[点击进入2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题]
我们该怎么找到"2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题"?屠格涅夫曾经说过,你想成为幸福的人吗?但愿你首先学会吃得起苦。带着这句话,我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话,我们还要更加慎重的对待这个问题。 我认为,学习犹如农民耕作,汗水滋润了种子,汗水浇灌了幼苗,没有人瞬间奉送给你一个丰收。不管你觉得这个建筑考试难不难,对于你来说都是百分来对待那开始我们就来找答案吧!最后的祝福:努力的苦读,就为这一刻?!把你的实力全部发挥,所有关爱着你的人,都会为你祝福、祈祷,相信你会考出满意的成绩,榜上有名喔!
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某工程地下室梁截面尺寸为1500x800mm,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),该梁采用扣件式钢管模板支架,其立杆的纵横距离除满足设计要求外,不应大于()。
A.1500mm
B.1200mm
C.900mm
D.800mm
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同法律关系的产生.变更与消灭。选项A错误,法律事实包括行为和事件;选项B错误,罢工属于法律事实中的事件,不属于行为;选项C错误,发生法律效力的法院判决属于行为;选项D正确,合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。
第2题:按照()原则,订立合同后,任何一方都不能将建设工程施工合同转让给第三者。
A.自愿
B.公平
C.平等
D.诚实信用
正确答案:查看最佳答案
第3题:在合同履行过程中,承包人违反合同规定,监理人在发出整改通过()天后,承包人仍不纠正违约行为,发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.1
B.14
C.28
D.56
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。
A.工程进度款支付分解表
B.投资计划使用分配表
C.工程进度款使用计划表
D.建设资金平衡表
正确答案:查看最佳答案
参考解析:由题意可知答案为工程进度款支付分解表。
第5题:技术复杂的项目可分两阶段招标,关于两阶段招标的说法,错误的是()。
A.两阶段招标可采用公开招标,也可采用邀请招标
B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段
C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价
D.第一阶段招标开标时,可以请投标人各自讲解递交的投标方案
正确答案:查看最佳答案
第6题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。
A.合同尚未成立
B.缔约一方受有损失
C.缔约当事人有过错
D.违反先合同义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:根据钢结构工程相关规范,钢板厚≥40mm,且设计有Z向性能要求的厚板,应由订货方进行抽样检验的内容包括力学性能.工艺性能和()。
A.重量偏差
B.耐腐蚀性能
C.化学成分
D.焊接性能
正确答案:查看最佳答案
第8题:《建设工程施工合同(示范文本)》中规定,未经发包人同意,承包人不能将承包工程的()。
A.主体部分分包
B.关键部分分包
C.非主体非关键部分分包
D.任何部分分包
正确答案:查看最佳答案
第9题:下列属于单务合同的是()。
A.赠与合同
B.仓储合同
C.行纪合同
D.运输合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:必须进行国际招标的机电产品不包括()。
A.国(境)外赠送或无偿援助的机电产品
B.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品
C.使用国有资金或国家融资资金进行国际招标采购的机电产品
D.政府采购项下规定进行国际招标采购的机电产品
正确答案:查看最佳答案
第11题:《招标投标法》规定,公开招标和邀请招标均应举行开标会议,体现招标的()原则。
A.最低价中标、公正和公开
B.公平、最低价中标和公开
C.公平、公正和公开
D.公平、公正和最低价中标
正确答案:查看最佳答案
第12题:根据《施工合同标准文本》的规定,因承包人违约而解除合同,发包人的行为正确的是()。
A.发包人不可派人员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工
B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施
C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备,则发包人不能再享有索赔的权利
D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是违约责任。选项A,发包人可派人员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工;选项B,发包人有权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施;选项C,发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任,也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
第13题:从合同的订立过程来分析,工程招标文件属于一种()。
A.要约邀请
B.要约
C.新要约
D.承诺
正确答案:查看最佳答案
第14题:工程施工质量验收时,经加固处理的分部工程,根据技术处理方案要求予以验收的前提是()。
A.不影响安全和使用功能
B.不造成永久性影响
C.不改变结构外形尺寸
D.不影响基本使用功能
正确答案:查看最佳答案
第15题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),塔式起重机避雷引下线宜采用铜导线单独铺设并保证电气连接,导线截面不应小于()。
A.12mm2
B.14mm2
C.16mm2
D.18mm2
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:根据《合同法》对违约责任的规定,既具有对合同守约方给予补偿,又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()。
A.罚金
B.利息
C.赔偿金
D.违约金
正确答案:查看最佳答案
第17题:某施工项目,单位甲和单位乙组成联合体投标,其中单位甲投入编制投标文件人手多,单位乙承担投标施工项目工作量大,则该联合体投标后,其履行担保应由()递交。
A.单位甲
B.单位乙
C.单位甲乙共同
D.联合体牵头单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:联合体中标的,其履约担保由牵头人递交。
第18题:以下关于分部工程质量验收合格的规定,正确的是()。
A.所含检验批的质量验收记录应完整
B.主控项目的质量经抽样检验均应合格
C.一般项目的质量经抽样检验合格
D.观感质量验收符合要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:考虑到特殊行业施工内容的专业要求,设备安装工程一般采用()方式为宜。
A.公开招标
B.邀请招标
C.议标
D.方案竞赛
正确答案:查看最佳答案
第20题:因非监理人原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的()。
A.额外工作
B.附加工作
C.正常工作
D.其它工作
正确答案:查看最佳答案
第21题:建设工程监理合同履行中,由于委托人.第三方原因,使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或延续时间的工作属于()。
A.附加工作
B.额外工作
C.正常工作
D.变更工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:材料采购合同在履行过程中,供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站,且交付数量多于合同约定的尾差,下列说法正确的是()。
A.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担
B.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担
C.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担
D.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担
正确答案:查看最佳答案
第23题:以下关于施工组织设计,正确的是()。
A.施工组织设计经施工单位技术负责人签认后报送项目监理机松
B.施工组织设计需要修改的,由总监代表签发书面意见退回修改
C.施工组织设计需要调整时,由总监代表审批
D.施工组织设计需要调整时,由建设单位审批
正确答案:查看最佳答案
第24题:下列在建设工程中发生的事件中,不属于安装工程一切险除外责任的是()。
A.因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失
B.机械装置失灵造成的本身损失
C.安装工艺错误导致的损失
D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:根据英国土木工程师学会颁布的《工程施工合同》(ECC),采用综合单价计量承包的,应选择的合同是()。
A.带有工程量清单的标价合同
B.带有分项工程量表的标价合同
C.带有工程量清单的目标合同
D.带有分项工程量表的目标合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:带有工程量清单的标价合同适用于采用综合单价计量承包;带有分项工程量表的标价合同适用于固定价格承包;目标合同适用于在签订合同时工程范围尚未确定,合同双方先约定合同的目标成本,当实际费用节支或超支时,双方按合同约定的方式分摊。
第26题:工程建设项目招标人自行办理招标事宜,须具备()和组织评标的能力。
A.编制招标文件
B.委托招标代理机构
C.编制招标标底
D.编制招标公告
正确答案:查看最佳答案
第27题:以下关于钢结构螺栓性能检验,不正确的是()。
A.普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求,应进行螺栓实物最小拉力载荷复验
B.扭剪型高强度螺栓连接副应检验预拉力
C.高强度大六角头螺栓连接副应检验扭矩系数
D.高强度螺栓连接副保管时间超过6个月后使用时,经监理工程师外观检查合格后方可再使用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:根据《标准施工合同》,承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后,通知发包人
B.直接与保险人协商一致后,通知监理人
C.应事先征得发包人同意,并通知监理人
D.应事先征得监理人同意,并通知发包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。因此,承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第29题:工程设计招标的评标过程,应考虑的主要因素是()。
A.设计取费高低
B.设计单位的资历
C.设计方案的优劣
D.设计任务完成的进度
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是()。
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.判明评标的方法和因素
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知对应款项中需要明确或说明的具体要求予以明确,附表中的内容不得与正文中内容相抵触,使投标人阅读时一目了然。参见教材P22。
第31题:根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外,具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。
第32题:初步设计经主管部门批准后,在原定任务书范围内的必要修改,修改设计费用应由()承担。
A.主管部门
B.业主
C.承包单位
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),关于吊篮内进行电焊作业,不正确的是()。
A.应对吊篮设备采取保护措施
B.应对钢丝绳.电缆采取保护措施
C.电焊钳不得搭挂在吊篮上
D.电焊机应放置在吊篮内
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:地基基础牢固程度,反映的是工程质量的()特性。
A.适用性
B.安全性
C.可靠性
D.耐久性
正确答案:查看最佳答案
第35题:下列关于合同法律关系的表述,错误的是()。
A.合同法律关系的主体决定了合同法律关系的性质
B.合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织
C.合同法律关系包括合同法律关系主体、客体和内容三个要素
D.合同法律关系是由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利、义务关系
正确答案:查看最佳答案
第36题:违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后,对方仍要求继续履行合同时,违约方()。
A.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后继续履行合同
B.在继续履行过程中可更换标的
C.必须按合同约定条件继续履行合同
D.可拒绝继续履行合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:下列要求,不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是()。
A.具有独立订立合同的能力
B.良好的业绩
C.完善的质量保证体系
D.相应的资金来源
正确答案:查看最佳答案
第38题:以下关于砌体结构实体检测,正确的是()。
A.砌体检测可采用原位轴压法
B.基础不均匀沉降可采用经纬仪检测
C.砌体中的钢筋可采用破损法检测
D.圈梁和构造柱设置应采用剔凿表面抹灰法
正确答案:查看最佳答案
第39题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),碗扣式钢管脚手架首层立杆应采用不同的长度交错布置,底层纵.横向横杆作为扫地杆距地面高度应小于或等于()。
A.500mm
B.350mm
C.200mm
D.180mm
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,监理人更换总监理工程师时,应提前()天通知承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理人更换总监理工程师时,应提前14天通知承包人。
第41题:有关合同鉴证,下列说法中错误的是()。
A.经过鉴证审查,可以使合同的内容更加完备,预防和减少合同纠纷
B.合同鉴证由市级以上工商行政管理机关办理
C.合同经审查符合要求的,可以予以鉴证
D.合同鉴证可以到合同签订地.合同履行地工商行政管理机关办理
正确答案:查看最佳答案
第42题:下列施工合同文件中存在相互矛盾之处,应当以()为准。
A.图纸
B.工程量清单
C.中标通知书
D.标准.规范
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:招标人按照投标人须知前附表要求,对于符合招标文件规定的未中标人的设计成果给予补偿后,关于该设计成果使用的说法,正确的是()
A.招标人应保护未中标人知识产权且不得使用其设计成果
B.招标人有权免费使用未中标人的设计成果
C.应由中标人与未中际人协商使用其设计成果的许可和费用
D.中标人应邀请未中标人加入其设计团队并使用未中标人的设计成果
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的,按投标人须知前附表规定给予补偿,并有权免费使用未中标人设计成果等。
第44题:《招标投标法》规定,公开招标方式具有()缺点。
A.选择中标人的范围较窄
B.选择面窄
C.投标竞争的激烈程度较差
D.招标时间长.费用高
正确答案:查看最佳答案
第45题:合同当事人向中级人民法院申请撤销裁决所提供的证据不包括()。
A.无仲裁协议
B.裁决所根据的证据无效
C.裁决中有受贿行为
D.裁决对当事人不利
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:施工招标文件不包含的内容是()。
A.单价表
B.工程量清单
C.标底
D.工程设计图纸
正确答案:查看最佳答案
第47题:关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法,正确的是()。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序
C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触
D.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要
正确答案:查看最佳答案
参考解析:行业标准施工招标文件应不加修改地引用“投标人须知”(投标人须知前附表除外)、“评标办法”(评标办法前附表除外)、“通用合同条款”。“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序。招标人应根据招标项目的具体特点和实际需要,详细列明全部审查或评审因素、标准,没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。
第48题:施工合同范本规定,图纸会审和设计交底应由()组织。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:()的招标文件应当根据《标准设计施工总承包招标文件》编制。
A.工期不超过12个月
B.技术相对简单
C.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目
D.设计施工一体化的总承包项目
正确答案:查看最佳答案
第50题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为,其法律责任由()承担。
A.项目经理
B.发包人
C.监理单位
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
第51题:某施工项目保修期内,发现存在涉及结构安全的质量问题,则修复方案应当由()提
A.发包人
B.设计单位
C.承包人
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:建设工程施工合同履行中,发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的,由()。
A.发包人负责检查试验,并承担相应费用
B.承包人负责检查试验,并承担相应费用
C.承包人负责检查试验,费用由发包人负责
D.发包人负责检查试验,费用由承包人负责
正确答案:查看最佳答案
第53题:买方延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的()
A.10%
B.20%
C.5%
D.8%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的10%
第54题:甲公司与乙厂签订一份购买建筑材料的买卖合同,双方约定合同总价款为10万元,且甲公司须先行向乙厂交付定金。根据《担保法》,甲公司向乙厂交付定金不得超过()万元。
A.5
B.4
C.3
D.2
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。
第55题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》,以下关于钢筋工程,正确的是()。
A.盘卷钢筋进场时已进行检验,调直后无需再次进行力学性能检验
B.盘卷钢筋调直后无需进行重量偏差检验,但需进行力学性能检验
C.盘卷钢筋调直后应进行重量偏差检验和力学性能检验
D.有抗震设防要求的箍筋弯折角度不应小于90°
正确答案:查看最佳答案
第56题:总监理工程师应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。
A.5
B.7
C.10
D.14
正确答案:查看最佳答案
第57题:施工合同订立后,任何一方都不能将合同转让给第三者,这体现了()原则。
A.公平竞争
B.平等合作
C.诺守合同
D.诚实信用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时,投标授权人经核算后,认为总价.单价都有错误,遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和
正确答案:查看最佳答案
第59题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定,发包人不按约定支付预付款超过一定时间的,应向承包人支付应付款的贷款利息,其支付应付款的贷款利息自()起。
A.开工日期前7天
B.承包人发出预付通知之日
C.开工之日
D.约定应付之日
正确答案:查看最佳答案
第60题:施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定()。
A.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师
B.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
C.工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
D.承包人应在14天内将延误的工期向工程师提出书面报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),建筑工地应制定()建筑垃圾的回收利用应符合现行国家标准的规定。
A.垃圾焚烧计划
B.垃圾运输计划
C.垃圾减量计划
D.垃圾回收计划
正确答案:查看最佳答案
第62题:根据《中华人民共和国招标投标法》,中标通知书发出后招标人和中标人应在()天内订立书面合同。
A.10
B.20
C.30
D.40
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,确定变更价格正确的做法是()。
A.变更价格应包括在签约合同价中
B.由发包人根据项目投资效益决定变更价格
C.由承包人根据成本加利润原则确定变更价格
D.由监理人按合同与合同当事人商定或确定变更价格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:监理人应按照合同商定或确定变更价格,变更价格应包括合理的利润,并应考虑承包人提出的合理化建议。
第64题:我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是()
A.项目法人负责制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中,核心是合同管理制度。
第65题:评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中招标人以外的专家不得少于成员总数的()。
A.1/3
B.1/2
C.2/3
D.3/4
正确答案:查看最佳答案
第66题:设计合同履行过程中,为了保证建设工程的质量,()应按合同约定参加工程验收工作。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,为便于工程设备安全装卸和搬运,卖方应在每一包装箱相邻的四面用()做出装运标记。
A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样
B.不可擦除的喷墨和明显的法语字样
C.不可擦除的油漆和明显的英语字样
D.不可擦除的油漆和明显的法语字样
正确答案:查看最佳答案
参考解析:卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样做出以下标记:(1)收货人;(2)合同号;(3)发货标记(唛头);(4)收货人编号;(5)目的港;(6)货物名称、品目号和箱号;(7)包重/净重(用㎏表示);(8)尺寸(长×宽×高用cm表示)。详见教材第135页。
第68题:在建设工程施工合同示范文本中,许多条款涉及“费用”这一术语,其含义是指()
A.不应由发包人承担的经济支出
B.不应由发包人和承包人承担的经济支出
C.不应由承包人承担的经济支出
D.不包含在合同价款之内,应由发包人或承包人承担的经济支出
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《建设工程质量管理条例》,设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程()。
A.材料生产厂家
B.合理使用年限
C.保修期限
D.材料品牌及产地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位工程或子单位工程.分部工程,下列属于单位工程的是()。
A.室外设施工程
B.土石方工程
C.电气工程
D.道路工程
正确答案:查看最佳答案
第71题:勘察合同履行管理时,如果发包人不履行合同,发包人()。
A.无权要求返还定金
B.有权要求返还定金
C.只能要求返还定金的一半
D.无权要求返还定金且需支付违约金
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于总价支付项工程计量的说法,正确的是()
A.监理人按已完成的工作量按日计量
B.监理人按已批准承包人的支付分解报告作为计量周期
C.总价子目表中标明用于结算的工程量,通常应现场计量
D.总价子目的计量与支付以总价为基础,考虑市场价格浮动的调整
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:单价子目已完成工程量按月计量。总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定,其计量和支付以总价为基础,不考虑市场价格浮动的调整。除变更外,总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量,通常不进行现场计量,只进行图纸计量。
第73题:目前很多工程采用包工部分包料承包的合同,主材经常采用由()提供的方式。
A.发包人
B.承包人
C.设计人
D.监理人
正确答案:查看最佳答案
第74题:对于技术复杂专业性强的项目,从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的,可有由()直接确定评标专家。
A.招投标鉴定机构
B.上级主管部门
C.招标代理机构
D.招标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:技术复杂专业性强的项目,从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的,可有由招标人直接确定评标专家。
第75题:邀请招标中,邀请对象的数目不应少于()家。
A.2
B.3
C.5
D.7
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:在任何情况下,建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过()。
A.保险单列明的建筑期保险终止日
B.工程所有人对全部工程验收合格之日
C.工程所有人实际占用全部工程之日
D.工程所有人使用全部工程之日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程建设涉及的主要险种。在任何情况下,保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。参见教材P17。
第77题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,组成合同的文件有:1.发包人要求;2.价格清单;3.通用合同条款。仅就上述合同文件而言,正确的优先解释顺序是()。
A.1-2-3
B.3-2-1
C.3-1-2
D.2-3-1
正确答案:查看最佳答案
参考解析:总承包合同组成文件优先解释顺序是:合同协议书,中标通知书,投标函及附录,专用条款,通用条款,发包人要求,承包人建议书,价格清单。
第78题:根据住建部工程质量安全手册(试行)》,以下关干钢筋连接,正确的是()。
A.焊接连接接头应在加工车间制作
B.预埋件钢筋埋弧焊T形接头外观检查合格后可予以验收
C.闪光对焊接头外观检查合格后可予以验收
D.直螺纹连接接头应进行力学性能检验
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议,不能达成和解协议时,在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下,通过对当事人进行说服教育,促使双方互相做出适当的让步,平息争端,自愿达成协议,以求解决经济合同纠纷的方法是()。
A.调解
B.和解
C.诉讼
D.仲裁
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:建设工程施工合同履行过程中,关于暂停施工的管理程序,下列说法中正确的是()。
A.监理人若发现施工质量不合格,应当以书面形式通知承包人暂停施工,并在发出暂停施工通知后的48小时内提出书面处理意见
B.监理人应当按照工程师的要求停止施工,并妥善保护已完工工程
C.监理人实施工程师做出的处理意见后,可提出书面复工要求
D.监理人应当在收到复工通知后的24小时内给予相应的答复
E.如果因监理人未及时作出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
第81题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,可列入施工进度付款证书的内容有()。
A.按合同约定截至本次付款周期末已实施工程的价款
B.按合同约定应增加的变更金额
C.按合同约定已确认质量不符合要求项的工程价款
D.按合同约定应支付的预付款和扣还预付款
E.按合同约定应扣减的质量保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:通用条款中要求进度付款申请单的内容包括:①截至本次付款周期末已实施工程的价款;②变更金额;③索赔金额;④本次应支付的预付款和扣减的返还预付款;⑤本次扣减的质量保证金;⑥根据合同应增加和扣减的其他金额。
第82题:关于仲裁庭组成的说法,正确的有()。
A.可以由3名仲裁员组成仲裁庭
B.可以由1名仲裁员组成仲裁庭
C.仲裁员只能由当事人选定
D.首席仲裁员只能由双方当事人共同选定
E.首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定
正确答案:查看最佳答案
第83题:某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第84题:投保建设工程一切险的工程项目可获得保险公司赔偿的受损失原因有()。
A.被保险人故意行为
B.地震
C.盗窃
D.维修保养不善使工程失灵
E.设计错误
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:《标准施工合同》通用条款规定的合同组成文件包括()。
A.招标文件
B.投标函及投标函附录
C.中标通知书
D.工程量清单
E.合同协议书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标准施工合同的通用条款中规定,合同的组成文件包括:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价的工程量清单;(9)其他俣同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。
第86题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,监理人的主要职责有()
A.独立处理单价的合同调整的索赔批准
B.在发包人授权范围内,负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
C.依据工程实际情况作出指示,免除或变更承包人的部分义务
D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理
E.按照合同约定,公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理人受发包人委托对施工合同的履行进行管理:在合同规定的权限范围内,独立处理或决定有关事项,如单价的合理调整、变更估价、索赔等;在发包人授权范围内,负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作。监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时,应首先与合同当事人协商,尽量达成一致,不能达成一致时,总监理工程师应认真研究审慎“确定”。监理人应按照合同条款的约定,公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项。
第87题:保险人对事故的赔偿应遵循的规定是()。
A.不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额
B.最高赔偿责任不得超过明细表中列明的累计赔偿限额
C.以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准
D.特殊情况下,赔偿不受限制
E.以保险人的裁定为准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:合同法律关系客体,是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括()。
A.物
B.行为
C.权利
D.义务
E.智力成果
正确答案:查看最佳答案
第89题:按照《招标投标法》的要求,招标人如果自行办理招标事宜,应具备的条件包括()。
A.有编制招标文件的能力
B.已发布招标公告
C.有3名以上取得招标职业资格的专职业务人员
D.有组织评标的能力
E.已委托公证机关公证
正确答案:查看最佳答案
第90题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),塔式起重机有下列情况之一的,严禁安装和使用()。
A.结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的
B.主要受力构件存在塑性变形的
C.连接件存在严重磨损和塑性变形的
D.出厂年限超过15年的1250kN·m塔式起重机
E.安全装置不齐全。
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:资格预审公告项目概况与招标范围需要注意的是()
A.不可分割的单位工程不得设立标段
B.不得以不合理的标段设置排斥潜在的投标人
C.项目业主必须和相关核准文件载明的项目单位一致
D.项目名称必须与预审文件封面一致
E.招标人也应该与预审文件封面一致
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要注意的是关于标段划分与工程实施技术紧密相连,不可分割的单位工程不得设立标段,也不得以不合理的标段设置或工期限制排斥潜在的投标人
第92题:下列属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险有()。
A.不可抗力
B.设计变更和工程量增加
C.建设工程质量不合格
D.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件
E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h
正确答案:查看最佳答案
第93题:发包人供应的材料设备与约定不符时,应当由发包人承担有关责任。视具体情况不同,处理原则包括()。
A.材料设备单价与合同约定不符时,由发包人承担所有差价
B.到货地点与合同约定不符时,发包人负责运至合同约定的地点
C.供应数量少于约定的数量时,发包人将数量补齐
D.到货时间早于合同约定时间,发包人不承担因此发生的保管费用
E.材料设备种类、规格、型号、数量、质量等级与合同约定不符时,承包人可以拒绝接收保管,由发包人运出施工场地并重新采购
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:根据我国《合同法》的规定,导致合同的权利、义务终止的情形包括()。
A.债务已经按照约定履行
B.债务相互抵消
C.债务人依法将标的物提存
D.合同中止
E.债权、债务同归于一人
正确答案:查看最佳答案
第95题:根据《建设工程材料设备采购合同》,供货方不能按期交货的行为可以分为()。
A.交货数量与合同不符
B.延期交货
C.逾期交货
D.提前交货
E.交货质量不符
正确答案:查看最佳答案
第96题:某合同采用抵押作为合同担保方式时,()可以作为抵押物。
A.房屋
B.机器设备
C.债券
D.股票
E.大型施工机具
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:公开招标与邀请招标相比,主要特点有()。
A.有利于公平竞争
B.有利于缩短招标时间
C.资格预审工作量大
D.以招标公告形式告知潜在投标人
E.有利于节省招标费用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:公开招标是招标人通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒体发布招标公告,邀请不特定的法人或者组织投标。公开招标的优点是所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标,能体现出公开、公平、公正的招标原则,有利于实现充分竞争。缺点是:招标人事先难以预计有哪些投标人、投标人的数量有多少;招标人可能不熟悉某些投标人的情况;招标人所期待的投标人可能并未参加投标;周期长、工作量大、成本高。
第98题:下列关于监理招标的特点,说法正确的是()
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择
B.报价占主要地位
C.报价占次要地位
D.邀请的投标人较多
E.邀请的投标人较少
正确答案:查看最佳答案
第99题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,在缺陷责任期内应由发包人承担责任的有()。
A.承包人提供的材料存在质量缺陷
B.发包人提供的设备存在质量缺陷
C.发包人超设计工况运行导致故障
D.发包人按承包人提供的运行手册运行导致故障
E.设备未及时进行日常维护导致故障
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因,修复费用和利润按缺陷原因的责任方承担:属于承包人原因造成的,应由承包人承担修复和查验的费用;属于发包人原因造成的,发包人应承担修复和查验的费用,并支付承包人合理利润。A、D属于承包人的责任。缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。E属于发包人责任。
第100题:下列关于建设工程勘察合同履行管理说法正确的是()。
A.在勘察现场范围内,不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区,勘察人负责查清地下埋藏物,发包人给予适当补偿
B.勘察现场需要看守,发包人应派人负责勘察现场的安全保卫工作
C.发包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用
D.发包人若要求在合同规定时间内提前完工,发包人应按每提前1天向勘察人支付计算的加班费
E.勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费
正确答案:查看最佳答案
第101题:根据《设计施工总承包合同》通用条款,发包人可以对承包人补偿工期和费用,但不包括利润情形有()。
A.发包人未能按时提供文件
B.发现文物
C.行政审批延误
D.发包人原因造成工期延误
E.出现异常恶劣气候条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:补偿原则:(1)非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期(2)发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润(3)发包人无过错导致承包人损失→补偿费用(4)不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。选项A、D,可以对承包人补偿工期、费用和利润。
第102题:根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》,业主应对()的正确性负责。
A.当地气候水文条件的说明
B.工程预期目标的说明
C.工程竣工的试验和性能标准
D.完成工程所需工作量的说明
E.所提供现场数据的说明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:业主应对“业主要求”及业主提供信息的下列部分的正确性负责:(1)在合同中规定的由业主负责或不可改变的部分、数据和资料;(2)对工程的预期目标的说明;(3)工程竣工的试验和性能的标准;(4)承包商不能核实的部分、数据和资料,除非合同另有规定。
第103题:监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有()。
A.审查分包人施工资质
B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施
C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为
D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时,对分包人发出指令进行调整
E.接收分包人的索赔报告
正确答案:查看最佳答案
第104题:承担违约责任的形式有()。
A.变更合同
B.解除合同
C.继续履行合同
D.赔偿损失
E.移交合同
正确答案:查看最佳答案
第105题:关于投标预备会的说法,正确的有()。
A.投标预备会是法定的招标程序
B.投标预备会上应进行招标工程交底
C.投标预备会由工程监理单位组织召开
D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑
E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:监理工程师的索赔管理任务包括()。
A.按法律规定制定《索赔评价报告》
B.通过有效的合同管理减少索赔事件的发生
C.依据相关法规和工程合同公正合理的处理索赔事件
D.处理索赔事件时尽量维护业主的权益
E.预测和分析导致索赔的原因和可能性
正确答案:查看最佳答案
第107题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),脚手架及其基础应在下列阶段进行检查与验收()。
A.基础完工后.脚手架搭设前及悬挑梁安装完成后
B.每搭设完6米至8米高度后
C.停用超过一个月,恢复使用前
D.遇有六级及以上大风.大雨.大雪.结冻地区解冻后,施工前
E.本层混凝土浇筑完成后
正确答案:查看最佳答案
第108题:根据《标准施工合同》,工程施工准备阶段承包人应履行的义务有()。
A.收集地下管线资料
B.建立专门的质量检查体系
C.测施工控制网
D.组织施工图纸会审
E.提交工程开工报审表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法,正确的有()。
A.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价
B.长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准
C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价
D.基准日期后,因法律政策、规范标准的变化,导致承包人工程成本发生约定以外的增减,相应调整合同价款
E.基准日期即为投标截止日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格。基准日期后,因法律法规、规范标准的变化,导致承包人工程成本发生约定以外的增减,相应调整合同价款。基准日期为投标截止日前第28天。
第110题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,施工中因()引起的暂停施工,承包人有权要求延长工期、增加费用和支付合理利润。
A.发包人负责提供的设备未按时到位
B.发包人委托的设计人提供的设计文件错误
C.发生不可抗力
D.承包人原因进行施工方案调整
E.承包人施工机械故障
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发生不可抗力,只有权要求延长工期。承包人原因进行施工方案调整、承包人施工机械故障,损失由承包人自行承担。
第111题:按照《合同法》的规定,下列合同中,属于可撤销合同的有()。
A.订立损害社会公共利益的合同
B.必须招标的项目未招标订立的合同
C.订立显失公平的合同
D.因重大误解而订立的合同
E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商应在收到开工通知后的28d内,按工程师要求的格式和详细程度提交施工进度计划,说明为完成施工任务而打算采用的()。
A.施工方法
B.进度计划安排
C.施工设计图
D.施工组织方案
E.按季度列出根据合同预计应支付给承包商费用的资金估算表
正确答案:查看最佳答案
第113题:下列对设计人员设计错误的处理,正确的是()。
A.由于设计人员错误造成损失,设计人应负责采取补救措施,应免收直接受损失部分的设计费
B.由于设计人员错误造成损失,设计人采取补救措施的,设计费不变
C.损失严重的,应向发包人支付赔偿金
D.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算,写入相关条款
E.赔偿金累计总额应不超过设计费用
正确答案:查看最佳答案
第114题:根据《标准施工招标文件》,评标委员会对投标报价进行的响应性评审内容有()。
A.投标文件格式
B.投标有效期
C.投标保证金
D.已标价工程量清单
E.安全生产许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:响应性评审的因素一般包括投标内容、工期、工程质量、投标有效期、投标保证金、权利义务、已标价工程量清单、技术标准和要求等。
第115题:合同公证与鉴证的相同点包括()等。
A.效力相同
B.都实行自愿申请原则
C.适用范围相同
D.内容和范围相同
E.目的都是为了证明合同的合法性与真实性
正确答案:查看最佳答案
第116题:设计合同示范文本规定,施工图设计文件的设计深度应当满足()的需要。
A.施工
B.控制概算
C.编制招标文件
D.设备材料采购
E.非标准设备制作
正确答案:查看最佳答案
第117题:关于监理人的责任限度的表述,正确的是()。
A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责
B.监理人在责任期内,如果因过失而造成经济损失,要负监理失职的责任
C.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图.交货)时限承担责任
D.监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图.交货)时限承担连带责任
E.监理人在责任期内,如果因重大过失而造成委托人经济损失的,要承担委托人全部损失的赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版吉林省监理工程师考核模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于施工升降机,正确的有()。
A.施工升降机制造单位必须具有特种设备制造许可证
B.施工升降机应附有产品合格证.型式试验报告.使用说明书
C.施工升降机应设置标牌,标明出厂编号
D.监理单位应对施工升降机进行检查,每月不少于2次
E.出厂年限超过5年的齿轮齿条式施工升降机应进行安全评估
正确答案:查看最佳答案
第119题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理,其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”,经“被代理人”追认后,无权代理行为转化为有权代理行为,此时由被代理人承担行为后果。