2024年新版一级建造师法律法规模拟真题

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《物权法》的规定，当事人以下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

A.正在建造的船舶.航空器

B.交通运输工具

C.生产设备.原材料

D.正在建造的建筑物

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是()。

A.承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书面答复

B.承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工

C.因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工

D.因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工

正确答案:查看最佳答案

第2题:某建设工程施工合同约定工程开工.竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

正确答案:查看最佳答案

第3题:《城市房地产开发经营管理条例》属于()。

A.行政法规

B.法律

C.部门规章

D.自治条例

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽业务不良行为的是()。

A.未取得资质证书承揽工程的

B.拖欠分包工程款或农民工资的

C.将承包的工程违法分包的

D.未取得安全生产许可证承揽工程的

正确答案:查看最佳答案

第5题:甲承包商于2009年3月6日以32元/千克的价格向乙建材商订购了一批工程材料。到了约定提货的最后期限，甲仍未提货。此后不久，这种材料的市场价格上涨为36元/千克。甲去提货时，乙建材商要求甲补交4元/千克的价差。对此，正确的解决办法是()。

A.应执行原价格

B.甲应承担大部分价差

C.应执行新价格

D.甲承担一半价差

正确答案:查看最佳答案

第6题:《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定是()。

A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌

B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意

D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:发明专利权的期限为()年。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。

A.施工合同

B.买卖合同

C.运输合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

第9题:依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。

A.15

B.20

C.30

D.60

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:工程建设中，常见到一些质押行为。以下质押活动中，无效的是()。

A.甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。甲将自有的1台吊车质押给银行

B.年底，施工企业将建设单位确定的6000万元应收款债券质押给银行借贷3000万元发放给农民工工资

C.地方政府为了融资建设地铁和桥梁等基础设施，将地铁或桥梁通车后未来十年收费权质押给银行

D.建设单位与施工企业约定全程垫资，并将其取得的建设用地使用权证移交给施工企业作为质押担保

正确答案:查看最佳答案

第11题:关干无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()

A.无资质承包主题签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护

B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人.违法分包人无关

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实际施工人的权益受到侵害时，其可以向合同相对方主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利，实际施工人以转包人.违法分包人为被告起诉时，人民法院应当依法受理，实际施工人以发包人为被告主张权利时，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。P65。

第12题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同，设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过.程中，甲发现这台设备虽然没有质量问题，但不能满足其使用要求，于是拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中正确的是()。

A.甲的做法是合理的

B.丙对此应承担责任

C.乙对此应承担责任

D.乙对此不承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则()。

A.按照年利率24%计息

B.利息不予支持

C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息

D.垫资不予返还

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于建设工程竣工验收，说法正确的是()。

A.建设工程竣工验收应当由建设行政主管部门组织，建设.设计.施工.监理单位参加

B.施工单位申请建设工程竣工验收时应当已完成设计和合同约定的主要工作

C.建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行竣工验收，编制验收报告，并依法向社会公开

D.不符合节能强制性标准的建筑工程，已经建成的，2年内不得投入生产.使用

正确答案:查看最佳答案

第15题:下列行为中不符合承揽合同特征的是()。

A.承揽人应当以自己的设备，技术和劳动力完成所承揽的工作

B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的

C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理

D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是().

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

第17题:《安全生产法》规定:生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该规定是为了保护从业人员()的权利。

A.拒绝违章指挥和强令冒险作业

B.紧急避险

C.请求赔偿

D.批评和检举.控告

正确答案:查看最佳答案

第18题:可以撒销建筑业企业资质的情形是()

A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的

B.企业取得资质后发生重大安全事故的

C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的

D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:某招标文件2017年5月3日(星期二)开始出售，招标文件规定投标2017年5月25日截止。2017年5月14日，招标人发现招标文件中关于工程量清单的某处内容需要澄清，遂于次日向所有投标人发出了澄清文件。下列说法中，正确的是()。

A.招标文件可以在2017年5月5日停止出售

B.招标文件载明的投标有效期可以从2017年5月26日开始计算

C.由于招标文件发出已超过10天，不能再进行澄清

D.该投标截止日应该推迟，至少应该延后至2017年5月30日

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。

A.有名合同.双务合同.有偿合同

B.有名合同.双务合同.不要式合同

C.无名合同.单务合同.要式合同

D.有名合同.单务合同.要式合同

正确答案:查看最佳答案

第21题:施工单位在公共场所施工没有设置明显标志造成一名行人重伤，主管部门责令施工单位停工整顿，由此造成工期延误。施工单位承担的责任中不包括()。

A.违约责任

B.侵权责任

C.行政处罚

D.刑事责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元.根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为()

A.特别重大事故一夕

B.较大事故

C.重大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤.P239.

第23题:甲公司向乙建材商订购了一批木料。乙按照约定将木料置于交付地点并告知了甲公司，但甲未按约定时间收取。这期间，木料堆放地失火，导致甲订购的部分木料被毁。此损失应由()。

A.甲和乙各分担一半

B.乙全部承担

C.甲承担大部分责任

D.甲承担全部责任

正确答案:查看最佳答案

第24题:梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是()。

A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持

B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持

C.借款合同可以是无偿合同

D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:借款合同一般是有偿合同(有息借款)，也可以是无偿合同(无息借款)。《合同法》第211条第1款规定:“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。”另外，最高人民法院发布的《关于贯彻执行(民法通则>若干问题的意见(试行)》第123条规定:“公民之间的无息借款，有约定偿还期限而借款人不按期偿还，出借人要求借款人偿付逾期利息，应予以准许。因此本题应选B才符合上述规定。”

第25题:关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是()。

A.有保证工程进度的基本制度

B.建设工程所需投资已经全部到位

C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位

D.已经与施工企业签订了合作协议

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于物权特征的说法，正确的是()。

A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合

B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利

C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权p19.

正确答案:查看最佳答案

参考解析:物权是权利人直接支配的权利;物权是绝对权；物权具有排他性-

第27题:根据《绿色施工导则》，四节一环保中的“四节”是指()。

A.节工.节材.节机.节能

B.节能.节地.节水.节材

C.节水.节电.节气.节材

D.节电.节材.节工.节水

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:关于施工生产安全事故报告的基本要求正确的是()。

A.事故发生后，事故现场有关人员立即向安全生产监督管理部门报告

B.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上的人民政府安全生产监督部门报告

C.自事故发生之日起15个工作日内及时补报

D.道路交通事故，火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于仲裁庭组成的说法,正确的是()。

A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员

C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定

D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成

正确答案:查看最佳答案

第30题:某施工企业于2006年承建单位办公楼，2007年4月竣工验收合格并交付使用。2012年5月，施工企业致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的()原则。

A.公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利益

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效;施工企业有权提前提取或逾期提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于建筑市场行为公布的说法，正确的是().

A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建筑市场行为的公布，选项A，行政处理决定在被行政复议或着行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告。选项B，招投标违法行为记录公告设计国家秘密的记录一律不得公开。选项C，原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。

第34题:根据《劳务派遣暂行规定》,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是()

A.用工单位申请,劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请,用工单位协助

D.被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》下列情形中不属于挂靠的是()。

A.没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的

B.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的

C.专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外

D.劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包.专业承包单位或专业分包单位的

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是()。

A.级别管辖

B.地域管辖

C.仲裁管辖

D.移送管辖

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:注册建造师应受到“吊销执业资格证书”处罚的情形，不包括()。

A.挂靠证书在项目上担任施工项目负责人

B.出租.出借注册证书用于企业资质年检

C.在转包项目中担任项目负责人

D.违法行为造成重大质量安全事故

正确答案:查看最佳答案

第38题:《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期,投标有效期从()起算。

A.招标公告发布之日

B.领取招标文件之日

C.提交投标文件的截止之日

D.资格预审结束之日

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。

A.建设单位拨付工程款

B.施工单位实施隐蔽工程

C.商品混凝土用于基础工程

D.大型非标构件进行吊装

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是()。

A.厂房

B.可转让的专利权

C.生产原材料

D.公立幼儿园的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:(1)土地所有权;(2)耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权.使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封.扣押.监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。

第41题:在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐患，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当()。

A.继续要求施工单位整改

B.要求施工单位停止施工

C.及时向有关主管部门报告

D.协助施工单位消除隐患

正确答案:查看最佳答案

第42题:在正常使用条件下，基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为()。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.5年

C.2年

D.2个采暖期.供冷期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址,古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

正确答案:查看最佳答案

第44题:某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是()。

A.予以追缴

B.不予支持

C.支付按合同约定全部支付

D.只支持按银行同类贷款利息支付

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，因特殊情况需要移动安全事故现场物件，应当符合的条件是()。

A.经现场物件所有权人同意

B.记忆现场物件的位置信息

C.防止事故扩大的需要

D.不造成任何其他损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿()。

A.6000元

B.12000元

C.15000元

D.18000元

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.半年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。巳建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。P140

第48题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中，因设备自身故障造成两名工人受伤。此责任应由()。

A.甲承担

B.乙承担

C.丙承担

D.乙和丙分担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:以下有关诉讼时效的案例中，说法正确的是()。

A.甲建设单位与乙施工单位在承包合同中约定诉讼时效1年，后因工程款纠纷，乙索要不成，在1年半时提起诉讼，甲提出诉讼时效抗辩。本案中，双方约定的诉讼时效，法院应予认可

B.2017年5月8日，王某骑车回家经过一个工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月10日去医院检查才意外发现骨折。则王某的诉讼时效应当自5月8日起计算

C.按照约定，2016年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2018年5月1日至6月30日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。在此期间，发生诉讼时效中止的效力

D.承包方向发包方发函要求支付到期工程款，发包方不予答复。该行为一样产生诉讼时效中断的效力

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于缺陷责任期的说法，正确的是()。

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月5日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月5日

D.由于发包人原因无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

第51题:下列关于劳动合同期限的表述中，正确的是()。

A.劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件

B.劳动合同期限不包括试用期限

C.超过3次签订固定期限劳动合同的，用人单位应与劳动者签订无固定期限劳动合同

D.无固定期限劳动合同没有终止时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:关于工程建设标准的说法，正确的是()

A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准

C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施

D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

正确答案:查看最佳答案

第53题:在下列建设工程债的法律关系中，正确的是()。

A.施工现场的塔吊倒塌砸伤行人是侵权之债，由施工单位承担责任

B.供应商向施工单位交付建筑材料是合同之债

C.建设单位将甲承包商的工程款汇入了乙承包商的账号是无因管理之债

D.施工单位派人帮助建设单位抢救失火仓库中的物资是不当得利之债

正确答案:查看最佳答案

第54题:甲向某出版社乙去函，询问该出版社是否出版了《现行建筑施工规范大全》资料，乙立即向甲邮寄了《现行建筑施工规范大全》两套，共380元，甲认为该书不符合其需要，拒绝接受，双方因此发生了争议。从本案来看甲乙之间()。

A.合同已经成立

B.合同未成立

C.已经完成要约和承诺阶段

D.合同是否成立无法确定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同成立必须满足三个一般要件:存在订约当事人.订约当事人对主要条款达成一致.经历要约与承诺两个阶段。本题没有经过订约双方协商，就合同主要条款达成一致意见，因此合同尚未成立。

第55题:关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担的叙述中，错误的是()。

A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任

B.因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗力原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修及承担经济责任

C.因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担

D.由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于代理的说法,正确的是()

A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止

B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人

C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任

正确答案:查看最佳答案

第57题:建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是()。

A.发证机关核验施工许可证

B.发证机关收回施工许可证

C.施工企业重新办理施工许可证

D.施工许可证自行废止

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是延期开工.核验.重新办理批准的规定。建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

第58题:关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

正确答案:查看最佳答案

第59题:某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中，严重违反民用建筑节能强制性标准的规定，造成严重后果，按照《民用建筑节能条例》的规定，可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，()内不予注册。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

正确答案:查看最佳答案

第60题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定:将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是()

A.甲可向法院申请恢复原判决的执行

B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼

C.由法院执行和解协议

D.由法院依职权恢复原判决的执行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:P323正中间“(三)执行和解”，考过4.5次了。

第61题:甲.乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。

A.土地承包经营权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

第62题:下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是()。

A.专业性

B.保密性

C.二审终审制

D.裁决的终局性

正确答案:查看最佳答案

第63题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。

A.丙先行代为清偿

B.甲和丙共同支付

C.甲先行支付

D.甲和丙都不支付

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程安全术措施或者专项实施方案的审查的是()。

A.是否达到工程使用功能要素

B.是否适用施工要求

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否达到造价控制目标

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址,古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

正确答案:查看最佳答案

第66题:甲.乙双方因合同纠纷于2009年4月22日提起民事诉讼，人民法院于2009年5月4日作出了判决书并发生了法律效力，但甲对此判决不服，要求申请再审的，则应当在()前提出。

A.2009年7月22日

B.2009年11月4日

C.2010年5月4日

D.2011年5月4日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:根据《政府采购法》，政府采购的主要方式应是()。

A.邀请投标

B.公开招标

C.竞争性谈判

D.单一来源采购

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列不属于建设民事商事法律关系特点的是()。

A.建设民事商事法律关系是主体之问的民事商事权利和民事商事义务关系

B.建设民事商事关系是平等主体之间的关系

C.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性

D.建设民事商事关系主要是人身关系

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是()。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是禁止无资质的承揽工程。A选项，实际施工人还可以起诉发包人。C选项，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应追加转包或违法分包人为本案当事人。D选项的表述内容错误。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于抵押的效力说法，正确的是()。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变

C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可

D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

E.抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人有权要求抵押人停止其行为

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于工程分包的说法，正确的有()。

A.承包人不得将工程主体分包给第三人

B.承包人可将关键性工作分包给第三人

C.分包可分为专业分包与劳务分包

D.分包人的资格能力可低于承包人的资格能力

E.承包人应与分包人就分包工程向发包人承担无限责任

正确答案:查看最佳答案

第72题:招标人有下列情形之一的，可以对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分是()。

A.依法应当公开招标而采用邀请招标

B.确定的提交资格预审申请文件.投标文件的时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》的规定

C.接受应当拒收的投标文件

D.接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标

E.招标文件的发售.澄清.修改的时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》的规定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:关于勘察.设汁单位的质量责任和义务的说法，正确的有()

A.依法对设计文件进行技术交底

B.依法保证使用的建筑材料等符合要求

C.依往审査施丁图纸设计文件

D.依法办理工程质量监督手续

E.依法承揽工程的勘察.设技业务

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于劳动工资保障制度的说法，正确的有()

A.乡镇企业不适用最低工资标准制度

B.延长工作时间工资不包括在最低工资内

C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资

D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是最低工资保障制度，A选项，乡镇企业不适用最低工资标准，(应由政府决定是否适用)，C选项，有毒有害等特殊工作条件下的津贴不包括在最低工资内。

第75题:关于可用于抵押和质押的产的说法,正确的有()。

A.不动产既可用于抵押,也可用于质押

B.动产既可用于抵押,也可用于质押

C.动产既可用于抵押,但不可用于质押

D.不动产可用于抵押,但不可用于质押

E.动产既可用于质押,但不可用于抵押

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:当事人对法院管辖权有异议，应当在()提出

A.第一次开庭时

B.提交答辩状期时

C.被告收到起诉状副本之日起15日内

D.法庭辩论终结前

E.第一审判决作出前

正确答案:查看最佳答案

第77题:关于投标人的说法，正确的有()。

A.投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，其投标无效

B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制

C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标

D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效

E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于安装工程一切险保险的说法，正确的是()。

A.安装工程保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但须承担维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始

E.安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过三个月，否则应另行加收保险费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形包括()。

A.资质证书有效期届满，未依法申请延续的

B.超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的

C.资质许可机关工作人员滥用职权.玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的

D.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的

E.建筑业企业依法终止的

正确答案:查看最佳答案

第80题:根据《仲裁法》《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有()情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行，当事人还可以选择根据双方达成的仲裁协议重新申请仲裁。

A.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的

B.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的

C.裁决的事项不属于仲裁协议的范围

D.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的

E.认定事实的主要证据不足的

正确答案:查看最佳答案

第81题:下列关于商标权的说法中，正确的有()。

A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

B.商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权

C.注册商标每次续展注册的有效期为10年

D.注册商标不能转让

E.注册商标的有效期自提出申请之日起计算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:根据《中华人民共和国民法总则》，下列关于诉讼时效的表述正确的是()。

A.普通诉讼时效期间通常为3年

B.特殊诉讼时效全是4年

C.权利的最长保护期限为20年

D.有特殊情况的，人民法院根据权利人的申请决定延长

E.诉讼时效期间自权利人知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列选项中，符合颁发施工许可证法定条件的有()。

A.已经办理了建设工程用地批准手续

B.建设工期不足一年的，银行出具的到位资金证明达到工程合同价款的30%

C.经公安机关消防机构依法审查工程消防设计合格

D.施工单位编制的施工组织设计中有根据工程特点制定的保证工程质量.安全的措施

E.需要拆迁的，其拆迁进度符合建设工程开工的要求

正确答案:查看最佳答案

第84题:建设单位办理工程竣工验收备案，应提交的材料包括()。

A.建设项目开工报告

B.施工图设计文件审查意见

C.验收人员签署的竣工验收原始文件

D.施工单位签署的工程质量保修书

E.市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。

A.中国投资的建设项目

B.外资占45%,但技术难度大的建设项目

C.全部由外国赠款建设的工程

D.外资占50%的中外联合建设项目

E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

正确答案:查看最佳答案

第86题:关于法定代表人的说法，正确的有()。

A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任

C.法定代表人代表法人从事民事活动

D.法定代表人为特别法人

E.法人应当有法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的有()。

A.其行为的法律后果由项目经理承担

B.不具备法人资格

C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织

D.其行为的法律后果由项目经理部承担

E.其行为的法律后果由企业法人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:下列进项税额准予从销项税额中抵扣的有()。

A.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额

B.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额

C.自境外单位或者个人购进劳务.服务.无形资产或者境内的不动产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额

D.非正常损失的在产品.产成品所耗用的购进货物

E.非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务

正确答案:查看最佳答案

第89题:建筑墙体屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取()形式实施工程监理。

A.巡査

B.抽检

C.平行检验

D.旁站

E.巡视

正确答案:查看最佳答案

第90题:《民事诉讼法》规定，关于一审程序中宣判的说法正确的有()。

A.判决前能够调解的，还可以进行调解

B.调解书经双方当时人签收后，即具有法律效力

C.最高人民法院的判决.裁定.是发生法律效力的判决和裁定

D.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的可以缺席审判

E.原告经传票传唤，可以不到庭即缺席审判即可

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:关于招标的范围，下列说法正确的有()。

A.关系社会公共利益.公众安全的基础设施项目不论投资大小都必须进行招标

B.拟公开招标的费用与项目的价值相比不经济的可以不招标

C.使用国有资金占控股或主导地位的项目应当公开招标

D.在建工程追加的附属小型工程，原中标人具备承包能力的可以不招标

E.关系社会公共利益.公众安全的公用事业项目当投资额超过一定的额度时必须进行招标

正确答案:查看最佳答案

第92题:施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有()。

A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的

B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物.构筑物和地下管线等采取专项预防措施

D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施的

E.未按照节能设计进行施工的

正确答案:查看最佳答案

第93题:在下列内容中，不可以做保证人的是()。

A.公民

B.国家机关

C.以公益为目的的事业单位

D.社会团体

E.企业法人的分支机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:根椐《工伤保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有()。

A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤

B.在施工现场斗殴受伤

C.在施工现场因工作原因受到事故伤害

D.施工期间醉酒坠落致残

E.在办公场所内因劳资纠纷自杀

正确答案:查看最佳答案

第95题:关于担保的说法，正确的有()。

A.担保是用益物权的一种

B.担保的目的是保障特定债权的实现

C.主合同无效，担保合同可以另外约定有效

D.主合同无效，担保合同有效

E.反担保不适用《担保法》的规定

正确答案:查看最佳答案

第96题:甲公司从某银行借款后，未按照约定的借款用途使用借款。按照借款合同的法律规定，该银行可以()。

A.自行提高借款利息

B.停止发放借款

C.在下一期借款发放时预先扣除利息

D.提前收回借款

E.解除合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:下列关于标底的规定说法不正确的是()。

A.招标人必须编制标底且标底是保密的

B.一个招标项目可以有两个标底

C.招标人不得规定最低投标限价

D.招标人不得规定最高投标限价

E.标底的编制机构也可以参加编制标底项目的投标工作

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》，下列情形中，人力资源社会保障行政部门按照管辖权限应当将用人单位列入拖欠工资“黑名单”的有()。

A.克扣.无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的

B.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件.极端事件造成严重不良社会影响的

C.将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织的

D.将劳务转包给不具备用工主体资格的个人的

E.没有在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户的

正确答案:查看最佳答案

第99题:注册建造师依法享有的权利包括()。

A.获得相应劳动报酬

B.保管和使用本人注册证书.执业印章

C.接受继续教育

D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章

E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业.技术等秘密

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！