[点击进入2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库]
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于借款合同利息的说法,正确的是()。
A.借款的利息可以预先在本金中扣除
B.对支付利息的期限没有约定的,应当在返还借款时一并支付
C.借款合同对支付利息没有约定的,视为没有利息
D.借款人提前返还借款的,应当按照借款合同约定的期间支付利息
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:借款的利息不得预先在本金中扣除,利息预先在本金中扣除的,应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。A错误。借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确,可以协议补充,不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的,借款期间不满1年的,应当在返还借款时一并支付;借款期间1年以上的,应当在每届满1年时支付,剩余期间不满1年的,应当在返还借款时一并支付。B错误。借款人未按照约定的期限返还借款的,应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。借款人提前返还借款的,除当事人另有约定外,应当按照实际借款的期间计算利息。D错误。自然人之间的借款合同
第1题:代签工程建设合同必须采用()。
A.口头形式
B.书面形式
C.口头或书面形式
D.口头或书面之外的形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:委托代理可采用口头形式委托,也可采用书面形式委托,如果法律明确规定必须采用书面
第2题:关于项目经理部的说法,正确的是()。
A.项目经理部是施工企业的常设下属机构
B.施工项目不论规模大小,均应当设立项目经理部
C.项目经理部可以独立承担民事责任
D.施工企业应当明确项目经理部的职责
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项错误,项目经理部是是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。B选项错误,对于大中型施工项目,施工企业应当在施工现场设立项目经理部;小型施工项目,可以由施工企业根据实际情况选择适当的管理方式。C项,项目经理部不是法人不能独立承担民事责任。
第3题:两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标,给建设单位造成重大损失,则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。
A.徇私舞弊罪
B.玩忽职守罪
C.串通投标罪
D.重大责任事故罪
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标,损害国家.集体.公民的合法利益的,依照以上规定处罚。
第4题:关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法,正确的是()。
A.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询
B.企业跨地区参加招标投标活动,应当提供建筑业企业资质证书原件
C.建筑业企业资质证书有效期为3年
D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满1个月前提出
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A选项正确,B选项错误。为切实减轻企业负担,各有关部门和单位在对企业跨地区承揽业务监督管理.招标活动中,不得要求企业提供建筑业企业资质证书原件,企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询;C选项错误。《建筑业企业资质管理规定》中规定,资质证书有效期为5年。D选项错误。建筑业企业资质证书有效期届满,企业继续从事建筑施工活动的,应当于资质证书有效期届满3个月前,向原资质许可机关提出延续申请。
第5题:某基础设施工程未经竣工验收,建设单位擅自提前使用,2年后发现该工程质量问题。关于该工程质量责任的说法,正确的是()。
A.设计文件中该工程的合理使用年限内,施工企业应当承担质量责任
B.超过2年保修期后,施工企业不承担保修责任
C.由于建设单位提前使用,施工企业不承担保修责任
D.施工企业是否承担质量责任,取决于建设单位是否已经全额支付工程款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
第6题:建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送()审核,未经审核或经审核不合格的,不得发放施工许可证,建设单位不得开工。
A.建设行政主管部门
B.公安消防机构
C.安全生产监管部门
D.规划行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程,设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计,建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核;未经审核或者经审核不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证,建设单位不得施工。
第7题::以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地使用权出让合同,向建设项目所在城市.县人民政府()领取建设用地规划许可证。
A.土地主管部门
B.建设行政主管部门
C.城乡规划主管部门
D.授权的镇人民政府
正确答案:查看最佳答案
参考解析:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,在鉴定国有土地使用权出让合同后,建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和过程土地出让合同,向城市.县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。
第8题:根据《招标投标法》,中标通知书自()发生法律效力。
A.发出之日
B.作出之日
C.盖章之日
D.收到之日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。P81
第9题:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,必须招标范围内的各类工程建设项目中,下列不属于必须招标的规模标准是()。
A.施工单项合同估算价在人民币800万元
B.重要材料采购,单项合同估算价在人民币80万元
C.监理服务的采购,单项合同估算价在人民币85万元
D.价值450万元重要设备采购
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,必须招标范围内的各类工程建设项目,达到下列标准之一的,必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备.材料等货物的采购,单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察.设计.监理等服务的采购,单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1).(2).(3)项规定的标准,但项目总投资额在人民币3000万元以上的。
第10题:在民事诉讼中,当事人一方以合同中有仲裁条款为由,对人民法院受理本案提出异议的,应当在()提出。
A.首次开庭前
B.收到传票之日起7日内
C.举证期满前
D.庭审结束前
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是仲裁法。
第11题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,关于生产安全事故等级的说法的是()。
A.造成5人死亡的事故是一般事故
B.造成45人重伤的事故是重大事故
C.造成15人死亡的事故是特别重大事故
D.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故
正确答案:查看最佳答案
参考解析:较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
第12题:下列各项中,属于所有安全规章制度核心的是()。
A.伤亡事故处理报告制度
B.安全生产检查制度
C.安全生产责任制度
D.群防群治制度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程安全生产管理基本制度包括:安全生产责任制度;群防群治制度;安全生产教育培训制度;安全生产检查制度;伤亡事故处理报告制度;安全责任追究制度。其中,安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。
第13题:赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼,以下说法正确的是()。
A.此案应由中级人民法院管辖
B.此案应由赵某住所地人民法院管辖
C.此案应由周某住所地人民法院管辖
D.此案应由周某租住房屋所在地人民法院管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。其中,公民的住所地是指该公民的户籍所在地。经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方,但公民住院就医的地方除外。
第14题:根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。
A.是否达到工程使用功能要求
B.是否达到施工进度要求
C.是否符合工程建设强制性标准
D.是否达到造价控制目标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。P255
第15题:建设用地使用权自()时设立。
A.土地交付
B.转让
C.登记
D.支付出让金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设用地使用权自登记时设立
第16题:某买卖合同约定甲向乙供货,并约定甲向承运人再交付货物即视为家完成交付,在货物交付运输期间,乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费,但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法,正确的是()。
A.乙与丁的买卖合同成立时,货物毁损.灭失的风险由丁承担
B.甲向丙交付货物后,货物毁损.灭失的风险由丙承担
C.甲与乙的买卖合同成立,货物毁损.灭失的风险即由乙承担
D.丙向丁交付货物后,货物损毁.灭失的风险由乙承担
正确答案:查看最佳答案
第17题:施工合同履行过程中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是()。
A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误
C.施工企业的设备损坏,导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不可抗力是法定的免责事由。不可抗力是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。B选项梅雨季节很常见,不是不可抗力;C选项设备损坏,修理即可,可以克服,不是不可抗力;D选项当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。P128
第18题:工程师应当在接到延期开工申请后的()内以书面形式答复承包人。
A.24小时
B.48小时
C.3天
D.5天
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是开工日期。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。
第19题:根据>,施工单位的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的,应责令限改正,逾期未改正的,责令停业整顿,下列人员中,属于“相关人员”范围的是()
A.安全员
B.资料员
C.材料员
D.标准员
正确答案:查看最佳答案
第20题:租赁合同的出租人出卖租凭房屋前通知了承租人,此时承租人享有的权利是()。
A.优先购买权
B.留置权
C.抗辩权
D.优先受偿权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是租赁合同的法律规定。出租人出卖租赁房屋的。应当在出卖之前的合理期限内通知承租人,承租人享有以同等条件优先购买的权利。参见教材P157
第21题:某施工企业在某工程项目的建设中,经项目经理签字的材料款,未能按时支付给材料供应商,则对此承担法律责任的主体是()。
A.施工企业
B.项目经理
C.材料供应商
D.项目经理部
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:项目经理部不具有法人资格,不能独立承担民事责任,项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表,其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。故选项A正确。
第22题:自然人刘某通过签订合同授权自然人孙某代理其进行证券投资。此种代理属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.无权代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:委托代理按照被代理人的委托行使代理权。
第23题:某施工企业进行暴(同音字)破施工时,不慎将临近一住宅墙体震裂,该施工企业与住宅居民因()产生了债权债务关系。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。债的产生主要有基于合同.侵权.无因管理和不当得利产生。本题中,施工单位侵犯了住宅居民的合法权利,从而导致债的产生,所以属于侵权之债。建筑物.构筑物非自身原因倒塌,建设单位.施工单位承担连带责任,若有其他责任单位,可以追偿;若因其他责任人原因倒塌,责任人承担责任。
第24题:下列有关建筑市场诚信行为的公布时限的说法中,正确的是()。
A.不良行为记录信息公布时限一般为6个月至3年
B.良好行为记录信息公布时限一般为6个月
C.招标投标违法行为记录公告期限为1年
D.不良行为记录信息公布时限一般为3年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定,建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内,公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年。公布内容应与建筑市场监管信息系统中的企业.人员和项目管理数据库相结合,形成信用档案,内部长期保留。
第25题:根据《建设工程安全生产管理条例》,(:)工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。
A.是否达到工程使用功能要求
B.是否达到施工进度要求
C.是否符合工程建设强制性标准
D.是否达到造价控制目标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,(:)工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
第26题:关于《建设工程质量管理条例》规定的正常使用条件下建设工程最低保修期限,下列表述正确的是()。
A.供热与供冷系统为2年
B.给排水管道为5年
C.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为50年
D.外墙面的防渗漏为5年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏,为5年;(3)供热与供冷系统,为2个采暖期.供冷期;(4)电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程,为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
第27题:建设工程发生质量事故,有关单位应当在规定的时限内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。规定的时限为()。
A.6小时
B.12小时
C.24小时
D.48小时
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程发生质量事故,有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。故选项C正确。
第28题:下列属于行政处罚行为的是()。
A.拘役
B.罚金
C.撤职
D.没收违法所得
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查行政处罚的种类。根据《行政处罚法》第8条的规定,行政处罚的种类包括:(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得.没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证.暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。根据上述规定,本题应选D。拘役.罚金属于刑罚;行政拘留.罚款才属于行政处罚;撤职属于行政处分
第29题:关于勘察.设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是()。
A.按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计
B.指定建筑材料.专用设备.工艺生产线的生产广.供应商以保证材料的供应
C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,无需标注工程合理使用年限
D.依法联合施工单位进行安全技术交底
正确答案:查看最佳答案
参考解析:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括以下内容:(1)依法承揽工程的勘察.设计业务;(2)勘察.设计必须执行强制性标准;(3)勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确;(4)设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限;(5)除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外,设计单位不得指定生产厂.供应商。(6)依法对设计文件进行技术交底,设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。(7)依法参与建设工程质量事故分析;(8)承担违法行为应承担的法律责任。所以该题中,只有A表述正确;D项中,施工单位进行的安全技术交底与设计单位进行的设计文件技术交底的概念.意义等均不同,不能混为一谈。
第30题:根据《建设工程质量管理条例》,设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备,应当()。
A.按照建设单位的指令确定
B.注明规格.型号性能等技术指标
C.注明生产厂.供应商
D.征求施工企业的意见
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备,应当注明规格.型号.性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外,设计单位不得指定生产厂.供应商。
第31题:甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。经甲同意,乙将其承揽的主要工作交由丙金属构件厂完成。关于责任承担的说法,正确的是()。
A.丙就完成的工作成果向定作人负责
B.乙不再承担责任
C.乙与丙按完成工作成果的比例向定作人承担责任
D.乙就丙完成的工作成果向定作人负责
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承揽人有权将其承揽的辅助工作交由第三人完成。未经定做人同意,承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同;经定做人同意的,承揽人也应就第三人完成的工作成果向定作人负责。根据《合同法》规定,承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的,应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。
第32题:根据《绿色实施导则》,()施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。
A.50%
B.60%
C.80%
D.70%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《绿色施工导则》规定,应就地取材,()施工现场500KM以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。
第33题:根据《招标投标法》,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止,最短为()
A.5
B.20
C.10
D.15
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:子招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于二十日。
第34题:关于仲裁协议效力确认的说法,正确的是()。
A.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁裁决作出前提出
B.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定,也可以请求人民法院裁定
C.当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的,可以向人民法院申请撤销该决定
D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,只能由仲裁协议的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定,也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定。仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后,当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力或者申请撤销仲裁机构的决定的,人民法院不予受理。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地.仲裁协议签订地.申请人住所地.被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。
第35题:关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法,正确的是()。
A.已进行应急预案备案登记的,申领安全生产许可证时,可以不再提供相应的应急预案
B.中央管理的总公司的专项应急预案,报总公司所在地主管部门备案
C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案,由总公司统一备案
D.施工企业申请应急救援预案备案,应当提交本企业技术负责人的评审意见
正确答案:查看最佳答案
第36题:以下属于建造师不予注册情形的是()。
A.张某于2011年6月被吊销注册证书,2014年3月份申请注册
B.范某申请注册时,已年满62周岁
C.何某因故意伤害,判处1年半有期徒刑,现正在缓刑期间
D.齐某同时受聘于两个建筑企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《注册建造师管理规定》中规定,申请人有下列情形之一的,不予注册:(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚,刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律.法规规定不予注册的其他情形。
第37题:根据《关于进一步加强建设施工现场消防安全工作的通知》关于施工现场消防安全的说法。正确的是()。
A.禁止在施工现场动用明火
B.施工企业应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案
C.施工现场的办公.生活区与作业区在满足防火要求的前提下可以混合设置
D.不得在尚未竣工的建筑物内设置作业区
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工现场内用火,必须事先办理审批手续,经现场消防员同意,签发用火证后方可用火。公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知(公消(2009)131号)规定,施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案,并由专职安全管理人员进行现场监督。
第38题:下列不属于用益物权的是()。
A.土地所有权
B.建设用地使用权
C.土地承包经营权
D.地役权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:用益物权是指权利人对他人所有的不动产或者动产,依法享有占有.使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权和地役权。
第39题:当事人为自己利益阻止合同条件成就的,法律后果是()
A.视为条件已成就
B.合同失效
C.条件不成就
D.合同生效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的,视为条件不成就。
第40题:商业秘密.商标权.著作权等属于()。
A.物权
B.债权
C.知识产权
D.专利权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权为:①著作权;②专利权;③商标权;④商业秘密;⑤其他有关知识产权。
第41题:根据《建筑法》及相关法规,建设单位应当办理施工许可证是工程是()。
A.国务院批准开工报告的工程
B.城镇市政基础设施工程
C.建筑面积200m2以上的工程
D.工程投资额在20万元以上的工程
正确答案:查看最佳答案
第42题:甲施工企业与乙建筑材科公司订立了建筑材料买卖合同,合同总价款300万元双方约定定金为80万元。合同订立后,甲仅向乙交付了55万元定金。关于本合同中定金的说法,正确的是()。
A.定金合同自合同订立时成立
B.甲应当补交合同定金5万元
C.甲应当补交合同定金25万元
D.定金数额视为变更为55万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A选项错误,定金合同从实际交付定金之日起成立。B.C选项错误,实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。
第43题:甲乙双方的合同纠纷于2014年8月7日开庭仲裁,9月4日,经仲裁庭调解,双方达成了调解协议,10月4日仲裁庭根据调解协议制定了调解书,10月6日调解书交由双方签收,根据《仲裁法》有关规定,则下列说法正确的是()。
A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力
B.该调解书自2014年10月4日产生法律效力
C.若当事人签收调解书后,则申请人应撤回仲裁申请
D.申请人签收调解书后,申请人应撤回仲裁申请
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《仲裁法》的规定,调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后,即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的,仲裁庭应当及时作出裁决。
第44题:根据《合同法》,下列关于可撤销合同的说法中正确的是()。
A.合同履行中发生重大分歧的,可以申请撤销该合同
B.当事人行使撤销权只能向法院或者仲裁机构主张
C.购买房屋后房价大跌,属于重大误解,购房人可申请撤销合同
D.当事人在合同订立一年内不行使撤销权的,撤销权消灭
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查可撤销合同。可撤销合同是指因意思表示不真实,通过有撤销权的机构行使撤销权,使已经生效的意思表示归于无效的合同。可撤销合同的种类有:因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈.胁迫等手段或者趁人之危订立的合同。A.C均不属于可撤销合同。可撤销合同自己不能撤销,必须向人民法院或仲裁机构提起,B正确。合同撤销权从当事人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使的,撤销权消灭,不是从合同订立之日开始,D错误。
第45题:甲建设单位与乙设计单位签订设计合同,约定设计费用200万元,甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同,应该返还给甲()。
A.50万元
B.80万元
C.90万元
D.100万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。
第46题:关于工程监理单位的相关质量责任和义务,下列说法正确的是()。
A.监理单位仅对施工质量承担责任
B.监理单位在接受监理委托后,因利害关系需回避的,可以转让监理业务
C.工程监理实行总监理工程师负责制
D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字,造成损失的,承担全部责任
正确答案:查看最佳答案
第47题:注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。
A.同一工程分期施工
B.发包方同意更换项目负责人
C.承包方同意更换项目负责人
D.停工超过120天承包方认为需要调整的
正确答案:查看最佳答案
第48题:合同生效后,当事人就质量没有约定或者约定不明确的,可以采用的确定相关内容方式有:①按照交易习惯确定②签订补充协议③按合同法其他相关规定执行,三种方式正确的先后顺序是()
A.①②③
B.③②①
C.②①③
D.②③①
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:先是按照签订补充协议,再是交易习惯,最后是其他相关规定执行。
第49题:根据《建设工程施工许可管理办法》,对于未取得施工许可且不符合开工条件的项目责令停止施工,应对()处以罚款。
A.勘察单位
B.建设单位和施工企业
C.设计单位
D.建设单位和监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是办理施工许可证或开工报告违法行为应承担的法律责任。对于不符合开工条件的,责令停止施工,并对建设单位和施工单位分别处以罚款。
第50题:下列关于合同转让的说法,根据《合同法》的规定,正确的是()。
A.债务人转让义务,须征得债权人同意后转让方可有效
B.合同的权利转让,须征得债务人同意后转让方可有效
C.合同的权利义务的一并转让可以是全部或部分的权利义务
D.通过招标发包订立的建设工程施工合同,承包人可以进行合同的一并转让
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查合同转让。合同转让包括权利的转让.义务的转让.权利和义务的概括转让。债权人转让债权时,不需征得债务人同意,但要通知债务人,B错误。债务人转让义务的,须征得债权人同意后转让方可生效,A正确。合同的权利义务一并转让,是指合同一方当事人将其权利和义务一并转让给第三人,是全部转让,C错误。通过招标发包而订立的建设工程施工合同,承包人如果将合同一并转让,本质上是转包,转包是违法的,D错误。
第51题:甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑,从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现,要求甲施工单位返工,甲施工单位因此遭受了巨大损失,那么,甲施工单位的损失应由()承担。
A.项目经理与建设单位
B.项目经理与乙供应商
C.项目经理与甲施工单位
D.施工单位与乙供应商
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在该案例中,项目经理没有按要求履行自身义务,同供应商串通,为施工单位提供劣质钢材,导致施工单位遭受巨大损失,项目经理应与供应商共同承担施工单位损失。
第52题:一项体育场馆的施工项目招投标中,确定由11人组成评标委员会,投资方派()名非专家参加评标委员会合适。
A.3
B.4
C.5
D.6
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标委员会组成中,技术.经济等方面的专家不能少于成员总数的2/3,也就是非专家不能超过1/3。故投资方派3名非专家参加评标委员会合适。
第53题:根据《节约能源法》,违反建筑节能标准的,有建设主管部门责令改正,处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是()。
A.建设.施工.监理
B.设计.施工.监理
C.建设.设计.施工
D.建设.设计.监理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是节约能源法违法行为应承担的法律责任。《节约能源法》规定,设计单位,施工单位,监理的那位违反建筑节能标准的,有建设主管部门责令改正,处10万元以上50万元以下罚款。参见教材P186
第54题:关于建设工程返修的说法,正确的是()
A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修,费用由建设单位承担
B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修,费用由建设单位承担
C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修,费用由责任人承担
D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:不管谁的原因,施工单位都修,非施工单位原因,责任方承担费用。
第55题:《固体废物污染环境防治法》规定,收集.贮存.运输.处置危险废物的场所.设施设备和容器.包装物和其他物品转作他用时,必须经过()处理方可使用。
A.无害化
B.减轻污染的
C.再生利用
D.消除污染的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《固体废物污染环境防治法》规定,收集.贮存.运输.处置危险废物的场所.设施.设备和容器.包装物及其他物品转作他用时,必须经过消除污染的处理,方可使用。
第56题:某建筑工程因故中止施工已满一年,在恢复施工前,建设单位已领取的施工许可证应当()
A.申请延期
B.自行废止
C.报发证机关核验
D.重新更换
正确答案:查看最佳答案
参考解析:中止施工满1年的工程恢复,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
第57题:行政责任的承担方式包括行政处罚和()。
A.行政复议
B.行政处分
C.行政赔偿
D.行政许可
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定,但尚未构成犯罪的行为,依法应承担的行政法律后果,包括行政处罚和行政处分。
第58题:一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起()。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。
第59题:根据《建筑法》,下列情形中,符合施工许可证办理和报告制度的是()。
A.某工程因故延期开工,向发证机关报告后施工许可证自动延期
B.某工程因地震中止施工,1年后向发证机关报告
C.某工程因洪水中止施工,1个月内向发证机关报告,2个月后自行恢复施工
D.某工程因政府宏观调控停建,1个月内向发证机关报告,1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取()等形式,对建设工程实施监理。
A.抽样检验
B.旁站
C.全面检验
D.巡视
E.平行检验
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:监理工程师应当按照工程监理规范的要求,釆取旁站.巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。
第61题:下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的有()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的
B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
C.被依法追究民事责任的
D.劳动者患病,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的
E.依照企业破产法规定进行重整的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《劳动合同法》第39条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。E属于企业需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的,用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见后,裁减人员方案经向劳动行政部门报告,可以裁减人员的情形。
第62题:根据我国《民事诉讼法》规定,需要证据保全的情况有()。
A.当事人申请
B.法院依职权
C.证据可能灭失
D.证据以后难以取得
E.证据非常重要
正确答案:查看最佳答案
参考解析:证据保全是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,法院根据当事的申请或依职权,对证据加以固定和保护的制度。
第63题:建设用地使用权的转让()。
A.是一种不要式行为
B.转让合同是一种权利义务的概括转让合同
C.需要满足一些法定条件,否则转让无效
D.转让方式包括买卖.赠与或者互易等
E.转让的客体仅限于国有土地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设用地使用权的转让,是指通过买卖.赠予等合法方式将土地使用权转移给他的行为。当事人之间必须签订书面的转让合同,这种合同不是单一的对建设用地的使用权的转让,也同时伴随着在从国家取得使用权时必须履行的义务,属于权利义务的概括移转。转让需要满足一些法定条件,如按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金,并取得土地使用权证书;按照出让合同约定进行投资开发,属于房屋建设工程的,完成开发投资总额的25%以上,属于成片开发土地的,形成工业用地或者其他建等用地。
第64题:·关于建设工程施工合同无效的处理,说法正确的有()。
A.建设工程竣工验收不合格,但是修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费的,不予支持
B.建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同的约定支付工程款的,应予支持
C.建设工程竣工验收不合格,修复后的建设工程经竣工验收仍不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持
D.建设工程经竣工验收不合格,发包人有过失的,可以不承担相应的民事责任
E.承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,不予支持
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程施工合同中的赔偿损失。选项A,由于验收不合格是承包人的责任,所以应予支持发包人的请求;选项D由于是发包人有过失,所以应该承担相应的民事责任。P119~120。
第65题:关于地役权的说法,正确的有()。
A.需役地上的用益物权转让时,受让人同时享有地役权
B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率
C.地役权未经登记不得对抗需役地人
D.地役权由需役地人单方设立
E.地役权属于用益物权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A正确,需役地及需役地上的土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权部分转让时,转让部分设计地役权的,受让人同时享有地役权;B错误,地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利;C错误,地役权自地役权合同生效时设立,当事人要求登记的,可以向登记机构申请登记,未经登记,不得对抗善意第三人;D错误,地役权基于地役权合同而产生,涉及两方主体,所以不是单方设立;E正确,地役权属于用益物权。P18
第66题:根据《环境噪声污染防治法》,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但可以除外的情形有()。
A.抢修.抢险作业的
B.涉及施工企业商业秘密的
C.因生产工艺上要求必须连续作业的
D.使用专有技术的
E.利用扶贫资金实行以工代赈的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:选项BDE错误,《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业,必须公告附近居民。
第67题:关于施工企业项目经理部的说法,正确的是()。
A.项目经理部具有法人资格
B.项目经理经施工企业授权管理施工项目
C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构
D.项目经理是施工企业的内部岗位
E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。选项A,项目经理部不具备法人资格,而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构;选项E,项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。
第68题:人民法院审理行政案件,审判庭组成符合法律规定的是()
A.审判员独任
B.审判员.书记员
C.审判员三人以上单数
D.审判员.陪审员三人以上单数
E.陪审员三人以上单数
正确答案:查看最佳答案
参考解析:人民法院审理行政条件,由审判员组成合议庭,或者由审判员.陪审员组成合议庭,合议庭成员,应当是3人以上的单数。
第69题:关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任承担的表述中,正确的有()。
A.因建筑材料.构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷,先由施工单位负责维修
B.因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任由建设单位承担
C.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷,由施工单位负责返修并承担经济责任
D.因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题,由建设参与各方共同进行维修
E.因使用单位使用不当造成的损坏问题,先由施工单位负责维修,其经济责任由使用单位自行负责
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,属于合法分包的是()。
A.经建设单位认可,施工企业将其承包的部分工程分包给个人
B.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业
C.施工总承包企业将钢结构工程分包给具体相应资质的企业
D.专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包
E.劳务分包企业将其承包的劳务再分包
正确答案:查看最佳答案
第71题:甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同,约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机,并以融资租赁方式供甲公司使用。下列关于当事人履行的义务说法正确的有()。
A.向乙公司交付彩印机
B.向甲公司交付彩印机
C.向乙公司履行瑕疵担保义务
D.向甲公司履行瑕疵担保义务
E.甲公司履行维修义务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据融资租赁合同,虽然出卖人是向出租人主张价金,但却需按照约定向承租人交付标的物,包括履行瑕疵担保义务。承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。
第72题:《招标投标法实施条例》规定,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但有()情形,可以邀请招标。
A.涉及公众安全的
B.采用公开招标方式费用比邀请招标费用高.的
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的
D.技术复杂或者有特殊要求,只有少量潜在投标人可供选择的
E.受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是邀请招标。《招标投标法实施条例》规定,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但有下列情形之一的,可以邀请招标:(1)技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
第73题:关于买卖合同中出卖人多交标的物时买受人处理方式的说法,正确的有()。
A.买受人无权接收多交的部分
B.买受人接收多交部分的,按照合同订立时的市场价支付价款
C.买受人可以拒绝接收多交的部分
D.买受人拒绝接收多交部分的,应当及时通知出卖人
E.买受人接收多交部分的,按照约定的价格支付价款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项AB错误,《民法典》规定,出卖人多交标的物的,买受人可以接收或者拒绝接收多交的部分。买受人接收多交部分的,按照约定的价格支付价款;买受人拒绝接收多交部分的,应当及时通知出卖人。
第74题:关于建设单位安全责任的说法,正确的有()。
A.确保地下管线的安全
B.不得压缩合同的工期
C.需要临时占用规划批准范围以外场地的,办理批准手续
D.审查专项施工方案
E.申请施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料
正确答案:查看最佳答案
第75题:劳动合同履行过程中,劳动者不需事先告知用人单位,可以立即与用人单位解除劳动合同的情形是()。
A.用人单位违章指挥,强令冒险作业危机劳动者人身安全
B.在试用期内
C.用人单位濒临破产
D.用人单位未依法缴纳社会保险费
E.用人单位以暴力.威胁手段强迫劳动者
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:民事合同纠纷诉讼管辖中,确定“被告住所地”和“合同履行地”是非常关键的一项工作。以下说法正确的是()。
A.对公民提起的民事诉讼,被告住所地即其当前居住地
B.对法人提起的民事诉讼,被告住所地即其注册登记地
C.交付不动产的,不动产所在地为合同履行地
D.给付货币的,给付货币一方所在地为合同履行地
E.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地
正确答案:查看最佳答案
第77题:法律行为的成立要件有()。
A.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力
B.经过登记或备案等程序
C.行为人意思表示真实
D.行为内容合法
E.行为形式合法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:1.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力2.行为人意思表示真实3.行为内容合法4.行为形式合法
第78题:根据《建设工程质量管理条例》,关于建设工程质量保修期的说法,正确的有()。
A.质量保修期的起始日是竣工验收合格之日
B.对于电气管线工程,建设单位与施工企业经平等协商可以约定5年的质量保修期
C.建设工程在超过合理使用年限后一律不得继续使用
D.建设单位与施工企业就景观绿化工程可以约定1年的质量保修期
E.质量保修期内,施工企业对工程的一切质量缺陷承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版四川省成都二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C选项错误,《建设工程质量管理条例》规定,建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固.维修等措施,重新界定使用期。E选项错误,建设工程质量保修制度,是指建设工程竣工经验收后,在规定的保修期限内,因勘察.设计.施工.材料等原因造成的质量缺陷,应当由施工承包单位负责维修.返工或更换,由责任单位负责赔偿损失的法律制度。D项超纲,园林绿化工程施工合同中应约定施工保修养护期,一般不少于1年。
第79题:下列责任中,属于行政处罚的有
A.责令停产停业
B.罚金
C.暂扣或者吊扣执照
D.赔偿损失
E.治安拘留
正确答案:查看最佳答案
参考解析:修女更正处罚种类包括:警告罚款没收违法所得.没收非法财物责令停产停业暂扣或吊销许可证和执照行政拘留,治安拘留是行政处罚之一其他行政处罚