2023年一级建造师法律法规考题

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担的叙述中，错误的是()。

A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任

B.因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗力原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修及承担经济责任

C.因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担

D.由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:关于一级建造师注册说法，正确的是()。

A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业

B.取得一级建造师职业资格证书后即可申请注册

C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册

D.注册者应向省.自治区.直辖市人民政府的人事部提出

正确答案:查看最佳答案

第2题:行政法规地方性法规.自治条例和单行条例.规章应当在公布后的()日内，依照我国《立法法》的规定报有关机关备案。

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

第3题:建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成()。

A.渎职罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪慧嘉森教育住房和城乡建设部干部学院通关热线:010-885921088859165113716166208(备注:内部资料，版权属于慧嘉森教育，未经许可不得复制外传)

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:债发生的最主要.最普遍的依据是()。

A.侵权行为

B.无因管理

C.合同

D.不当得利

正确答案:查看最佳答案

第5题:以下关于建筑节能的说法，错误的是()。

A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准

B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度

C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。

A.实际控制人

B.副总工程师

C.主管经营的副总经理

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于()。

A.A 仲裁委员会所在地的基层人民法院

B.仲裁协议签订地的中级人民法院

C.仲裁协议签订地的基层人民法院

D.A 仲裁委员会所在地的中级人民法院

正确答案:查看最佳答案

第8题:关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理

正确答案:查看最佳答案

第9题:某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。

A.特别重点事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院给予支持的是()。

A.已经完成的建设工程质量不合格的

B.不履行合同约定的协助义务的

C.将承包的建设工程非法转包，违法分包的

D.合同约定的期限内没有完工的

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于建设工程分包的说法，正确的有()

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体，非关键性工作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

正确答案:查看最佳答案

第12题:甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定

B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙

C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是()。

A.甲某的行为属表见代理，该合同有效

B.甲某的行为属无权代理，该合同无效

C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，乙建筑公司就要承担违约责任

D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第14题:在建设工程知识产权侵权的民事责任中，最主要的是()。

A.赔偿损失

B.停止侵害

C.恢复原状

D.消除危险

正确答案:查看最佳答案

第15题:无权代理主要包括没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由()承担责任。

A.被代理人

B.代理人

C.第三人

D.行为人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。

A.丙先行代为清偿

B.甲和丙**支付

C.甲先行支付

D.甲和丙**支付

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《立法法》的规定,说法不正确的是()。

A.民事基本制度由法律制定

B.地方政府规章可以制定属于本行政区域的具体行政管理事项

C.为执行法律的规定需要制定行政法规

D.限制人身自由可以由部门规章规定

正确答案:查看最佳答案

第18题:2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期,施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为()。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:经对某工程项目施工现场进行检查中，发现存在下列问题，其中()没有违反《安全生产法》的规定。

A.从业人员周某发现安全事故隐患而没有立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告

B.将存储危险物品的仓库与员工宿舍设置在同一座建筑物内

C.从业人员李某拒绝进入危险环境作业

D.从业人员赵某没有正确佩戴和使用劳动防护用品

正确答案:查看最佳答案

第20题:甲.乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在()之前向人民法院或仲裁机构申请。

A.2009年8月10日

B.2009年8月20日

C.2010年8月10日

D.2010年8月20日

正确答案:查看最佳答案

第21题:某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿()。

A.6000元

B.12000元

C.15000元

D.18000元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A.10

B.15

C.30

D.60

正确答案:查看最佳答案

第23题:注册建造师应受到“吊销执业资格证书”处罚的情形，不包括()。

A.挂靠证书在项目上担任施工项目负责人

B.出租.出借注册证书用于企业资质年检

C.在转包项目中担任项目负责人

D.违法行为造成重大质量安全事故

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于建设工程共同承包的说法，正确的是()

A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B.两个不同

C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任

D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的()。

A.2%

B.5%

C.10%

D.20%

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是()。

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。

D.排水户应当按照实际需要的排水类别.总量排放污水

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是水污染的防治，选项B，施工作业需要排水的，有建设单位申请领取排水许可证。选项C，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水情况确定，但不得超过施工期限。选项D，排水户应当按照排水许可证确定的排水类别.总量.时限.排放口位置和数量.排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。

第28题:甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。

A.甲的地役权因办理等级而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考察的是地役权，选项A地役权自合同生效时成立，选项B乙转让土地使用权不用经过甲同意，C选项，土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权的权力的，未经用益物权人同意，土地所有认不得设立地役权，即土地所有权人设立地役权需要经过乙同意，D选项。地役权与其他用益物权一并转让。部分转让的，转让部分涉及地役权的，转让供役地的，地役权对受让人具有约束力。

第29题:某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是()。

A.申请日前五个月被他人泄密的

B.申请日前三个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

正确答案:查看最佳答案

第30题:施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除()以外均是法律所禁止的。

A.将承包的工程全部转让给他人完成的

B.将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的

C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的

D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:甲公司欲开西门需借用乙公司的道路通行，通过与乙公司协商，双方约定:甲公司向乙公司支付一定数额的使用费，乙公司允许甲公司的员工通行。由此，甲公司取得了()。

A.相邻权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

第32题:某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是()

A.侵权

B.不当得利

C.无因管理

D.合同

正确答案:查看最佳答案

第33题:某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元的住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是()。

A.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款

B.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商

C.人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款

D.人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人，因此A.B选项错误，另外按照合同法规定，建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，因此只有D是最符合题意的。

第34题:下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，正确的是()。

A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证

B.施工企业编制的施工组织设计中，有保证工程质量和安全的具体措施

C.工程所需的消防设计满足施工要求

D.建设工期超过1年的，到位资金不得少于工程合同价的20%

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《建筑法》以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是()。

A.资质许可由原资质许可机关予以撤回

B.吊销资质证书,并处罚款

C.给予警告,或处罚款

D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质

正确答案:查看最佳答案

第36题:租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是()。

A.优先购买权

B.留置权

C.抗辩权

D.优先受偿权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:根据《建设工程安全生产管理条例》，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具()。

A.检测合格证明

B.生产(制造)许可证明

C.产品合格证明

D.建筑机械使用许可证明

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的()。

A.20%

B.30%

C.25%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.P54.

第42题:根据《建筑施工企业主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是()。

A.建立项目安全生产管理体系

B.建立安全生产管理制度

C.监控分部分项工程

D.及时报告质量问题

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:关于人身保险合同的说法,正确的是()

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.受益人由被保险人或投保人指定

C.被保险人或受益人必须是投保人

D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费

正确答案:查看最佳答案

第44题:某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应到在()小时内赶赴工地现场。

A.12

B.24

C.48

D.36

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

第45题:关于行政复议，以下说法正确的是()。

A.行政复议只审查具体行政行为是否合法

B.复议机关审理复议案件，不适用调解

C.公民.法人或其它组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以向该行政机关申请复议

D.复议机关作出行政复议决定后，申请复议的当事人不服决定的，不能再提起行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:根据《合同法》的规定，合同的成立需要顺序经过要约和承诺两个阶段。某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的各行为，下列说法中，正确的是()。

A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请

B.投标人购买招标文件，属要约行为

C.投标人参加现场考察，属要约行为

D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为

正确答案:查看最佳答案

第47题:下列各项，关于仲裁庭组成的表述正确的是()。

A.由若干名仲裁员组成的仲裁庭，不设首席仲裁员

B.仲裁庭由当事人各选定两名仲裁员组成

C.仲裁庭可以由三名或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员

D.仲裁庭由两名仲裁员组成，当事人双方各选定一名

正确答案:查看最佳答案

第48题:没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为称为第6页()。

A.合同

B.侵权

C.无因管理

D.不当得利

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非()。

A.施工企业同意更换项目负责人

B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C.因不可抗力暂停施工

D.建设单位同意更换项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第50题:建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的前提条件不包括()。

A.已经办理该建筑工程用地批准手续

B.已经取得规划许可证

C.已经取得拆迁许可证

D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料

正确答案:查看最佳答案

第51题:项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的()。

A.管理者

B.责任承担者

C.实施者

D.利益享有者

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定是()。

A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌

B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意

D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意

正确答案:查看最佳答案

第53题:在建设工程知识产权侵权的民事责任中,确定赔偿损失数额,首选的方法是()。

A.参照该知识产权许可使用费的数额合理确定

B.由人民法院确定给予一定数额的赔偿

C.按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定

D.按照侵权人因侵权所获得的利益确定

正确答案:查看最佳答案

第54题:法律规定，用人单位因特殊原因需要劳动者延长工作时间的，每日不得超过3小时。但是建筑施工企业在()情况下，延长劳动者工作时间不受上述限制。

A.因梅雨时节即将到来抢工期

B.因基坑渗漏进行紧急处理

C.混凝土连续浇筑作业

D.夜间作业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在()提出。

A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前

C.仲裁案件裁决作出前

D.仲裁庭首次开庭前

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是仲裁协议效力的确认。当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。

第56题:以下关于民用建筑节能的表述，不正确的是()。

A.对不符合民用建筑节能强制性标准的，城乡规划主管部门不得颁发建设工程规划许可证

B.国家鼓励企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准

C.在具备太阳能利用条件的地区，国家鼓励和扶持单位.个人安装使用太阳能热水系统.照明系统.供热系统.采暖制冷系统等太阳能利用系统

D.实施既有建筑节能改造，应当符合民用建筑节能强制性标准，优先采用向阳.改善通风等低成本改造措

正确答案:查看最佳答案

第57题:需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的()日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

A.7

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，《工程质量保修书》应当明确保修的范围.期限和责任。其中最低保修期限是()。

A.双方约定的

B.法定的

C.设计文件确定的

D.业主方规定的

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程安全术措施或者专项实施方案的审查的是()。

A.是否达到工程使用功能要素

B.是否适用施工要求

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否达到造价控制目标

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日计算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制，但是，劳动关系终止的，应当至劳动关系终止之日起1年内提出。

第61题:根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其()

A.专职安全员

B.法定代表人

C.专职消防安全员

D.施工项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第62题:某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元.根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为()

A.特别重大事故一夕

B.较大事故

C.重大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤.P239.

第63题:根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位等级地

D.事故发生地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。

A.80%

B.70%

C.60%

D.50%

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《建筑法》的规定，对建筑工程实行总承包时，总分包单位质量责任的表述中，不正确的是()。

A.工程质量由工程总承包单位负责

B.工程质量由工程总承包单位和发包人共同负责

C.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，分包单位应当接受总承包单位的质量管理

D.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:下列关于民用建筑节能的表述正确的是()。

A.对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证

B.对既有建筑实施节能改造，优先采用遮阳.改善通风等低成本改造措施

C.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统

D.企业可以制定高于国家.行业能耗标准的企业节能标准

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于质量保证金预留的说法,正确的是()

A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门

B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有

C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理

D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。

A.合同约定的工程验收合格的

B.合同约定工程尚未开工的

C.合同约定的工程主体已经完成的

D.非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:下面关于项目招标的说法错误的是()。

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B.个人投资的项目不需要招标

C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标

D.涉及到公众安全的项目必须招标

E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列是民事诉讼的当事人有()。

A.原告

B.被告

C.共同诉讼人

D.第三人

E.律师

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于建设单位.设计单位.施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有()。

A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计

B.建设单位不得明示或者暗示设计单位.施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计.施工

C.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告

D.建设单位应当负责采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求

E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有()。

A.工程已实际交付的，为交付之日

B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日

C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日

D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日

E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日

正确答案:查看最佳答案

第74题:建设工程债的产生根据有()。

A.合同

B.公证

C.侵权

D.无因管理

E.不当得利

正确答案:查看最佳答案

第75题:建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果()。

A.折价补偿

B.赔偿损失

C.合同解除

D.继续履行

E.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:第四章第1节建设工程合同制度P135

第76题:下列关于商标权的说法中，正确的有()。

A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

B.商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权

C.注册商标每次续展注册的有效期为10年

D.注册商标不能转让

E.注册商标的有效期自提出申请之日起计算

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列行为构成侵权之债的有()。

A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B.路人帮助把受伤工人送至医院

C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人

D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

正确答案:查看最佳答案

第78题:某建设项目招标，评标委员会由两位招标人代表和三名技术.经济等方面的专家组成，这一组成不符合相关的法律及法规，则下列关于评标委员会重新组成的做法中，正确的有()。

A.减少一名招标人代表，专家不在增加

B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家

C.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家

D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取两名专家

E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:下列关于施工许可制度和开工报告制度的有关表述中，正确的有()。

A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定

B.建设单位领取施工许可证后既不开工又不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止

C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D.按有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的工程，应重新办理开工报告审批手续

E.实行开工报告批准制度的工程，开工报告主要反映施工单位应具备的条件

正确答案:查看最佳答案

第80题:根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设工程安全生产责任的说法，正确的是()。

A.设计单位应在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节

B.施工单位对于安全作业费用有其他用途时需经建设单位批准

C.建设单位应当将拆除工程的施工组织方案报送有关行政机关备案

D.监理单位应当审查施工单位编制的专项施工方案是否符合投资概算

E.施工单位应自施工起重机械验收合格之日起60日内向有关部门登记

正确答案:查看最佳答案

第81题:关于无效合同法律后果的叙述中，正确的是()。

A.无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力

B.合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效

C.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，不予返还

D.合同无效.被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力

E.建设工程施工合同无效，将不会产生支付违约金的法律后果

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。

A.有保证工程安全的总体部署

B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理

C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格

D.施工图设计文件已通过审查

E.有保证工程质量的具体措施

正确答案:查看最佳答案

第83题:建设用地使用权人将建设用地使用权转让.互换.出资.赠与或者抵押，应当符合的规定有()。

A.应当向登记机构申请变更登记

B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同

D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施分开处分

E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括()。

A.有施工单位签署的工程保修书

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件

D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

E.有勘察.设计.施工单位共同签署的质量合格文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:施工单位下列用水做法符合《绿色施工导则》的是()。

A.自然养护混凝土

B.现场机具.车辆冲洗用循环水

C.生活.工程用水分别计量管理

D.现场设置雨水收集利用系统

E.现场供水管网就近设置多个用户点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:色施工导则》对提高用水效率规定:(1)施工中采用先进的节水施工工艺。(2)施工现场喷洒路面.绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水.养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。(3)施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理.管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。(4)现场机具.设备.车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区.生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施。(5)施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用。(6)施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。(7)大型工程的不同艰项下程.不同标段.不同分包坐活灰，凡具备条件的应分別计量用水量。在签定不同标段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳人合同条款，进行计董考核。(8)对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。施工现场建立雨水.中水或可再利用水的收集利用系统。

第86题:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括()。

A.依法承揽工程的勘察.设计业务

B.勘察.设计必须执行强制性标准

C.依法进行装修工程

D.依法办理工程质量监督手续

E.勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确

正确答案:查看最佳答案

第87题:《安全生产法》规定，施工从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素的，应当立即向()报告。

A.特种设备安全监督管理部门

B.安全生产许可证颁发管理机关

C.现场安全生产管理人员

D.本单位负责人

E.公安消防机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:关于增值税纳税人的说法，正确的有()。

A.在中华人民共和国境内销售无形资产的单位为增值税的纳税人

B.纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人

C.小规模纳税人应当向主管税务机关办理登记

D.小规模纳税人会计核算健全，能够提供准确税务资料的，可以向主管税务机关办理登记，不作为小规模纳税人计算应纳税额

E.在中华人民共和国境内销售不动产的个人，无需缴纳增值税

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有()。

A.2人死亡事故

B.10人死亡事故

C.3人死亡事故

D.20人重伤事故

E.1000万元经济损失事故

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有0

A.优先采用中水搅拌.中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护

B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理

C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水

D.施工现场喷洒路面.绿化浇灌优先选择使用市政自来水

E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有()。

A.申请人提出申请时，应当提供担保

B.人民法院裁定责令停止有关行为，应当立即执行

C.人员法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定

D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉

E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日其15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施

正确答案:查看最佳答案

第92题:某住宅楼工程设计合理使用年限为50年。以下是该工程施工单位和建设单位签订的《工程质量保修书》关于工程保修期的条款，其中符合《建设工程质量管理条例》规定合法有效的是()。

A.地基基础和主体结构为50年

B.屋面防水工程.卫生间防水工程为5年

C.电气管线.给水排水管道为50年

D.供热与供冷系统为1年

E.装饰装修工程为1年

正确答案:查看最佳答案

第93题:表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备的特别构成要件包括()。

A.须本人存在过失

B.须相对人为善意

C.须被代理人丧失民事行为能力

D.须相对人主观故意

E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:根据《必须招标的工程项目规定》，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有()。

A.勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

B.施工单项合同估算价在400万元人民币以上

C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上

D.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上

E.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

正确答案:查看最佳答案

第95题:关于租赁合同特征的说法，正确的是()。

A.租赁合同是单务合同

B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件

C.出租方转移租赁物的所有权

D.承租人获得租赁物的使用收益权

E.定期租赁合同的租期最长为20年

正确答案:查看最佳答案

第96题:仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有()。

A.制作调解书

B.制作仲裁书

C.驳回申请

D.撤消案件

E.要求当事人撤回申请

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:根据我国《合同法》的规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合规定是()。

A.内容具体确定

B.要约是一种行为

C.承担责任

D.表明经受合同的承诺

E.表明经受要约人承诺，要约人要受到要约的约束

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()。

A.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期

B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发.承包双方在合同中约定

C.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期

D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计

E.承包人导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于建筑工程施工许可管理的说法，正确的是()。

A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件

B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成

C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件

D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证

E.建设行政主管部门应当自收到申请之日起15日，对符合条件的申请颁发施工许可证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！