[点击进入2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:下列关于法的效力层级的表述,错误的是()。
A.宪法至上
B.上位法优于下位法
C.一般法优于特别法
D.新法优于旧法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:关于工程竣工结算方式与编审的叙述中,错误的是()。
A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算.单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算
B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制,发包人可直接进行审查,也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查
C.单位工程竣工结算由承包人编制,发包人审查
D.政府投资项目,单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据《建设工程质量管理条例》,关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是()。
A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系
B.监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任
C.未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
D.施工图深化文件是监理工作的主要依据
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》,注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,()除外。
A.合同约定的工程验收合格的
B.合同约定工程尚未开工的
C.合同约定的工程主体已经完成的
D.非承包方原因致使工程项目停工超过120天的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,()应当组织专家对专项方案进行论证。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
第5题:下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中,应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()
A.取得安全生产许可后,发生较大安全事故的
B.转让安全生产许可证擅自进行生产的
C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的
D.为取得安全生产许可有效期满未办理延期手续,继续从事建筑施工活动的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是转让安全生产许可证应承担的责任,转让安全生产许可证的,没收违法所得,处10万元以上50万元以下的罚款。
第6题:根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员,检测人员和作业人员不履行岗位职责,违反操作规程和有关安全规章制度,造成事故,其应承担的法律责任是()
A.,处以一年年收入30%的罚款
B.处以一年年收入40%的罚款
C.降级,撤职处分
D.销有关人员资格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:关于民事诉讼中简易程序的说法,正确的是()。
A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序
B.基层人民法院审理的民事案件,当事人双方可以约定适用简易程序
C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结
D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长
正确答案:查看最佳答案
第8题:某施工企业承揽拆除旧体育馆工程,作业过程中,体育馆屋顶突然坍塌,压死2人,重伤11人,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故属于()。
A.特别重点事故
B.重大事故
C.一般事故
D.较大事故
正确答案:查看最佳答案
第9题:承包商为了追赶工期,向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨硅酸盐水泥,并要求三日内运抵施工现场。承包商的订购行为()。
A.属于要约邀请,随时可以撤消
B.属于要约,在水泥运抵施工现场前可以撤回
C.属于要约,在水泥运抵施工现场前可以撤消
D.属于要约,而且不可撤消
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:施工企业发生以下情形,建设单位请求解除施工合同,人民法院给予支持的是()。
A.已经完成的建设工程质量不合格的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包,违法分包的
D.合同约定的期限内没有完工的
正确答案:查看最佳答案
第11题:关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担,如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确,下列说明中正确的是()。
A.标的物毁损灭失的风险,在标的物交付之后由出卖人承担
B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承
C.对于需要运输的标的物,出卖人将标的物交给第一承运人后,毁损灭失的风险由买受人承担
D.出卖人依约将标的物置于交付地点,买受人自行提货并承担损失
正确答案:查看最佳答案
第12题:承保各类民用.工业和公用事业建筑工程项目,在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种是()。
A.安装工程一切险
B.建筑职工意外伤害险
C.建筑工程一切险
D.工程监理责任险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:根据《担保法》,下列财产不能作为担保物的是()。
A.厂房
B.可转让的专利权
C.生产原材料
D.公立幼儿园的教育设施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列财产不得抵押:(1)土地所有权;(2)耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权.使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封.扣押.监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。
第14题:需要办理施工许可证的建设工程,建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的()日内,对符合条件的申请颁发施工许可证。
A.7
B.15
C.20
D.30
正确答案:查看最佳答案
第15题:下列不属于工程建设强制性标准条文的是直接涉及()方面的。
A.安全
B.能源
C.环境
D.卫生
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中,错误的是()。
A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量
B.建设单位不得任意压缩合理工期
C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据《招标标投标违法行为公告暂行办法》,关于招标违法行为记录公告的说法,正确的是()。
A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定,所认定的限制期限长于6个月,公告期限为6个
B.原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,并在公关平台上予以声明
C.被告的招标投标当事人人为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可以向公告部门提出书面更正申请,公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告。
D.行政处理决定在行政复议或行政诉讼期间,公告部门应当停止对违法行为记录的公告
正确答案:查看最佳答案
第18题:某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期,于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:关于工程建设地方标准实施的说法,正确的是()。
A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触,也不得独立实施
B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案,方可在建设活动中使用
C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全.环境保护的条文可直接作为强制性条文
D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定,自行废止
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程建设地方标准,A选项,工程建设地方标准在不违反国家和行业标准的前提下,可以独立实施。B选项,工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门进行备案,C选项,对直接涉及人民生命财产安全.人体健康.环境保护和公共利益的条文,经国务院建设行政主管部门确定后,可作为强制性条文。
第20题:甲施工单位与乙物资供应单位于2010年5月10日签订了一份采购合同,在合同履行期间,因采购的防水材料质量问题发生争议,双方经过多次的协商,但一直没有达成和解,则关于此争议的处理,下列说法中正确的是()。
A.如果在人民法院执行中,双方当事人达成和解协议,则原判决书终止执行
B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议,该和解协议即具有法律强制执行力
C.如果双方通过诉讼方式解决争议,不能再和解
D.双方依仲裁协议申请仲裁后,仍可以和解
正确答案:查看最佳答案
第21题:以下符合建设工程节能管理规定的是()。
A.注册建造师不执行节能强制标准的,吊销资格证书
B.既有建筑节能改造,主要是围护结构和供热系统改造
C.国家鼓励对无毒无害的固体废物进行填埋.焚烧
D.施工单位应当对进场的防水材料进行节能性能查验
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:甲公司是某混凝土预制构件的专利权人,乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后,对乙提起侵权之诉。经查,乙共销售侵权产品800件,因乙的侵权行为,甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元,乙销售侵权产品每件获利1000元,乙应赔偿甲()。
A.60万元
B.80万元
C.120万元
D.160万元
正确答案:查看最佳答案
第23题:中外合资经营的建筑企业.中外合作经营建筑企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的()。
A.10%
B.20%
C.25%
D.51%
正确答案:查看最佳答案
第24题:根据《仲裁法》,合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。
A.按照首席仲裁员的意见作出
B.按照多数仲裁员的意见作出
C.按照仲裁委员会主任的意见作出
D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:财产所有权的权能中,()是所有人的最基本的权利,是所有权内容的核心。
A.占有权
B.处分权
C.使用权
D.收益权
正确答案:查看最佳答案
第26题:按照《劳动合同法》的规定,下列关于劳务派遣的表述中,正确的是()。
A.劳动派遣适用于用工单位所有无正式编制人员
B.用工单位应与派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同
C.用工单位不得无理由将派遣劳动者退回劳务派遣单位
D.被派遣劳动者在无工作期间,劳务派遣单位应按照所在地政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费
正确答案:查看最佳答案
第27题:某商业工程项目,业主急于营业,在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用,使用5个月后发现部分装修出现质量问题,则下列说法正确的是()。
A.施工单位有维修义务
B.业主自己承担责任
C.施工单位承担保修责任
D.业主可扣减施工单位保修金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:某学校实验室从化工产品商店购买了一种普通化学制剂,双方对这种制剂的质量要求事先没有约定,也没补充协议。在这种情况下,这种制剂质量要求的确定可按照()。
A.交易习惯
B.国家标准
C.行业标准
D.is09000标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在买卖合同中,当事人对标的物的质量要求事先没有约定,也没补充协议的,可按照交易习惯确定;不能按照合同条款或交易习惯确定的,按照国家标准.行业标准履行。普通化学制剂的质量可以按照交易习惯来确定。
第29题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。
A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为
D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为
正确答案:查看最佳答案
第30题:某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这个行为属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%,甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还()元。
A.80万
B.60万
C.40万
D.30万
正确答案:查看最佳答案
第32题:关于投标保证金的表述,不正确的有()。
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第二阶段提出
C.投标人撤回已提交的投标文件,招标人已收取投标保证金的,应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还
D.投标保证金应该在提交投标文件后的5日内提交招标人
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。
A.60日
B.50日
C.40日
D.30日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:关于发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的说法,正确是()。
A.必须在合同中有此约定,才可作为结算依据
B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C.即使合同通过条款中有此约定,也不能作为结算依据
D.此约定即使写入合同中,也属于无效合同条款
正确答案:查看最佳答案
第35题:《实施工程建设强制性标准监督规定》规定,工程监理单位违反强制性标准规定,将不合格的建设工程以及建筑材料.建筑构配件和设备按照合格签字的,责令改正,处()罚款。
A.10万元以上30万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.30万元以上50万元以下
D.50万元以上100万元以下
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据相关法律规定,建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()
A.竣工验收合格后
B.提交竣工验收报告时
C.竣工验收时
D.交付使用时
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题是命题热点。P297“一.建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。
第37题:关于建造师受聘和执业,说法正确的是()。
A.王某是甲高校的在职教师,考取建造师执业资格后申请在其担任顾问的乙施工企业注册
B.李某是某大型矿井项目第二标段项目经理,拟同时担任该项目第四标段项目经理
C.某施工项目发生不可抗力暂停施工,施工企业未经建设单位同意将项目经理刘某更换为郑某
D.某施工项目机电分包单位项目经理邓某,在分包工程验收合格后,同时担任另一工程项目经理
正确答案:查看最佳答案
第38题:关于建设工程专利权保护范围的说法,正确的是()。
A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准
C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D.三类专利均以权利要求的内容为准
正确答案:查看最佳答案
第39题:在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
A.10
B.15
C.30
D.60
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:关于债的说法,正确的是()。
A.债的内容是债的主体之间的权利义务
B.债权人是特定的,债务人是不特定的
C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利
D.债的客体具有相对性
正确答案:查看最佳答案
第41题:据《建筑业企业资质管理规定》,建筑业企业资质分为()三个序列。
A.特级.一级.二级
B.施工总承包.专业承包.施工劳务资质
C.工程总承包.施工总承包.施工分包承包资质
D.甲级.乙级.丙级
正确答案:查看最佳答案
第42题:关于评标的说法,正确的是()
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标
B.招标项目设有标底的,可以以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的,视为不同意评标结果.
D.标文件中有含义不明确的内容的,评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清,说明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是评标的规定。选项B,标底只能作为参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标的条件,选项C,评标委员会成员拒绝在评标报告签字的,视为同意评标结果,选项D,评标委员会应当书面通知投标人进行投标文件的澄清.说明
第43题:关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法,正确的是()。
A.项目经理部具备法人资格
B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者
C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担
D.项目经理部是施工企业内部常设机构
正确答案:查看最佳答案
第44题:对于非施工单位原因造成的质量问题,施工单位也应负责返修,造成的损失及返修费用最终由()负责。
A.建立大呢
B.责任方
C.建设单位
D.施工单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷,其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。P302
第45题:关于转代理的说法,正确是的是()
A.法定代理人死亡后可以转代理
B.复代理人和代理人均为被代理人选定
C.转代理不成立的,代理人对自己所转托的人负民事责任
D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的,可以不取得被代理人的同意
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:李某向王某借款10万元,约定3年一次还本付息,年利率为5%0李某提前1年将10万元归还王某,按照约定应支付利息()。
A.0.5万元
B.1.0万元
C.1.5万元
D.1.6万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于借款人提前还款的,一般应按照实际借款的期间计算利息,除非当事人另有约定。本题实际借款期间为2年,每年利息0.5万元,因而2年利息为1万元。
第47题:依法必须招标的建设项目,招标人应当自确定中标人之日起()日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。
A.15
B.20
C.30
D.60
正确答案:查看最佳答案
第48题:甲公司将施工机械借给乙公司使用,乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司,关于乙.丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法,正确的是()。
A.有效
B.可变更或撤销
C.无效
D.效力待定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:根据《担保法》,除担保合同另有约定之外,主合同无效的,担保合同()。
A.效力待定
B.可变更
C.无效
D.可撤销
正确答案:查看最佳答案
第50题:下列物权种类中,属于担保物权的是()。
A.抵押权
B.使用权
C.收益权
D.地役权
正确答案:查看最佳答案
第51题:关于中标和签订合同的说法,正确的是()
A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
B.招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定
C.确定中标人的权利属于招标人
D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。
A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益
B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费
C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付
D.人身保险合同的投保人不可以为受益人
正确答案:查看最佳答案
第53题:下列安全生产条件中,属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。
A.有职业危害应急救援预案,并配备必要的应急救援器材和设备
B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格
C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书
D.设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员
正确答案:查看最佳答案
第54题:关于发的效力层级的说法,正确的是()。
A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定
B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C.特殊情况下,法律.法规可以违背宪法
D.行政法规的法律地位仅次于宪法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:甲乙双方签订买卖合同,丙为乙的债务提供保证,但保证合同中未约定保证方式及保证期间,下列说法正确的是()。
A.丙的保证方式为一般保证
B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任,则丙免除保证责任
D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁,则丙不再承担保证责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。
第56题:下列法规中,属于部门规章的是()。
A.《建设工程质量管理条例》
B.《北京市建筑市场管理条例》
C.《重庆市建设工程造价管理规定》
D.《招标公告发布暂行办法》
正确答案:查看最佳答案
第57题:《绿色施工导则》中节能措施规定,施工用电及照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:关于中标人确定范围的表述不正确的是()。
A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人
B.招标人可以在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人
C.依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
D.排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力提出不能履行合同,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人
正确答案:查看最佳答案
第59题:施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中,除()以外均是法律所禁止的。
A.将承包的工程全部转让给他人完成的
B.将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的
C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
正确答案:查看最佳答案
第60题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,属于应当注销安全生产许可证情形的是()。
A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的
B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的
C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:关于评标规则的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布
B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的,评标委员会应当否决其投标
C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布
D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序
正确答案:查看最佳答案
第62题:某施工单位作业工长将施工挖掘出来的文物据为己有,单位领导多次催促后仍拒不上交,则其有可能面临的处罚是()。
A.开除
B.行政拘留
C.3000元罚款
D.5000元罚款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《文物保护法》规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,由县级以上人民政 府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的,处 5000 元以上 5 万元以下的罚款: (1)发现文物隐匿不报或者拒不上交的; (2) 未按照规定移交拣选文物的。
第63题:关于留置的说法,正确的是()。
A.留置权属于债权
B.债权人不负责保管留置物
C.建设工程合同可以适用留置权
D.留置权基于法定而产生
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。
A.80%
B.70%
C.60%
D.50%
正确答案:查看最佳答案
第65题:年2月1日,某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因,工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定,申请延期应在()前进行。
A.2013年3月1日
B.2013年4月1日
C.2013年5月1日
D.2013年8月1日
正确答案:查看最佳答案
第66题:项目经理部行为的法律后果由()承担。
A.项目经理自行
B.项目经理与企业法人连带
C.项目经理与企业法人按比例
D.企业法人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:甲向乙借款20万元,借期1年,月利率3%0到了还款期限,甲归还乙21.2万元,利息按照央行同类贷款利率记取(月利率0.5%),比约定利息减少了6.0万元。乙就此事向法院起诉。法院予以保护的利息最高金额为()。
A.1.2万元
B.4.0万元
C.4.8万元
D.7.2万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定,民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍,超出部分的利息不予保护。因此,法院予以保护的利息最高金额为:20×4×0.5%×12=4.8万元。
第68题:王某自1995年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作,2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同,王某离职前月工资8000元,所在城市上年度职工月平均工资2000元,该公司应向王某支付()元的经济补偿。
A.12万
B.9万
C.4万
D.3万
正确答案:查看最佳答案
参考解析:王某在2008年1月至2012年10月应当得到经济补偿,补偿时间为5年,月工资按照3倍职工月平均工资计算,最终补偿金额为:5×3×2000=3万元。
第69题:关于施工生产安全事故应急救援预案的说法,正确的是()。
A.已进行应急预案备案登记的,申领安全生产许可证时,可以不再提供相应的应急预案
B.施工企业申请应急救援预案备案,应当提交本企业技术负责人的评审意见
C.综合预案和专项预案应当平均每半年至少组织一次演练
D.面临的事故风险和重要应急资源发生重大变化的,应当每3年评估一次
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:按照《注册建造师管理规定》,下列情形中不予注册的情形是()。
A.申请人同时在2个施工单位担任项目经理
B.因执业活动受到刑事处罚,自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满三年
C.被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年
D.申请人申请注册之日止2年前担任项目经理期间,所负责的项目发生过安全事故
E.申请人59周岁
正确答案:查看最佳答案
第71题:下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B.路人帮助把受伤工人送至医院
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害,难以确定责任人
D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
正确答案:查看最佳答案
第72题:《民事诉讼法》规定,有()情形,人民法院应裁定中止执行。
A.申请人表示可以延期执行的
B.案外人对执行标的提出确有理由异议的
C.被执行人隐匿可执行的财产的
D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或承担义务的
E.作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:关于施工许可制度的和开工报告制度的说法,正确的有()。
A.实行开工报告批准制度的工程,必须符合国务院的有关规定
B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的,最多可延期6个月
C.建设工程因故中止施工满一年的,恢复施工前应报发证机关核验施工许可证
D.实行开工报告批准制度的工程,因故不能按期开工超过6个月的的工程,应当重新办理开工报告审批手续
E.实行开工报告批准制度的工程,其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据我国现行的有关规定,对女职工的特殊保护规定主要包括()。
A.不得安排女职工在经期从事高温.低温.冷水作业和国家规定的第四级体力劳动强度的劳动
B.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动
C.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动
D.女职工生育享受不少于98天的产假
E.女职工终止妊娠可最短享受15天和最长42天产假
正确答案:查看最佳答案
第75题:下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B.路人帮助把受伤工人送至医院
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害,难以确定责任人
D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:下列行政责任的承担方式中,属于行政处分的有()
A.警告
B.记过
C.降级
D.撤职
E.罚款
正确答案:查看最佳答案
第77题:跟进《物权法》,下列各项财产抵押的,抵押权自登记时设立的有()
A.交通运输工具
B.建筑物
C.生产设备.原材料
D.正在建造的船舶
E.建设用地使用权
正确答案:查看最佳答案
第78题:《建设工程质量管理条例》将违法分包的情形界定为()。
A.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
B.建设工程总承包合同中有约定,又经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C.分包单位将其承包的建设工程再分包的
D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
E.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:关于法律责任的说法,正确的有()。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果
B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行
C.法律明确规定了法律责任的范围和性质
D.法律责任即承担不利的法律后果
E.法律责任的实现由国家强制力作为保障
正确答案:查看最佳答案
第80题:下列进项税额准予从销项税额中抵扣的有()。
A.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额
B.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额
C.自境外单位或者个人购进劳务.服务.无形资产或者境内的不动产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额
D.非正常损失的在产品.产成品所耗用的购进货物
E.非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务
正确答案:查看最佳答案
第81题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故,施工企业项目经理承担的法律责任由()。
A.项目经理为注册建造师的,责令停止执业2年
B.向社会公布曝光
C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款
D.构成犯罪的,依法追究刑事责任
E.项目经理为注册建造师的,吊销执业资格证书,5年内不予注册
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:按照《文物保护法实施条例》规定,相关单位取得文物行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程资质证书,即可承担文物保护单位的()等工作。
A.迁移
B.修补
C.修缮
D.清洗
E.重建
正确答案:查看最佳答案
第83题:《合同法》规定,要约邀请包括()等。
A.拍卖公告
B.招标公告
C.递交投标文件
D.招股说明书
E.寄送价目表
正确答案:查看最佳答案
第84题:下列纠纷不适用《仲裁法》裁决的有()。
A.依法应当由行政机关处理的行政争议
B.婚姻.扶养和继承纠纷
C.收养和监护纠纷
D.建设施工合同纠纷
E.劳动争议案件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:下列选项中,关于脚手架工程施工安全要点说法正确的是()。
A.脚手架工程必须按照规定编制.审核专项施工方案,无需组织专家论证
B.脚手架搭设.拆除单位必须具有相应的资质和安全生产许可证,严禁无资质从事脚手架搭设.拆除作业
C.脚手架搭设.拆除人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书
D.脚手架搭设.拆除要严格按照专项施工方案组织实施,相关管理人员必须在现场进行监督,发现不按照专项施工方案施工的,应当要求立即整改
E.脚手架必须按专项施工方案设置剪刀撑和连墙件。落地式脚手架搭设场地必须平整坚实。严禁在脚手架上超载堆放材料,严禁将模板支架.缆风绳.泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上。
正确答案:查看最佳答案
第86题:根据《合同法》,撤回要约的通知应当()
A.在要约到达受要约人之后到达受要约人
B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人
C.在要约人发出承诺同时到达受要约人
D.在要约到达受要约人之前到达受要约人
E.与与要约同时到达受要约人
正确答案:查看最佳答案
第87题:根据《担保法》的规定,施工企业从银行借款时可以作为抵押物的有()。
A.施工企业所有的汽车
B.施工企业所有的支票
C.施工企业有处分权的国有土地使用权
D.施工企业自有的建筑施工机具
E.施工企业所有的房产
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,下列生产安全事故中,属于较大生产安全事故的有()。
A.2人死亡事故
B.10人死亡事故
C.3人死亡事故
D.20人重伤事故
E.1000万元经济损失事故
正确答案:查看最佳答案
第89题:下列属于针对操作.工艺.管理等专用技术要求的企业标准是()。
A.《建筑机械使用安全操作规程》
B.《混凝土结构设计规范》
C.《建筑设计防火规范》
D.《建筑安装工程工艺及操作规程》
E.《建筑抗震鉴定标准》
正确答案:查看最佳答案
第90题:申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的,可以申请行政复议,关于该行政复议的说法,正确的有()。
A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议
B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议
C.申请人申请行政复议不可以口头申请
D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请
E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查,决定是否受理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是行政复议的申请与受理。C选项,申请人申请行政复议可以书面申请,也可以口头申请。E选项,行政复议机关应当在受到行政复议申请后5日内进行行政审查,决定是否受理。
第91题:有下列情形()是属于在诉讼时效期间的最后六个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。
A.不可抗力
B.义务人同意履行义务
C.继承开始后未确定继承人或者遗产管理人
D.权利人被义务人或者其他人控制
E.其他导致权利人不能行使请求权的障碍
正确答案:查看最佳答案
第92题:下列关于《中华人民共和国担保法》的说法正确的是()。
A.担保合同是从合同,主合同无效,担保合同也无效
B.担保方式主要有抵押.质押.保证.订金.留置
C.第三人为债务人向债权人提供担保时,不可以要求债务人提供反担保
D.反担保同时也适用于《担保法》的规定
E.担保的目的是保障特定债权实现
正确答案:查看最佳答案
第93题:关于工程建设缺陷责任期的说法,正确的有()。
A.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月
B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计
C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
D.发包人原因导致竣工延迟的,在承包人提交竣工验收报告后60天后,工程自动进入缺陷责任期
E.承包人原因导致竣工延迟的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:根据事故具体情况,事故调查组成员由有关人民政府.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及()派人参加。
A.监察机关
B.人民法院
C.公安机关
D.人民检察院
E.工会
正确答案:查看最佳答案
第95题:以下情况可能会造成工期延误,但经工程师确认,其中()情况工期可相应地顺延。
A.分包商工期拖延
B.设计变更和工程量增加
C.发包方未按合同约定提供图纸
D.不可抗力
E.承包方因质量不合格返工
正确答案:查看最佳答案
第96题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》,建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有()。
A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会
C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况
D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患,有权当场予以纠正或作出处理决定
E.对不符合安全生产条件的设施.设备.器材,有权当场作出查封的处理决定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:《民事诉讼法》规定,起诉必须符合的条件有()。
A.有明确的被告
B.有具体的诉讼请求.事实和理由
C.仲裁协议无效
D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
E.原告是与本案有直接利害关系的公民.法人和其他组织
正确答案:查看最佳答案
第98题:关于仲裁裁决的说法,正确的有()。
A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出,形不成多数意见的,由仲裁委员会讨论决定
B.仲裁裁决没有强制执行力
C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决
D.仲裁实行一裁终局,当事人不可以就已经萩决的事项再次申请仲裁
E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力
正确答案:查看最佳答案
第99题:根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应在施工现场()设置明显的安全警示标志。
A.楼梯口
B.配电箱
C.塔吊
D.基坑底部
E.施工现场出口处
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!