最新云南省监理工程师考试模拟题

可能很多人都在寻求"最新云南省监理工程师考试模拟题"，叔本华曾经说过，意志是一个强壮的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 我认为，学习犹如农民耕作，汗水滋润了种子，汗水浇灌了幼苗，没有人瞬间奉送给你一个丰收。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们学习吧。最后的祝福:努力吧! 不管结果怎样，经历过，总会有结果的!考试的朋友们，为你们祝福，也为自己祈祷!愿梦开始的地方，也是梦想实现的地方!嗯嗯，加油，嗯，加油!

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批.核准手续依法必须进行招标的项目，若采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大，可经()认定后采用邀请招标方

A.项目审批.核准部门

B.建设单位

C.工程监理单位

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:建立精干.高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现建设工程监理目标的()。

A.前提条件

B.控制手段

C.经济措施

D.目标规划

正确答案:查看最佳答案

第2题:投资目标的全方位控制主要是指()。

A.对投资.进度.质量三大目标进行综合控制

B.对按工程内容分解的各项投资进行控制

C.对按总投资构成内容分解的各项费用进行控制

D.对按时间分解的各阶段投资进行控制

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，下列施工单位报审.报验用表中，需要由专业监理工程师审查，再由总监理工程师签署意见的是()。

A.单位工程竣工验收报审表

B.费用索赔报审表

C.分部工程报验表

D.工程材料.构配件.设备报审表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:对验收不符合合同规定的质量要求的应该采用()。

A.对承建单位罚款

B.拒付工程款

C.要求返工

D.扣一部分工程款

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《建设工程安全生产条例》，施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装.拆卸单位未由专业技术人员现场监督的，处以()的罚款。

A.1万元以上5万元以下

B.3万元以上5万元以下

C.3万元以上10万元以下

D.5万元以上10万元以下

正确答案:查看最佳答案

第6题:技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。

A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:第二阶段招标，投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。

第7题:组建项目监理机构的步骤中，需最后完成的工作是()。

A.确定项目监理机构目标

B.确定监理工作内容

C.项目监理机构组织结构设计

D.制定工作流程和信息流程

正确答案:查看最佳答案

第8题:信息管理的目的就是通过()，使决策者能及时.准确地获得相应的

A.对信息的合理分类

B.有组织的信息流通

C.建立信息管理系统

D.正确运用信息管理手段

正确答案:查看最佳答案

第9题:监理实施细则需经()审批后实施

A.总监理工程师代表

B.工程监理单位技术负责人

C.总监理工程师

D.相应专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:在CＭ模式中，CＭ单位与设计单位之间是协调关系，这一点()。

A.只适用于代理型cｍ模式，不适用于非代理型cｍ模式

B.不适用于代理型cｍ模式，只适用于非代理型cｍ模式c.既不适用于代理型cｍ模式，也不适用于非代理型cｍ模式d.既适用于代理型cｍ模式，也适用于非代理型

C.模式，不适用于非代理型cｍ模式b.不适用于代理型cｍ模式，只适用于非代理型cｍ模式c.既不适用于代理型cｍ模式，也不适用于非代理型cｍ模式

D.既适用于代理型cｍ模式，也适用于非代理型cｍ模式

正确答案:查看最佳答案

第11题:监理规划编制的依据为()。

A.业主的要求

B.监理合同

C.承包合同

D.工程阶段信息

正确答案:查看最佳答案

第12题:勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。

第13题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第14题:在控制流程中转换与对比两个环节之间的环节是()。

A.投入

B.产出

C.反馈

D.纠正

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是()。

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理，不参与合同履行的全面管理，比我国监理工程师的职责简单。

第16题:某项目采用综合评估法，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面，详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。

第17题:某工程的复杂程度等级评定如下:影响因素权重评分F1=0.47，F2=0.39，F3=0.27，F4=0.18，F5=0.28，F6=0.34，F7=0.45，F8=0.56，F9=0.78，F10=0.88.该工程复杂程度等级的评分应是()分。

A.4.6

B.7.3

C.7.5

D.9.0

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《建设工程监理规范》，检查施工单位投入工程的人力.主要设备的使用及运行状况由()负责。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理员

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为()。

A.1800万元，1800万

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价。投标人工期9个月，比10个月提前1个月，可给建设单位带来收益30万元，则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

第20题:处于施工阶段协调层和执行层项目管理人员是()。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.监理员

正确答案:查看最佳答案

第21题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

A.总承包单位

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:施工监理机构的层次不包括()。

A.决策层

B.协调层和执行层

C.管理层

D.作业层

正确答案:查看最佳答案

第23题:除了要具有一定的专业学历外，参加监理工程师执业资格考试的另一个报名条件是要具有()。

A.复合型的知识结构

B.一定年限的工程建设实践经验

C.一定年限的监理工作实践经验

D.良好的职业道德

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于评标委员会的说法，正确的是()。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，可以由招标人直接确定。

第25题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。

第26题:下列对建设工程目标控制的要求中，属于进度全方位控制的是()。

A.对整个建设工程所有目标进行控制

B.在工程建设的早期就编制进度计划

C.对整个建设工程所有工作内容的进度进行控制

D.确保基本质量目标的实现以免影响进度

正确答案:查看最佳答案

第27题:对监理人员的平衡，搞好各专业监理工程师的配合，属于项目监理机构内部()的协调。

A.人际关系

B.需求关系

C.组织关系

D.计划安排

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:在采用非代理型CＭ模式时，为了促使CＭ单位加强费用控制工作，业主往往要求在合同中预先确定()。

A.风险费

B.固定总价

C.保证最大价格

D.保证最低价格

正确答案:查看最佳答案

第29题:对材料.设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位是指()。

A.投资控制的组织措施

B.投资控制的技术措施

C.投资控制的经济措施

D.投资控制的合同措施

正确答案:查看最佳答案

第30题:“按图施工”的要求表明，施工阶段是()的阶段。

A.以执行计划为主

B.实现建设工程价值

C.协调内容很多

D.无创造性劳动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动，这是其经营活动基本准则()的要求。

A.守法

B.诚信

C.公正

D.科学

正确答案:查看最佳答案

第32题:在工程设计阶段，可应用BIM技术协调解决施工过程中建筑物内设施的碰撞问题，这体现了BIM的()。

A.可视化

B.协调性

C.模拟性

D.优化性

正确答案:查看最佳答案

第33题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.评标价法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。同时，某些评审要素难以用金额表示。因此，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第34题:某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。

第35题:为了既缩短工期又获得较好的质量且耗费较低的投资，建设工程进度计划应当制定得既可行又优化，使工程进度()。

A.尽可能地加快

B.具有可控性

C.具有连续性.均衡性

D.具有可操作性

正确答案:查看最佳答案

第36题:《建设工程安全生产管理条例》规定，对安全防护用具.机械设备.施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的施工单位，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处()罚款。

A.10万元以上30万元以下

B.5万元以上30万元以下

C.10万元以上20万元以下

D.5万元以上20万元以下

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:关于设计招标内容的说法，正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

第38题:《建设工程质量管理条例》规定，()。

A.设计单位不得指定生产厂和供应商

B.除特殊要求外，设计单位不得指定生产厂和供应商

C.设计单位可以指定生产厂和供应商

D.除特殊要求外，设计单位可以指定生产厂和供应商

正确答案:查看最佳答案

第39题:风险识别具有()。

A.客观性

B.重复性

C.确定性

D.不确定性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:项目监理机构组织协调工作中，不属于内部协调内容的是()。

A.建立信息沟通制度

B.与政府建设行政主管机构的协调

C.及时交流信息.处理矛盾，建立良好的人际关系

D.明确监理人员分工及各自的岗位职责

正确答案:查看最佳答案

第41题:按照《建设工程监理规范》的规定，施工阶段，项目总监理工程师可将()工作委托给总监理工程师代表。

A.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员

B.组织编写监理月报.监理工作总结，组织质量监理文件资料

C.审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收

D.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，工程监理单位需要更换总监理工程师时，应提前()天书面报告建设单位。

A.3

B.5

C.7

D.14

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:下列选项中，不适用《建设工程质量管理条例》的建设工程有()。

A.经济适用房工程

B.工业建筑工程

C.商业建筑工程

D.抢险救灾工程

正确答案:查看最佳答案

第44题:在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为()天。

A.3和0

B.3和2

C.5和0

D.5和3

正确答案:查看最佳答案

第45题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28天

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前第28天。

第46题:在项目监理机构的组织形式中，职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报的组织形式是()。

A.直线职能制

B.职能制

C.直线制

D.矩阵制

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第48题:下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是()。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对于联合体承包人，发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

第49题:下列方法中，可用于分析与评价建设工程风险的是()

A.经验数据法

B.流程图法

C.计划评审技术法

D.财务报表法

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:施工监理服务收费调整系数包括()。

A.专业调整系数

B.工程复杂程度调整系数

C.高程调整系数

D.监理企业资质调整系数

E.工程所在地区调整系数

正确答案:查看最佳答案

第51题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。

A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历

B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员

C.有办理招标手续的人员和能力

D.有编制招标文件的能力

E.有组织评标的能力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。

第52题:工程建设监理过程中质量控制的依据主要有:()。

A.设计图纸和设计说明书

B.工程质量评定标准和施工验收规范

C.组织技术交底和图纸会审

D.业主和承建单位商定的特殊质量指标

E.自审设计图纸和设计资料

正确答案:查看最佳答案

第53题:在实践中，建设工程实际投资不超过计划投资可能表现为()。

A.在投资目标分解的各个层次上，实际投资均不超过计划投资

B.在投资目标分解的较低层次上，实际投资在少数情况下超过计划投资，但在投资目标分解的较高层次上，实际投资不超过计划投资

C.在投资目标分解的较高层次上，实际投资超过计划投资，但在投资目标分解的较低层次上，实际投资均不超过计划投资

D.实际总投资超过计划总投资，但在投资目标分解的各个层次上，都未出现实际投资超过计划投资的情

E.实际总投资未超过计划总投资，但在投资目标分解的各个层次上，都出现实际投资超过计划投资的情

正确答案:查看最佳答案

第54题:工程建设监理指导思想中，明确了监理的()。

A.中心任务

B.基本方法

C.工作依据

D.工作范围

E.基本目的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:组织结构的活动应当遵循的基本原理包括()。

A.要素有用性原理

B.动态相关性原理

C.最大效益性原理

D.主观能动性原理

E.规律效应性原理

正确答案:查看最佳答案

第56题:建设监理协调过程中，监理工程师要()。

A.从监理工作内容出发研究和处理问题

B.重视发挥系统整体功能

C.侧重于控制

D.善于通过别人的工作把事情办好

E.把工作重点放在人员／人员界面.系统／系统界面.系统／环境界面

正确答案:查看最佳答案

第57题:我国实行监理制之前，工程建设领域已出台的重大改革措施有()。

A.投资渠道多元化

B.投资有偿使用

C.实行工程招标投标制

D.实行项目投资咨询评估制

E.实行工程质量领导责任制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:管理层次的划分依据()。

A.经济效益

B.组织目标

C.工作内容

D.人数多少

E.人员素质

正确答案:查看最佳答案

第59题:在下列内容中，属于ＦＩDＩC道德准则“对社会和职业的责任”的是()。

A.接受对社会的职业责任

B.寻求与确认的发展原则相适应的解决办法

C.在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责

D.在任何时候维护执业的尊严.名誉和荣誉

E.保持其知识和技能与技术.法规.管理的发展相一致的水平

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制

C.工程师应当以雇主的名义作出指示

D.工程师在施工合同履行期间独立工作

E.工程师属于雇主人员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。

第61题:在风险管理理论中，将风险因素分为()。

A.自然风险因素

B.主观风险因素

C.道德风险因素

D.心理风险因素

E.生理风险因素

正确答案:查看最佳答案

第62题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第63题:质量控制目标包括()。

A.设计质量控制目标

B.材料质量控制目标

C.设备质量控制目标

D.土建施工工程质量控制目标

E.设备制造质量控制目标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:平行承发包模式的特点是()。

A.有利于缩短工期

B.有利于减少合同数量

C.有利于质量控制

D.有利于选择承建单位

E.有利于投资控制

正确答案:查看最佳答案

第65题:建设工程监理的作用主要表现在:有利于()。

A.提高建设工程投资决策科学化水平

B.促进工程建设领域管理体制的改革

C.规范工程建设参与各方的建设行为

D.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全

E.实现建设工程投资效益最大化

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。

A.二者工作内容相同

B.成员数均为5人以上单数

C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定

E.专家成员均应为高级技术职称

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

第67题:组织设计中各部门分工与协作统一的原则是十分重要的，设计监理组织机构时，除按提高监理专业化程度和工作效率要求进行分工外，还应考虑()等协作的统一。

A.工作中的联系与衔接

B.各参建单位

C.部门之间的相互关系

D.与本公司活动

正确答案:查看最佳答案

第68题:坚持建设程序在以下几方面有重要意义:()。

A.加快建设进度，提早发挥投资效益

B.依法管理工程建设，保证正常建设秩序

C.科学决策，保证投资效果

D.顺利实施建设工程，保证工程质量

E.顺利开展建设工程监理

正确答案:查看最佳答案

第69题:在下列内容中，属于设计阶段质量控制任务的是()。

A.配合设计单位优化设计

B.确定设计质量标准

C.限额设计

D.审查阶段性设计成果

E.对设计方案进行技术经济分析

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:在一个组织中，下列哪句话是正确的()。

A.有职位就有职权

B.有职权就有职位

C.有职权就有职责

D.有职责就有职权

E.有职责就有职位

正确答案:查看最佳答案

第71题:《建筑法》中关于()等的规定，也适用于其他专业建筑工程的建筑活动。

A.建筑许可

B.建筑工程发包.承包.禁止转包

C.建筑工程监理

D.建筑工程安全和质量管理

E.法律责任

正确答案:查看最佳答案

第72题:监理工作规范化要求主要体现在:()。

A.工作的时续性

B.组织适应性

C.职责分工的严密性

D.人员稳定性

E.工作目标的确定性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:除了促进监理人员努力钻研监理业务.提高业务之外，实行监理工程师执业资格考试的意义在于:()。

A.统一监理工程师的业务能力标准

B.有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格

C.合理建立工程监理人才库

D.同国际接轨，开拓国际工程监理市场

E.限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场

正确答案:查看最佳答案

第74题:设立监理单位的资质审查要注重以下条件，即()。

A.从事过监理业务的人员比例达到规定要求

B.单位负责人资格条件符合要求

C.申请的监理业务范围与人员专业配套的一致性

D.构成经济实体

E.非专业技术人员比例符合规定

正确答案:查看最佳答案

第75题:组织作为生产要素之一，具有()特点。

A.可以替代其它生产要素

B.不能被其它生产要素替代

C.能使其它生产要素合理配置

D.可以提高其它生产要素的使用效益

E.对提高经济效益具有作用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:建设工程合同管理的基本方法包括()。

A.严格执行建设工程合同管理法律法规

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.建立合同管理目标制度

E.推行合同示范文本制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规，普及相关法律知识.培训合同管理人才，设立合同管理机构.配备合同管理人员，建立合同管理目标制度，推行合同示范文本制度。

第77题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第78题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第79题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。