监理工程师真题做题app

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:复核工程付款账单，签发付款证书属于施工阶段投资控制的()。

A.组织措施

B.经济措施

C.技术措施

D.合同措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:关于监理单位质量方针的说法，正确的是

A.质量方针应由管理者代表制定

B.质量方针应由技术负责人制定

C.质量方针应由最高管理者发布

D.质量方针应由管理者代表发布

正确答案:查看最佳答案

第2题:某工程发生质量事故，造成45人重伤，此次质量事故属于()。

A.特别重大质量事故

B.重大质量事故

C.较大质量事故

D.一般质量事故

正确答案:查看最佳答案

第3题:工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和()。

A.可修复的质量缺陷

B.永久质量缺陷

C.可整改质量缺陷

D.不可整改质量缺陷

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。

第5题:按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()负责补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险负责人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出，当工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

第7题:建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针，质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的()。

A.质量要求

B.质量水平

C.质量宗旨和方向

D.质量策划

正确答案:查看最佳答案

第8题:()阐明各单位工程的建筑总规模及本年计划完成情况。

A.年度计划项目表

B.投资计划年度分配表

C.工程项目总进度计划

D.年度竣工投产交付使用计划表

正确答案:查看最佳答案

第9题:国产设备的原价一般是指()。

A.出厂价

B.出厂价与运费.装卸费之和

C.设备市场价

D.设备成本价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:监理工程师应把技术复核工作列入()及质量控制计划中，作为一项经常性工作贯穿于整个施工过程。

A.监理大纲

B.监理手册

C.监理规划

D.监理细则

正确答案:查看最佳答案

第11题:设计交底是由()单位负责组织。

A.建设

B.设计

C.监理

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第12题:下列关于措施项目的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013规定的是()。

A.招标控制价应包括项目的全部风险费用

B.措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润.税金以外的全部费用

C.总承包服务费由发承包双方协商确定

D.税金应按国家或者省级.行业建设主管部门规定的标准计算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以()为准，并以完成的净值来计算的。

A.实际施工工程量

B.形成工程实体

C.返工工程量及其损耗

D.工程施工方案

正确答案:查看最佳答案

第14题:用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的L两条线分别是按各项工作的()安排绘制的。

A.最早开始时间和最迟开始时间

B.最迟开始时间和最迟完成时间

C.最早开始时间和最早完成时间

D.最早开始时间和最迟完成时间

正确答案:查看最佳答案

第15题:组织流水施工时，流水步距是指()。

A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间

B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间

C.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔

D.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:建设工程动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息.建设工程需缴纳的()和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额。

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.固定资产投资方向调节税

D.建筑安装工程费用

正确答案:查看最佳答案

第17题:在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。

A.中标人在签订合同时提出附加条件

B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件

C.中标人拒绝订立合同

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书，或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第18题:在不影响总工期的前提下，某工作所具有的机动时间称为()。

A.最早开始时间

B.最迟完成时间

C.总时差

D.自由时差

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:建设工程投资控制最主要的阶段是()。

A.施工阶段

B.招标阶段

C.竣工验收阶段

D.设计阶段

正确答案:查看最佳答案

第20题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中，项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。

第21题:生产性建设项目总投资包括()和铺底流动资金两部分。

A.实际费用

B.建设投资

C.施工费用

D.设备制造安装费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:编制施工招标项目的资格预审文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”和“资格审查办法”;编制施工招标项目的招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”.“评标办法”和“通用合同条款”。

第23题:不属于工程建设进度比较法的是()。

A.横道图比较法

B.列表比较法

C.香蕉形曲线比较法

D.函数比较法

正确答案:查看最佳答案

第24题:建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起()日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。

A.15

B.20

C.25

D.30

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:应用网络计划技术编制建设工程进度计划时，绘制网络目的前提是()。

A.计算时间参数

B.进行项目分解

C.计算工作持续时间

D.确定关键路线

正确答案:查看最佳答案

第26题:为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应()。

A.首选确定短期目标，然后在逐步明确总目标

B.首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标

C.将施工进度总目标从不同角度层层分解

D.将施工进度总目标直接按计划期分解

正确答案:查看最佳答案

第27题:在不改变工作之间的先后顺序关系的前提下，通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期所采取的其他配套措施是()。

A.增加劳动力

B.改善劳动条件

C.实行包干奖励

D.增加工作面

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:建设工程进度控制的技术措施，不包括()。

A.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

B.采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法

C.对建设工程进度实施静态控制

D.审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工

正确答案:查看最佳答案

第29题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天，相应延长投标截止日期。

第30题:建设工程项目招标时，工程量清单通常由()提供。

A.造价单位

B.施工单位

C.咨询单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:下列事件中，需要进行现场签证的是()。

A.合同范围以内零星工程的确认

B.修改施工方案引起工程量增减的确认

C.承包人原因导致设备窝工损失的确认

D.合同范围以外新增工程地确认

正确答案:查看最佳答案

第32题:下列因素中，属于设计进度影响因素的是()。

A.季节变化

B.施工方案变更

C.业主未能及时提供场地

D.建设意图及要求改变

正确答案:查看最佳答案

第33题:下列施工承包合同形式中，()合同计价方式可以促使承包方关心和降低成本，缩短工期，而且预期成本可以随着设计的进展加以调整，发承包双方都不会承担太大的风险。

A.成本加固定百分比酬金

B.成本加固定金额酬金

C.成本加奖罚

D.最高限额成本加固定最大酬金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:总监理工程师组织专业监理工程对施工单位报送的施工方案进行审查时，程序性审查主要审查的是()。

A.施工方案是否具有针对性.指导性和可操作性

B.施工方案是否符合强制性标准的规定

C.编制人和审批人是否具有相应的权限

D.施工方案是否由建设单位认可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应重点审查施工方案的编制人.审批人是否符合有关权限规定的要求。根据相关规定，通常情况下，施工方案应由项目技术负责人组织编制，并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位的内部审批程序是否完善.签章是否齐全，重点核对审批人是否为施工单位技术负责人。

第35题:建筑企业的最终产品检验评定是指()的检验评定。

A.分项工程

B.分部工程

C.主要工种

D.单位工程

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列投资偏差原因中，属于施工原因的是()。

A.组织不落实

B.材料代用

C.设备涨价

D.设计漏项

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:监理总进度分解计划按时间分解包括()。

A.年度进度计划

B.季度进度计划

C.年度进度计划.季度进度计划.月度进度计划

D.季度进度计划.月度进度计划.旬度进度计划

正确答案:查看最佳答案

第38题:确定施工进度控制目标时，可将()作为主要依据。

A.工程量清单

B.工程难易程度

C.已完工程实际进度

D.单位工程施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

第39题:在建设工程进度调整的系统过程中，采取措施调整进度计划时，应当以()为依据。

A.本工作及后续工作的总时差

B.本工作及后续工作的自由时差

C.非关键工作所拥有的机动时间

D.总工期和后续工作的限制条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:工程网络计划的工期优化是通过()，使计算工期满足要求工期。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.将关键工作压缩成非关键工作

C.压缩直接费最小的工作的持续时间

D.压缩关键工作的持续时间

正确答案:查看最佳答案

第41题:工程项目建设总进度计划中不应包括的内容是()。

A.工程项目一览表

B.投资计划年度分配表

C.竣工投产交付使用表

D.工程项目进度平衡表

正确答案:查看最佳答案

第42题:承包人应在收到发包人指令后的()D内，向发包人提交现场签证报告。

A.7

B.10

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:采用相关图法分析工程质量时，散布点形成自左向右向下的条直线带，说明两变量之间的关系为()。

A.负相关

B.不相关

C.正相关

D.弱正相关

正确答案:查看最佳答案

第44题:已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后()天。

A.1

B.4

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第45题:由总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向()提交设备采购方案，并按相关程序审查批准后方可实施。

A.建设单位

B.设计单位

C.总承包单位或安装单位技术负责人

D.设计文件要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:工程中采用新工艺.新材料的，应有()及有关质量数据。

A.施工单位组织的专家论证意见

B.权威性技术部门的技术鉴定书

C.设计单位组织的专家论证意见

D.建设单位组织的专家论证意见

正确答案:查看最佳答案

第47题:计算建设工程投资时，按()顺序计算，并逐层汇总。

A.分项.分部.单位.单项工程

B.土建.安装设备工程

C.分部.分项.单项.单位工程

D.设备.土建.安装工程

正确答案:查看最佳答案

第48题:施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工单位制订详细的()付诸实施。

A.施工组织设计

B.施工进度计划

C.施工方案设计

D.施工整改计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:下列不属于法人分类的是()。

A.社团法人

B.行政法人

C.基金法人

D.事业法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。

第50题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。(选项D)

第51题:关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是()。

A.关键工作只能出现在关键线路上

B.关键工作的总时差必然为零

C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响

D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:工程计量的方法中，()主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量。

A.分解计量法

B.凭据法

C.断面法

D.图纸法

正确答案:查看最佳答案

第53题:某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数<=5%。承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/M3，招标人的基准价格为310元/M3，实际采购价为327元/M3。发包人在结算时确认的单价应为()元/M3。

A.308.00

B.309.49

C.310.00

D.327.00

正确答案:查看最佳答案

第54题:为了确保勘察设计质量，监理工程师在对勘察设计质量进行控制时，首先应进行的工作是()。

A.对勘察设计文件的核查

B.对勘察设计过程的跟踪检查

C.对勘察设计单位资质的核查

D.对勘察设计方案的核查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:建设工程组织流水施工时，必须全部列入施工进度计划的施工过程是()。

A.建造类

B.物资供应类

C.运输类

D.制备类

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担，另一种是此风险由发包人承担，需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。

第57题:监理工程师对承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量()。

A.应当予以计量

B.不予以计量

C.按比例予以计量

D.不能确定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是()。

A.编制切实可靠的设计总进度计划

B.落实设计工作技术经济责任制

C.按照设计技术经济定额进行考核

D.审查设计进度计划的合理性和可行性

正确答案:查看最佳答案

第59题:监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有()。

A.编制阶段性设计进度计划

B.定期检查设计工作实际进展情况

C.协调设计各专业之间的配合关系

D.建立健全设计技术经济定额

正确答案:查看最佳答案

第60题:组织编制施工方案的和审批施工方案的人员分别为()。

A.施工单位项目经理;施工单位项目技术负责人

B.施工单位项目经理;施工单位技术负责人

C.施工单位项目技术负责人;施工单位技术负责人

D.施工单位项目技术负责人;施工单位项目经理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工方案应当由项目技术负责人组织编制，并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。

第61题:根据FICIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.已支付进度款累计金额

B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款

C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金

D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当已支付的工程进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后，达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。

第62题:现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第五至第六位数字为()。

A.专业工程码

B.附录分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码

正确答案:查看最佳答案

第63题:按某种费用或资源在不同项目中所占的比重大小来选择价值工程对象的方法是()。

A.经验分析法

B.百分率法

C.abc分析法

D.强制确定法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:在工程项目交付使用资产总表中，融资费用列入()。

A.流动资产

B.固定资产

C.无形资产

D.其他资产

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。

A.保证法律关系只有两方参加

B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保证其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理

D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，保证只能由第三人提供，因此保证法律关系至少有三方参加。B项，一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此，D项也是错误的。

第66题:工程质量特性除了符合规定外，还必须满足()的需要。

A.政府

B.监理

C.建设单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋在最大力下的总伸长L率不应小于()。

A.3%

B.5%

C.7%

D.9%

正确答案:查看最佳答案

第68题:《建设工程勘察合同示范文本》按照委托勘察任务的不同分为(一).(二)两个版本，分别适用于()的委托任务。

A.岩土工程勘察.水文地质勘察

B.民用建设工程勘察.其他专业工程勘察

C.为设计提供勘察工作，仅涉及岩土工程

D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察.水文地质勘察(含凿井).工程测量.工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)委托工作内容仅涉及岩土工程，包括取得岩土工程的勘察资料，对项目的岩土工程进行设计.治理和监测工作。

第69题:在下列质量控制的统计分析方法中，需要听取各方意见，集思广益，相互启发的是()。

A.排列图法

B.因果分析图法

C.直方图法

D.控制图法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料.构配件和设备，应当注明()。

A.生产厂

B.规格和型号

C.供应商

D.使用年限

正确答案:查看最佳答案

第71题:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即()。

A.建立的对象不同

B.服务的范围不同

C.控制的目标不同

D.作用的时效不同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即作用的时效不同。

第72题:根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中()内窨。

A.工程项目前期工作计划

B.单位工程施工进度计划

C.工程项目总进度计划

D.工程项目年度进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:监理工程师对施工组织发计进行审查时，应遵循()的原则。

A.质量第一.更全第一

B.进度第一.安全第一

C.效益第一.质量第一

D.进度第一.效益第一

正确答案:查看最佳答案

第74题:有3个施工过程A，B，C，在平面上划分为3个施工段，其流水节拍，则流水的组织方式应为()。

A.无节奏流水

B.异节奏流水

C.等节奏流水

D.难以确定

正确答案:查看最佳答案

第75题:某工程发生质量事故，造成500万元直接经济损失，此次质量事故属于()。

A.特别重大质量事故

B.重大质量事故

C.较大质量事故

D.一般质量事故

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是()。

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。

第77题:固定节拍流水施工的特点是()。

A.所有专业队只在第一段采用固定节拍

B.所有施工过程在各个施工段的流水节拍均相等

C.专业队数等于施工段数

D.各个专业队在各施工段可间歇作业

正确答案:查看最佳答案

第78题:工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是()。

A.必须将关键工作压缩成非关键工作

B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差

C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作

D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:某拟建设备工程年生产能力为600万吨，与其同类型的某已建项目年生产能力为250万吨，设备投资额为5500万元。经测算，设备投资的综合调价系数为1.05。已知生产能力指数N=0.5，则拟建项目设备投资额()。

A.6787.2

B.6221.6

C.5656

D.8946.6

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

C.不同投标人的投标文件异常一致

D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的

E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。

第81题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第82题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第83题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。

第84题:敏感性分析的步骤包括()。

A.选定需要分析的不确定因素

B.计算确定因素的临界点

C.计算因不确定因素变动引起的评价指标的变动值

D.计算敏感度系数并对敏感因素进行排序

E.确定进行敏感性分析的经济评价指标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:下列属于施工图设计的深度要求的有()。

A.能据以进行施工和安装

B.能据以安排材料.设备订货和非标准设备的制作

C.能满足设备制作的要求

D.能据以进行工程验收

E.能据以编制施工图预算

正确答案:查看最佳答案

第86题:项目可行性研究直接影响项目的()。

A.工程勘察设计质量

B.决策质量

C.设计质量

D.工程施工质量

E.工程竣工验收质量

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列影响建设工程进度的不利因素中，属于建设单位因素的有()。

A.不能及时向施工承包单位付款

B.组织协调不利，导致停工待料

C.由于使用要求改变而进行设计变更

D.提供的场地不能满足工程正常需要

E.邻近工程施工干扰

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。

A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目

B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分

C.仅对投标文件的商务部分进行评审

D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行

E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，采用经评审的最低投标价法进行评标时，对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审，只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分。E项，鉴于工程项目设计招标的特点，设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第89题:下列文件中，需要由总监理工程师签署意见的有()。

A.开工报审表

B.检验批验收记录

C.分项工程验收记录

D.分部工程报验表

E.施工控制测量成果报验表

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。

第91题:建设工程组织固定节拍流水施工的特点有()。

A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等

B.各专业工作对在各施工段上能够连续作业

C.相邻施工过程之间的流水步距相等

D.专业工作队数大于施工过程数

E.各施工段之间没有空闲时间

正确答案:查看最佳答案

第92题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第93题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问的。

第94题:下列进度计划表中，属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有()。

A.工程项目览表

B.投资计划年度分配表

C.年度设备平衡表

D.工程项目进度平衡表

E.年度建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案

第95题:由多个部件组成的产品，应优先选择()的部件作为价值工程地分析对象。

A.造价低

B.数量多

C.体积小

D.加工工序多

E.废品率高

正确答案:查看最佳答案

第96题:分组计算审查法是把预算中有关项目按类别划分若干组，利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法，其优点有()。

A.突出重点

B.审查速度快

C.工作量小

D.适用范围小

E.易定案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的有()。

A.采用网络计划技术等计划方法

B.审查承包商提交的进度计划

C.加强合同风险管理

D.建立工程进度报告制度

E.编制进度控制工作细则

正确答案:查看最佳答案

第98题:成本加酬金合同因为对投资控制不利，只有出现()的情况，才有可能采用此类合同形式。

A.施工图纸齐备，工程量能准确计算

B.施工图纸不全，工程量不能准确计算

C.施工技术简单

D.工程急于开工

E.工程采用新技术.新结构

正确答案:查看最佳答案

第99题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。

第100题:在施工过程中，承包商能够提出工程延期的条件包括()。

A.分包商返工

B.施工机械发生故障

C.公用供电网停电八小时以上

D.施工场地未按时提供

E.建设单位未按合同规定时间提供施工图

正确答案:查看最佳答案

第101题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第103题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第104题:在网络计划的费用优化方法中，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合的原则有()。

A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间

B.缩短后工作的持续时间小于最短持续时间

C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作

D.缩短持续时间的工作要变成关键工作

E.缩短后工作的直接费用率小于间接费用率

正确答案:查看最佳答案

第105题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第106题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第107题:()是评价项目施工质量的依据。

A.工程验收资料

B.合同文件

C.质量检验评定标准

D.施工质量检测数据

E.设计图纸文件

正确答案:查看最佳答案

第108题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第109题:索赔费用的计算方法有()。

A.经验法

B.实际费用法

C.总费用法

D.公式法

E.修正的总费用法

正确答案:查看最佳答案

第110题:进口设备采用装运港船上交货时，买方的责任有()。

A.承担货物装船前的切费用

B.承担货物装船后的切费用

C.负责租船或订能，支付费用

D.负责办理保险及支付保险费

E.提供出口国有关方面签发的证件

正确答案:查看最佳答案

第111题:下列方法中，可用来编制设备安装工程概算的方法有()。

A.估算指标法

B.概算指标法

C.扩大单价法

D.预算单价法

E.百分比分析法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:施工过程根据工艺性质的不同可分为制备类.运输类和建造类三种施工过程，制备类施工过程如()一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。

A.砂浆的制备过程

B.地下工程

C.主体工程

D.混凝土制备过程

E.层面工程

正确答案:查看最佳答案

第113题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。

A.工程合同文件

B.工程变更设计文件

C.施工现场质量管理制度

D.工程材料试验的技术标准

E.工程施工质量验收标准

正确答案:查看最佳答案

第114题:项目可行性研究报告中，投资估算的主要内容包括()。

A.成本费用估算

B.流动资金估算

C.风险程度分析

D.投资估算表

E.建设投资估算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程可按()划分。

A.施工工艺

B.工程部位

C.工程量

D.专业性质

E.施工段

正确答案:查看最佳答案

第116题:下列引起投资偏差的原因中，属于建设单位原因的有()。

A.设计标准变化

B.投资规划不当

C.建设手续不全

D.施工方案不当

E.未及时提供施工场地

正确答案:查看最佳答案

第117题:设计阶段监理工程师的工作内容有()。

A.设计方案及图纸的审查

B.组织对设计的评审

C.对设计工作协调控制，保证设计如期保质完成

D.参与设计计算及绘图工作

E.参与设计交底与图纸会审

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师真题做题app请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:S形曲线控制法是一个以横坐标表示时间，纵坐标表示工作量完成情况的曲线图，该工作量的具体内容可以是()。

A.实物工程量

B.工时消耗

C.费用

D.相对的百分比

E.计划工时

正确答案:查看最佳答案

第119题:流水作业的时间参数有()。

A.流水步距

B.流水施工工期

C.工作面

D.搭接时间

E.流水节拍

正确答案:查看最佳答案