2024年新版贵州省一级建造师法律法规在线考试模拟试题

其他建筑考试安全员考试网 2024-4-29 17:49:28

[点击进入2024年新版贵州省一级建造师法律法规在线考试模拟试题]

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:工程款利息从应付工程价款之日计付。当事人对工程价款付款时间约定不明确时，下列关于视为付款时间的表述，不正确的是()。

A.建设工程实际交付的，为交付之日

B.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为法院判决生效之日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版贵州省一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程价款，选项分析:利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的，为交付之日；(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

第1题:企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业()，其资质等级按照最低资质等级核定。

A.工程业绩

B.注册资本

C.技术人员情况

D.技术装备情况

正确答案:查看最佳答案

第2题:某施工企业为赶工期昼夜施工，严重影响相邻小区居民休息，经劝阻无效后，小区居民联合要求该施工企业停止夜间施工并赔偿每户居民2万元，小区居民与该施工企业之间关系的说法，正确的是()。

A.构成无因管理之债

B.构成不当得利之债

C.构成侵权之债

D.不构成债的合同关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程债的发生根据，选项分析:侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。

第3题:根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理可采取的形式不包括()

A.旁站

B.剥离抽查

C.巡视

D.平行检验

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

第5题:在买卖合同中，标的物毁损、灭失的风险自()起转移给买受人，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

A.合同生效时

B.合同订立时

C.标的物交付时

D.合同履行时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是标的物毁损、灭失风险的承担，选项分析:风险承担的基本规则为交付原则，即无论是动产还是不动产，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第6题:下列是法庭调查的陈述:①出示书证、物证和视听资料；②宣读鉴定结论；③宣读勘验笔录；④当事人陈述；⑤告知证人的权利义务、证人作证、宣读未到的证人证言。正确的排列顺序是()。

A.①一②一③一④一⑤

B.②一①一④一③一⑤

C.④一⑤一①一②一③

D.③一④一①一②一⑤

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是一审程序。法庭调查按下列程序进行:(1)当事人陈述；(2)告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到到庭的证人证言；(3)出示书证、物证、视听资料和电子数据；(4)宣读鉴定结论；(5)宣读勘验笔录。

第7题:?买卖合同中，不属于出卖人义务的是()。

A.具有将标的物的所有权转移给买受人的能力

B.应承担瑕疵担保义务

C.应保证第三人不得向买受人主张任何权利

D.应具备相应的民事行为能力，还应当具有买卖合同标的物的所有权或者处分权?

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《劳务派遣暂行规定》,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是()

A.用工单位申请,劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请,用工单位协助

D.被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助

正确答案:查看最佳答案

第9题:受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包的，属于()

A.投资总承包

B.施工总承包

C.分项总承包

D.工程总承包

正确答案:查看最佳答案

第10题:工伤保险费应当由()缴纳。

A.当地政府

B.用人单位

C.职工个人

D.工伤保险基金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动保护的规定，选项分析:职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。

第11题:甲公司承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙公司以甲公司的名义与丙公司签订了材料供货合同，随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示，对此，下列说法正确的是()。

A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利

B.合同已经生效，甲应当履行合同

C.甲对乙.丙行为未明确反对，视为同意

D.乙的行为构成表见代理

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护.文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

第13题:施工单位项目负责人的安全生产责任不包括()。

A.编制安全生产规章制度和操作规章

B.组织制定安全施工措施

C.消除安全事故隐患

D.及时、如实上报安全事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工项目负责人的安全生产责任，选项分析:施工项目负责人的安全生产责任主要是:(1)对建设工程项目的安全施工负责；(2)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；(3)确保安全生产费用的有效使用；(4)根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；(5)及时、如实报告生产安全事故情况。因此，选项A错误，当选，不是编制，而是落实。

第14题:下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是()。

A.建设工程实行总分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权

B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任

C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

正确答案:查看最佳答案

第15题:关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任

C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

正确答案:查看最佳答案

第16题:某施工单位作业工长将施工挖掘出来的文物据为己有，单位领导多次催促后仍拒不上交，则其有可能面临的处罚是()。

A.开除

B.行政拘留

C.3000元罚款

D.5000元罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法》规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物；情节严重的，处 5000 元以上 5 万元以下的罚款：（1）发现文物隐匿不报或者拒不上交的； (2) 未按照规定移交拣选文物的。

第17题:根据《建筑施工企业主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是()。

A.建立项目安全生产管理体系

B.建立安全生产管理制度

C.监控分部分项工程

D.及时报告质量问题

正确答案:查看最佳答案

第18题:某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为()。

A.25.8万

B.34.4万

C.43万

D.51.6万

正确答案:查看最佳答案

第19题:在，买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。

A.标的物交付

B.合同成立

C.合同生效

D.支付价款

正确答案:查看最佳答案

第20题:某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。

A.行政处罚

B.行政裁决

C.行政处分

D.行政强制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政处罚，行政处罚包括警告.罚款.没收违法所得.没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；行政拘留；法律法规规定的其他等。

第21题:化工厂生产过程中产生水污染，被环保部门责令采取治理措施，同时应按照国家规定缴纳()，此款用于污染的防治。

A.罚金

B.罚款

C.排污费

D.超标准排污费

正确答案:查看最佳答案

第22题:关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

正确答案:查看最佳答案

第23题:某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是()。

A.负责工程保修的施工单位

B.物业单位

C.装修单位

D.住户甲

正确答案:查看最佳答案

第24题:建设单位为工程项目办理质量监督手续应在()。

A.领取工程规划许可证前

B.领取工程规划许可证时

C.领取施工许可证前

D.领取施工许可证后

正确答案:查看最佳答案

第25题:某商业工程项目，业主急于营业，在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是()。

A.施工单位有维修义务

B.业主自己承担责任

C.施工单位承担保修责任

D.业主可扣减施工单位保修金

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于民事纠纷和解的说法，正确的是()。

A.民事仲裁中当事人和解的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

B.民事案件执行阶段不得和解

C.民事诉讼中当事人和解的，应当撤回起诉

D.当事人在民事诉讼中达成的和解协议具有强制执行力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是和解的规定，选项分析:执行中的和解是在发生法律效力的民事判决、裁定后，法院在执行中，当事人互相协商，达成协议，解决双方的争执。《民事诉讼法》规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。B错误。诉讼阶段的和解没有法律效力。当事人和解后，可以请求法院调解，制作调解书，经当事人签名盖章产生法律效力，从而结束全部或部分诉讼程序。结束全部程序的，即视为当事人撤销诉讼。C、D错误。

第27题:报据《建设工程安全生产管理条例》,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将()报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.保证安全施工的措施

B.施工组织方案

C.拆除建筑物的措施

D.建设单位编制的工程概要

正确答案:查看最佳答案

第28题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当()。

A.继续按设计文件和图纸施工

B.及时向建设单位或监理单位提出意见和建议

C.对设计文件和图纸进行修改，按修改后的设计文件和图纸进行施工

D.对设计文件和图纸进行修改，征得设计单位同意后，按修改后的设计文件和图纸进行施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。，选项分析:施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，有义务及时向建设单位或监理单位提出意见和建议，以免造成不必要的损失和质量问题，这也是其履行施工合同应尽的基本义务。

第29题:某施工单位未按规定对商品钢筋进行验收，后由于商品钢筋不合格致使工程停工被迫炸毁，则该施工单位可能承受的不利法律后果是()。

A.罚款但不影响企业资质，需承担赔偿责任

B.罚款且影响企业资质，并承担赔偿责任

C.罚款但不影响企业资质，且不用承担赔偿责任

D.罚款且影响企业资质，但不用承担法律责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工企业违法行为应承担的法律责任。《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。应选择B。

第30题:新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必备的条件是()。

A.有符合规定的注册资本

B.有符合规定的专业技术人员

C.有符合规定的工程质量保证体系

D.有符合规定的技术装备

正确答案:查看最佳答案

第31题:下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是()。

A.知名法学家

B.基层法律服务工作者

C.当事人的亲属

D.建设行政主管部门推荐的公民

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程代理行为的设立，选项分析:一般的代理行为可以由自然人、法人担任代理人，对其资格并无法定的严格要求。即使是诉讼代理人，也不要求必须由具有律师资格的人担任。2021年12月经修改后颁布的《民事诉讼法》第61条规定，下列人员可以被委托为诉讼代理人:(1)律师、基层法律服务工作者；(2)当事人的近亲属或者工作人员；(3)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。

第32题:用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者()。

A.可以立即解除合同

B.事先告知用人单位解除合同

C.不得拒绝

D.可以要求加薪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是劳动合同的解除和终止。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

第33题:甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊,关于该合同中当事人务的说法正确的是()。

A.甲向乙承担交付塔吊的义务

B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务

C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务

D.乙向甲履行交付租金的义务

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于建筑市场行为公布的说法，正确的是().

A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑市场行为的公布，选项A，行政处理决定在被行政复议或着行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告。选项B，招投标违法行为记录公告设计国家秘密的记录一律不得公开。选项C，原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。

第35题:关于民事诉讼证据的调查收集和保全的说法，正确的是()。

A.当事人因客观原因不能自行收集的证据，可以申请人民法院调查收集，并应当在庭审辩论结束前提交书面申请

B.当事人或者利害关系人申请采取查封的证据保全措施，人民法院应当责令申请人提供相应的担保

C.对控制书证的当事人在诉讼中曾经引用过的书证，当事人可以申请人民法院责令对方当事人提交，控制书证的当事人可以拒绝提交

D.当事人或者利害关系人可以申请证据保全并应当在第一审庭审结束前向人民法院提出

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是证据的调查收集和保全，选项分析:当事人应当在合理期限内完成举证，因客观原因不能自行收集的证据，可申请人民法院调查收集，并应当在举证期限届满前提交书面申请。当事人或者利害关系人申请采取查封、扣押等限制保全标的物使用、流通等保全措施，或者保全可能对证据持有人造成损失的，人民法院应当责令申请人提供相应的担保。有下列情形，控制书证的当事人应当提交书证:控制书证的当事人在诉讼中曾经引用过的书证；为对方当事人的利益制作的书证；对方当事人依照法律规定有权查阅、获取的书证；账簿、记账原始凭证；人民法院认为应当提交书证的其他情形。当事人或者利害关系人可以依法申请证据保全并应当在举证期限届满前向人民法院提出。

第36题:根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，关于建设工程总承包的说法，正确的是()。

A.工程总承包单位为联合体的，联合体各方应当就合同履行过程中的过错承担按份责任

B.工程总承包单位可以同时是工程总承包项目的代建单位

C.建设单位依法采用招标或者直接发包等方式选择工程总承包单位

D.政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，可以成为该项目的工程总承包单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程总承包的规定，选项分析:A选项，联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任。B选项，工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。D选项，政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该项目的工程总承包单位

第37题:某工程项目，发.承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位()。

A.无须承担保修责任

B.须承担保修责任

C.发包人支付费用后予以维修

D.维修事宜另行协商

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列主体中，属于企业所得税纳税人的是()。

A.个人独资企业

B.合伙企业

C.一人有限责任公司

D.居民个人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是企业所得税的规定2018年12月经修改后公布的《中华人民共和国企业所得税法》规定，在中华人民共和国境内，企业和其他取得收入的组织为企业所得税的纳税人，依照本法的规定缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙企业不适用本法。故“一人有限责任公司”正确。

第39题:乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

正确答案:查看最佳答案

第40题:负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。

A.国务院质量监督行政主管部门

B.国务院安全监督行政主管部门

C.国务院建设行政主管部门

D.公务员工商行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第41题:据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。

A.特级.一级.二级

B.施工总承包.专业承包.施工劳务资质

C.工程总承包.施工总承包.施工分包承包资质

D.甲级.乙级.丙级

正确答案:查看最佳答案

第42题:某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间，该承包商与开发商签订了房屋买卖合同，购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为()。

A.使用权

B.所有权

C.持有权

D.留置权

正确答案:查看最佳答案

第43题:若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。

A.有权进行修改

B.可以按照规范施工

C.应当及时提出意见和建议

D.有权拒绝施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定，选项分析:施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

第44题:某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是()

A.这起行政处罚不适用听证程序

B.行政机关应负责组织听证

C.行政机关应承担组织听证的费用

D.施工单位有权要求举行听证

正确答案:查看最佳答案

第45题:民事诉讼当事人中，()是指对他人争议的诉讼标的有独立的请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的利害关系，而参加到原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。

A.共同诉讼人

B.第三人

C.诉讼代理人

D.律师

正确答案:查看最佳答案

第46题:在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是()。

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是不当得利，选项分析:不当得利，是指没有法律依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。受损失的人有权请求其返还不当利益。不当得利产生的债被称为不当得利之债。

第47题:甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当()。

A.驳回起诉

B.终止起诉

C.继续审理

D.将案件移交合同约定的仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

第48题:对于可撤销合同，下列情况不可能出现的是()。

A.当事人要求继续履行

B.双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同

C.当事人请求撤销合同后，法院要求变更合同

D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同属于可变更.可撤销合同，撤销权人可以要求继续履行合同.变更合同或者撤销合同，但是撤销权人如果请求变更合同，那么法院或仲裁机构不得撤销，如果请求撤销合同，人民法院则可以变更合同

第49题:关于投标保证金的说法，正确的是()

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金

C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金

D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出

正确答案:查看最佳答案

第50题:建设工程代理行为终止的情形是()。

A.被代理人丧失民事行为能力

B.代理事项难以完成

C.发生不可抗力

D.代理人辞去委托

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程代理行为的终止，选项分析:《民法典》规定，有下列情形之一的，委托代理终止:(1)代理期限届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；D正确。(3)代理人丧失民事行为能力；A错误。(4)代理人或者被代理人死亡；(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。

第51题:中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由()等多个层次的法律规范构成。

A.宪法、法律、部门规章

B.刑法、民法、经济法

C.法律、行政法规、地方性法规

D.宪法、刑法、民法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是法律体系的基本框架，选项分析:2011年3月10日，吴邦国委员长在十一届全国人民代表大会第四次会议上正式宣布:一个立足中国国情和实际、适应改革开放和社会主义现代化建设需要、集中体现党和人民意志的，以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由法律、行政法规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的中国特色社会主义法律体系已经形成，国家经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设的各个方面实现有法可依。

第52题:下列关于工程最低保修期限的说法，错误的是()。

A.屋面防水工程的保修期为5年

B.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

C.地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

D.给水管道的保修期为3年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是对建设工程质量的最低保修期限，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；C正确。(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；A正确。(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；B正确。(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。D错误。

第53题:因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利是()。

A.物权

B.特许物权

C.抗辩权

D.债权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是债的内容，选项分析:债的内容，是指债的主体双方间的权利与义务，即债权人享有的权利和债务人负担的义务，即债权与债务。债权为请求特定人为特定行为作为或不作为的权利。建设工程债的产生，是指特定当事人之间债权债务关系的产生。引起债产生的一定法律事实，就是债产生的根据。建设工程债产生根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。

第54题:注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述中正确的是()。

A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出

B.申请延续注册只需提供原注册证书

C.延续注册有效期为3年

D.延续注册执业期间不能申请变更注册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是二级建造师的注册。，选项分析:注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。申请延续注册的，应当提交下列材料:(1)注册建造师延续注册申请表；(2)原注册证书；(3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件；(4)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。

第55题:关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。

A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任

C.施工企业的保修责任可以全部免除

D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是未经竣工验收擅自使用的处理，选项分析:在实践中，一些建设单位出于各种原因，往往未经验收就擅自提前占有使用建设工程。为此，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第56题:代理人知道或者应当知道代理事项违法，仍然实施代理行为，关于违法代理责任承担的说法，正确的是()。

A.仅由被代理人承担责任

B.仅由代理人承担责任

C.由被代理人和代理人按过错承担按份责任

D.由被代理人和代理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是代理中不当或违法行为应承担的法律责任，选项分析:代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任。

第57题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是()。

A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

C.将承包的工程转包或者违法分包的

D.未按照节能设计进行施工的

正确答案:查看最佳答案

第58题:关于城市维护建设税的说法正确的是()。

A.城市维护建设税分别与增值税、消费税同时缴纳

B.缴纳增值税、所得税的单位和个人为城市维护建设税的纳税人

C.城市维护建设税以纳税人实际缴纳的增值税、所得税税额为计税依据

D.城市维护建设税实行单一税率

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是城市维护建设税，选项分析:2020年8月公布的《中华人民共和国城市维护建设税法》规定，在中华人民共和国境内缴纳增值税、消费税的单位和个人，为城市维护建设税的纳税人，应当依照本法规定缴纳城市维护建设税。城市维护建设税以纳税人依法实际缴纳的增值税、消费税税额为计税依据。城市维护建设税税率如下:(1)纳税人所在地在市区的，税率为7%；(2)纳税人所在地在县城、镇的，税率为5%；(3)纳税人所在地不在市区、县城或者镇的，税率为1%。城市维护建设税的纳税义务发生时间与增值税、消费税的纳税义务发生时间一致，分别与增值税、消费税同时缴纳。

第59题:建设工程施工合同不属于()。

A.双务合同

B.不要式合同

C.有名合同

D.有偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是合同的分类，选项分析:双务合同，是指当事人双方互负对待给付义务的合同，即双方当事人互享债权、互负债务，一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成对价关系。例如，建设工程施工合同中，承包人有获得工程价款的权利，而发包人则有按约支付工程价款的义务。大部分合同都是双务合同。不要式合同，是指当事人订立的合同依法并不需要采取特定的形式，当事人可以采取口头方式，也可以采取书面形式或其他形式。有名合同(又称典型合同)，是指法律上已经确定了一定的名称及具体规则的合同。《民法典》中所规定的15类合同，都属于有名合同，如建设工程合同等。有偿合同，是指一方通过履行合同义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须支付相应代价的合同，如建设工程合同等。

第60题:下列行为中符合承揽合同特征的是()

A.承揽人不得将承揽的辅助工作交由第三人完成?

B.承揽人独立完成合同义务，不接受定作人的监督检验?

C.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的?

D.承揽人应当以自己的材料、设备、技术完成所承揽的工作

正确答案:查看最佳答案

第61题:甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当()

A.驳回起诉

B.继续审理

C.终止审理

D.将案件移交合同约定的仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

第62题:某建筑施工企业与应聘者刘某建立劳动关系，刘某2016年4月5日到达施工现场工作，但未订立书面劳动合同，该企业最晚应于()与其订立书面劳动合同。

A.2016年5月15日

B.2016年5月5日

C.2016年4月15日

D.2016年4月25日

正确答案:查看最佳答案

第63题:某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75KW，则施工单位应当()。

A.单独设计配电系统

B.编制用电组织设计

C.制定安全用电措施和电气防火措施

D.确定用电安全防护措施

正确答案:查看最佳答案

第64题:工程项目施工安全监督档案保存期限()，自归档之日起计算。

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是终止施工安全监督，选项分析:工程项目终止施工安全监督后监督机构应当整理工程项目的施工安全监督资料，包括监督文书、抽查记录、项目安全生产标准化自评材料等，形成工程项目的施工安全监督档案。工程项目施工安全监督档案保存期限3年，自归档之日起计算。

第65题:根据《企业所得税法》，下列纳税人中，属于企业所得税纳税人的是()。

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业

正确答案:查看最佳答案

第66题:某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是()。

A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款

B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失

C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款

D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款

正确答案:查看最佳答案

第67题:关于建筑市场行为公布的说法，正确的是()。

A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确有实效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制，选项分析:行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销，应及时变更或删除该不良记录，并在相应诚信信息平台上予以公布，同时应依法妥善处理相关事宜。省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询；对于拒不整改或整改不力的单位，信息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限。

第68题:《市政公用设施抗灾设防管理规定》属于()。

A.行政法规

B.法律

C.地方政府规章

D.部门规章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是法的形式xx规定、xx办法、xx实施细则属于部门规章。xx法，属于法律。xx条例，属于行政法规。地名+xx规定/办法/实施细则，属于地方政府规章。所以选D。

第69题:建筑市场诚信行为信息中的良好行为记录，是指企业因严格遵守建设法规，行为规范，诚信经营而受到()表彰、奖励所形成的记录。

A.建设单位

B.行政主管部门或相关专业部门

C.监理单位

D.公众评价

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师按照工程监理规范的要求，对建设工程实施监理的形式主要有()。

A.抽检

B.联合验收

C.旁站

D.巡视

E.平行检验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。

第71题:关于工程保修期的说法，正确的有()。

A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限

B.屋面防水工程的保修期为4年

C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日

D.保修期结束后,返还质量保证金

E.在保修期内,施工企业一直负有维修保修义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限，选项分析:“基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限”正确，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。“屋面防水工程的保修期为4年”错误，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。“建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日”错误，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。“保修期结束后,返还质量保证金”错误，缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。“在保修期内,施工企业一直负有维修保修义务”正确，《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

第72题:根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有()。

A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的

B.任意压缩合理工期的

C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的

D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的

E.欠付工程款数额较大的

正确答案:查看最佳答案

第73题:招投标活动应当遵循的基本原则有()。

A.公开原则

B.公平原则

C.公正原则

D.自愿原则

E.不得违反社会公德

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是招标基本程序。《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。故ABC正确。

第74题:李某取得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻在某建设工程项目履行监理职责，其实施监理的依据不包括()。

A.建设工程施工合同

B.法律.法规及有关技术标准

C.劳动用工合同

D.工程设计文件

E.招标公告

正确答案:查看最佳答案

第75题:甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有()。

A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效

B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权

C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同

D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力

E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同撤销权的行使。A选项合同被撤销后，同无效合同一样，没有效力，但解决争议的条款有效。C选项，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由起1年内可以行使撤销权。

第76题:建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证，以下不需要办理施工许可证的建筑工程有()。

A.建筑面积200平方米的房屋

B.抢险救灾工程

C.城市大型立交桥

D.城市居住小区

E.实行开工报告审批制度的建筑工程

正确答案:查看最佳答案

第77题:专利法的保护对象包括()。

A.发明

B.实用新型

C.科学发现

D.图形作品

E.外观设计

正确答案:查看最佳答案

第78题:生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行()

A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

B.每半年至少组织一次现场处置方案演练

C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

E.每年至少组织一次的现场处置方案演练

正确答案:查看最佳答案

第79题:关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有()。

A.有符合规定的净资产

B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备

C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核

D.除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核

E.有符合规定的，已完成工程业绩

正确答案:查看最佳答案

第80题:根据《招标投标法实施条例》，关于资格审查下列说法正确的有()。

A.招标人编制的资格审查预审文件的内容违反法律.行政法规强制规定得到，投标人应当在修改资格预审文件后重新招标

B.资格预审文件的发售期不得少于5日

C.资格预审申请人提交资格预审申请文件的时间，应当自资格预审文件停止发售之日起不少于5日

D.国有资金占控股或主导地位的依法招标项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件

E.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审文件截止时间3日前提出

正确答案:查看最佳答案

第81题:债权人不可转让其合同权利的情形有()。

A.根据合同性质不得转让的

B.按照当事人约定不得转让的

C.未经债务人同意的转让

D.未办理批准登记手续的转让

E.依照法律规定不得转让的

正确答案:查看最佳答案

第82题:下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是()。

A.冻结存款

B.扣押财物

C.查封设施

D.限制人身自由

E.限制出境

正确答案:查看最佳答案

第83题:对建设用地使用权的表述中，错误的是()。

A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上

B.建设用地使用权只可以在地上设立

C.居民住宅用地期满后，使用期重新根据国家有关规定确定

D.取得建设用地使用权后，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有.使用和收益的权利

E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式

正确答案:查看最佳答案

第84题:某投标人向招标人行贿15万元人民币，从而谋取中标。则该行为造成的法律后果应当是()。

A.中标无效

B.有关责任人和单位应当承担相应的行政责任或刑事责任

C.中标有效，对当事人以行贿受贿罪论处

D.中标是否有效由招标人重新评估投标人实际能力后决定

E.如果给他人造成损失的，应当承担民事赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第85题:《建设工程质量管理条例》规定，必须实行监理的建设工程有()。

A.国家重点建设工程

B.成片开发建设的住宅小区工程

C.中小型公用事业工程

D.利用国际组织贷款.援助资金的工程

E.利用外国政府贷款.援助资金的工程

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案分为()。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.总体应急预案

D.详细应急预案

E.现场处置方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故应急救援预案的编制，选项分析:《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。

第87题:关于项目负责人带班生产的说法，正确的有()。

A.在同一时期最多能承担两个工程项目的管理工作

B.应加强对重点部位，关键环节的控制

C.要认真做好带班生产记录并签字存档备查

D.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%

E.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假

正确答案:查看最佳答案

第88题:委托代理的授权委托书应载明的事项包括()。

A.当事人的姓名和名称

B.代理人的姓名或名称

C.代理事项.权限和期间

D.委托人的签名或盖章

E.代理费用

正确答案:查看最佳答案

第89题:拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交()等资料。

A.建设用地规划许可证

B.土地使用权批准文件

C.建设工程规划许可证

D.拆迁计划和拆迁方案

E.拆迁补偿安置资金证明

正确答案:查看最佳答案

第90题:某工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程受到了损害，则构成施工单位免责的条件包括()。

A.在合理期限内提供证明

B.不能履行义务方应及时通知对方

C.免责程度限于不可抗力的影响程度

D.受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分

E.因施工单位责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害

正确答案:查看最佳答案

第91题:关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有()。

A.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣

B.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额

C.纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率

D.应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票

E.应税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票

正确答案:查看最佳答案

第92题:在建设工程合同中，属于承包人义务的有()。

A.及时检查隐蔽工程

B.参加工程验收

C.提出工期索赔

D.自行完成建设工程主体结构施工

E.对质量不合格的工程无偿修理

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《生产安全事故应急预案管理力法》,生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有()。

A.应急指挥机构及其职责发生调整的

B.面临的事故风险发生重大变化的

C.重要应急资源发生重大变化的

D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的

E.单位经营情况发生变化的

正确答案:查看最佳答案

第94题:合同终止后，当事人应当遵循诚实信用的原则。根据交易习惯履行()义务。

A.通知

B.协助

C.监督

D.保证

E.保密

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合同的订立原则，选项分析:诚实信用原则主要包括:(1)订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；(2)履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务；(3)合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，也称为后契约义务。因此，本题答案为“通知”、“协助”、“保密”。

第95题:关于工程质量检测的说法，正确的有()。

A.检测人员.检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字

B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

C.检测机构不得与建设单位有隶属关系

D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责

正确答案:查看最佳答案

第96题:如第上题所述，下列员工中，根据《合同法》，甲建筑公司不能与之解除劳动合同的有()。

A.李某?

B.朱某?

C.赵某?

D.钱某

E.孙某?

正确答案:查看最佳答案

第97题:地域管辖是以法院与()之间的隶属关系和关联关系来确定。

A.当事人

B.诉讼争议金额

C.标的物

D.法律事实

E.案件影响力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是地域管辖。，选项分析:地域管辖是指按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限。地域管辖实际上是以法院与当事人、诉讼标的以及法律事实之间的隶属关系和关联关系来确定的。选项“标的物”不选，因为诉讼标的不等于诉讼标的物，本选项属于法理学内容，其法理学原理为超纲内容。诉讼标的，又称为诉的标的或诉的客体，是当事人双方争议和法院审判的对象。诉讼标的由诉讼请求和原因事实加以确定，其中任一要素为多数时，则诉讼标的为多数。诉讼标的是诉构成的要素之一，是指当事人之间因发生争议，而要求人民法院作出裁判的法律关系。每一个诉讼案件至少有一个诉讼标的，但有的案件有两个或者两个以上的诉讼标的。诉讼标的物，是指当事人双方权利义务指向的对象。标的物指买卖合同中所指的物体或商品。举例说明，在房屋租赁中，诉讼标的是房屋租赁关系，而诉讼标的物是所租赁的房屋。诉讼标的和诉讼标的物并不是永远共存的，一个合同必须有标的，而不一定有标的物。

第98题:永泰进出口贸易公司的办公楼建设项目已于2020年7月1日领取施工许可证。根据我国《建筑法》关于施工许可证的有关规定，下列说法正确的有()。

A.该项目应在2020年8月1日前开工

B.该项目应在2020年9月1日前开工

C.该项目应在2020年10月1日前开工

D.若因故未能按期开工，永泰进出口贸易公司应向发证机关申请延期

E.永泰进出口贸易公司申请延期，则每次延期可达半年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是申请延期的规定。，选项分析:《建筑法》规定，建设单位自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。延期以两次为限，每次不超过3个月。故“该项目应在2020年10月1日前开工”、“若因故未能按期开工，永泰进出口贸易公司应向发证机关申请延期”正确。

第99题:《民事诉讼法》规定，关于一审程序中宣判的说法正确的有()。

A.判决前能够调解的，还可以进行调解

B.调解书经双方当时人签收后，即具有法律效力

C.最高人民法院的判决.裁定.是发生法律效力的判决和裁定

D.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的可以缺席审判

E.原告经传票传唤，可以不到庭即缺席审判即可

正确答案:查看最佳答案

本文标题：2024年新版贵州省一级建造师法律法规在线考试模拟试题

本文链接：http://wykao.cn/Article/?33882.html

本文来自用户供稿，不代表网站本身立场，信息真伪请自行核实,转载请注明出处！

<<陕西省西安监理工程师测试历年题库

2024版江苏省南京二级注册建造师考试模拟练习题>>