2024年浙江省一级建造师法律法规预习题

其他建筑考试安全员考试网 2024-4-25 13:30:50

[点击进入2024年浙江省一级建造师法律法规预习题]

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:民事纠纷中，当事人达成调解协议，人民法院需要制作调解书的是()。

A.调解和好的离婚案件

B.能够即时履行的案件

C.调解维持收养关系的案件

D.调解继续履行的案件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是法院调解，选项分析:下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书:(1)调解和好的离婚案件；(2)调解维持收养关系的案件；(3)能够即时履行的案件；(4)其他不需要制作调解书的案件。对不需要制作调解书的协议，应当记入笔录，由双方当事人、审判人员、书记员签名或者盖章后，即具有法律效力。

第1题:关于一级建造师执业范围的说法，正确的是()

A.注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人

D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件

正确答案:查看最佳答案

第2题:下列主体中,属于法人的是()。

A.某施工企业项目部

B.某施工企业分公司

C.某大学建筑学院

D.某乡人民政府

正确答案:查看最佳答案

第3题:甲公司收到乙公司发来的定货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议，乙公司拒绝收货的合法理由应当是()。

A.要约已撤销

B.要约已撤回

C.合同已失效

D.甲方未承诺

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为符合法律规定的是()。

A.以甲的名义在媒体上发布招标公告

B.修改经甲同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件

C.根据评标报告和推荐的中标候选人确定某中标人

D.将工程招标代理业务转让给其他招标代理机构

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于法人的说法，正确的是()。

A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并.分立的.应当向登记机关办理登记并公告

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资料

正确答案:查看最佳答案

第6题:某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为()。

A.25.8万

B.34.4万

C.43万

D.51.6万

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:下列情形中，属于建筑市场施工企业资质不良行为的是()。

A.未在规定期限内办理资质变更手续的

B.个人借用其他施工企业资质投标的

C.将承包的工程分包给不具有相应资质的单位的

D.转让安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准，选项分析:A为资质不良行为。资质不良行为认定标准:(1)未取得资质证书承揽工程的或超越本单位资质等级承揽工程的；(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；(4)未在规定期限内办理资质变更手续的；(5)涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。BC属于承揽业务不良行为，D为安全不良行为。

第8题:运输合同中托运人的义务是()。

A.告知的义务

B.提货验收的义务

C.货物毁损、灭失的赔偿义务

D.特殊情况下拒运的义务

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区名镇名村核心保护范围内，允许建设的工程是()

A.新建住宅

B.新建厂房

C.扩建必要的公共服务设施

D.扩建办公楼

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在历史文化街区.名镇.名村核心保护范围内，不得进行新建.扩建活动.但是，新建.扩建必要的基础设施和公共服务设施除外。

第10题:根据《建设工程质量管理条例》，下列建设工程中，必须实行监理的是()。

A.地方重点建设工程

B.利用外国组织援助资金的工程

C.大型公用事业工程

D.成片开发的商业写字楼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务，选项分析:《建设工程质量管理条例》进一步规定，下列建设工程必须实行监理:(1)国家重点建设工程;(2)大中型公用事业工程;(3)成片开发建设的住宅小区工程;(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;(5)国家规定必须实行监理的其他工程。国外组织不一定是国际组织。

第11题:关于质量保证金预留的说法，正确的是()。

A.缺陷责任期内，非国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在财政部门

B.缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理

C.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行

D.社会投资项目采用预留保证金方式的，发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管

正确答案:查看最佳答案

第12题:甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套机电设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是()。

A.租赁合同对丁公司继续有效

B.乙转让该设备所有权需经甲同意

C.租赁合同终止前不得转让该设备的所有权

D.丁无义务保证甲继续使用该设备

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。

A.乙水泥厂承担

B.双方连带责任

C.双方按比例承担

D.甲施工企业承担

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是()。

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。

D.排水户应当按照实际需要的排水类别.总量排放污水

正确答案:查看最佳答案

第15题:在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域，称为()。

A.建设控制地带

B.文物保护范围

C.城市紫线

D.城市黄线

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:此题考查了文物保护单位的建设控制地带。，选项分析:《文物保护法实施条例》规定，文物保护单位的建设控制地带，是指在文物保护单位的保护范围外，为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。

第16题:根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.严重违反用人单位

C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的

D.被依法追究刑事责任的

正确答案:查看最佳答案

第17题:工程建设中如果采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，()应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.质量监督机构

正确答案:查看最佳答案

第18题:以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自()设立。

A.签订抵押合同时

B.建筑物竣工验收时

C.登记时

D.竣工验收合格时

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:张经理打算在M市为公司购置一块建设用地，便委托当地老同学李某代办此事，双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查、咨询，挑选出一块令张经理满意的地皮，并做好了办理相关手续前的各种准备工作，但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不少费用。对此，下列表述中除()以外都是合理合法的。

A.张经理应提供委托事务的必要费用

B.张经理可以不向李某支付报酬

C.张经理可以向李某支付相应的报酬

D.委托合同必须是有偿的

正确答案:查看最佳答案

第20题:下列法律文书中不具有强制执行效力的是()

A.由仲裁机构作出的仲裁调解书

B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书

C.由国家行政机关作出的调解书

D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书

正确答案:查看最佳答案

第21题:甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理，在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件()。

A.移送二审法院裁

B.按撤诉处理

C.按缺席判决

D.进入再审程序

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是一审程序。，选项分析:《民事诉讼法》第一百二十九条规定，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。本案中，原告甲方未经法庭许可中途退庭，应当按撤诉处理。应选择B。

第22题:甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求()。

A.甲双倍返还定金8万元

B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

C.甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.甲支付违约金6万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》中规定当双方既约定违约金又约定了定金时，如果一方当事人违约，则对方可以选择使用违约金或定金的条款。也就是说这两种方式只能选择一种，本题从乙方保护自己最大利益的角度出发，应该选择对方支付费用多的方式，也就是违约金6万元，至于定金4万元应该由甲方返还，因为这本来就是乙方的费用。

第23题:从法的形式来看，《招标投标法实施条例》属于()。

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.地方政府规章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是法的形式，选项分析:行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及其常务委员会特别授权所制定的规范性文件的总称。行政法规由总理签署国务院令公布。现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《城市房地产开发经营管理条例》《招标投标法实施条例》等。

第24题:关于民事诉讼上诉的说法，正确的是()。

A.上诉期为10日

B.上诉时应当递交上诉书

C.上诉状应当向第二审人民法院提出

D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:建筑施工企业的总经理应当由()对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

A.县级以上人民政府

B.有关主管部门

C.安全生产管理部门

D.建设行政管理部门

正确答案:查看最佳答案

第26题:施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是().

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

第27题:甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()

A.应当由甲公司承担全部债务

B.乙公司与丙公司均不承担清偿债务

C.应当由乙、丙公司承担连带债务

D.应当由乙公司承担全部债务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应()

A.经建设单位同意，由施工企业负责修改

B.经建设单位同意，由设计单位负责修改

C.由施工企业负责修改，经监理单位审定

D.经监理单位同意，由建设单位负责修改

正确答案:查看最佳答案

第29题:某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是()。

A.施工企业应同意建设单位自行采购

B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D.施工企业可拒绝建设单位的要求

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。

A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护

B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:某施工单位的现场劳动安全设施不符合国家规定，监理工程师提出后，项目经理仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故，则项目经理承担的刑事责任有()。

A.拘留

B.吊销资格证书

C.有期徒刑或者拘役

D.有期徒刑并处拘役、罚金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是重大劳动安全事故罪。《刑法》第135条规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

第32题:下列是关于双方当事人在合同中既约定违约金，又约定定金时，一方违约时，另一方当事人()，保护自己的合法权益。

A.可以选择使用违约金或者定金条款要求对方承担责任

B.只能依据违约金条款要求对方承担责任

C.可以采用违约金条款加定金条款金额之和要求对方承担违约责任

D.只能依据定金条款要求对方承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是违约责任的种类，选项分析:当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

第33题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是老动争议的解决方式

第34题:关于建设单位的质量责任和义务，下列表述正确的是()。

A.不得以低于成本的报价竞标

B.依法履行工程质量保修义务

C.对建设工程的施工质量负责

D.将施工图设计文件报送有关部门审查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位相关的质量责任和义务包括:1.依法发包工程；2.依法向有关单位提供原始资料；3.限制不合理的干预行为；4.依法报审施工图设计文件；5.依法实行工程监理；6.依法办理工程质量监督手续；7.依法保证建筑材料等符合要求；8.依法进行装修工程；9.建设单位质量违法行为应承担的法律责任。正确选项是D。

第35题:根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。

A.当事人住所地

B.调解协议履行地

C.调解组织所在地

D.调解协议签订地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。P342.

第36题:根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为()。

A.发明

B.实用新型

C.外观设计

D.设计方案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:《危险化学品安全管理条例》还规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的()前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。

A.7日

B.15日

C.1个月

D.14日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场安全防范措施。，选项分析:《危险化学品安全管理条例》还规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。

第38题:关于建设工程合理使用年限的说法，正确的是()。

A.建设工程合理使用年限由建设单位决定

B.超过合理使用年限的建设工程必须报废、拆除

C.建设工程合理使用年限从工程实际转移占有之日起算

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是勘察、设计单位相关的质量责任和义务，选项分析:选项“建设工程合理使用年限由建设单位决定”错误，选项“设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限”正确。《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。选项“超过合理使用年限的建设工程必须报废、拆除”错误，确定建设工程的合理使用年限，并不意味着超过合理使用年限后，建设工程就一定要报废、拆除。经过具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，制订技术加固措施，在设计文件中重新界定使用期，并经有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强，该建设工程能达到继续使用条件的就可以继续使用。但是，如果不经鉴定、加固等而违法继续使用的，所产生的后果由产权所有人自负。选项“建设工程合理使用年限从工程实际转移占有之日起算”错误，工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。

第39题:?承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后()内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。

A.7天

B.10天

C.14天

D.15天

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于()。

A.15日

B.20日

C.30日

D.10日

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于建筑市场各方主体信用信息公开期限的说法，正确的是()。

A.建筑市场各方主体的基本信息永久公开

B.建筑市场各方主体的优良信用信息公布期限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑市场诚信行为的公布，选项分析:建筑市场各方主体的信用信息公开期限为:(1)基本信息长期公开；(2)优良信用信息公开期限一般为3年；(3)不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定。国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。

第42题:在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于()之债。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

D.不当得利

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴工地现场.

A.12

B.36

C.45

D.24

正确答案:查看最佳答案

参考解析:文物行政部门应该在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

第44题:项目经理是施工企业的()。

A.法定代表人

B.法定代理人

C.委托代理人

D.指定代理人

正确答案:查看最佳答案

第45题:企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是()。

A.利息收入

B.财政拨款

C.接收捐款收入

D.租金收入

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:《市政公用设施抗灾设防管理规定》属于()。

A.行政法规

B.法律

C.地方政府规章

D.部门规章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是法的形式xx规定、xx办法、xx实施细则属于部门规章。xx法，属于法律。xx条例，属于行政法规。地名+xx规定/办法/实施细则，属于地方政府规章。所以选D。

第47题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故调查组的职责不包括()。

A.提交事故调查报告

B.总结事故教训，提出防范和整改措施

C.对事故的责任者作出处罚

D.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工生产安全事故的调查。事故调查组履行下列职责:1.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；2.认定事故的性质和事故责任；3.提出对事故责任者的处理建议；4.总结事故教训，提出防范和整改措施；5.提交事故调查报告。

第48题:关于建筑市场行为公布的说法，正确的是().

A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建筑市场行为的公布，选项A，行政处理决定在被行政复议或着行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告。选项B，招投标违法行为记录公告设计国家秘密的记录一律不得公开。选项C，原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。

第49题:大学毕业生张某与某电气公司签了时间为8年的劳动合同，根据规定劳动合同的试用期合法的是()。

A.3个月

B.7个月

C.8个月

D.12个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是订立劳动合同应当注意的事项，选项分析:合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。本题劳动合同期限为八年，试用期不得超过六个月。答案为“3个月”。

第50题:根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行()次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位全员的安全生产教育培训。，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

第51题:某施工单位在土方挖掘施工作业过程中，发现了近代古墓葬，但考虑到发掘会影响工程正常工期，因此没有向文物主管部门报告，造成部分文物损害，则应对施工单位采取的处罚措施是()。

A.处以罚款

B.吊销资质证书

C.追究项目经理刑事责任

D.要求恢复文物原状

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项惩治工作的补充通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定“挂证”的是()。

A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工

B.在某造价咨询公司注册并实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员

C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师

D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建造师的基本义务，选项分析:住房和城乡建设部办公厅《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》(建办市函〔2019〕92号)规定，对实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，以下6类情形，原则上不认定为“挂证”行为:(1)达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的；(2)因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的；(3)属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的；(4)属于军队自主择业人员的；(5)因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的；(6)有法律法规、国家政策依据的其他情形。

第53题:某开发商将已出租的写字楼抵押给银行，以获得借款。当借款期限届满时，因无力偿还，便将该写字楼折价抵给银行口银行获得该写字楼的所有权后，准备自己使用口按照《物权法》的规定，下列说法中正确的是()。

A.银行有权解除租赁合同

B.银行无权解除租赁合同

C.出租的写字楼不能抵押

D.开发商应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《物权法》第190条的规定，“订立抵押合同前抵押财产已出租的，原租赁关系不受该抵押权的影响。”本题出租权设定在前，抵押权设定在后，因而银行无权解除开发商与承租人签订的租赁合同。

第54题:某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:经人民法院判决，建设单位应最迟于2019年9月5日向承包商支付工程款，但是届时却没有支付。2021年6月2日，建设单位法定代表人生病无力主持工作。现承包商请求强制执行的期限截止于()。

A.2021年9月5日

B.2022年9月5日

C.2023年6月2日

D.2021年12月2日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是执行程序，选项分析:当事人申请执行强制执行，还须遵守执行期限。申请执行期间为2年。申请执行时效的中止，中断适用法律有关诉讼时效的规定。但是，本题建设单位法定代表人生病无力主持工作并非是诉讼时效中止或中断的原因，因此，本题并未发生诉讼时效中断或中止，本题承包商请求强制执行的期限截止到2021年9月5日。

第56题:关于建设工程监理的说法，正确的是()。

A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督

B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系

C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理

D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

正确答案:查看最佳答案

第57题:甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师资格证书后,正确的做法是()

A.甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业

B.甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业

C.甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业

D.甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡，由于事故发生地与事故发生单位不在同一个省级行政区域。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由()负责调查。

A.国务院

B.事故发生地市级人民政府

C.事故发生地省级人民政府

D.事故发生单位所在地市级人民政府

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于建设工程返修的说法,正确的是()

A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修

C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修

正确答案:查看最佳答案

第60题:我国《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，()。

A.由总承包单位承担主要责任

B.由分包单位承担主要责任

C.由总承包单位和分包单位共同承担主要责任

D.由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的内容是分包单位应当承担的法定安全生产责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

第61题:据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。

A.特级.一级.二级

B.施工总承包.专业承包.施工劳务资质

C.工程总承包.施工总承包.施工分包承包资质

D.甲级.乙级.丙级

正确答案:查看最佳答案

第62题:2011年11月，某用人单位由于生产经营发生严重困难，与王某解除了劳动合同。截止到解除劳动合同时，王某已在该单位工作了一年零5个月。根据《劳动合同法》的规定，施工单位应当给予王某()个月工资的经济补偿。

A.1

B.1.5

C.2

D.3

正确答案:查看最佳答案

第63题:关于建设工程分包的说法，正确的有()

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体，非关键性工作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:关于质量保证金返还的说法，正确的有()。

A.缺陷责任期到期，承包人认真履行质量责任的，可向发包人申请返还保证金

B.当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满1年，承包人可向发包人申请返还保证金

C.因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告60日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满

D.发包人返还工程质量保证金后，承包人不再履行工程保修义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程质量保证金，选项分析:有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持:(1)当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；(2)当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满2年；(3)因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告90日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告90日后起满2年。发包人返还工程质量保证金后，不影响承包人根据合同约定或者法律规定履行工程保修义务。

第65题:注册商标没有正当理由连续三年不使用的，()可以向商标局申请撤销该注册商标。

A.商标局

B.商标使用人

C.商标异议人

D.任何单位或个人

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据我国土地用途和权属的划分，建设用地使用权()。

A.只能存于城市市区土地之上

B.可以存在于宅基地之上

C.可以存在于集体所有土地之上

D.可能存在于城市郊区上土地之上

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分，则甲公司与乙公司签订的合同为()。

A.转包合同，合同有效

B.转包合同，合同无效

C.分包合同，合同有效

D.分包合同，合同无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是无效合同。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。本题中甲公司把工程的主体部分分包给乙公司，性质属于分包合同；由于《建筑法》规定禁止违法分包，因此该合同违反了法律的强制性规定，为无效合同。

第68题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的()。

A.20%

B.30%

C.25%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第69题:合同债务人将被免除合同履行义务的条件，理解正确的是()。

A.合同中可以约定在一方违约的情况下免除其全部责任

B.合同中可以约定造成人身伤害的免责条款

C.当事人迟延履行后发生不可抗力，可以部分或者免除责任

D.因故意或重大过失造成对方财产损失的，免责条款无效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的内容是无效合同《民法典》规定，合同中的下列免责条款无效:(1)造成对方人身伤害的；(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的()，书面通知被监理的建筑施工企业。

A.工程监理单位

B.工程监理人员的名单

C.工程监理权限

D.工程监理的内容

E.工程监理入场时间

正确答案:查看最佳答案

第71题:导致中标无效的情形有()。

A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的

B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的

C.投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的

D.招标人要求投标人提交投标保证金的

E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是招标人违法行为应承担的法律责任，选项分析:A正确，依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。E正确，招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，中标无效。

第72题:根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制.排斥投标人的有()。

A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的

B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的

C.授意投票人撤换.修改投标文件的

D.限定或者指定特定的专利.商标.品牌的

E.向特定投标人泄露标底的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:下列属于工程总承包方式的是()

A.设计-施工总承包(D-B)

B.设计采购施工(EPC)

C.采购-施工总承包(P-C)

D.建设-转让总承包(B-T)

E.设计-采购总承包(E-P)

正确答案:查看最佳答案

第74题:《担保法》规定，因()发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权行使留置权并对抗其他债权和抵押权。

A.加工承揽合同

B.买卖合同

C.保管合同

D.建设工程合同

E.运输合同

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有()??

A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包??

B.全部由外国投资.外国赠款.外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包??

C.由中国投资.但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽??

D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成??

E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程。?

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在()等危险部位设置明显的安全警示标志。

A.脚手架

B.基坑边沿

C.楼梯口

D.工人食堂

E.施工现场入口处

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工现场安全防范措施。，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、暴(同音字)破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

第77题:当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的()完成主要工作

A.设备

B.技术

C.材料

D.资金

E.劳力

正确答案:查看最佳答案

第78题:工程招标过程中，关于招标代理机构的行为及后果，说法正确的是()。

A.招标代理机构应当以自己的名义发布招标公告和组织评标

B.招标代理机构在招标人授权范围内实施的行为，与招标人承担连带责任

C.招标代理机构有权随时辞去委托，但造成招标人损失的应当赔偿损失

D.招标代理构需要将招标事务转委托他人代理的，应当经过招标人同意

E.招标代理机构超越授权实施的行为，投标人有理由相信其有代理权的，由招标人承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:根据《标准化法》，下列标准中，不能制定为强制性标准的有()。

A.行业标准

B.地方标准

C.团体标准

D.企业标准

E.国家

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程建设国家标准，选项分析:《标准化法》规定，标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准。强制性标准必须执行。

第80题:关于买卖合同的说法，正确的有()。

A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有

B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买

C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物

D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物

E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是买卖合同的规定，C选项，买受人已支付标的物总价75%以上的，(出卖人有权，只是法院不支持)，卖人主张取得标的物的，法院不予支持。D选项，主物不合符约定而解除合同的，效力及于从物。从物不符合解除合同的，不及于主物。

第81题:所有权的内容包括()。

A.占有权

B.处分权

C.使用权

D.抵押权

E.收益权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:2018年1月15日,某建设单位为其工程领取了施工许可证,因未能按期开工,建设单位于2018年3月10日.5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况,直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法,正确的有()

A.该工程施工许可证自行废止

B.延期开工未超过6个月,施工许可证继续有效

C.应当在2018年4月15日前申请延期

D.不能按时开工,应当在1个月内报告

E.2018年7月1日开工之前,需要重新申领施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《建筑业企业资质管理规定》规定，关于企业资质证书的申请与延续，说法正确的有()。

A.资质证书有效期为3年

B.资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请

C.资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定

D.资质许可机关逾期未做出决定的，视为准予延续

E.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质

正确答案:查看最佳答案

第84题:甲建筑公司与乙运输公司签订了一份材料运输合同，在乙公司将该材料交付甲指定的收货人之前，甲公司有权根据实际情况要求乙公司()。

A.返还货物

B.中止运输

C.变更收货人

D.变更到达地

E.赔偿运输途中材料损毁

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按照《合同法》规定，货运合同中的托运人享有任意变更解除权，即在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输.返还货物.变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失。至于运输途中材料损毁，如果是因不可抗力.材料本身的自然性质或者合理损耗以及托运人过错造成的，承运人不承担责任。

第85题:根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。

A.使用伪造.变造的许可证件

B.投标人之间协商投标报价

C.不同投标人的投标文件相互混装

D.投标人之间约定部分投标人放弃中标

E.提供虚假的财务状况

正确答案:查看最佳答案

第86题:合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有()。

A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行

B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间

C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行

D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行

E.履行费用负担不明确的，由债权人承担

正确答案:查看最佳答案

第87题:甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有()

A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

B.丙的保证方式为连带责任保证

C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内

D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任

E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废,并向原备案机关力理注销手续的情形有()。

A.没有完整安全技术档案的

B.属国家明令淘汰或者禁止使用的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

D.没有齐全有效的安企保护装置

E.经检验达不到安全技术标准规定的

正确答案:查看最佳答案

第89题:关于承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的有()。

A.未竣工的建设工程质量合格，承包人无权请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿

B.建设工程质量合格，承包人有权请求其承建工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿

C.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算

D.承包人建设工程价款优先受偿的范围包括发包人逾期支付建设工程价款的违约金

E.承包人与发包人之间放弃或者限制建设工程价款优先受偿权的约定无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程工期和支付价款的规定，选项分析:建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持。放弃需要分情况，损害建筑工人利益的无效。

第90题:物权包括所有权.担保物权及用益物权，下列各项中属于用益物权的是()。

A.建设用地使用权

B.宅基地使用权

C.担保权

D.土地承包经营权

E.地役权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:注册建造师办理变更注册手续时应提交的材料有()。

A.注册建造师变更注册申请表

B.注册证书和执业印章

C.专业增项资格证明

D.与新聘用单位签订的聘用合同

E.与原单位解除聘用合同的证明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是一级建造师的注册。，选项分析:申请变更注册的，应当提交下列材料:(1)注册建造师变更注册申请表；(2)注证书和执业印章；(3)申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件；(4)工作调动证明(与原聘用单位解除聘用合同或聘用合同到期的证明文件、退休人员的退休证明)。

第92题:下列关于相关单位的安全责任的表述中，正确的是()。

A.为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置

B.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由检验机构人员现场监督

C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测

D.出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，在设备交付使用时，应当出具检测合格证明

E.设备检验检测机构进行设备检验检测时发现严重事故隐患，应当及时告知施工单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告

正确答案:查看最佳答案

第93题:若建设单位将建筑工程肢解发包，容易产生的弊端有()。

A.导致发包人变相规避招标?

B.增加发包的成本

C.不利于投资和进度目标的控制?

D.增加发包人管理的成本

E.减少发包的成本?

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:某施工企业与甲订立了材料买卖合同,却误将货款支付给乙,随后该施工企业向乙索款,并支付给甲。关于该案中施工企业.甲和乙之间债发生根据正确的()

A.施工企业与甲之间形成合同之债

B.甲.乙之间不存在债的关系

C.乙与施工企业之间形成不当得利之债

D.施工企业与乙之间形成合同之债

E.乙与施工企业之间形成无因管理之债

正确答案:查看最佳答案

第95题:固体废物危害环境的现象产生的环节有()。

A.收集

B.贮存

C.运输

D.处置

E.计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工现场固体废物污染环境防治的规定。固体废物污染环境，是指固体废物在产生、收集、贮存、运输、利用、处置的过程中产生的危害环境的现象。

第96题:下列不予注册的情形有()。

A.年满60周岁，刚办完退休手续的李某

B.B王某因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满５年

C.刘某因邻里纠纷受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止满３年

D.赵某去年被吊销注册证书

E.未达到注册建造师继续教育要求申请延续注册

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年浙江省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的内容是一级建造师的注册。《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册:申请人有下列情形之一的，不予注册:(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。

第97题:我国《民事诉讼法》规定的特别程序的案件是()。

A.宣告失踪或者宣告死亡案件

B.确认调解协议案件

C.实现担保物权案件

D.不动产所有权确认案件

E.选民资格案件

正确答案:查看最佳答案

第98题:下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是()。

A.工程监理单位经建设单位同意，可以将附属工程的监理业务转让

B.工程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系，也需要回避

C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收

D.监理单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行合同约定的义务