[点击进入2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题]
米歇潘曾经说过,生命是一条艰险的峡谷,只有勇敢的人才能通过。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们千辛万苦找到了"2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题"。既然如此,学习好似一片沃土,只要辛勤耕耘,定会有累累的硕果;如若懒于劳作,当别人跳起丰收之舞时,你已是后悔莫及了。既然如此,我们就废话少说,那开始我们看资料吧!最后祝福你:手机铃响,那是问候;手机唱歌,那是祝福;手机震动,那一定是我握住了你的手。考试考成功!我的朋友。
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:建设单位于2014年1月15日申请领取了施工许可证,但因受政策风险影响,工程于2015年1月22日才决定开工,则建设单位()。
A.向发证机关报告后即可开工
B.应向发证机关申请施工许可证延期
C.应当报发证机关重新核验施工许可证
D.应向发证机关重新申请领取施工许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:对于此题,很多学员可能会错选C选项,把考点引到中止施工和恢复施工这方面来,这就掉进了陷阱里。而实际上,恢复施工的前期是中止施工,而中止施工的前提是已经开工,而本题明确说明没有开工。因此,根本不存在中止施工和恢复施工的问题,而是施工单位申领施工许可证后法定开工期限。建设单位应当自申领施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废纸。本题中,超过9个月,因此决定开工后,应当重新办理施工许可证。
第1题:关于定金的说法,正确的是()。
A.债务人履行债务后,定金不可抵作价款
B.订金与定金的法律效果相同
C.定金超过合同金额的20%,则定金无效
D.定金的法律性质是担保
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。
第2题:关于保证责任的表述中,不正确的是()。
A.保证合同生效后,保证人就应当在合同约定的保证范围和保证期间承担保证责任
B.保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用
C.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任
D.保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人不再承担保证责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是保证责任。保证合同生效后,保证人就应当在合同约定的保证范围和保证期间承担保证责任。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的,按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的,按照约定。保证期间,债权人许可债务人转让债务的,应当取得保证人书面同意,保证人对未经其同意转让的债务,不再承担保证责任。
第3题:物权变更自登记时发生法律效力的是()。
A.船舶所有权
B.建设用地使用权
C.机动车所有权
D.地役权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是建设用地使用权的设立。设立建设用地使用权的,应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。
第4题:由国务院建设.铁路.交通.水利等行政主管部门各自审批,编号和发布的标准,属于()。
A.国家标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准化法》按照标准的级别不同,把标准分为国家标准.行业标准.地方标准和企业标准,《标准化法》第6条规定,对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求,可以制定行业标准。
第5题:下列施工内容中,不属于特种设备监督检查范围的是()。
A.电梯安装
B.起重机械安装
C.压力管道安装
D.锅炉风道改造
正确答案:查看最佳答案
参考解析:特种设备包括:锅炉.压力容器(含气瓶).压力管道.电梯.起重机械.客运索道.大型游乐设施.场(厂)内专用机动车辆,以及法律.行政法规规定适用特种设备安全法的其他特种设备。
第6题:甲公司是某混凝土预制构件的专利权人,乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后,对乙提起侵权之诉。经查,乙共销售侵权产品800件,因乙的侵权行为,甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元,乙销售侵权产品每件获利1000元,乙应赔偿甲()。
A.60万元
B.80万元
C.120万元
D.160万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定。
第7题:《安全生产许可证条例》规定,除中央管理的建筑施工企业外,建筑施工企业安全许可证由()颁发和管理。
A.县级以上人民政府
B.县级以上人民政府建设主管部门
C.省。自治区。直辖市人民政府
D.省。自治区。直辖市人民政府建设主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是安全生产许证管理规定。
第8题:某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料,合同签订时价格为4000元/吨,约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货,8月下旬,国家调整价格为3400元/吨,供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是()。
A.应按合同约定的价格4000元/吨结算
B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算
C.应当按新旧价格的平均值结算
D.双方协商确定,协商不成的应当解除合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《合同法》规定,执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按交付时的价格计价。逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按原价格执行;遇价格下降时,按新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行;遇价格下降时,按原价格执行。本题中供货商没有按照约定交付货物,违约在先,应当按照新价格执行结算。
第9题:根据《民法总则》,施工单位的项目经理属于施工单位的()。
A.委托代理人
B.法定代理人
C.指定代理人
D.职务代理人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理部无独立法人资格,项目经理与施工单位之间是一种委托代理关系,所以选项A正确。
第10题:甲公司收到乙公司发来的订货要约后,随即又收到了乙公司取消订货的通知,甲公司对此未予理睬,仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货,因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。
第11题:施工企业因下列情形提起行政诉讼,人民法院不予受理的是()。
A.对吊销其资质证书不服的
B.对查封其财产不服的
C.认为行政机关侵犯其中标权利的
D.认为某省人民政府制定的规章违法的
正确答案:查看最佳答案
第12题:《建筑工程施工许可管理办法》规定,在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造.装修装饰和与其配套的线路.管道.设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当依照本办法的规定,向()申请领取施工许可证。
A.施工单位所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门
B.施工单位所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门
C.工程所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门
D.工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是建设工程施工许可证的领取。《建筑工程施工许可管理办法》规定,在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造.装修装饰和与其配套的线路.管道.设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当依照本办法的规定,向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
第13题:《文物保护法》规定,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在()日内提出处理意见。
A.3
B.7
C.10
D.14
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是施工发现文物的报告和保护。《文物保护法》规定,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。
第14题:·某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工,施工完毕后,因觉得模板运回来费用很高,建筑公司就擅自将该批模板处理了,后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司,则建筑公司处理该批模板的行为()。
A.无效
B.有效
C.效力特定
D.失效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是效力待定合同。无处分权的人处分他人财产,经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的,该合同有效。因为租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司,建筑公司属于签订合同后取得处分权,该合同有效。P123。
第15题:下列各项中,属于所有安全规章制度核心的是()。
A.伤亡事故处理报告制度
B.安全生产检查制度
C.安全生产责任制度
D.群防群治制度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程安全生产管理基本制度包括:安全生产责任制度;群防群治制度;安全生产教育培训制度;安全生产检查制度;伤亡事故处理报告制度;安全责任追究制度。其中,安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。
第16题:对()的项目,招标人可以分两阶段进行招标。
A.关系社会公共利益.公众安全
B.需要采用不可替代的专利
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
D.技术复杂或者无法精确拟定技术规格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以分两阶段进行招标。
第17题:注册建造师的注册有效期满需继续执业的,应当在注册有效期届满()日前,按照规定申请延续注册D
A.15
B.30
C.45
D.60
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是延续注册。注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证,由注册建造师本人保管.使用。注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的,应当在注册有效期届满30日前,按照规定申请延续注册。
第18题:某工程在缺陷责任期内发现质量缺陷,经鉴定该缺陷是由于承包人原因造成的。则下列有关承包人责任和费用承担的说法中,错误的是()。
A.承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用
B.承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定扣除保证金,并由承包人承担违约责任
C.承包人维修并承担相应费用后,免除其对工程的一般损失赔偿责任
D.承包人不维修而愿承担费用的,发包人可负责组织维修,并按约从保证金中扣除费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的相关规定:缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定扣除保证金,并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后,不免除对工程的一般损失赔偿责任。故选项C正确。
第19题:施工单位的下列行为中,属于承揽业务不良行为认定标准的是()。
A.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
B.未在规定期限内办理资质变更手续的
C.涂改.伪造.出借.转让《建筑业企业资质证书》的
D.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是承揽业务不良行为认定标准。承揽业务不良行为认定标准:(1)利用向发包单位及其工作人员行贿.提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的,以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标的;(4)不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。
第20题:建筑企业对一审判决不服,则()。
A.不可以再上诉
B.应当在判决书送达之日起10日内上诉
C.应当在判决书送达之日起15日内上诉
D.行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法院强制执行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国实行二审终审制。当事人不服人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起15日内提起上诉;不服人民法院第一审裁定的,有权在裁定书送达之日起10日内提起上诉。
第21题:甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同,其劳动合同期限为6个月,则甲的试用期应在()的期间范围内确定。
A.15日
B.1个月
C.2个月
D.3个月
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月。
第22题:王某与用人单位发生劳动争议,要求补发所扣工资,并继续履行劳动合同,为此,王某应采取的措施是()。
A.向人民法院提起诉讼
B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁
C.向政府信访部门投诉
D.向劳动监察部门提起行政诉讼
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《劳动法》规定,用人单位与劳动者发生劳动争议,当事人可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼,也可以协商解决。因此,王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,当事人申请仲裁无须双方达成一致协议,只要一方申请,仲裁委员会即可受理。故选项B正确。
第23题:除当事人另有约定外,出卖人出卖由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自()起由买受人承担。
A.合同成立时
B.合同生效时
C.标的物交付时
D.运输行为完成时
正确答案:查看最佳答案
参考解析:出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定外,毁损.灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。
第24题:对于应当招标的工程建设项目,经批准可以不采用招标发包的情形是()
A.拟公开招标的费用与项目价值相比,不值得
B.当地投标企业较少
C.采购人依法能够自行建设.生产或者提供
D.受自然地域限制的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《招标投标法实施条例》还规定,除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外,有下列情形之一的,可以不进行招标:(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程.货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。
第25题:·根据《合同法》,下列合同转让合法生效的是()。
A.某教授与施工企业约定培训一次,但因培训当天临时有急事,便让自己的博士生代为授课
B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人,便打电话通知了乙
C.建设单位到期不能支付工程款,书面通知施工企业乙将债务转让给第三人,请施工企业向第三人主张债权
D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同权利义务的转让。选项AC错,债务转移需债权人同意;选项B正确,债权转让只须通知债务人,而无须债务人同意。选项D错误,监理合同依法不得转让。
第26题:根据《劳动合同法》,在劳务派遣用工方式中,订立劳动合同的主体是()。
A.用工单位与劳动者
B.派遣单位与用工单位
C.派遣单位与劳动者
D.用工单位与当地人民政府
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳务派遣(又称劳动力派遣.劳动派遣或人才租赁),是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同,依据与接受劳务派遣单位(即实际用工单位)订立的劳务派遣协议,将劳动者派遣到实际用工单位工作,由派遣单位向劳动者支付工资.福利及社会保险费用,实际用工单位提供劳动条件并按照劳务派遣协议支付用工费用的新型用工方式。
第27题:关于用人单位向劳动者支付报酬的说法,正确的是()。
A.劳动者依法参加社会活动期间,用人单位应当依法支付工资
B.劳动报酬中的货币工资不包括津贴.补贴和奖金
C.用人单位支付的工资可以以实物或者有价证券等形式代替货币形式支付
D.劳动者在婚丧假期间,用人单位可以不支付工资
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:甲将闲置不用的工程设备出售给乙,双方约定3天后交付设备,次日,甲又将该设备卖给丙,并向丙交付了该设备。经查,丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲.乙.丙之间的合同效力的说法,正确的是()。
A.甲与乙.丙之间的合同均有效
B.甲与乙之间的合同无效,甲与丙之间的合同有效
C.甲与乙.丙之间的合同均无效
D.甲与乙之间的合同先生效后失效,甲与丙之间的合同有效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。甲与乙,甲与丙之间的合同均是有效的,但由于甲丙之间交付了设备,根据《物权法》,动产物权权的设立和转让,自交付时发生效力。因此甲丙之间已转让了物权,但并不等于甲乙之间的合同失效。正确的处理是,甲乙之间已转让物权,所以设备归丙所有,但甲乙之间合同有效,根据此合同,甲向乙承担违约责任。
第29题:仲裁裁决人民法院裁定不予执行的,当事可以()
A.向人民法院上诉
B.向人民法院申请再审
C.向人民法院执行庭申请复义议
D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是仲裁裁决的执行,仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的,当事人不能申请人民法院再审。就该纠纷双方当事人可以重新达成仲裁协议,并依据该仲裁协议申请仲裁,也可向人民法院提起诉讼
第30题:根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011).建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指()期间。
A.21点至次日6点
B.22点至次日8点
C.21点至次日8点
D.22点至次日6点
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定。“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时间段,P168
第31题:关于承揽合同当事人权利义务的说法,正确的是()。
A.定作人不得中途变更承揽工作的要求
B.定作人提供的材料不符合约定的,承揽人可以自行更换材料
C.承揽人向定作人交付工作成果的,定作人应当验收该工作成果
D.定作人可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误,定作人中途变更承揽工作的要求,造成承揽人损失的,应当赔偿损失。B错误,承揽人提供材料的,承揽人应当按照约定选用材料,并接受定作人检验。如果定作人提供材料的,承揽人应当对定作人提供的材料及时检验,发现不符合约定时,应当及时通知定作人更换.补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料,不得更换不需要修理的零部件。C错误,承揽人完成工作向定作人交付工作成果,并提交了必要的技术资料和有关质量证明的,定作人应当验收该工作成果。D正确,定作人可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失。P153-156
第32题:根据《民事诉讼法》,()属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是()。
A.执行案件申请人撤销申请的
B.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的
C.追索赡养费.抚养费.抚育费案件的权力人死亡的
D.作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权力义务承受人的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:执行中止是指在执行过程中,因发生特殊情况,需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的,人民法院应裁定中止执行:(1)申请人表示可以延期执行的;(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的;(3)作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或承担义务的;(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的;(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形,如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后,恢复执行。在执行过程中,由于出现某些特殊情况,执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的,结束执行程序。有下列情况之一的,人民法院应当裁定终结执行:(1)申请人撤销申请的;(2)据以执行的法律文书被撤销的;(3)作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的;(4)追索赡养费.扶养费.抚育费案件的权利人死亡的;(5)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入,又丧失劳动能力的;(6)人民法院认为应当终结执行的其他情形。
第33题:关于建设工程质量保修书,正确的是()。
A.施工单位应当在提交竣工结算报告时向建设单位出具质量保修书
B.质量保修书中应当明确工程保修范围.保修期限和保修责任
C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致的,按照法定期限保修
D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程,其保修期为50年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:根据《担保法》,下列财产不能作为担保物的是()。
A.厂房
B.可转让专利权
C.生产原料
D.公立幼儿园的教育设施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是抵押权.质押.留置权.定金的规定。担保方式有保证.抵押.质押.留置和定金。学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗设施和其他社会公益设施不得进行抵押。
第35题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的,属于()。
A.承揽业务不良行为
B.资质不良行为
C.工程质量不良行为
D.工程安全不良行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资质不良行为认定标准包括:(1)未取得资质证书承揽工程的,或超越本单位资质等级承揽工程的;(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的;(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的;(4)未在规定期限内办理资质变更手续的;(5)涂改.伪造.出借.转让《建筑业企业资质证书》的;(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训.考核,未取得证书上岗,情节严重的。
第36题:诉讼时效是指权利人在法定期间内,未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时,法律规定消灭其()的制度。
A.起诉权
B.胜诉权
C.申诉权
D.请求权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:诉讼时效是指权利人在法定期间内,未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时,法律规定消灭其胜诉权的制度。
第37题:关于民事诉讼执行程序的说法,正确的是()。
A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行
B.执行可以采取查封.扣押.冻结等措施
C.执行异议审查和复议期间,暂停执行
D.执行申请人只能是诉讼当事人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发生法律效力的民事判决.裁定,以及刑事判决.裁定中的财产部分,由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。所以A错误。执行异议审查和复议期间,不停止执行。所以C错误。申请执行人是生效法律文书确定的权利人。所以D错误
第38题:甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车,该车实际行驶里程8万公里,市场价格约为16万元,里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在,仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业,乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。
A.请求减少价款至16万元
B.以欺诈为由请求解除合同
C.以重大误解为由请求撤销合同
D.请求甲承担缔约过失责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
第39题:施工合同履行中,关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法,正确的是()。
A.设计单位应当负责返修,费用由设计单位承担
B.施工企业应当负责返修,费用由施工企业支付
C.施工企业应当负责返修,费用由建设单位先行承担
D.建设单位应当负责返修,费用由设计单位承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:不论是施工过程中出现质量问题的建设工程,还是竣工验收时发现质量问题的工程,施工单位都要负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题,施工单位也应当负责返修,但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。
第40题:行政规章是一种法律规范性文件,包括部门规章和地方政府地章,规章制订者是()。
A.人大常委会
B.最高人民法院
C.国务院
D.国家行政机关
正确答案:查看最佳答案
参考解析:行政规章是由国家行政机关制订的法律规范性文件,包括部门规章和地方政府见章。
第41题:关于建设工程竣工验收备案的说法,正确的是()。
A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案
B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件
C.工程竣工验收完成后,建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告
D.工程竣工验收备案表一式二份,1份由建设单位保存,1份留备案机关存档
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。所以A错误。竣工验收备案必须提交监理单位出具质量合格文件。所以B错误。工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内,向备案机关提交工程质量监督报告。所以C错误。
第42题:3月1日,某建筑公司从劳动力市场招聘了一批工人,约定试用期为3个月。3月10日上午工人到公司正式报到上岗,7月1日公司与这批工人签订了劳动合同。公司与工人的劳动关系建立的时间是()。
A.3月1日
B.3月10日
C.6月10日
D.7月1日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是建立劳动关系的时间。用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。
第43题:关于人民法院管辖权的说法,正确的是()。
A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先受理的人民法院管辖
B.有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能行使管辖权的,移送上级人民法院直接管辖
C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉
D.人民法院之间因管辖权发生争议,报请共同上级人民法院直接管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:两个以上人民法院都有管辖权的案件,原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。因此C正确。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的,由最先收到起诉状的人民法院管辖。因此A错误。有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能行使管辖权的,由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议,由争议双方协商解决;协商解决不了的,报请其共同上级人民法院指定管辖。因此B.D错误
第44题:下列纠纷中,属于侵权纠纷的是()。
A.发承包双方因转包工程引起的纠纷
B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷
C.发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷
D.工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷
正确答案:查看最佳答案
参考解析:侵权纠纷,是指因侵害民事权益产生的纠纷,建设工程领域常见的侵权纠纷,如施工中造成对他人财产或者人身损害而产生的侵权纠纷,未经许可使用他人的专利.商标等造成的知识产权侵权纠纷等。发包人和承包人就有关工期.质量.造价等产生的建设工程合同争议,是建设工程领域最常见的民事纠纷。
第45题:关于民事诉讼送达的说法,正确的是()。
A.送达诉讼文书必须有送达回证
B.诉讼文书寄出的日期为送达日期
C.受送达人被监禁的,应当公告送达
D.直接送达诉讼文书有困难的,应当公告送达
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:某建设单位发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同,工程竣工验收质量合格,乙包工头要求按合同约定支付工程款,则()。
A.合同无效,不应支付工程款
B.合同无效,应参照合同约定支付工程款
C.合同有效,不应支付工程款
D.合同有效,应参照合同约定支付工程款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:没有资质的实际施工人借用建筑施工企业的名义所签订的合同属于违反《合同法》的规定,即违反法律.行政法规的强制性规定,该合同应认定无效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定:建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予以支持。故选项B正确。
第47题:建设单位申请领取施工许可证时,建设工期超过1年的建设工程,到位资金原则上最少为工程合同价的()。
A.20%
B.40%
C.50%
D.30%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工期不足1年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的50%,建设工期超过1年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
第48题:根据《政府采购法实施条例》,政府采购工程依法不进行招标的,可以采用的采购方式是()。
A.询价
B.单一来源采购
C.直接确定
D.框架协议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:政府采购工程依法不进行招标的,应当依照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。P75
第49题:施工企业购买一大型设备后交付承运人运输,未按约定给付承运费用时,承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物。承运人行使的是()。
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.所有权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《担保法》.《物权法》的规定,留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律规定留置该财产,以该财产折价或者以拍卖.变卖该财产的价款优先受偿。《合同法》规定,托运人或收货人不支付运费.保管费或其他费用的,承运人对相应的运输货物享有留置权,但当事人另有约定的除外。
第50题:建设单位不得()具有相应资质等级的分包单位
A.拒绝
B.指定
C.认可
D.考察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。
第51题:无因管理行为一经发生,便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系,其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的()的义务。
A.合理费用及直接损失
B.一切费用及直接损失
C.合理费用及间接损失
D.一切费用及间接损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:无因管理行为一经发生,便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系,其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的合理的费用及直接损失的义务。
第52题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程,建设单位在办理用地批准手续前,必须先取得该工程的()。
A.施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.质量安全报建手续
D.建设用地规划许可证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目,经有关部门批准.核准.备案后,建设单位应当向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请,经县级以上人民政府审批后,由土地主管部门划拨土地。
第53题:未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效,则当事人应由此承担()责任。
A.侵权
B.违约
C.不当得利
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让和消灭。未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效,则当事人由此承担违约责任。
第54题:某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷,双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷,上述纠纷属于()。
A.民事纠纷
B.行政纠纷
C.刑事附带民事纠纷
D.程序纠纷
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:民事纠纷是平等主体间的有关人身.财产权的纠纷,建设方和施工方的合同纠纷属于两个平等主体之间的纠纷,因此,选项A正确。
第55题:注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证,下列表述正确的是()
A.由受聘单位保管,由注册建造师本人使用
B.由注册建造师本人保管.使用
C.注册证书由单位保管.使用,执业印章由注册建造师本人保管使用
D.执业印章由单位保管.使用,注册证书由注册建造师本人保管使用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《注册建造师管理规定》第十条规定,,注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证,由注册建造师本人保管.使用。注册证书与执业印章有效期为3年。
第56题:下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中,正确的是()。
A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任
B.如果分包单位是经业主认可的,总包单位对其过失不负连带责任
C.工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任
D.负有连带义务的每个债务人.都负有清偿部分债务的义务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程总分包.联合体承包方式中各成员之间的连带责任都是法定的。故A选项错误,总承包人分包工程需经业主方认可,包括在总承包合同中明确或分包时经业主认定两种方式,但这不影响总.分包人之问应负的连带责任,故B选项错误。此外,民法通则规定,负有连带义务的债务人都负有清偿债务的义务,当出现赔偿时,业主可向任何一方索赔。故本题只有C选项正确。
第57题:根据《绿色施工导则》,施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。
A.50%
B.60%
C.80%
D.70%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的70%以上。P190
第58题:下列使用注册商标的情形中,应当承担行政责任的是()。
A.自行改变注册商标的
B.改变注册商标的注册人名称.地址或者其他注册事项的
C.转让注册商标的
D.连续2年停止使用注册商标的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:使用注册商标违法的行政责任。按照《商标法》的规定,使用注册商标,有下列行为之一的,由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标:①自行改变注册商标的;②自行改变注册商标的注册人名称.地址或者其他注册事项的;③自行转让注册商标的;④连续3年停止使用的。
第59题:施工单位在施工中偷工减料,但情节较轻的,则应承担的法律责任是()。
A.责令改正
B.责令停业整顿
C.降低资质等级
D.吊销资质证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》第74条规定,建筑施工企业在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的,或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的,责令改正,处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工.修理,并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同,甲电梯设备有限公司的主要义务包括()。
A.电梯的瑕疵担保义务
B.权利瑕疵担保义务
C.将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务
D.受领标的物的义务
E.按照质量要求交付电梯的义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:出卖人的主要义务1.按照合同约定交付标的物的义务2.转移标的物所有权的义务3.瑕疵担保义务。
第61题:施工企业乙经建设单位甲同意,将部分非主体工程分包给施工企业丙,丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格,甲欲索赔。关于责任承担的说法,正确的有()。
A.甲有权要求乙承担民事责任
B.甲有权要求丙承担民事责任
C.甲无权要求丙承担民事责任
D.乙应当项甲承担民事责任,并无权向丙追偿
E.丙向乙承担民事责任后,有权向丁追偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题综合考核总.分包的连带责任以及法分包的责任承担。乙与丙之间属于合法分包行为,故乙和丙对甲承担连带责任,所以选项AB正确,D错。丙与丁之间属于再分包的违法行为,对因违法分包的工程不符合规定质量标准造成的损失,丙与丁承担连带赔偿责任,故选项E正确。
第62题:下列情形中,人民法院应该再审的有()
A.管辖错误的
B.剥夺当事人辩论权利的
C.缺席判决的
D.原判决超出诉讼请求的
E.审判庭组成不合法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:人民法院应当再审的有:违反法律规定,管辖错误的;违反法律规定,剥夺当事人辩论权利的;未经传票传唤,缺席判决的。ABC阐述不全面。
第63题:关于质量保证责任的说法,正确的有()。
A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷,由施工企业负责维修和承担费用
B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束
C.因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单位承担
D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金
E.缺陷责任期内预留质量保证金的,施工企业履行合同约定的责任,到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷,由施工企业负责维修和建设单位承担费用,A错;因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏,先由施工企业负责维修,建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任,所以C错误P298-230
第64题:(1)根据《合同法》,违约方承担赔偿损失的构成要件包括()
A.具有违约行为
B.具有惩罚目的
C.造成损失后果
D.违约方有过错,或虽无过错,但法律规定应当赔偿
E.违约行为与损失后果之间具有因果关系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是承担赔偿损失责任的构成要件。具有违约行为;(2)造成损失后果;(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系;(4)违约人有过错,或者虽无过错,但法律规定应当赔偿。P113
第65题:下列选项中,属于劳动合同必备条款的有()。
A.劳动合同期限
B.工作内容和地点
C.试用期
D.社会保险
E.劳动报酬
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动合同的必备条款主要包括用人单位基本信息,劳动者基本信息,合同期限.工作内容和工作地点.工作时间和休息休假.劳动报酬.社会保险.劳动保护.劳动条件和职业危害防护及其他。而约定试用期.培训.保守秘密.补充保险和福利待遇等事项属于可备条款。因此,答案选ABDE。
第66题:关于劳动合同订立的说法,正确的有()。
A.试用期包含在劳动合同期限内
B.固定期限劳动合同不能超过10年
C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
E.建立全日制劳动关系,应当订立书面劳动合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A试用期包含在劳动合同期限内,正确;B固定期限劳动合同可以是1年,2年,也可以是5年,10年,甚至更长时间,所以B错误;C社会保险是必备条款,商业保险是选择条款,C错误;D用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系,D错误;E建立劳动关系,应当订立书面劳动合同,E正确。P129-132
第67题:关于依法必须招标项目中标合同的签订,下列说法正确的有()。
A.招标人和中标人应该按照招标文件和投标文件的内容确定合同内容
B.订立合同时,中标人在投标文件中提出的工期比招标文件中的工期短的,以招标文件为准签订合同
C.书面合同订立后,招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
D.根据《招标投标法》,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同
E.书面合同订立后并进行了备案,双方又签订了背离合同实质性内容的其他协议,发生争议时,以备案的合同作为双方工程款结算的依据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查必须招标项目中标合同签订问题。《招标投标法》第46条规定:"招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。"A.C.D正确,B错误。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定:"当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。"E正确。
第68题:关于民法的说法,正确的是()。
A.商法是民法的特别法
B.民法不调整人身关系
C.《建筑法》不属于民法
D.合同法与民法是并列关系
E.经济法是民法的组成部分
正确答案:查看最佳答案
第69题:关于未成年工劳动保护的说法,正确的有()。
A.用人单位在未成年工上岗前应当对其进行有关的职业安全卫生教育和培训
B.用人单位不得安排未成年工从事矿山井下的劳动
C.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查
D.用人单位不得安排未成年工从事建设工程施工的劳动
E.用人单位不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《劳动法》规定,不得安排未成年工从事矿山井下.有毒有害.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。未成年工上岗前用人单位应对其进行有关的职业安全卫生教育.培训。
第70题:取得建筑业企业资质的企业申请资质升级或资质增项,在申请之日起前1年内不得有下列选项中的()情形。
A.超越本企业资质等级或以其他企业名义承揽工程的
B.将承包的工程转包或违法分包的
C.发生过较大生产安全事故的
D.未依法履行工程质量保修义务造成严重后果的
E.企业发生合并.分立.改制的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请.延续和变更。选项E,属于正常的企业变更。
第71题:(1)关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法,正确的有()。
A.建设单位应当在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案
B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料
C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录
D.工程检验评定资料应当由施工企业提交
E.工程检验评定资料无需在竣工时提交
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设单位应当在工程竣工验收后3个月内,向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。施工单位应当按照归档要求制定统一目录,有专业分包工程的,分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作,最后再由总承包单位进行审核.汇总。施工单位一般应提交的档案资料是:工程技术档案资料;(2)工程质量保证资料;(3)工程检验评定资料;(4)竣工图等。P289
第72题:注册建造师的信用档案记录应当包括的内容有()
A.建造师的业绩
B.建造师的自我评价
C.建造师的良好行为
D.建造师的基本情况
E.建造师的不良行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况.业绩.良好行为.不良行为等内容。违法违规行为.被投诉举报处理.行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记人其信用档案。
第73题:人民法院审理行政案件,审判庭组成符合法律规定的是()
A.审判员独任
B.审判员.书记员
C.审判员三人以上单数
D.审判员.陪审员三人以上单数
E.陪审员三人以上单数
正确答案:查看最佳答案
参考解析:人民法院审理行政条件,由审判员组成合议庭,或者由审判员.陪审员组成合议庭,合议庭成员,应当是3人以上的单数。
第74题:民事纠纷发生后,可以采用和解.调解.仲裁.诉讼等方式进行解决,下列关于和解的说法正确的是()。
A.发生纠纷后,双方当事人可以自行和解,其和解协议没有法律强制力
B.当事人申请仲裁后,可以自行和解并达成和解协议,仲裁庭可以根据和解协议作出调解书
C.当事人申请仲裁后达成和解协议的,必须撤回仲裁申请
D.在诉讼中和解的,达成和解协议后,原告既可以撤诉,双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书
E.诉讼阶段当事人和解以后,法院应当制作和解书,产生法律效力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人申请仲裁后,自行和解,达成和解协议的,可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书,也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,可以根据原仲裁协议申请仲裁。和解可以发生在民事诉讼的任何阶段。当事人在诉讼中和解的,当事人达成和解协议后,原告既可以撤诉,双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书,经当事人签名盖章产生法律效力。
第75题:关于建设工程保险的说法,正确的有()。
A.工程开工前,承包商应为建设工程办理保险,支付保险费用
B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主,也可以是承包商或者分包商
C.工程开工前,业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险
D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天
E.安装工程一切险的保险期内,一般应包括一个试车考核期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程一切险。工程开工前,发包方(业主)应为建设工程办理保险,支付保险费用。承包方应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险。保险期限不能超过保险生效日及终止日。
第76题:甲建设单位与乙施工单位签订施工合同,并约定因合同履行产生的纠纷由被告住所地法院管辖。事后,双方另行达成补充协议,又约定合同纠纷由A仲裁委员会裁决。施工中双方因工程质量引发纠纷,甲认为诉讼管辖约定无效,向仲裁委员会申请仲裁。但乙认为双方既约定诉讼又约定仲裁的,仲裁协议无效。则,乙对仲裁协议效力的异议,根据《仲裁法》规定其应当在()。
A.仲裁庭首次开庭前向a仲裁委员会提出
B.仲裁庭首次开庭前向仲裁协议签订地的中级法院提出
C.仲裁裁决作出前向a仲裁委员会提出
D.仲裁裁决作出前向仲裁委员会所在地中级法院提出
E.仲裁庭首次开庭前向仲裁委员会所在地的中级法院提出
正确答案:查看最佳答案
第77题:定期检验的方法主要有()。
A.表面无损检测
B.宏观检验
C.失效模式
D.壁厚测定
E.强度试验
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定期检验的方法以宏观检验.壁厚测定.表面无损为主。
第78题:·下列合同中,属于可变更.可撤销合同的有()。
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同
C.建设单位为洗钱而订立的施工合同
D.显失公平的合同
E.一方乘人之危与他人订立的合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版最新四川省成都二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是可撤销合同。因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危订立的合同为可撤销合同。
第79题:关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任承担的表述中,正确的有()。
A.因建筑材料.构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷,先由施工单位负责维修
B.因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任由建设单位承担
C.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷,由施工单位负责返修并承担经济责任
D.因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题,由建设参与各方共同进行维修
E.因使用单位使用不当造成的损坏问题,先由施工单位负责维修,其经济责任由使用单位自行负责
正确答案:查看最佳答案