2024版云南省二级注册建造师考试题库

其他建筑考试安全员考试网 2024-4-3 7:20:56

[点击进入2024版云南省二级注册建造师考试题库]

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是()。

A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更

B.合同变更与工程变更范围一致

C.合同变更协议自签字之日起生效

D.发包人可依据其单方以上变更合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当事人协商一致，可以变更合同。法律.行政法规规定变更合同应当办理批准.登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。

第1题:关于诉讼时效的说法，正确的是()。

A.人民法院当主动适用诉讼时效的规定

B.超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理

C.诉讼时效期间届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还

D.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2020年5月公布的《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)规定，人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已经自愿履行的，不得请求返还。

第2题:按照诉讼的地域管辖规定，因合同纠纷提起的诉讼，可由()的人民法院管辖。

A.被告亲属所在地

B.被告住所地

C.原告住所地

D.合同签字地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民事讼诉法》规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所所在地或者合同履行地人民法院管辖。

第3题:发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。

A.编制招标文件

B.印刷.邮寄招标文件

C.招标人办公

D.招标活动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:招标人发售资格预审文件.招标文件收取的费用应当限于补偿印刷.邮寄的成本支出，不得以营利为目的。P79

第4题:按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是()。

A.施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程

B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程

C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程

D.经济适用房工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察.设计.施工.监理以及与工程建设有关的重要设备.材料等的采购，必须进行招标:①大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目;②全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;③使用国际组织或者外国政府贷款.援助资金的项目。选项D属于关系社会公共利益的项目，必须进行招标。

第5题:根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目竣工总结算的审查人是()。

A.发包人

B.总承包人

C.同级审计部门

D.同级财政部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。

第6题:招标人要求中标人提供履约保证金，中标人应当提交且履约保证金不得超过中标合同金额的()。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查履约保证金金额。《招标投标法实施条例》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。

第7题:根据2015年《立法法》的最新修改，下列事项只能制定法律的有()。

A.对国有财产的征收

B.限制财产的强制性措施和处罚

C.税收基本制度

D.行政基本制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《立法法》规定，只能制定法律的有:(1)国家主权的事项;(2)各级人民代表大会.人民政府.人民法院和人民检察院的产生.组织和职权;(3)民族区域自治制度.特别行政区制度.基层群众自治制度;(4)犯罪和刑罚;(5)对公民政治权利的剥夺.限制人身自由的强制措施和处罚;(6)税种的设立.税率的确定和税收征收管理等税收基本制度;(7)对非国有财产的征收;(8)民事基本制度;(9)基本经济制度以及财政.海关.金融和外面的基本制度;(10)诉讼和仲裁制度;(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。

第8题:甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在()的期间范围内确定。

A.15日

B.1个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。

第9题:根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()。

A.埋压.*占.遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款

B.进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处以罚款

C.未按规定要求贮存.销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业

D.故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:关于承揽合问当事人权利义务的说法，正确的是()。

A.定作人不得中途变更承揽工作的要求

B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料

C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果

D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第11题:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人依法应当首先进行的程序是()。

A.委托勘察.设计单位制订技术加固措施

B.委托有相应资质等级的施工单位进行加固.维修和补强

C.委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定

D.申请工程质量监督机构鉴定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固.维修等措施，重新界定使用期。据此，产权所有人依法应当首先进行的程序是C，这也是符合技术要求的。

第12题:当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时解决争议方式应该为()。

A.和解

B.调节

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:必须有仲裁协议才可以进行仲裁，若合同中只约定了调解，则调解不成时只能进行诉讼。

第13题:2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为()。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

正确答案:查看最佳答案

第14题:某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当()。

A.注销注册或变更注册

B.被吊销

C.被撤销

D.延续有效期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。

第15题:《文物保护法》规定，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，在批准前应当征得()同意。

A.上一级人民政府环境保护主管部门

B.上一级人民政府文物行政部门

C.本级人民政府环境保护主管部门

D.本级人民政府文物行政部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定。《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须经省.自治区.直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

第16题:施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从()之日算起。

A.第一次付款期限届满

B.最后一次付款期限届满

C.每次付款期限届满

D.提交工程款支付申请

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是诉讼时效期间的起算。《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》和《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》中规定，当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。

第17题:未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应由此承担()责任。

A.侵权

B.违约

C.不当得利

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让和消灭。未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担违约责任。

第18题:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币()万元以上的，必须进行招标。

A.50

B.80

C.60

D.100

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是建设工程必须招标的规模标准。按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)，(2).(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。

第19题:根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确地是()。

A.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》.《建设工程安全管理条例》.《建筑法》.《宪法》

B.《宪法》.《建筑法》.《建设工程安全管理条例》.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》

C.《宪法》.《建设工程安全管理条例》.《建筑法》.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》

D.《建筑法》.《宪法》.《建设工程安全管理条例》.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:宪法是具有最高法律效力的根本大法，具有最高的法律效力。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。《建筑法》属于法律，《建设工程安全管理条例》属于行政法规，《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》属于地方性法规和部门规章。

第20题:某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿()。

A.6000元

B.12000元

C.15000元

D.18000元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算;不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市.设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。P137

第21题:甲施工企业与乙建筑材科公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付了55万元定金。关于本合同中定金的说法，正确的是()。

A.定金合同自合同订立时成立

B.甲应当补交合同定金5万元

C.甲应当补交合同定金25万元

D.定金数额视为变更为55万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A选项错误，定金合同从实际交付定金之日起成立。B.C选项错误，实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。

第22题:关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是()。

A.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件

B.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点

C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收

D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。

A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖

B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。因此C正确。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管辖。因此A错误。有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决;协商解决不了的，报请其共同上级人民法院指定管辖。因此B.D错误

第24题:(1)根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防.外交等国家行为

C.行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍的约束力的决定.命令

D.行政机关对行政机关人员的奖惩.任免等决定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人"把活儿做得更细些，到时不会少了你们的"。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理工程师

D.承包人和发包人共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是合同的变更。当事人协商一致，可以变更合同。法律.行政法规规定变更合同应当办理批准.登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更

第26题:在下列担保方式中，只能同债务人而非第三人提供担保的是()

A.抵押

B.保证

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题参考留置权。

第27题:《工伤保险条例》的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，其薪酬()。

A.按照相应的伤残待遇标准，由所在单位按月支付

B.按照原工资福利待遇标准，由所在单位按月支付

C.按照社会保险行政部门有关规定，由所在单位一次性支付

D.根据实际情况，由工伤保险基金支付

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。

第28题:根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()。

A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担

B.代理人可以超越代理权实施代理行为

C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任

D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查代理相关内容。代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。所以本题选A。

第29题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。

A.实用新型以申请时所附的说明书为准

B.建设工程发明以其附图为准

C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准

D.三类专利均以权利要求的内容为准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发明或者实用新型专利权的保护范围，以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。外观设计专利权的保护范围，以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。超纲。

第30题:依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称.数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处()的罚款。

A.1万元以上10万元以下

B.5万元以上20万元以下

C.10万元以上50万元以下

D.50万元以上200万元以下

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是招标人违法行为应承担的法律责任。依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称.数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。

第31题:关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.原告必须与案件有直接利害关系

D.提交起诉状的同事提交全部证据

正确答案:查看最佳答案

第32题::以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市.县人民政府()领取建设用地规划许可证。

A.土地主管部门

B.建设行政主管部门

C.城乡规划主管部门

D.授权的镇人民政府

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在鉴定国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和过程土地出让合同，向城市.县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。

第33题:·甲机构设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆塔式起重机械租赁给乙公司使用。根据相关法律规定，下列可以使租赁合同有效的情况有()。

A.甲公司及时通知丙公司租赁合同内容

B.丙公司追认租赁合同效力

C.乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆塔式起重机

D.乙公司行使催告权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是效力待定合同。效力待定合同中无权处分行为:经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，合同有效。P123。

第34题:在合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为()。

A.合同变更

B.合同转移

C.合同转让

D.合同失效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在民事合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为合同转让。

第35题:某建筑企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，则安全生产许可证届满时()。

A.必须再次审查，审查合格延期3年

B.不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止

C.按照初始条件重新申请办理

D.经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《安全生产许可证条例》的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

第36题:安全生产许可证的有效期为()年。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《安全生产许可证条例》第9条规定，安全生产许可证的有效期为3年。

第37题:甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲()。

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

第38题:张某为甲公司的业务员，手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合同，后来张某离开甲公司，并未将介绍信与合同交回。之后张某又与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同，而刘某一直以为张某是甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为()。

A.无效，属于欺诈合同

B.无效，责任应由张某承担

C.有效，责任应由张某承担

D.有效，责任应由甲公司承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程代理行为及其法律关系。本题属于表见代理，即指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的.由本人承担法律后果的代理行为。所以本题中，合同有效，后果由被代理人甲公司承担。除非能证明客户刘某知道张某已不是甲公司的业务员，或张某与刘某有串通，则刘某不是善意相对人，则该代理行为无效。

第39题:关于建设工程领域保证金的说法，正确的是()。

A.省级住房城乡建设主管部门有权新设保证金项目

B.未按规定返还保证金，保证金收取方无需向建筑业企业支付逾期返还违约金

C.保证金只能以现金方式提交

D.工程项目竣工前，已经提交履约保证金的,建设单位不得同时预留工程质量保证金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:严禁新设保证金项目。未按规定或合同约定返还保证金的,保证金收取方应向建筑业企业支付逾期返还违约金。转变保证金缴纳方式，推行银行保函制度。

第40题:关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。

A.试样的真实性只能由取样人员负责

B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块属于必须实施见证取样和送检的试块

C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.取样人员应在试样或其包装上作出标识.封志，并由其签字后即可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用于承重墙体的砌筑砂浆试块属于必须实施见证取样和送检的试块。因此B正确。见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任。因此C错误。取样人员应在试样或其包装上作出标识.封志。标识和封志应标明工程名称.取样部位.取样日期.样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。因此D错误。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。因此A错误。

第41题:36甲.乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定:如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是()。

A.由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利

B.因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任

C.如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任

D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。题中甲.乙公司都负有清偿全部债务的义务，如果建设单位向乙单位主张，乙应当先行承担赔偿责任，赔偿后乙有权要求甲按照投标协议的约定偿付其应当承担的份额。

第42题:注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，下列表述正确的是()

A.由受聘单位保管，由注册建造师本人使用

B.由注册建造师本人保管.使用

C.注册证书由单位保管.使用，执业印章由注册建造师本人保管使用

D.执业印章由单位保管.使用，注册证书由注册建造师本人保管使用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:根据《注册建造师管理规定》第十条规定，，注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管.使用。注册证书与执业印章有效期为3年。

第43题:为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理形式是()

A.法定代理

B.指定代理

C.委托代理

D.指定代理和法定代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法定代理是为了保护无行为能力的人或限制行为能力的人的合法权益而设立的一种代理形式，适用范围比较窄。

第44题:甲乙双方在合同条款达成一致后，甲乙于当月4日签字盖章。乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效，当月18日取得公证书。则该合同成立日期为当月()日。

A.8

B.4

C.18

D.24

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同成立时指当事人完成了签订合同过程，并就合同内容协商一致。

第45题:关于建设工程竣工验收，正确的是()。

A.建设工程竣工验收应当由建设工程质监站组织，建设.设计.施工.监理单位参加

B.施工单位申请建设工程竣工验收时应当已经完成设计和合同约定的主要内容，并提交质量保证金

C.建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行竣工验收，编制验收报告并依法向社会公开

D.不符合节能强制性标准的建筑工程，已经建成的，2年内不得投入生产.使用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向()的省环保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。

A.移人地

B.移出地

C.途经地

D.接受地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:转移固体废物出省.自治区.直辖市行政区域贮存.处置的，应当向固体废物移出地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省.自治区.直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。

第47题:建筑企业对一审判决不服，则()。

A.不可以再上诉

B.应当在判决书送达之日起10日内上诉

C.应当在判决书送达之日起15日内上诉

D.行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法院强制执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国实行二审终审制。当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉;不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内提起上诉。

第48题:根据《行政诉讼法》的规定，当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之曰起()日内提起上诉。

A.15

B.20

C.25

D.30

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是行政案件的审理程序。当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉;不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内提起上诉。逾期不提起上诉的，人民法院的第一审判决或者裁定发生法律效力。

第49题:施工企业项目经理部经营活动的法律后果由()。

A.项目经理承担

B.企业法人承担

C.企业法定代表人承担

D.项目经理部与企业法人共同承担

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于法人在建设工程中的地位的说法,正确的是()

A.建设单位应当具备法人资格

B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力

C.非营利法人可以成为建设单位

D.建设单位应当独立承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织；B错，法人在建设工程中的地位，表现在其具有民事权利能力和民事行为能力依法独立享有民事权利和承担民事义务，方能承担民事责任；D错，建设单位应当有能力承担民事责任，可以自己独立承担，也可以和别人一起承担。

第51题:关于代理的说法，正确的是().

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A错误，代理人对第三人的选任/指示承担责任；B错误，数人为同一代理事项的代理人的，应共同行使代理权；D错误，实质是无权代理。

第52题:甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲.乙.丙之间的合同效力的说法，正确的是()。

A.甲与乙.丙之间的合同均有效

B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效

C.甲与乙.丙之间的合同均无效

D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。甲与乙，甲与丙之间的合同均是有效的，但由于甲丙之间交付了设备，根据《物权法》，动产物权权的设立和转让，自交付时发生效力。因此甲丙之间已转让了物权，但并不等于甲乙之间的合同失效。正确的处理是，甲乙之间已转让物权，所以设备归丙所有，但甲乙之间合同有效，根据此合同，甲向乙承担违约责任。

第53题:关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是()

A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点

B.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件

C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收

D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:教材P84

第54题:关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是()。

A.组织制定本单位安全生产操作规程

B.编制安全专项施工方案

C.如实记录安全生产教育和培训情况

D.建立健全本单位安全生产责任制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项AD属于单位负责人的安全生产责任

第55题:下列招标人的行为中合法的是()。

A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人勘探项目现场

B.招标人可以限定或者指定特定的专利.品牌.原产地或供应商

C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件

D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人:(一)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(二)设定的资格.技术.商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(三)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩.奖项作为加分条件或者中标条件;(四)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(五)限定或者指定特定的专利.商标.品牌.原产地或者供应商;(六)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(七)以其他不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人。

第56题:关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行

B.申请冲裁裁决强制执行的期间为2年，不能中止.中断

C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼

D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依向人民法院申请执行。申请执行的期间为2年。申请执行时效的中止.中断，适用法律有关诉讼时效中止.中断的规定。仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向法院提起诉讼。

第57题:超过诉讼时效期间，当事人()的，不受诉讼时效的限制。

A.提起诉讼

B.提出请求

C.主张权利

D.自愿履行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制。

第58题:在代理关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失的，()。

A.代理人向第三人承担责任，被代理人承担连带责任

B.被代理人独自向第三人承担责任

C.代理人独自向第三人承担责任

D.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果由于授权不明确而给第三人造成损失的，则被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任。

第59题:关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是()。

A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案

B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件

C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告

D.工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。所以A错误。竣工验收备案必须提交监理单位出具质量合格文件。所以B错误。工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告。所以C错误。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:不能作为民事诉讼证人的有()

A.本案书记员

B.本案鉴定人员

C.本案诉讼代理人

D.无民事行为能力人

E.当事人亲属

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:不能作证人的人不能正确表达意志的人诉讼代理人审判员.陪审员.书记员鉴定的人员参与民事诉讼的检察人员

第61题:根据《劳动合同法》，劳动者可以与用人单位解除劳动合同的有()。

A.用人单位排除劳动者权利

B.用人单位未及时足额支付劳动报酬

C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费

D.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件

E.用人单位的规章制度违反法律.法规的规定，损害劳动者权益

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动合同法》第三十八条规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同:(1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;(2)未及时足额支付劳动报酬的;(3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;(4)用人单位的规章制度违反法律.法规的规定，损害劳动者权益的;(5)因本法第二十六条第一款规定的情况致使劳动合同无效的;(6)法律.行政法规规定劳动者可以解除劳动的其他情形。用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

第62题:关于法律效力层级，下列说法正确的有()。

A.《建设工程安全生产管理条例》和《工程建设项目施工招标投标办法》处于同一层级

B.《招标投标法卖施条例》和《建设工程安全生产管理条例》处于同一层级

C.《北京市招标投标条例》和《北京市建设工程招标投标监督管理规定》处于同一层级

D.《工程建设项目施工招标办法》和《评示委员会和评标方法暂行规定》处于同一层级

E.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《北京市建设工程招标投标监督管理规定》处于同一层级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查法的效力层级。在我国，宪法居于最高法律地位，其次是法律.行政法规等。A选项半《建设工程安全生产管理条例》属于行政法规，《工程建设项目施工招标投标办法》属于部门规章，行政法规高于部门规章，A错误。《招标投标法实施条例》和《建设工程安全生产管理条例》均属于行政法规，处于同一层级，B正确。《北京市招标投标条例》属于地方性法规;《北京市建设工程招标按标监督管理规定》属于地方政府规章，同一个地方的地方性法规高于地方政府规章，C错误。《工程建设项目施工招标办法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》均属于部门规章，效力相同，D正确。《政府釆购货物和服务招标投标管理办法》属于部门规章，《北京市建设工程招标投标监督管理规定》属于地方政府规章，二者效力相同，E正确。

第63题:(1)根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括()

A.具有违约行为

B.具有惩罚目的

C.造成损失后果

D.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿

E.违约行为与损失后果之间具有因果关系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是承担赔偿损失责任的构成要件。具有违约行为;(2)造成损失后果；(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系；(4)违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。P113

第64题:关于买卖合同中出卖人多交标的物时买受人处理方式的说法，正确的有()。

A.买受人无权接收多交的部分

B.买受人接收多交部分的，按照合同订立时的市场价支付价款

C.买受人可以拒绝接收多交的部分

D.买受人拒绝接收多交部分的，应当及时通知出卖人

E.买受人接收多交部分的，按照约定的价格支付价款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项AB错误，《民法典》规定，出卖人多交标的物的，买受人可以接收或者拒绝接收多交的部分。买受人接收多交部分的，按照约定的价格支付价款；买受人拒绝接收多交部分的，应当及时通知出卖人。

第65题:建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担损失的包括()。

A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工.停工的损失

B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失

C.发包方中途变更设计造成的损失

D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失

E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题中承包人承担损失的判断是以承包人是否违反国家法律法规和合同的有关规定为依据的，题目中A属于承包人的责任，B属于承包人违法分包，须与分包商承担连带赔偿责任，C属于发包方的责任，D属于承包人保管不善的责任，E中需要明确，发包方采购的材料经承包方验收入库后的材料本应由承包人负责看管，但是出现不可抗力事件后，可以免责，故选项A.B.D正确。

第66题:根据《文物保护法》的规定，在施工中发现文物，下列说法正确的是()。

A.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场

B.应当接受审批机关的监督和指导

C.立即报告当地文物行政部门

D.文物行政部门接到报告后，应当在24小时内赶赴现场

E.文物行政部门应在7日内提出处理意见

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。选项B不属于该规定范围，故选项A.C.D.E正确。

第67题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有()

A.完成建设工程设计的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件

E.有建设单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件。选项D.有勘察，设计，施工，工程监理等单位分别签署的质量合格文件;选项E.有施工单位签署的工程保修书。P278

第68题:(1)关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有()。

A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案

B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料

C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录

D.工程检验评定资料应当由施工企业提交

E.工程检验评定资料无需在竣工时提交

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。施工单位应当按照归档要求制定统一目录，有专业分包工程的，分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作，最后再由总承包单位进行审核.汇总。施工单位一般应提交的档案资料是:工程技术档案资料；(2)工程质量保证资料；(3)工程检验评定资料；(4)竣工图等。P289

第69题:代理的种类有()。

A.委托代理

B.邀请代理

C.约定代理

D.法定代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:代理有委托代理.法定代理和指定代理三种形式。

第70题:建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有()。

A.超越本单位资质等级承揽工程

B.中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚

C.将承包的工程转包给他人被责令停业整顿

D.与建设单位经常发生合同履约纠纷

E.因工资纠纷被员工投诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，选项A.B.C应作为不良行为记入施工企业信用档案。然而，承包人与建设单位发生合同履约纠纷是难免的.只要双方依法解决，不能作为不良行为记录记入其信用档案.因工资纠纷被员工投诉.并不等于公司方就一定有违法行为，要以诉讼结果而论，也不能作为不良行为记入其信用档案。故选项A.B.C正确。

第71题:关于施工合同的义务下列说法正确的是()。

A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款

B.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人

C.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人

D.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人

E.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人;对于支付工程款，则相反。

第72题:(1)依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有()

A.项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择

B.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D.涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾，事宜招标但不宜公开招标

E.在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程招标方式。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，但是下列情形的，可以邀请招标:技术复杂，有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。P75

第73题:关于招标代理机构的说法，正确的有()。

A.招标人委托招标的，招标人有权自行选择招标代理机构

B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

C.招标代理机构是社会中介组织

D.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务

E.工程招标代理机构可以与招标工程的投标人有合作经营关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核点为招标代理机构的委托。招标人委托招标的，招标人有权自行选择招标代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。未经招标人同意，工程招标代理机构不得向他人转让代理业务。工程招标代理机构不得与被代理招标工程的投标人有隶属关系.合作经营关系或其他利益关系。

第74题:发.承包双方需要在质量保修书中明确的是()。

A.保修范围

B.保修人员

C.保修金的预留和返还

D.保修期限

E.保修责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围.保修期限和保修责任等。

第75题:安全生产领导小组的主要职责()。

A.及时.如实报告安全生产事故

B.组织实施项目安全检查和隐患排查

C.建立项目安全生产管理档案

D.组织制定国家有关安全生产法律法规和标准

E.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版云南省二级注册建造师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是安全生产领导小组的主要职责。安全生产领导小组的主要职责:(1)贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准;(2)组织制定项目安全生产管理制度并监督实施;(3)编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练;(4)保证项目安全生产费用的有效使用;(5)组织编制危险性较大工程安全专项施工方案;(6)开展项目安全教育培训;(7)组织实施项目安全检查和隐患排查;(8)建立项目安全生产管理档案;(9)及时.如实报告安全生产事故。

第76题:在我国的民法通则中，自然人包括()。

A.公民

B.行为

C.外国人

D.无国籍的人

E.专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:自然人则既包括公民，又包括外国人和无国籍的人。

第77题:(1)根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有()。

A.债务人依法将标的物抵押

B.合同解除

C.债务相互抵消