[点击进入2023版河南省二级注册建造师考题]
我们该怎么找到"2023版河南省二级注册建造师考题"?富勒曾经说过,苦难磨炼一些人,也毁灭另一些人。这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 既然如此,知识永远战胜愚昧。能那么认真找到这个页面的呢,是十分值得表扬的,那开始我们看资料吧!最后的祝福:经历了汗水洗礼,才更懂得收获的喜悦,加油!
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题::某建设工程施工合同约定,合同工期为18个月,合同价款为2000万元,根据法律规定,建设单位在申请领取施工许可证时,原则上最少到位资金为()万元。
A.100
B.200
C.600
D.1000
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:18个月大于1年。到位30%,2000×30%=600万
第1题:在建设工程活动中,()是最为常用的一种担保方式。
A.留置
B.定金
C.保证
D.抵押
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是保证。在建设工程活动中,保证是最为常用的一种担保方式。所谓保证,是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
第2题:关于仲裁裁决执行效力的说法,正确的是()。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行
B.仲裁裁决只在国内生效
C.当事人申请执行仲裁裁决的案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖
D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误,一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人应当向人民法院申请执行;B错误,仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区,均可以得到承认和执行;C错误,当事人申请执行仲裁裁决的案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖D正确,申请仲裁裁决强制执行的期间为2年。P337
第3题:关于行政复议决定的做法正确的是()。
A.行政复议应当采取书面审查的办法
B.行政复议机关决定撤销该具体行政行为的,可以责令申请人一次期限内重新作出具体行政行为
C.行政复议决定作出前,申请人不得撤回行政复议申请
D.申请人不得在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:行政复议原则上采取书面审查的办法,但申请人提出要求或者行政复议机关负责法制工作的机构认为有必要时,可以向有关组织和人员调查情况,听取申请人.被申请人和第三人的意见。行政复议决定作出前,申请人要求撤回行政复议申请的,经说明理由,可以撤回;撤回行政复议申请的,行政复议终止。申请人在申请行政复议时可以一并提出行政赔偿请求。
第4题:甲公司根据乙公司的选择,向丙公司购买了1台大型设备,出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后,发现不能正常运行,关于该合同的说法,正确的是()。
A.甲应当对乙承担违约责任
B.若乙破产,该大型设备属于乙的破产财产
C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔
D.租赁期满,乙取得该设备的所有权
正确答案:查看最佳答案
第5题:某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款,并办理了抵押登记。该抵押权设立的时间为()之日。
A.抵押合同签字.盖章
B.房产行政主管部门登记
C.到公证部门办理公证
D.贷款合同生效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不动产抵押物权,自登记时起生效。
第6题:施工合同履行过程中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是()。
A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误
C.施工企业的设备损坏,导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:不可抗力是法定的免责事由。不可抗力是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。B选项梅雨季节很常见,不是不可抗力;C选项设备损坏,修理即可,可以克服,不是不可抗力;D选项当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。P128
第7题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。下述选项中不属于特种作业人员的是()。
A.垂直运输机械作业人员
B.登高架设作业人员
C.钢筋工
D.起重信号工
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《建设工程安全生产管理条例》的规定,垂直运输机械作业人员.安装拆卸工.暴(同音字)破作业人员.起重信号工.登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。故C选项不属于特种作业人员。
第8题:关于融资租赁合同的说法,正确的是()。
A.承租人破产的,租赁物属于破产财产
B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利
C.出卖人不履行买卖合同义务的,由出租人行使索赔的权利
D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:融资租赁是将融资与融物结合在一起的特殊交易方式。融资租赁合同涉及出租人.出卖人和承租人三方主体。通常的做法是,承租人要求出租人为其融资购买所需的租赁物,由出租人向出卖人支付价款,并由出卖人向承租人交付租赁物及承担瑕疵担保义务,而承租人仅向出租人支付租金而无需向出卖人承担义务。
第9题:关于建设工程合同变更,说法正确的是()。
A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定
B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容
C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的,先提出变更的一方有权要求对方按其要求履
D.合同订立时的市场环境发生变化后,一方当事人可以直接变更原合同约定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项错误,合同的变更须经当事人双方协商一致。C项错误,如果当事人对于合同变更的内容约定不明确,则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。D项错误,合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的.不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,受不利影响的当事人可以与对方重新协商;在合理期限内协商不成的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。
第10题:关于中标和签订合同的表述中,不正确的是()。
A.招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
C.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人
D.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是中标和签订合同。《招标投标法》规定,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
第11题:甲乙双方在合同条款达成一致后,甲乙于当月4日签字盖章。乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效,当月18日取得公证书。则该合同成立日期为当月()日。
A.8
B.4
C.18
D.24
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同成立时指当事人完成了签订合同过程,并就合同内容协商一致。
第12题:按照建设工程合约约定,某建设单位应于工程验收合格交付后两个月内付清工程款。2013年9月1日,该工程经验收合格交付使用,但建设单位迟迟不予支付工程款。施工单位经过内部商量后决定要通过诉讼的方式解决纠纷,下列情形会使诉讼时效中止的是()。
A.2014年8月,施工单位所在地发生强烈地震,一个月后恢复生产
B.2015年6月,施工单位所在地发生强烈地震,一个月后恢复生产
C.2015年7月,施工单位法定代表人生病住院,一个月后痊愈出院
D.2014年7月,建设单位付清了所有的工程款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:诉讼时效最后6个月,因不可抗力或其他障碍不得行使请求权的,时效中止。本题时效从知道自身利益受损时开始,即2013年11月1日起算,A事件发生在时效前18个月,不适用中止,B正确,C事件不属于“其他障碍不能行使请求权”,D事件属于中断。
第13题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,关于生产安全事故等级的说法的是()。
A.造成5人死亡的事故是一般事故
B.造成45人重伤的事故是重大事故
C.造成15人死亡的事故是特别重大事故
D.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故
正确答案:查看最佳答案
参考解析:较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
第14题:关于国家所有的不可移动文物范围的说法,正确的是()。
A.纪念建筑物属于国家所有
B.近代现代代表性建筑属于国家所有
C.石刻属于国家所有
D.古文化遗址属于国家所有
正确答案:查看最佳答案
参考解析:古文化遗址.古墓葬.石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物.古建筑.石刻.壁画.近代现代代表性建筑等不可移动文物,除国家另有规定的以外,属于国家所有。国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变。P196-197
第15题:根据《绿色施工导则》,力争再利用和回收率达到30%的是()。
A.碎石类建筑垃圾
B.建筑物拆除产生的废弃物
C.土石方类建筑垃圾
D.建筑垃圾
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:加强建筑垃圾的回收再利用,力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类.土石方类建筑垃圾,可采用地基填埋.铺路等方式提高再利用率,力争再利用率大于50%。
第16题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经检查证明符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和延误的工期,并支付承包人合理的利润;经检查证明不符合合同要求的,由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。P274
第17题:关于承揽合同当事人权利义务的说法,正确的是()。
A.定作人不得中途变更承揽工作的要求
B.定作人提供的材料不符合约定的,承揽人可以自行更换材料
C.承揽人向定作人交付工作成果的,定作人应当验收该工作成果
D.定作人可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误,定作人中途变更承揽工作的要求,造成承揽人损失的,应当赔偿损失。B错误,承揽人提供材料的,承揽人应当按照约定选用材料,并接受定作人检验。如果定作人提供材料的,承揽人应当对定作人提供的材料及时检验,发现不符合约定时,应当及时通知定作人更换.补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料,不得更换不需要修理的零部件。C错误,承揽人完成工作向定作人交付工作成果,并提交了必要的技术资料和有关质量证明的,定作人应当验收该工作成果。D正确,定作人可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失。P153-156
第18题:甲乙双方因工程施工合同发生纠纷,甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中,在法院的主持下,双方达成了调解协议,法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后,乙公司又反悔,则下列说法正确的是()。
A.甲公司可以向人民法院申请强制执行
B.人民法院应当根据调解书进行判决
C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决
D.人民法院应当撤销诉讼
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:调解达成协议,人民法院应当制作调解书。调解书应当写明诉讼请求.案件的事实和调解结果。调解书由审判员.书记员署名,加盖人民法院印章,送达双方当事人。调解书经双方当事人签收后,即具有法律效力。调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的,人民法院应当及时判决。
第19题:下列不属于施工企业资质法定条件的是()。
A.有符合规定的注册资本
B.有符合规定的专业技术人员
C.有符合规定的工程质量保证体系
D.有符合规定的技术装备
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是施工企业资质的法定条件。施工企业资质的法定条件:有符合规定的注册资本;有符合规定的专业技术人员;有符合规定的技术装备;有符合规定的已完成工程业绩。
第20题:(1)关于承揽合同解除的说法,正确的是()。
A.承揽人未经定作人同意交其承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同
B.除非合同当事人双方书面的约定,定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同
C.承揽人发现定作人提供的材料不符合给定的,有权以书面通知的方式,单方面解除承揽合同
D.承揽人可以随时解除承揽合同,造成定作人员损失的,应当赔偿
正确答案:查看最佳答案
第21题:《**市建筑市场管理条例》所属的法的形式是()。
A.法律
B.行政法规
C.地方性法规
D.部门规章
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:地方性法规的的判断技巧一般为《XX(地方)XX条例》,《天津市建筑市场管理条例》所属的法的形式是地方性法规。
第22题:当事人之间订立转让不动产物权的合同,未办理物权登记的,除法律另有规定或者合同另有约定外()
A.合同不生效
B.合同无效
C.合同终止
D.不影响合同效力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,自合同成立时生效;未办理物权登记的,不影响合同效力。
第23题:根据《建设工程安全生产管理条例》,施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装完毕后,应当由(),并出具合格证明。
A.建设单位检查验收
B.安装单位自检合格
C.建设行政主管部门检查验收
D.监理单位检查验收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明,并向施工单位进行安全使用说明,办理验收手续并签字。
第24题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程,建设单位在办理用地批准手续前,必须先取得该工程的()。
A.施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.质量安全报建手续
D.建设用地规划许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目,经有关部门批准.核准.备案后,建设单位应当向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请,经县级以上人民政府审批后,由土地主管部门划拨土地。
第25题:代签工程建设合同必须采用()。
A.口头形式
B.书面形式
C.口头或书面形式
D.口头或书面之外的形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:委托代理可采用口头形式委托,也可采用书面形式委托,如果法律明确规定必须采用书面
第26题:某建筑工程,业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后,在合同约定保险期限内发生地震,造成部分建筑物损坏,业主向保险公司提出索赔。则应由()。
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因为该工程已经竣工验收,所以,保险人不再对其发生的损失承担责任,该损失应该由投保人自己承担。
第27题:·关于建设工程施工合同变更的说法,正确的是()。
A.合同变更内容约定不明确,推定为未变更
B.合同变更与工程变更范围一致
C.合同变更协议自签字之日起生效
D.发包人可依据其单方意见变更合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是合同的变更。选项B,合同变更的范围广于工程变更;选项C,双方当事人协商一致,就可以进行合同变更;选项D,合同变更不能单方进行。P124。
第28题:关于二级建造师执业范围的说法,正确的是()
A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,项目均为小型工程施工项目的除外
B.注册建造师担任施工项目负责人期间,经受聘企业同意,可以变更注册另一企业。
C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的,办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人
D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日,注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查二级建造师执业岗位范围。教材P69。A项跟项目规模无关,B项不得同时在两个企业执业,D项缺少建设单位同意。
第29题:不属于随时解除劳动合同情形的是()。
A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年
B.某单位发现王某在试用期间不符合录用条件
C.史某在工作期间严重失职,给单位造成重大损失
D.职工姚某无法胜任本岗位工作,经过培训仍然无法胜任工作的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《劳动合同法》第39条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。
第30题:下列关于建筑业企业资质申请的表述中,正确的是()。
A.首次申请建筑业企业资质,不考核企业工程业绩,其资质等级按最低资质等级核定
B.增项申请建筑业企业资质,考核原有资质范围内已有的工程业绩
C.已取得工程设计资质的企业首次申请同类别建筑业企业资质,其所申请的资质等级可高于现有的工程设计资质等级
D.刚注册设立的建筑业企业,在资质等级未定的情况下,可先挂靠一家同类企业承包工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A.B.C.D选项表述了企业资质申请中常见的四种情况,其中A选项符合规定,即首次申请时不考核工程业绩,但以最低等级核定,因此,B选项显然错误。C选项错在高于二字上,应为不得超过现有工程设计资质等级。D选项错在挂靠二字上。
第31题:下列法律部门中,《劳动合同法》属于()。
A.经济法
B.社会法
C.行政法
D.民法商法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:社会法是在国家干预社会生活过程中逐渐发展起来的一个法律门类,所调整的是政府与社会之间.社会不同部分之间的法律关系。《中华人民共和国残疾人保障法》(以下简称《残疾人保障法》).《中华人民共和国矿山安全法》(以下简称《矿山安全法》).《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》).《中华人民共和国职业病防治法》(以下简称《职业病防治法》).《中华人民共和国安全生产法》(以下简称《安全生产法》).《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)等属于社会法。
第32题:下列施工内容中,不属于特种设备监督检查范围的是()。
A.电梯安装
B.起重机械安装
C.压力管道安装
D.锅炉风道改造
正确答案:查看最佳答案
参考解析:特种设备包括:锅炉.压力容器(含气瓶).压力管道.电梯.起重机械.客运索道.大型游乐设施.场(厂)内专用机动车辆,以及法律.行政法规规定适用特种设备安全法的其他特种设备。
第33题:引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。
A.合同
B.扶养
C.不当得利
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。合同之债,是债发生最主要.最普遍的依据;当事人之间因产生了合同法律关系,也就产生了权利义务关系,便设立了债的关系。
第34题:有关总包分包的责任承担标书,不正确的是()。
A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
D.总承包单位和分包单位就分包工程依照分包合同的约定对建设单位承担独立的责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》规定,建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
第35题:按照一定标准,划分上下级法院之伺受理第一审民事案件分工和权限的管辖是()。
A.级别管辖
B.地域管辖
C.专属管辖
D.指定管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查民事诉讼的法院管辖。级别管辖,是指按照一定标准,划分上下级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限,本题应选A。
第36题:关于建设工程分包的说法,正确的是()
A.实行施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业
C.总承包单位可以将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
D.总承包单位未经建设单位同意,将其承包的部分建设工程交由其他企业完成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建筑法》规定,建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
第37题:(1)对于应当招标的工程建设项目,经批准可以不采用招标发包的情形是()
A.拟公开招标的费用与项目价值相比,不值得
B.当地投标企业较少
C.采购人依法能够自行建设.生产或者提供
D.受自然地域限制的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法实施条例》还规定,除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外,有下列情形之一的,可以不进行招标:需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程.货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。
第38题:甲公司收到乙公司发来的订货要约后,随即又收到了乙公司取消订货的通知,甲公司对此未予理睬,仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货,因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。
第39题:28岁女工张某已经怀孕4个月,可以对其进行的工作安排有()。
A.安排其从事高处.低温.冷水作业
B.安排其从事矿山井下.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动
C.安排其延长工作时间和夜班劳动
D.安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排妇女在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动以及其他孕妇禁忌从事的活动。禁止安排怀孕7个月以上的女职工,延长工作时间和夜班劳动,不适于该条的。
第40题:关于人民法院管辖权的说法,正确的是()。
A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先受理的人民法院管辖
B.有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能行使管辖权的,移送上级人民法院直接管辖
C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉
D.人民法院之间因管辖权发生争议,报请共同上级人民法院直接管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:两个以上人民法院都有管辖权的案件,原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。因此C正确。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的,由最先收到起诉状的人民法院管辖。因此A错误。有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能行使管辖权的,由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议,由争议双方协商解决;协商解决不了的,报请其共同上级人民法院指定管辖。因此B.D错误
第41题:某施工企业与李某协商解除劳动合同,李某在该企业工作了2年3个月,在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》,该企业应当给予李某经济补偿()。
A.6000元
B.12000元
C.15000元
D.18000元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经济补偿的标准,按劳动者在本单位工作的年限,每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的,按1年计算;不满6个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市.设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。P137
第42题:关于行政复议,以下说法正确的是()。
A.公民.法人或其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益,可以向该行政机关申请复议
B.复议机关作出行政复议决定后,申请复议的当事人不服决定的,不能再提起行政诉
C.行政复议只审查具体行政行为是否合法
D.复议机关审理复议案件,不适用调解
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:某银行与某投资商签订了担保合同,双方当事人没有约定保证方式,此时应按照()。
A.一般保证承担保证责任
B.连带责任保证承担保证责任
C.部分连带责任保证承担保证责任
D.由双方认定的第三方确定保证责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证的方式有两种:(1)一般保证;(2)连带责任保证。当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担保证责任的,为一般保证。当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的,为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照连带责任保证承担保证责任。
第44题:根据《招标投标法》,招标项目属于建设施工的,投标文件应当()
A.包括拟用于完成招标项目的机械设备
B.由投标人自行编制
C.完全响应招标文件各项目要求
D.包括投标担保
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理.业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。
第45题:根据《商标法》,注册商标有效期限为10年,自()之日起计算。
A.注册商标申请人寄出申请书
B.商标局收到申请书
C.公告发布
D.核准注册
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算
第46题:对于建筑工程一切险的免赔额的确定,第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%~2%,但()没有免赔额。
A.人身伤害
B.搬运损失
C.抢劫受损
D.意外损害
正确答案:查看最佳答案
第47题:行政处罚案例中,组织听证的费用是由()承担
A.行政机关
B.当事人
C.受益人
D.行业协会
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人要求听证的,行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。
第48题:在安装工程一切险中,保险人应当赔偿损失的情形是()。
A.自然磨损
B.维修保养
C.意外事故
D.盘点时发现的短缺
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:承担文物保护单位的()工程,必须同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。
A.修缮.迁移.重建
B.零星修补
C.清洗
D.保护范围内的挖掘作业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承担文物保护单位的修缮.迁移.重建工程,必须同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。D项,在文物保护单位的保护范围内不由进行许暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业,因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的,必须保证文物保护单位的安全,并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;
第50题:根据《招标投标法实施条例》,履约保证金的上限是中标合同金额的()
A.2%
B.5%
C.10%
D.20%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:履约保证金不得超过中标合同金额的10%。P89
第51题:小李应聘到建筑施工企业,双方于6月10日签订为期三年的劳动合同,其中约定试用期3个月,次日合同开始履行。8月17日,王某拟解除劳动合同,则()。
A.必须取得用人单位同意
B.口头通知用人单位即可
C.应提前3日以书面形式通知用人单位
D.应提前30日以书面形式通知用人单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在试用期内,劳动者提前3日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。转正以后劳动者须提前30日一书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。本题中试用期为3个月,则转正时间为9月10日,王某8月17日解除劳动合同,处于试用期内,提前3日以书面形式通知用人单位。
第52题:·下列情形中,导致建设工程施工合同无效的是()。
A.工程款支付条款订立时显失公平的
B.发包人对投标文件有重大误解订立的
C.依法应当招标的项目中标无效后订立的
D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是无效合同。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。P121~122。
第53题:建设工程合同纠纷适用普通程序审理。某施工单位因工程款纠纷起诉建设单位,发生以下事件。其中正确的是()。
A.施工单位3月1日起诉,法院3月5日立案。本案一审最迟应当在6月5日前审结
B.由于案件涉及建设单位大量商业机密。本案法院应当主动裁定不公开审理,但应公开宣告判决
C.建设单位经传票传唤,无正当理由拒不到庭,则人民法院可以按撤诉处理
D.法院8月1日作出第一审民事判决,判决书8月5日送达原告,8月10日送达被告,当事人双方均未提出上诉,该判决书生效之日是8月26日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误,适用简易程序的,一审审限为立案之日起3个月;普通程序,一审审限为立案之日起6个月。C错误,原告不到庭,按撤诉;被告不到庭,缺席判决。D正确,原告上诉期间:6日~20日;被告上诉期间:11~25日,原被告超过上诉期限均不上诉,才能终局。
第54题:关于施工许可的说法,正确的是()。
A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整,应当报国务院建设主管部门
B.农民自建低层住宅的,应当申请领取施工许可证
C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证
D.施工分包合同签订后,申请领取施工许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照《建筑法》的规定,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程,可以不申请办理施工许可证。据此,《建筑工程施工许可管理办法》规定,工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。省.自治区.直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况,对限额进行调整,并报国务院住房城乡建设主管部门备案。P46
第55题:下列需要申领施工许可证的是()。
A.开工报告已获得批复
B.某工厂建设食堂,建筑面积280平方米
C.军队建设宿舍,建筑面积3000平方米
D.学校建设教学楼,建筑面积3000平方米
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。无需申领施工许可证的工程类型有如下五类:限额以下的小型工程(投资额在30万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程);抢险救灾及其他临时性房屋建筑等工程;农民自建低层住宅;军用房屋建筑;按规定领取施工报告的工程。
第56题:下列关于建筑节能规定的表述中,不正确的是()。
A.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度
B.国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备
C.不符合推荐性节能标准的项目,建设单位不得开工建设
D.不符合强制性节能标准的项目,依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建筑节能的规定。《节约能源法》规定,国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目,依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设;建设单位不得开工建设;已经建成的,不得投入生产.使用。国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备,安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。建筑工程的建设.设计.施工和监理单位应当遵守建筑节能标准。
第57题:关于工程质量争议处理的说法,正确的是()。
A.建设单位直接指定分包人分包相专业工程的,应当承担无过错责任
B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修
C.建设工程未经竣工验收,建设单位擅自使用后,()以部分质量不符合约定为由主张权利的,应予支持
D.建设工程竣工时发现的质量快陷是建设单位的责任。企业不承担返修义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A错误,发包人具有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任:(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料.建筑构配件.设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程。()B正确,D错误,《建筑法》规定,对已发现的质量缺陷,建筑施工企业应当修复。《建设工程质量管理条例》进一步规定,施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程,应当负责返修。C错误,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
第58题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,下列施工企业的违法行为中,属于应当撤销安全生产许可证的是()。
A.冒用安全生产许可证的
B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的
C.使用伪造的安全生产许可证的
D.以贿赂手段取得安全生产许可证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑施工企业以欺骗.贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的,撤销安全生产许可证,3年内不得再次申请安全生产许可证。
第59题:()不属于著作人身权。
A.发表权
B.修改权
C.保护作品完整权
D.发行权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发行权属于著作财产权,而非著作人身权。
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:下列选项中,应当认定工伤的情形有()。
A.出差途中,由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A正确,因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的,应当认定为工伤。B错误,故意犯罪的,不得认定为工伤。C正确,在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的的,应当认定为工伤。D错误,醉酒或者吸毒的,不得认定为工伤。E错误,自残或者自杀的,不得认定为工伤。
第61题:根据《劳动合同法》,劳动者可以解除劳动合同,用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有()
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的
C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D.用人单位违章指挥。强令冒险作业危及劳动者人身安全的
E.用人单位为劳动者提供专项技术培训,双方约定的服务期未到期,但劳动合同期满
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是劳动者可以解除劳动合同合同的情形
第62题:建设单位的安全责任包括()
A.向施工单位提供地下管线资料
B.依法履行合同
C.提供安全生产费用
D.不推销劣质材料设备
E.对分包单位安全生产全面负责
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设单位的安全责任主要包括:①向施工单位提供资料的责任;②依法履行合同的责任;③提供安全生产费用的责任;④不得推销劣质材料设备的责任;⑤提供安全施工措施资料的责任;⑥对拆除工程进行了备案的责任。
第63题:根据《劳动合同法》,劳动者可以与用人单位解除劳动合同的有()。
A.用人单位排除劳动者权利
B.用人单位未及时足额支付劳动报酬
C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费
D.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件
E.用人单位的规章制度违反法律.法规的规定,损害劳动者权益
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《劳动合同法》第三十八条规定,用人单位有下列情形之一的,劳动者可以解除劳动合同:(1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;(2)未及时足额支付劳动报酬的;(3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;(4)用人单位的规章制度违反法律.法规的规定,损害劳动者权益的;(5)因本法第二十六条第一款规定的情况致使劳动合同无效的;(6)法律.行政法规规定劳动者可以解除劳动的其他情形。用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的,或者用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的,劳动者可以立即解除劳动合同,不需事先告知用人单位。
第64题:建设单位因急于投产,擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中,建设单位发现了一些质量缺陷,遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院,则下列情形中,能够获得人民法院支持的有()。
A.因建设单位使用不当造成防水层损坏
B.因工人操作失误造成制冷系统损坏
C.因百年一遇的台风造成屋面损毁
D.使用中地基基础出现非正常沉陷
E.使用中主体某处大梁出现裂缝
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题涉及的考点是未经竣工验收的工程出现质量问题的处理。《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
第65题:某施工企业借用其他企业承担某建设工程,工程完工后,建设单位以施工合同无效为由拒绝支付工程款,则下列说法中正确的有()。
A.该合同无效,发包人也不需支付工程款
B.该合同有效,发包人应当支付工程款
C.该合同无效,但如果竣工验收合格,发包人仍需支付工程款
D.该合同无效,但即使竣工验收不合格,但修复后竣工验收合格,发包人仍需支付工程款
E.该合同有效,但必须工程竣工验收合格后,发包人才需支付工程款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:(1)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。
第66题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物,通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况,则()。
A.转让行为无效
B.转让所得价款应当由抵押权人所有
C.转让所得价款可以向第三人提存
D.转让所得价款只能提前清偿债务
E.转让行为有效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:抵押期间,抵押人转让已经办理登记的抵押物,应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况,否则,该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款,应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。P33
第67题:(1)根据《劳动合同法》,用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有()。
A.劳动者被依法追究刑事责任
B.劳动者严重违反用人单位的规章制度
C.在规定的医疗期内职工患病
D.女职工在哺乳期内
E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是劳动合同的解除和终止。除选项ABE之外,其情形还有:严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(2)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(3)因《劳动合同》第26条第
第68题:关于联合体投标的说法,正确的有()。
A.联合体至少一方应当具备承担招标项目的相应能力
B.联合体投标一般适用于大型的或者结构复杂的建设项目
C.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级
D.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担按份责任
E.联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人订立合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力。由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任。
第69题:关于招标基本程序的说法,正确的有()。
A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,可以先行办理招标事宜,再履行审批手续
B.招标投标活动应当遵循公开.公平.公正和诚实信用的原则
C.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜
D.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询
E.委托招标代理机构应当采用招标方式进行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:选项A错误,先办理审批手续,后办理招标事宜。选项D错误,招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标,也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。选项E错误,无此表述。
第70题:《建设工程质量管理条例》规定,未经()签字,建设单位不拨付工程款,不得进行竣工验收。
A.业主现场代表
B.总监理工程师
C.项目经理
D.专业监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字,建筑材料.建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。
第71题:根据我国《民事诉讼法》规定,需要证据保全的情况有()。
A.当事人申请
B.法院依职权
C.证据可能灭失
D.证据以后难以取得
E.证据非常重要
正确答案:查看最佳答案
参考解析:证据保全是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,法院根据当事的申请或依职权,对证据加以固定和保护的制度。
第72题:下列不属于施工作业人员应当履行的安全生产义务的是()。
A.守法遵章的义务
B.接受安全生产教育培训的义务
C.安全事故隐患报告的义务
D.获得施工安全防护用品的义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:获得施工安全防护用品属于施工作业人员的权利,注意区分权利和义务。
第73题:行为内容合法是法律行为的成立要件之一。该要件要求行为人实施的民事行为()。
A.不违反法律
B.不违反行政法规
C.不得违背社会公德
D.不得损害社会公共利益
E.不得违背风俗习惯
正确答案:查看最佳答案
第74题:租赁合同中出租人的义务包括()。
A.妥善保管租赁物
B.维修租赁物
C.保证承租人优先购买权
D.权利瑕疵担保
E.保证共同居住人继续承租
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是租赁合同中出租人的义务。租赁合同中出租人的主要义务是交付出租物.维修租赁物.权利瑕疵担保.物的瑕疵担保.保证承租人优先购买权和保证共同居住人继续承租。
第75题:总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工,若分包工程出现质量问题时,应当由()。
A.总承包单位单独向建设单位承担责任
B.分包单位单独向建设单位承担责任
C.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任
D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任
E.分包单位向总承包单位承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是总分包单位的质量责任。《建设工程质量管理条例》规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
第76题:定期检验的方法主要有()。
A.表面无损检测
B.宏观检验
C.失效模式
D.壁厚测定
E.强度试验
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定期检验的方法以宏观检验.壁厚测定.表面无损为主。
第77题:在建设工程领域,行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有()等。
A.行政许可
B.行政处罚
C.行政奖励
D.行政调解
E.行政裁决
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在建设工程领域,行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有:行政许可.行政处罚.行政奖励.行政裁决。
第78题:招标人在发出中标通知书前,由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。
A.中标候选人财务状况发生较大变化,可能影响其履约能力
B.中标候选人未缴纳履约保证金
C.中标候选人放弃中标2015年二建答案
D.中标候选人存在违法行为,可能影响其履约能力
E.中标候选人经营发生较大变化,可能影响其履约能力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版河南省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:关于联合体投标,下面说法正确的是()。
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B.资格预审后联合体增减.更换成员的,其投标有效
C.联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任
D.联合体中标的,应由资质较高的单位与招标人签订合同
E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法》规定,联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,不得限制投标人之间的竞争。故选项A.C.E正确。