位未经建设单位同意，将其承包的部分建设工程交由其他企业完成

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

第52题::建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工许可证有效期3个月，延期2次每次3个月。323原则。

第53题:根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。

A.颁发施工许可证

B.工程竣工验收合格

C.工程缺陷责任期届满

D.工程法定最低保修期届满

正确答案:查看最佳答案

第54题:甲施工企业与乙建筑材科公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付了55万元定金。关于本合同中定金的说法，正确的是()。

A.定金合同自合同订立时成立

B.甲应当补交合同定金5万元

C.甲应当补交合同定金25万元

D.定金数额视为变更为55万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A选项错误，定金合同从实际交付定金之日起成立。B.C选项错误，实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。

第55题:由()承担的损失额为免赔额。

A.被保险人

B.投保人

C.施工单位

D.损害责任人

正确答案:查看最佳答案

第56题:2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为()。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

正确答案:查看最佳答案

第57题:某施工企业进行暴(同音字)破施工时，不慎将临近一住宅墙体震裂，该施工企业与住宅居民因()产生了债权债务关系。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。债的产生主要有基于合同.侵权.无因管理和不当得利产生。本题中，施工单位侵犯了住宅居民的合法权利，从而导致债的产生，所以属于侵权之债。建筑物.构筑物非自身原因倒塌，建设单位.施工单位承担连带责任，若有其他责任单位，可以追偿;若因其他责任人原因倒塌，责任人承担责任。

第58题:某建筑公司与某材料供应商以分期付款形式签订了购买钢材的合同。在合同履行中，由于建筑公司没按合同支付到期价款，该材料供应商有权要求建筑公司支付全部价款或者解除合同。此种情况，建筑公司未支付到期价款的金额应达到全部价款的()。

A.二分之一

B.三分之一

C.四分之一

D.五分之一

正确答案:查看最佳答案

参考解析:分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。故选项D正确。

第59题:下列文书中，不具有执行效力的是()。

A.人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书

B.人民法院作出的先予执行的裁定

C.人民法院依督促程序发布的支付令

D.当事人达成的和解协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是执行根据。执行根据主要有:(1)人民法院制作的发生法律效力的民事判决书.裁定书以及生效的调解书等;(2)人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书.裁定书;(3)仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书.仲裁调解书;(4)公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书;(5)人民法院作出的先予执行的裁定.执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决.裁定或裁决的裁定;(6)我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定;(7)人民法院依督促程序发布的支付令等。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:以下工程不需要申请施工许可证的有()。

A.某公园喷泉工程投资额38万元

B.某配电房建筑面积200平方米

C.已领取开工报告的污水处理工程

D.为修建青藏铁路而建的临时性建筑

E.某省军区建的军事指挥用房

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。无需申领施工许可证的工程类型有如下五类:限额以下的小型工程(投资额在30万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程)(选项A需要领取，选项B不需领取);抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑(选项D不需领取);军用房屋建筑(选项E不需领取);按规定领取施工报告的工程(选项C不需领取)。

第61题:下列责任中，建设单位的安全责任有()。

A.申请中断道路交通的批准手续

B.向施工企业提供真实.准确和完整的有关资料

C.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

D.编制安全技术措施和安全专项施工方案

E.总体协调总分包单位的安全生产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:DE属于施工单位的安全责任。

第62题:下列有关招标投标签订合同的说明，正确的有()。

A.应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同

B.招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议

C.招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件.投标文件的实质性内容做出修改

D.如果招标文件要求中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供工程款支付担保

E.中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予以退还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据我国《招标投标法》的规定，招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议，A.B正确，C项错误。招标文件要求中标人提交履约担保的，招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保，D项正确。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予以退还，并取消其中标资格，E项错误。

第63题:某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中()条款的效力。

A.全国履行

B.履约担保

C.结算和清理

D.争议解决

E.竣工验收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。

第64题:根据《社会保险法》，国家建立()等社会保险制度，保障公民依法从国家和社会获得物质帮助的权利。

A.意外伤害保险

B.工伤保险

C.生育保险

D.基本养老保险

E.基本医疗保险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《社会保险法》第二条规定，国家建立基本养老保险.基本医疗保险.工伤保险失业保险.生育保险等社会保险制度，保障公民在年老.疾病.工伤.失业.生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。

第65题:根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括()

A.在法律面前一律平等

B.有言论.出版.游行和示威的自由

C.有宗教信仰的自由

D.对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权

E.有维护祖国的安全.荣誉和利益的权利

正确答案:查看最佳答案

参考解析:E项为公民的基本义务，应注意公民基本权利与基本义务的区分。

第66题:根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但可以除外的情形有()。

A.抢修.抢险作业的

B.涉及施工企业商业秘密的

C.因生产工艺上要求必须连续作业的

D.使用专有技术的

E.利用扶贫资金实行以工代赈的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项BDE错误，《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

第67题:某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有()

A.诉讼终结

B.当事人解除委托

C.代理人辞去委托

D.委托代理人死亡

E.委托代理人有过错

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托代理权可以因诉讼终结，当事人解除委托.代理人辞去委托.委托代理人死亡或丧失行为能力而消灭。

第68题:行政诉讼的程序不包括()。

A.第一审程序

B.第二审程序

C.审判监督程序

D.行政复议程序

正确答案:查看最佳答案

第69题:红星建筑公司注册商标于2015年12月31日到期，下列说法中正确的是()。

A.如公司需要继续使用该商标，应当在2014年申请续展注册

B.如公司未能在2014提出续展申请，该商标将被注销

C.如公司未能在2014年提出续展申请，可以给予6个月的宽展期

D.如公司未能在2015年6月30日前提出续展申请，其注册商标将被注销

E.公司在2014年向工商管理机构申请了续展注册的，续展注册的有效期为15年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:根据《商标法》规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。因此ACD为答案。

第70题:下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有()。

A.逾期送送达的

B.投标人未提交投标保证金的

C.投标人的法定代表人未到场的

D.未按招标文件要求密封的

E.投标人对招标文件有异议的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。P84

第71题:关于施工合同的义务下列说法正确的是()。

A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款

B.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人

C.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人

D.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人

E.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人;对于支付工程款，则相反。

第72题:建筑工程安全防护.文明施工措施费用主要包含()。

A.文明施工费

B.临时设施费

C.工程排污费

D.安全施工费

E.环境保护费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:2005年6月建设部发布的《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》中规定，建筑工程安全防护.文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》(建标[-2003-]206号)中措施费所含的文明施工费.环境保护费.临时设施费.安全施工费组成。

第73题:用人单位如果出现()的事项，不影响劳动合同的履行。

A.变更名称

B.变更法定代表人

C.变更主要负责人

D.并更重要投资人

E.进行破产宣告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是用人单位发生变动不影响劳动合同的履行。用人单位如果变更名称.法定代表人.主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。

第74题:安全生产领导小组的主要职责()。

A.及时.如实报告安全生产事故

B.组织实施项目安全检查和隐患排查

C.建立项目安全生产管理档案

D.组织制定国家有关安全生产法律法规和标准

E.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是安全生产领导小组的主要职责。安全生产领导小组的主要职责:(1)贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准;(2)组织制定项目安全生产管理制度并监督实施;(3)编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练;(4)保证项目安全生产费用的有效使用;(5)组织编制危险性较大工程安全专项施工方案;(6)开展项目安全教育培训;(7)组织实施项目安全检查和隐患排查;(8)建立项目安全生产管理档案;(9)及时.如实报告安全生产事故。

第75题:根据《民法典》，保证合同担保的范围包括()。

A.定金

B.主债权及利息

C.违约金

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省西宁二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。

第76题:根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。

A.建筑面积200平方米的房屋

B.抢险救灾工程