[点击进入2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库]
每个人都不得不面对考试, 在面对"2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库"时,孔子曾经说过,知之者不如好之者,好之者不如乐之者。这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 既然如此,黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。不管你觉得这个建筑考试难不难,对于你来说都是百分来对待那开始我们学习之旅吧!最后的祝福:或许,人生不可能像自己想象的那样美好,一生的路也不可能都是平坦的,人的心情也不会永远静如止水。
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据《电子招标投标办法》,关于投标行为的说法,正确的是()。
A.投标截止时间后送达的投标文件,电子招标投标交易平台可以拒收
B.投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交
C.投标人不可补充.修改投标文件,但是可以撤回
D.投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤回
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:选项A,投标截止时间后送达的投标文件,电子招标投标交易平台应当拒收;选项B.C,投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交,并可以补充.修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤回投标文件。
第1题:根据《劳动合同法》,在劳务派遣用工方式中,订立劳动合同的主体是()。
A.用工单位与劳动者
B.派遣单位与用工单位
C.派遣单位与劳动者
D.用工单位与当地人民政府
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳务派遣(又称劳动力派遣.劳动派遣或人才租赁),是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同,依据与接受劳务派遣单位(即实际用工单位)订立的劳务派遣协议,将劳动者派遣到实际用工单位工作,由派遣单位向劳动者支付工资.福利及社会保险费用,实际用工单位提供劳动条件并按照劳务派遣协议支付用工费用的新型用工方式。
第2题:某施工单位偷工减料,降低工程质量标准,导致一栋建筑倒塌,1名工人被砸死,直接经济损失120万元。该行为属于()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,在生产.作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大责任事故罪。B项,安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大劳动安全事故罪;C项,建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的属于重大安全事故罪,该题选择C项。
第3题:承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨,由于施工内容的调整变化,发包人通知承包人可能要改变交货数量,但一直没有明确具体交货数额。交货期到达,供应商将500吨钢筋交付承包人,承包人拒绝接受,理由是合同已协议变更,则正确的说法是()。
A.供应商应承担由此给承包人造成的损失
B.承包人可根据实际情况部分接受货物
C.由于双方已变更合同,乙应暂停送货
D.承包人拒绝接受,应承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更,本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确,应推定为未变更,供应商按照原合同约定执行合同,承包人拒绝接受,应承担违约责任,故D项正确。
第4题:一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起()。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。
第5题:建设单位申领施工许可证时所提交的施工图纸及技术资料应当满足()。
A.施工需要并按规定通过审查
B.施工需要并通过监理单位审查
C.该开发公司的要求
D.施工单位的要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑工程施工许可管理办法》规定,建设单位申请领取施工许可证,应当有满足施工需要的施工图纸及技术资料,施工图设计文件已按规定进行了审查。
第6题:某建筑工地脚手架存在严重安全隐患,监理工程师向现场负责人王某提出停止施工要求,但王某没有及时采取措施,导致施工中脚手架局部倒塌,造成2名工人重伤,直接经济损失30万元的安全事故。此事件中,王某的行为()。
A.构成重大责任事故罪
B.构成重大劳动安全事故罪
C.构成工程重大安全事故罪
D.不构成刑事犯罪,不追究刑事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:关于安全生产监督检查人员执法的说法,正确的是()。
A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密
B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查
C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理
D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件
正确答案:查看最佳答案
第8题:某省重点建设工程,根据其项目性质不适宜公开招标,拟釆用邀请招标方式,此时必须经()批准。
A.国务院发展计划部门
B.该省级发展计划部门
C.该省人民政府
D.该省建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查邀请招标的审批。根据《招标投标法》,国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省.自治区.直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经国务院发展计划部门或者省.自治区.直辖市人民政府批准,可以进行邀请招标。因此本题应选C。
第9题:某工程竣工验收合格后第11年内,部分梁板发生不同程度的断裂,经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由()。
A.建设单位维修并承担维修费用
B.施工单位维修并承担维修费用
C.施工单位维修,设计单位承担维修费用
D.施工单位维修,混凝土供应单位承担维修费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。对于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当按下述原则处理:(1)施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷,由施工单位负责返修并承担经济责任。(2)由于设计问题造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。(3)因建筑材料.构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的,由施工单位承担经济责任;属于建设单位采购的,由建设单位承担经济责任。(4)因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任由建设单位承担;如属监理单位责任,则由建设单位向监理单位索赔。(5)因使用单位使用不当造成的损坏问题,先由施工单位负责维修,其经济责任由使用单位自行负责。(6)因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题,先由施工单位负责维修,建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。
第10题:按照合同约定或者法律规定,在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()。
A.债
B.所有权
C.知识产权
D.担保物权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是债的基本法律关系。债是按照合同的约定或者按照法律规定,在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。
第11题:对于起重吊装工程,施工企业编制专项施工方案后,经()签字后实施。
A.施工企业项目经理.现场监理工程师
B.施工企业技术负责人.建设单位负责人
C.施工企业技术负责人.总监理工程师
D.建设单位负责人.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人.总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:(1)基坑支护与降水工程;(2)土方开挖工程;(3)模板工程;(4)起重吊装工程;(5)脚手架工程;(6)拆除.暴(同音字)破工程;(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑.地下暗挖工程.高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证.审查。
第12题:引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。
A.合同
B.扶养
C.不当得利
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。合同之债,是债发生最主要.最普遍的依据;当事人之间因产生了合同法律关系,也就产生了权利义务关系,便设立了债的关系。
第13题::以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地使用权出让合同,向建设项目所在城市.县人民政府()领取建设用地规划许可证。
A.土地主管部门
B.建设行政主管部门
C.城乡规划主管部门
D.授权的镇人民政府
正确答案:查看最佳答案
参考解析:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,在鉴定国有土地使用权出让合同后,建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和过程土地出让合同,向城市.县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。
第14题:(1)某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定,则该施工合同()。
A.效力待定
B.可撤销
C.无效
D.有效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:有下列情形之一的,合同无效:一方以欺诈.胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(2)恶意串通,损害国家.集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律.行政法规的强制性规定。P121
第15题:关于投标保证金的说法,正确的是()。
A.招标分两阶段进行,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出
B.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算
C.招标人终止招标的,应当及时退还已收取的投标保证金,招标文件为规定利息的,可以不返还利息
D.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第二阶段提出。所以A错误。招标人终止招标,巳经收取投标保证金的,招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。所以C错误。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。所以D正确。
第16题:《合同法》第129条规定:“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为()年,自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《中华人民共和国合同法》第129条规定“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为四年,自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”
第17题:根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》,注册建造师继续教育不合格的,应给予的处理是()。
A.撤销注册
B.处1万元以上罚款
C.三年内不得再次申请注册
D.不予注册
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是二级建造师的注册,继续教材不合格的不予以注册。参见教材P66
第18题:某建设项目提交投标文件的截止时间为2015年9月10日上午9点,某施工企业因堵车于2015年9月10日上午9点15分将投标文件送达。则依照法规规定,招标人的正确做法是()。
A.招标人应当拒收
B.经招标办审查批准后,该投标有效,可以进入开标程序
C.经其他全部投标人过半数同意,该投标可以进入开标程序
D.由评标委员会按否决投标处理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件送达投标地点;在截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收。
第19题:女大学生张某毕业后被企业录用。张某为了锻炼自己,主动要求到最苦.最累.最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求,但不得安排的工作是()。
A.高处.高温工作
B.低温.冷水作业
C.夜班劳动
D.矿山井下作业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
第20题:注册建造师的下列行为中,可以记入注册建造师执业信用档案的是()。
A.泄露商业秘密的
B.对设计变更有异议的
C.经常外出参会的
D.拒绝执行监理工程师指令的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:P106
第21题:根据《绿色施工导则》,在土方作业阶段采取洒水.覆盖等措施后,作业区扬尘高度应当小于()。
A.2米
B.1.5米
C.1米
D.0.5米
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:土方作业阶段,采取洒水.覆盖等措施,达到作业区目测扬尘高度小于1.5M,不扩散到场区外。
第22题:施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料,应当在()监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门
B.建设单位或监理单位
C.设计单位或监理单位
D.建设工程质量监督机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料,应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
第23题:根据《环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。
A.抢工期
B.抢险
C.抢修
D.生产工艺要求必须连续
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定。《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业,必须公告附近居民。
第24题:按照《标准化法》的规定,()是正确的。
A.国家标准就是强制性标准
B.行业标准.地方标准一律为推荐性标准
C.保障人体健康.人身财产安全的标准,可以制定强制性标准
D.国家标准应当免费向社会公开标准文本
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:某建筑企业在安全生产许可证有效期内,未发生死亡事故的,则安全生产许可证届满时()。
A.必须再次审查,审查合格延期3年
B.不再审查,有效期直至发生死亡事故时终止
C.按照初始条件重新申请办理
D.经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,有效期延期3年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《安全生产许可证条例》的规定,企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期3年。
第26题:下列权利证书中,不可以进行质押的是()。
A.股权证书
B.存单
C.仓单
D.房屋产权证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:可以进行质押的质物是动产或权利,D项属于不动产,不可以进行质押。
第27题:根据《建筑法》,下列情形中,符合施工许可证办理和报告制度的是()。
A.某工程因故延期开工,向发证机关报告后施工许可证自动延期
B.某工程因地震中止施工,1年后向发证机关报告
C.某工程因洪水中止施工,1个月内向发证机关报告,2个月后自行恢复施工
D.某工程因政府宏观调控停建,1个月内向发证机关报告,1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:关于中标和签订合同的表述中,不正确的是()。
A.招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
C.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人
D.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是中标和签订合同。《招标投标法》规定,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
第29题:中标候选人的经营.财务状况发生较大变化或者存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
A.发出中标通知书后由原评标委员会
B.发出中标通知书后由新评标委员会
C.发出中标通知书前由原评标委员会
D.发出中标通知书前由新评标委员会
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是确定中标人。中标候选人的经营.财务状况发生较大变化或者存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认
第30题:关于劳动争议解决方式的说法,正确的是()。
A.用人单位与劳动者发生劳动争议的,劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解
B.用人单位与劳动者发生劳动争议,劳动者可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼,也可以自行和解
C.企业劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表.工会代表.劳动行政部门代表组成
D.用人单位与劳动者发生劳动争议的,可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:用人单位与劳动者发生劳动争议的,劳动者可以先申请本单位劳动争议调解委员会调解,A错误;企业劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表.工会代表组成,没有劳动行政部门代表组成,C错误;仲裁向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,所以D错误。P150
第31题:甲公司将项目发包给乙公司,乙公司将项目转包给包工头丙某。工程竣工验收合格后,甲公司拖欠乙公司500万元,乙公司拖欠丙某600万工程款。现丙某打算直接起诉甲公司,则以下说法正确的是()。
A.丙某不得起诉甲公司,法院不宜受理。
B.法院应当受理,并应当将乙公司追加为本案当事人
C.丙某可以向甲公司主张500万元
D.丙某可以向甲公司主张600万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是禁止无资质或越级承揽工程的规定。选项A,丙某可以起诉甲公司;选项B,法院应当受理,并可以将乙公司追加为本案当事人;选项D,丙某可以向甲公司主张500万元。
第32题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时,应向建设单位出具()。
A.质量保修书
B.质量保证书
C.质量维修书
D.质量保函
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围.保修期限和保修责任。
第33题:建设工程施工合同约定,施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同,此约定属于合同的()
A.附条件解除
B.附期限解除
C.附期限终止
D.附条件终止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同,此约定属于合同的附条件解除
第34题:除()之外,投标文件有下列情形的,招标人不予受理。
A.逾期送达
B.未送达指定地点
C.未按规定格式填写
D.未按招标文件要求密封
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国《招标投标法》规定,投标文件有下列情形的,招标人不予受理:1.逾期送达;2.未送达指定地点;3.未按招标文件要求密封;4.未通过资格预审。
第35题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,设计结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的比例不得低于技术标准中规定数量的()。
A.100%
B.80%
C.50%
D.30%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:2000年9月建设部发布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定,涉及结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样量的30%下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制亍昆凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下.屋面.厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块.试件和材料。
第36题:施工合同中,承包人应当承担的赔偿损失是()。
A.未及时检查隐蔽工程造成的损失
B.转包.违法分包造成的损失
C.中途变更承揽工作要求造成的损失
D.未按照约定提供原材料.设备等造成的损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是承包人应当承担的赔偿损失。承包人应当承担的赔偿损失:(1)转让.出借资质证书等造成的损失;(2)转包.违法分包造成的损失;(3)偷工减料等造成的损失;(4)与监理单位串通造成的损失;(5)不履行保修义务造成的损失;(6)保管不善造成的损失;(7)合理使用期限内造成的损失。
第37题:下面关于诉讼代理人的表述中,不正确的是()。
A.当事人可以委托1~2人作为诉讼代理人
B.委托他人代为诉讼,必须向法院提交授权委托书
C.诉讼代理人代为承认.放弃.变更诉讼请求,不需要委托人的特别授权
D.诉讼代理人代为进行和解,提起反诉和上诉,必须有委托人的特别授权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《民事诉讼法》规定,“诉讼代理人代为承认.放弃.变更诉讼请求,进行和解.提起反诉或者上诉,必须有委托人的特别授权”。所以本题选C。
第38题:关于财产保险合同的说法,正确的是()。
A.保险合同不可以转让()
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误,财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中,保险合同的转让应当通知保险人,()经保险人同意继续承保后,依法转让合同。B错误,人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同。投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄.身体状况。投保人于合同成立后,可以向保险人一次支付全部保险费,也可以按照合同规定分期支付保险费。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付。C正确,保险是一种受法律保护的分散危险.消化损失的法律制度。因此,危险的存在是保险产生的前提。但保险制度上的危险具有损失发生的不确定性,()包括发生与否的不确定性.发生时间的不确定性和发生后果的不确定性。D错误,保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障,享有保险金请求权的人,投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人,()投保人.被保险人可以为受益人。保险合同一般是以保险单的形式订立的。
第39题:根据《建设工程安全生产管理条例》,施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设施安装完毕后,应当由(),并出具合格证明。
A.安装单位质检合格
B.建设单位检查验收
C.建设行政主管部门检查验收
D.监理单位检查验收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定。参见教材P215
第40题:关于垫资的说法,正确的是()。
A.法律.行政法规明确禁止垫资行为
B.垫资的法律性质是工程欠款
C.当事人约定垫资利息的,其利率最高为同期银行贷款利率的4倍
D.当事人对垫资利息未作约定的,法院不予支持利息
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。
第41题:锅炉烘炉,煮炉和试运转完成后,应请()验收。
A.施工单位质量部门
B.施工单位施工管理部门
C.制造单位质量部门
D.所在监督监管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:锅炉烘炉.煮炉.试运转完成后,应请监督检验部门验收。
第42题:关于仲裁裁决执行效力的表述中,不正确的是()。
A.仲裁裁决作出后,当事人应当履行裁决
B.—方当事人不履行的,另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定,向人民法院或仲裁机构申请执行
C.当事人申请执行仲裁裁决案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖
D.请仲裁裁决强制执行的2年期间,自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是仲裁裁决的执行效力。仲裁裁决作出后,当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定,向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释,当事人申请执行仲裁裁决案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区,均可以得到承认和执行。请仲裁裁决强制执行的2年期间,自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算。
第43题:2013年3月1日,张某下班回家路过某建筑施工工地时,不幸被掉下的石灰粉包砸中,弄伤双眼,共花去医疗费8000余元。张某可依()原因请求施工单位赔偿。
A.违约责任
B.不当得利
C.侵权行为
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:侵权,是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。《侵权责任法》规定,建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害,所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。
第44题:关于建设工程价款优先受偿权的司法解释中,不能优先受偿的价款是()。
A.施工人员的报酬
B.实际支出的材料价款
C.施工机械设备费用
D.发包方违约造成的损失
正确答案:查看最佳答案
第45题:关于承接工程业务的说法,正确的是()。
A.企业承揽分包工程,应当取得相应建筑业企业资质
B.不具有相应资质等级的施工企业,可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求
C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议,属于允许他人以本企业名义承揽工程
D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:施工单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。P53
第46题:·关于垫资的说法,正确的是()。
A.法律.行政法规明确禁止垫资行为
B.垫资的法律性质是工程欠款
C.当事人约定垫资利息时,其利率最高为同期银行贷款利率是4倍
D.当事人对垫资利息未作约定的,法院不予支持利息
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程价款的支付。当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予以支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。
第47题:行政处罚案例中,组织听证的费用是由()承担
A.行政机关
B.当事人
C.受益人
D.行业协会
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人要求听证的,行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。
第48题:王某与用人单位发生劳动争议,要求补发所扣工资,并继续履行劳动合同,为此,王某应采取的措施是()。
A.向人民法院提起诉讼
B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁
C.向政府信访部门投诉
D.向劳动监察部门提起行政诉讼
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《劳动法》规定,用人单位与劳动者发生劳动争议,当事人可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼,也可以协商解决。因此,王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,当事人申请仲裁无须双方达成一致协议,只要一方申请,仲裁委员会即可受理。故选项B正确。
第49题:28岁女工张某已经怀孕4个月,可以对其进行的工作安排有()。
A.安排其从事高处.低温.冷水作业
B.安排其从事矿山井下.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动
C.安排其延长工作时间和夜班劳动
D.安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排妇女在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动以及其他孕妇禁忌从事的活动。禁止安排怀孕7个月以上的女职工,延长工作时间和夜班劳动,不适于该条的。
第50题:某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定,则该施工合同()。
A.效力待定
B.可撤销
C.无效
D.有效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》规定,有下列情形之一的,()合同无效:(1)一方以欺诈.胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(2)恶意串通,损害国家.集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律.行政法规的强制性规定。
第51题:人民法院在审理行政诉讼案件中,下列仅作为参照处理的规定是()。
A.法律
B.行政法规
C.地方性法规
D.规章
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查行政诉讼的审理。人民法院审理行政诉诊案件,以法律.行政法规.地方性法规为依据,参照行政规章(包括部门规章和地方政府规章)。
第52题:因企业分立而新设立的建筑业企业,其资质等级应按()。
A.原企业的资质等级确定
B.降低一级原企业的资质等级确定
C.最低资质等级核定
D.实际达到的资质条件核定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请.延续和变更。因企业分立而新设立的建筑业企业,应当申请重新核定建筑业企业资质等级,其资质等级应按实际达到的资质条件核定。
第53题:关于投标文件的送达与签收的说法,正确的是()。
A.招标人签收投标文件后,可以开启投标文件
B.投标人应当在投标截止时间前,将投标文件送达投标地点
C.投标截止时间后送达的投标文件,招标人不得拒收
D.未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收
正确答案:查看最佳答案
第54题:下列关于合同转让的说法,根据《合同法》的规定,正确的是()。
A.债务人转让义务,须征得债权人同意后转让方可有效
B.合同的权利转让,须征得债务人同意后转让方可有效
C.合同的权利义务的一并转让可以是全部或部分的权利义务
D.通过招标发包订立的建设工程施工合同,承包人可以进行合同的一并转让
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查合同转让。合同转让包括权利的转让.义务的转让.权利和义务的概括转让。债权人转让债权时,不需征得债务人同意,但要通知债务人,B错误。债务人转让义务的,须征得债权人同意后转让方可生效,A正确。合同的权利义务一并转让,是指合同一方当事人将其权利和义务一并转让给第三人,是全部转让,C错误。通过招标发包而订立的建设工程施工合同,承包人如果将合同一并转让,本质上是转包,转包是违法的,D错误。
第55题:《工伤保险条例》的规定,职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,其薪酬()。
A.按照相应的伤残待遇标准,由所在单位按月支付
B.按照原工资福利待遇标准,由所在单位按月支付
C.按照社会保险行政部门有关规定,由所在单位一次性支付
D.根据实际情况,由工伤保险基金支付
正确答案:查看最佳答案
参考解析:职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。
第56题:根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定,限额以下的小型工程是指工程投资额在()万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程。
A.10
B.15
C.20
D.30
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑工程施工许可管理办法》规定,工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。
第57题:使用他人知识产权必须经权利人同意,这体现了知识产权的()。
A.期限性
B.地域性
C.专有性
D.财产权和人身权的双重性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是知识产权的法律特征。专有性体现了绝对的排他性,若要使用,必须经过其同意。
第58题:根据《注册建造师管理规定》第15条的规定,下列不属于不予注册的法定情形的是()。
A.甲被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年
B.乙因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年
C.丙在申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故
D.丁现年已61周岁
正确答案:查看最佳答案
参考解析:申请人有下列情形之一的,不予以注册:(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚,刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律.法规规定不予注册的其他情形。因此,只有D项符合题干要求。
第59题:下列情形中,当事人不享有法定解除权的是()。
A.运输建材的货车途中遭遇泥石流,货物全部损毁
B.施工合同签订后,承包人向发包人明确表示届时将不履行合同
C.发包人拒不支付工程款,承包人催告后仍不支付
D.施工单位夜间施工扰民,被行政主管部门责令停工,致使工期延误
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》规定:有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当时事一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(4).当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:下列投标人不正当竞争的情形中,视为投标人相互串通投标的有()。
A.投标人之间约定中标人
B.不同投标人的投标文件相互混装
C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
E.不同投标人的投标报价呈规律性差异
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:(1)下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B.路人帮助把受伤工人送至医院
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害,难以确定责任人
D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:侵权:公民或者法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的权利。建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害,所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。所有人.管理人或者使用人赔偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。(2)建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的,由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位.施工单位赔偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。(3)从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害,难以确定具体侵权人的,除能够证明自己不是侵权人的外,由可能加害的建筑物使用人给予补偿。
第62题:关于建设用地使用权的说法,正确的有()。
A.建设用地使用权只可以在地上设立
B.建设用地使用权因出让合同生效而设立
C.住宅建设用地使用权期满自动续期
D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地
E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上,不包括集体所有的农村土地。建设用地使用权可以在土地的地表.地上或者地下分别设立。设立建设用地使用权,可以采取出让或者划拨等方式。设立建设用地使用权的,应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期。
第63题:代理的种类有()。
A.委托代理
B.邀请代理
C.约定代理
D.法定代理
E.指定代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:代理有委托代理.法定代理和指定代理三种形式。
第64题:债的产生根据有()。
A.合同
B.侵权
C.不当得利
D.无因管理
E.支付价款
正确答案:查看最佳答案
第65题:下列不属于施工作业人员应当履行的安全生产义务的是()。
A.守法遵章的义务
B.接受安全生产教育培训的义务
C.安全事故隐患报告的义务
D.获得施工安全防护用品的义务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:获得施工安全防护用品属于施工作业人员的权利,注意区分权利和义务。
第66题:下列选项中,应当认定工伤的情形有()。
A.出差途中,由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A正确,因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的,应当认定为工伤。B错误,故意犯罪的,不得认定为工伤。C正确,在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的的,应当认定为工伤。D错误,醉酒或者吸毒的,不得认定为工伤。E错误,自残或者自杀的,不得认定为工伤。
第67题:按照《招标投标法实施条例》的规定,下列投标应该被否决的有()。
A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字
B.投标人提交投标文件后,又在投标截止日期前一天,书面提出报价降低2%
C.招标文件规定的进度要求为36个月,投标文件中确定工期为34个月
D.投标文件中明显报价计算错误,评委会书面通知该投标人。投标人书面澄清,并未超出投标文件的范围,也未改变投标文件的实质性内容
E.投标联合体没有提交共同投标协议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标.弄虚作假.行贿等违法行为。投标文件中有含义不明确的内容.明显文字或者计算错误,评标委员会认为需要投标人作出必要澄清.说明的,应当书面通知该投标人。投标人的澄清.说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清.说明,不得接受投标人主动提出的澄清.说明。
第68题:《建设工程质量管理条例》规定,未经()签字,建设单位不拨付工程款,不得进行竣工验收。
A.业主现场代表
B.总监理工程师
C.项目经理
D.专业监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字,建筑材料.建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。
第69题:监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取()等形式,对建设工程实施监理。
A.抽样检验
B.旁站
C.全面检验
D.巡视
E.平行检验
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:监理工程师应当按照工程监理规范的要求,釆取旁站.巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。
第70题:以下()许可,作出许可。
A.全部施工总承包序列三级资质
B.专业承包序列三级资质
C.公路交通专业承包资质
D.燃气燃烧器具安装.维修资质
E.国资委直接监管的下属企业中的施工总承包三级资质
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。选项A和选项E,不是全部,铁路和通信工程除外;选项C,由省级许可。
第71题:建设工程施工合同中,承包人的主要义务有()。
A.自行完成建设工程主体结构施工
B.交付竣工验收合格的建设工程
C.无偿修理质量不合格的建设工程
D.及时验收隐藏工程
E.提供必要的施工条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项DE属于发包人的主要义务。
第72题:行政强制执行包括()。
A.限制公民人身自由
B.加处罚款或者滞纳金
C.划拨存款.汇款
D.依法处理查封.扣押的场所
E.排除妨碍.恢复原状
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是行政强制执行的种类。行政强制执行包括:加处罚款或者滞纳金;划拨存款.汇款;拍卖或者依法处理查封.扣押的场所.设施或者财物;排除妨碍.恢复原状;代履行;其他强制执行方式
第73题:下列关于证据保全的说法,正确的是()。
A.当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据
B.人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在48小时内作出裁定
C.当事人申请证据保全,不必提供担保
D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁,人民法院应当解除保全
E.人民法院进行证据保全,可以要求当事人或者诉讼代理人到场
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《民事诉讼法》的规定,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前,向证据所在地.被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的,人民法院采取保全措施,可以责令申请人提供担保,申请人不提供担保的,裁定驳回申请。人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全,人民法院接受申请后,必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的,人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全,可以要求当事人或者诉讼代理人到场。故选项A.B.E正确。
第74题:下列签订的劳动合同,可以认定无效或部分无效的有()。
A.用人单位甲与劳动者乙签订劳动合同,为期1年,工作内容是运送假钞
B.用人单位甲与劳动者乙约定,社会保险由劳动者自行缴纳
C.用人单位甲与劳动者乙签订的劳动合同中缺少劳动保护条款
D.用人单位甲与劳动者乙签订的劳动合同没有约定违约金
E.用人单位甲与劳动者乙约定,发生工伤,单位概不负责厂
正确答案:查看最佳答案
参考解析:要注意劳动合同的无效与合同无效的区别。劳动合同损害了劳动者的利益就为无效。合同必须是损害了合同之外的第三方才无效。
第75题:下列关于仲裁裁决书的说法,不正确的有()。
A.裁决书中当事人协议不愿写明争议事实和裁决理由的,可以不写
B.裁决书由仲裁员签名后,须加盖仲裁庭印章
C.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员,也必须在裁决书上签名,此点和民事诉讼中是相同的
D.当事人收到裁决书后,因业务繁忙一直没有时间申请执行,2个月后申请执行时才发现仲裁裁决书将赔偿金额300万元,少写了一个零,则当事人可以先申请仲裁庭补正,再申请执行
E.仲裁裁决的作出,标志着当事人之间纠纷的最终解决
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《仲裁法》第54条规定,仲裁裁决书应当写明仲裁请求.争议事实.裁决理由.裁决结果.仲裁费用的负担和裁决日期。当事人协议不愿写明争议事实和裁决理由的,可以不写。仲裁裁决书由仲裁员签名,加盖仲裁委员会印章。对仲裁裁决持不同意见的仲裁员,可以签名,也可以不签名。故A项正确,B.C项错误。仲裁裁决从裁决书做出之日起发生法律效力,其他任何机关或个人均不得变更仲裁裁权,D项错误。仲裁裁决的做出,标志着当事人之间的纠纷的最终解决,E项正确。故本题选B.C.D。
第76题:根据《和暂行规定》,下列文件属于投标文件内容的有()。
A.投标函及其附录
B.施工组织设计
C.项目管理机构
D.法定代表人身份证明
E.投标邀请书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标文件应包括下列内容:(1)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)已标价工程量清单;(6)施工组织设计;(7)项目管理机构;(8)拟分包项目情况表;(9)资格审查资料;(10)投标人须知前附表规定的其他材料。
第77题:根据《工程建设国家标准管理办法》,工程建设强制性标准是指直接涉及工程()等方面的工程建设标准强制性条文
A.市容市貌
B.质量
C.安全
D.卫生
E.环境保护
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程建设强制性标准时指直接涉及工程质量.安全.卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。
第78题:根据我国《民事诉讼法》规定,需要证据保全的情况有()。
A.当事人申请
B.法院依职权
C.证据可能灭失
D.证据以后难以取得
E.证据非常重要
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版陕西省西安二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:证据保全是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,法院根据当事的申请或依职权,对证据加以固定和保护的制度。
第79题:工程质量不良行为认定标准包括()。
A.违法挪用列人建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的
B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的
C.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的
D.未对建筑材料.建筑构配件.设备和商品混凝土进行检测的
E.未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是工程质量不良行为认定标准。工程质量不良行为认定标准:(1)在施工中偷工减料的,使用不合格建筑材料.建筑构配件和设备的,或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的;(2)未按照节能设计进行施工的;(3)未对建筑材料.建筑构配件.设备和商品混凝土进行检测,或未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的;(4)工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的,或质量保修的内容.期限违反规定的;(5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。