2024年北京市一级建造师法律法规考题

其他建筑考试安全员考试网 2023-11-5 14:39:57

[点击进入2024年北京市一级建造师法律法规考题]

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。

A.3%

B.5%

C.8%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:以下关于仲裁协议的案例中，说法正确的是()。

A.施工合同纠纷发生后，建设单位与施工单位可以通过电子邮件或电话方式达成仲裁协议

B.仲裁协议应当具备的内容是:仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会

C.施工合同中争议解决条款约定了两家仲裁机构。后来双方争执不下，可以向工程所在地法院起诉

D.施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。则本案中，质量和结算纠纷均由仲裁委员会裁决

正确答案:查看最佳答案

第2题:下列法律中，属于宪法相关法的是()。

A.《中华人民共和国行政法》

B.《中华人民共和国民法通则》

C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》

D.《中华人民共和国政府采购法》

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是()。

A.建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书

B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见

C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准

D.环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的()。

A.20%

B.30%

C.25%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第5题:下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()

A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的

B.转让安全生产许可证擅自进行生产的

C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.为取得安全生产许可有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

正确答案:查看最佳答案

第6题:甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是()。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据《民事诉讼法》的规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告所在地

C.合同签订地

D.不动产所在地

正确答案:查看最佳答案

第8题:下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑行业哪些属于特种作业垂直运输机械作业人员安装拆卸工暴(同音字)破作业人员起重信号工登高架设作业人员特种作业人员必须经过专.的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，为可上岗

第9题:施工企业主要负责人对安全生产的责任括()。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况

B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动

D.保证本企业安全生产投入的有效实施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。

A.竣工验收时

B.竣工验收合格后

C.提交竣工验收报告时

D.交付使用时

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《标准化法》关于企业标准的说法,正确的是()

A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准

B.企业标准可以高于国家标准的

C.企业标准应当高于行业标准

D.企业标准应当与团体标准相符

正确答案:查看最佳答案

第12题:具尸体,另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为()。

A.2017年7月6曰

B.2017年7月8曰

C.2017年7月15日

D.2017年7月31日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费。运输途中，因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是()。

A.运输公司可以要求甲支付运费

B.运输公司可以要求乙支付运费

C.甲可以要求乙赔偿损失

D.乙可以要求甲支付设备款

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于施工企业承揽工程的说法，正确的是()。

A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照

B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书

C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员

D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建筑施工企业转让.出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。P70.

第15题:根据《节约能源法》规定，以下不属于用能单位能源消费方式的是()。

A.分类计量

B.包费制

C.分类统计

D.利用状况分析

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:根据《节约能源法》规定，任何单位不得对能源的消费实行包费制。

第16题:根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《办法》，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是()。

A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别

B.施工企业投标时，安全费用属于竞争性费用

C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

D.施工企业的安全费用可以用于租赁特种设备

正确答案:查看最佳答案

第18题:在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成()

A.重大责任事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程常见犯罪的概念。重大劳动安全事故罪是安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果。

第19题:在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损.灭失的风险自()时起由买受人承担。

A.合同成立

B.标的物交付

C.合同生效

D.支付货款

正确答案:查看最佳答案

第20题:按照《劳动合同法》的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是()。

A.劳动派遣适用于用工单位所有无正式编制人员

B.用工单位应与派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同

C.用工单位不得无理由将派遣劳动者退回劳务派遣单位

D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应按照所在地政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:关于仲裁的说法，正确的是()

A.仲裁委员会隶属行政机关

B.仲裁以公开审理为原则

C.仲裁委员由当事人协商确定

D.裁裁决作出后可以上诉

正确答案:查看最佳答案

第23题:安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过()个月。

A.2

B.3

C.6

D.9

正确答案:查看最佳答案

第24题:某工程符合法定开丁条件，但因工期紧未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，对此，主管部门适当的处理为()。

A.责令停止施.工

B.责令其改正

C.只对建设单位罚款

D.只对施工单位罚款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足()。

A.施工需要并按规定通过审查

B.施工进度的要求

C.主要设备材料订货的要求

D.施工安全的要求

正确答案:查看最佳答案

第26题:某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料.构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤.死亡。该施工单位的行为已经构成()

A.重大劳动安全事故罪

B.强令违章昌险作业罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于代理的说法,正确的是()

A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止

B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人

C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

第29题:劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

正确答案:查看最佳答案

第30题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。

A.丙公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是()。

A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意

B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张

C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任

D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防.外交等国家行为

C.行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍的约束力的决定.命令

D.行政机关对行政机关人员的奖惩.任免等决定

正确答案:查看最佳答案

第33题:甲承包商与乙运输公司签订了多式联运合同。丙参与了多式联运中一个区段的运输，乙与丙约定了双方的责任和义务。合同履行中，丙公司司机酒后驾驶导致严重交通事故，给甲承包商造成了损失。下列关于此项运输合同责任和义务的表述中正确的是()。

A.丙应对此承担全部责任

B.乙对全程运输承担义务

C.乙仅对自己的运输区段负责

D.甲应直接要求丙赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲交付的材料。合同履行期间，乙方保管员在一次盘库中发现，为甲保管的材料与仓储合同约定的数量和质量不符，不仅数量不足，而且品质下降。对此，下列关于甲.乙双方权利和义务的表述中错误的是()。

A.乙应承担相应的赔偿责任

B.乙有验收甲交付材料的义务

C.甲有权要求乙赔偿相应的损失

D.甲和乙应共同分担相应的损失

正确答案:查看最佳答案

第35题:有效仲裁协议的内容不包括()。

A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会

D.具体的仲裁事实.理由

正确答案:查看最佳答案

第36题:关于转代理的说法，正确是的是()

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以()

A.降低资质等级

B.撤回资质证书

C.处以相应罚款

D.吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《文物保护法》，属于受国家保护的文物的是()。

A.与历史事件有关的史迹

B.具有历史价值的壁画

C.古脊椎动物化石

D.古人类化石

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是()。

A.项目经理部具备法人资格

B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者

C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担

D.项目经理部是施工企业内部常设机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:甲.乙双方因合同纠纷于2009年4月22日提起民事诉讼，人民法院于2009年5月4日作出了判决书并发生了法律效力，但甲对此判决不服，要求申请再审的，则应当在()前提出。

A.2009年7月22日

B.2009年11月4日

C.2010年5月4日

D.2011年5月4日

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日

C.证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

D.事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

正确答案:查看最佳答案

第42题:年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知甲:该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的()。

A.继续履行合同

B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲

C.向法院申请撤销该合同

D.向乙要求赔偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同属于可撤销合同，可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则，当事人可以选择继续履行合同，也可以要求变更合同，还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同，因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的，因为从合同角度来说，该合同是甲与开发商签订的，并不是与乙签订的，因此甲无权要求赔偿。

第43题:钱某因养殖场流动资金短缺，便与赵某约定借款30万元，同时约定了还款期限和借款利率。到了交钱的时候，周边养殖场出现疫情。赵某担心钱某的养殖场也受到传染，便拒绝出借，结果钱某损失惨重，便将赵某告上法庭，请求判其承担赔偿责任。对此，下列说法中正确的是()。

A.该借款约定无效

B.该借款约定有效

C.法庭对钱某的请求予以支持

D.赵某应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:借款合同一般为要式合同，须以书面形式订立，但自然人之间的借款合同不受此限制，且属于实践合同，也称要物合同，除当事人意思表示一致外，还须交付标的物合同方能成立。赵某未将借款交予钱某，其先前的借款约定没得到实现。

第44题:关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政诉讼的审理.判决.执行。选项A行政诉讼期间，被诉行政行为不停止执行。选项B，涉及商业秘密的行政诉讼案件当事人申请不得公开审理，可以不公开审理。选项D，人民法院审理行政案件不适用调解，但是行政赔偿，补偿以及行政机关使法律.法规规定的自由裁量权的案件可以调解。

第45题:关于评标规则的说法,正确的是()。

A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标

C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布

D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。

A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是()。

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序

C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

正确答案:查看最佳答案

第48题:物权中最重要.最完全的一种权利是()。

A.所有权

B.用益物权

C.担保物权

D.从物权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格

B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式之

正确答案:查看最佳答案

第50题:某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。

A.行政处罚

B.行政裁决

C.行政处分

D.行政强制

正确答案:查看最佳答案

第51题:以下符合建设工程节能管理规定的是()。

A.注册建造师不执行节能强制标准的，吊销资格证书

B.既有建筑节能改造，主要是围护结构和供热系统改造

C.国家鼓励对无毒无害的固体废物进行填埋.焚烧

D.施工单位应当对进场的防水材料进行节能性能查验

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。

A.施工单位维修，建设单位直接承担费用

B.建设单位维修并承担费用

C.施工单位维修并承担费用

D.施工单位维修，设计单位直接承担费用

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《合同法》，下列关于委托合同的表述中，正确的是()。

A.原则上受托人有权转委托，不必征得委托人同意

B.无偿的委托合同，因受托人一般过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失

C.有偿的委托合同，受托人处理事务所需的必要费用，应当先行垫付

D.委托人或者受托人均可以随时解除委托合同，但造成对方损失的，应当赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第54题:在招标投标中,关于履约保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金

B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的

C.履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金

D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:关于抵押实现的说法，正确有是()。

A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押后同自签订之日起生效的，拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

D.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权的实现，选项A，抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分有债务人清偿，选项C.D，同一财产上两个以上债权上抵押，抵押合同已经登记的，按登记的先后顺序清偿，如果未登记的，抵押合同给按照后同生效的先后顺序清偿。

第56题:根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

正确答案:查看最佳答案

第57题:下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是()。

A.建设工程实行总分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权

B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任

C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按()。

A.原企业的资质等级确定

B.降低一级原企业的资质等级确定

C.最低资质等级核定

D.实际达到的资质条件核定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P62“3.企业发生合并.分立.改制的资质办理”第2段。

第59题:甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合同，乙可采取的正确做法是()。

A.要求甲继续履行合同

B.与甲协商续订租赁合同

C.要求甲赔偿损失

D.要求甲支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《合同法》规定，租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同。因此，本题中如果乙需要继续使用该房屋开展商业活动，就必须先与甲协商，续订租赁合同，且约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。

第60题:某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是()

A.申请日前五个月被他人泄密的

B.申请日前三个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是专利权。申请专利的发明创造在申请日前6个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性(1)在中国政府主办或者承认的国际展览上首次展出的。(2)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的。(3)他人未经申请人同意而泄露其内容的。

第61题:根据《民法总则》，法人分为()。

A.企业法人和非企业法人

B.机关法人，企业法人和社团法人

C.一般法人和特别法人

D.营利法人，非营利法人和特别法人

正确答案:查看最佳答案

第62题:投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，()。

A.处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金

B.处3年以上7年以下有期徒刑，并处或者单处罚金

C.处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

D.处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金

正确答案:查看最佳答案

第63题:下面关于分包的有关规定说法错误的()。

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对承包单位负责

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是()

A.李某

B.施工企业

C.李某所属施工企业项目经理部

D.施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。

A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

正确答案:查看最佳答案

第66题:甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲.乙双方权利的表述中，正确的是()。

A.经乙同意后方可解除合同

B.乙有权要求对方继续履行合同

C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失

D.甲承包商不享有随时解除合同权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的，承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求承揽人赔偿其损失，而不可主张对方继续履行合同。

第67题:住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，()应当组织专家对专项方案进行论证。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于仲裁的说法，正确的是()。

A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理

B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权

C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理

D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理

正确答案:查看最佳答案

第69题:下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是()。

A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:有关仲裁协议的内容。P335.

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:甲家旁边有一建筑工地正在施。某日，—货车经过甲家门前，由于颇簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后,甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日,果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法,正确的有().

A.侵权

B.无因管理

C.合同行为

D.不当得利

E.法律行为

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列关于总承包单位和分包单位承担责任的表述，正确的是()。

A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责

B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责

C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

E.总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任

正确答案:查看最佳答案

第72题:甲.乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因向施工单位索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有()。

A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付

B.建设单位可直接要求甲承担12万元

C.建设单位可直接要求乙承担12万元

D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任

E.先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。

A.具有财产权和人身权双重属性

B.效力不受地域限制

C.仅在法律规定的期限內受到法律保护

D.不存在排他性

E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

正确答案:查看最佳答案

第74题:下列施工合同中，属于无效合同的有()。

A.施工企业借用他人资质签订的

B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的

C.建设工程依法必须进行招标而未招标的

D.工企业超越资质等级与建设单位签订的

E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有()。

A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任

B.代理人不履行职责，应当承担民事责任

C..被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任

D.见代理的民事责任由被代理人承担

E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是不当或违法代理行为应承担法律责任。A选项，第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三任和行为人负连带责任。C选项，被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人与被代理人负连带责任，E选项，委托授权书不明的，由代理人与被代理人承担连带责任。

第76题:关于违约责任，下列表述正确的是()。

A.非违约方如果未尽到减损义务，对扩大的损失不能要求赔偿

B.因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任

C.就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当继续履行债务

D.约定的违约金低于造成的损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加

E.一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第77题:施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续情形有()。

A.企业股东变更

B.企业名称变更

C.企业法人变更

D.企业设立分公司

E.企业注册地址变更

正确答案:查看最佳答案

第78题:工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查的主要方式有()。

A.复查

B.重点检查

C.抽查

D.巡查

E.专项检查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故的等级划分包括人身.经济和社会3要素，可以单独适用。下列事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()。

A.重伤80人

B.直接经济损失5000万元

C.死亡20人

D.直接经济损失8000万元

E.死亡30人

正确答案:查看最佳答案

第80题:关于诉讼时效中断的说法,正确的有()。

A.自诉讼时效中断的原因消除之日起六个月诉讼时效期间届

B.人民法院应当认定申报破产债权气提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力

C.权利人对同一债权中的部债权主张权利,诉讼时效中断的效力不及于剩余债权

D.债权转让的，应当认定诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断

E.因权利人被义务人控制，不能行使请求权的，诉讼时效中断

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《担保法》，除双方认为需要约记的其他事项外，下列条款中，诚于保证合同应当包含的内容有()

A.被保证的主债权种类

B.保证人的资产状况

C.保证的期间

D.保证的方式

E.保证担保的范围

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有()。

A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责

B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任

C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责

D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿;总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿

E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿

正确答案:查看最佳答案

第83题:用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有()。

A.严重违反用人单位规章制度的

B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的

C.严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的

D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，出现下列情况的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有()。

A.与建设单位之间相互串通投标

B.将承包的合同转包或违法分包

C.发生过一起一般质量安全事故

D.非法转让建筑业企业资质证书

E.恶意拖欠分包企业工程款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。

A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

B.与书证原件核对无误的复印件

C.无法与原件.原物核对的复印件.复制品

D.有其他证据佐证并以合法手段取得的.无疑点的视听资料

E.无正当理由未出庭作证的证人证言

正确答案:查看最佳答案

第86题:甲公司从某银行借款后，未按照约定的借款用途使用借款。按照借款合同的法律规定，该银行可以()。

A.自行提高借款利息

B.停止发放借款

C.在下一期借款发放时预先扣除利息

D.提前收回借款

E.解除合同

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于债权相对性的说法，正确的有()。

A.债权客体的相对性

B.债权期限的相对性

C.债权主体的相对性

D.债权内容的相对性

E.债权责任的相对性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:根据《环境噪声污染防治法》，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有()。

A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批

B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治

C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理

D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费

E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定

正确答案:查看最佳答案

第89题:某工程采暖制冷系统出现严重问题给业主造成损失，经查，其主要原因是施工企业使用的采暖制冷系统不符合施工图设计文件要求。根据《民用建筑节能条例》，该施工企业应当承担的法律责任有()。

A.由建设主管部门责令改正，处以罚款

B.情节严重的，吊销资质证书

C.逾期不改正的，处以罚款

D.责令停业整顿，降低资质等级

E.依法承担刑事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是违反建筑节能标准违法行为应承担的法律责任。施工单位未按照民用建筑节能进行施工的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门责令该整改，处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款，情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，造成损失的依法承担赔偿责任。

第90题:关于买卖合同的说法，正确的有()。

A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有

B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买

C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物

D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物

E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年北京市一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:延期支付工程款的，工程款利息应从应付工程款之日计付，当事人对工程付款时间没有约定或约定不明的，可以根据以下()作为计付时间。

A.建设工程实际交付的，以交付之日

B.建设工程没有交付的，以提交竣工结算文件之日

C.建设工程没有交付.工程价款没有结算的，以当事人起诉之日