[点击进入最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:若要对工程组织等节奏流水施工,其基本条件是()。
A.各施工段工程量基本相等
B.各施工队作业人数相等
C.各施工段的面积基本相等
D.各施工段所用机械相同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:下列各项活动中,()属于工程建设监理。
A.质量.工期.投资控制
B.质量.工期.施工成本控制
C.制定设计文件并对设计目标控制
D.确定工程项目总目标
正确答案:查看最佳答案
第2题:若合同双方对解决合同争端的适用法律的选择不能取得一致意见时,一般适用()的法律。
A.业主所在国
B.承包商所在国
C.签收所在国
D.工程所在国
正确答案:查看最佳答案
第3题:对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:对于抽样检查的产品,还应约定抽检的比例和取样的方法,以及双方共同认可的检测单位。
第4题:某上级公司由于工作失误,将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙,乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中,上级公司发现有误,决定纠正错误,遂通知乙停止执行合同,乙与丙因此遭受损失。在这一例中,下列表述中正确的是()。
A.原合同无效,乙与丙应各自承担损失
B.上级公司直接赔偿丙的损失
C.甲应赔偿丙的损失,乙的损失自己负责
D.乙应赔偿丙的损失,再请求该上级公司负责处理
正确答案:查看最佳答案
第5题:货物运输合同的客体是()。
A.被运货物
B.运输费用
C.运输行为
D.运输工具
正确答案:查看最佳答案
第6题:工程监理企业应当排除各种干扰,客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。
A.公平
B.科学
C.独立
D.公正
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,订立设计合同时,发包人应提供的设计依据文件和资料不包括()。
A.经批准的项目可行性研究报告
B.施工许可证
C.城市规划许可文件
D.工程勘察资料
正确答案:查看最佳答案
第8题:建设工程监理的基本程序宜按()实施。
A.编制建设工程监理大纲.监理规划.监理细则,开展监理工作
B.编制监理规划,成立项目监理机构,编制监理细则,开展监理工作
C.监理规划,成立项目监理机构,开展监理工作,参加工程竣工验收
D.成立项目监理机构,编制监理规划,开展监理工作,向业主提交工程监理档案资料
正确答案:查看最佳答案
第9题:根据《标准施工合同》,缺陷责任期满承包人提交最终结清单前,仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在()发生的事项。
A.施工期间
B.竣工验收期间
C.缺陷责任期内
D.合同有效期内
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约,承包人应返还给委托人()。
A.20万元
B.10万元
C.2万元
D.4万元
正确答案:查看最佳答案
第11题:招标人确定中标人后()天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A.7
B.15
C.20
D.30
正确答案:查看最佳答案
第12题:经过公证的合同,其法律效力()经过鉴证的合同。
A.等同于
B.高于
C.低于
D.相当于
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》规定,关于设计成果的说法,错误的是()。
A.设计概算不得超过合同约定的设计限额
B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料
C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准
D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性
正确答案:查看最佳答案
第14题:某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同()。
A.未成立
B.补签后成立
C.成立
D.备案登记后成立
正确答案:查看最佳答案
第15题:监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度,而修改后的进度计划的确认是()。
A.要求承包人在合理的状态下施工
B.监理工程师对工程延期的批准
C.作为承包人进行工期索赔的依据
D.对承包人赶工措施的批准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:下列施工合同文件的组成部分中,合同文件的优先解释次序不正确的是()。
A.合同协议书.中标通知书
B.投标书.工程量清单
C.施工合同通用条件.施工合同专用条件
D.标准及有关技术文件.图纸
正确答案:查看最佳答案
第17题:施工企业提交的履约保函,属于《中华人民共和国担保法》规定的()担保。
A.留置
B.保证
C.定金
D.质押
正确答案:查看最佳答案
第18题:采购方验收运抵施工现场的钢管时,适宜检验供货数量的方法是()。
A.化学分析
B.理论换算法
C.经验鉴别法
D.物理试验
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段,一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行的是()。
A.技术设计招标
B.施工图设计招标
C.全过程设计招标
D.初步设计招标
正确答案:查看最佳答案
第20题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《通用条款》内容的是()。
A.保障.保险及担保
B.合同的生效
C.质量与安全
D.双方一般权利和义务
正确答案:查看最佳答案
第21题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是合同法律关系的产生.变更与消灭。选项A错误,法律事实包括行为和事件;选项B错误,罢工属于法律事实中的事件,不属于行为;选项C错误,发生法律效力的法院判决属于行为;选项D正确,合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。
第22题:关于建筑材料采购招标的说法,错误的是()。
A.同类材料可以一次招标分期交货,投标人对应供货总量报价
B.不同材料分几个合同包一次招标,投标人可自主选择一个或几个合同包报价
C.一个合同包内含有几种类型的材料,允许投标人只针对其中一种类型材料报价
D.不同材料可以分阶段招标,投标人只针对本次招标报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货,不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时,可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包,可以投1个或其中的几个合同包,但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。
第23题:关于评标委员会的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单应当保密
B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。选项B错误,评标委员会成员一般应于开标前确定;选项C错误,评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为五人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3;选项D错误,评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取,但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目,采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作时,可以由招标人直接确定。参见教材P34。
第24题:工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作,应由()办理。
A.业主
B.总监理工程师
C.监理机构有关人员
D.承包商
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:关于提前或者部分履行合同的说法中,不正确的是()。
A.提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用
B.提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务
C.部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务
D.债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务,由此增加的费用由债权人承担
正确答案:查看最佳答案
第26题:确定中标人,招标人与投标人应以()作为施工合同价。
A.评标价
B.投标价
C.标底价
D.标底修正价
正确答案:查看最佳答案
第27题:施工合同文本规定,工程师确认了承包人的施工进度计划后,应当由()对该进度计划的缺陷承担责任。
A.发包人
B.监理单位
C.工程师
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:在进行大型工程设备采购招标的过程中,任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人,均应以书面形式通知招标机构和招标人。招标机构和招标人的做法正确的是()。
A.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人,并说明问题来源
B.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人,不得透漏问题来源
C.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人,并说明问题来源
D.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人,不得透漏问题来源
正确答案:查看最佳答案
第29题:在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容.技术经济指标一时尚不能明确.具体地予以规定时,往往采用()计价方式。
A.可调总价合同
B.固定总价合同
C.估算工程量单价合
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
第30题:公开招标与邀请招标,在招标程序上的主要差异之一表现为是否()。
A.编制招标文件
B.进行资格预审
C.进行公开开标
D.组织现场考察
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:FIDIC通用条件规定,承包商根据工程师的书面指示和工程图纸放线,如果出现与图纸有偏差的施工,应纠正差错达到工程师满意,并在工程师提供资料正确的情况下,费用由()负责。
A.业主
B.工程师
C.承包商
D.设计人
正确答案:查看最佳答案
第32题:竣工报表是在颁发整个工程的()之后84天内,承包商应向监理工程师报送的财务文件,并应附有按监理工程师批准的格式所编写的证明文件。
A.移交证书
B.结算证书
C.最终证书
D.合格证书
正确答案:查看最佳答案
第33题:招标方式中,公开招标与邀请招标比较,其优点主要是()。
A.竞争性强,选择面宽
B.竞争的激烈程度相对较差
C.招标时间长
D.招标费用高
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时,应由()对他们的工作安全负责。
A.业主
B.监理单位
C.承包商
D.工作人员自己
正确答案:查看最佳答案
第35题:公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为()。
A.是否进行资格预审
B.是否组织现场考察
C.是否解答投标单位的质疑
D.是否公开开标
正确答案:查看最佳答案
第36题:材料采购合同中,关于货款结算的正确处理方式是()。
A.先明确货款结算方式,再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数,再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式,再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件,再约定结算方式和时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同内需先明确货款支付条件,是验单付款还是验货后付款,然后再约定结算方式和结算时间,结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。
第37题:根据《标准施工招标文件》,当重新招标时评标委员会否决所有投标,招标人应当()。
A.再次发布招标公告进行招标
B.降低对投标人的资格要求再次招标
C.降低工程质量标准再次招标
D.采用直接发包形式委托施工任务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:重新投标后,投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标,采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。
第38题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项B错误,承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行;选项C错误,为了使工程施工顺利开展,避免指令冲突及尽量减少合同争议,发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现;选项D错误,如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失,则由发包人负责赔偿。参见教材P77。
第39题:抵押与质押的区别主要在于()。
A.担保财产是否为第三人的财产
B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C.担保财产是否转移占有
D.债权人是否有优先受偿权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收,签署()意见。
A.业主
B.总监理工程师
C.承包单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第41题:依据《合同法》规定,当事人在合同中既约定定金,又约定违约金时,若一方违约,对方()追究违约方的赔偿责任。
A.可选择违约金条款或定金条款
B.可以同时采用违约金和定金条款
C.应该采用违约金条款
D.必须采用定金条款
正确答案:查看最佳答案
第42题:()负责支付咨询顾问费用,()负责支付专业分包商的费用。
A.雇主,承包商
B.雇主,项目经理
C.承包商,雇主
D.承包商,项目经理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定的比例付给设计人定金。合同开始履行后设计人违约,设计人应返还委托人()万元。
A.10
B.20
C.2
D.4
正确答案:查看最佳答案
第44题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体,()属于监控主体。
A.设计单位
B.施工单位
C.工程监理单位
D.勘察单位
正确答案:查看最佳答案
第45题:质权是一种约定的担保物权,以()为特征。
A.约定保证期间
B.债权人优先受偿
C.转移占有
D.转让需办理登记
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。
第46题:根据《标准施工合同》,承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后,通知发包人
B.直接与保险人协商一致后,通知监理人
C.应事先征得发包人同意,并通知监理人
D.应事先征得监理人同意,并通知发包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。因此,承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第47题:某施工合同履行过程中,承包人提出使用专利技术,工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中,正确的是()。
A.发包人办理申报手续并承担费用
B.发包人办理申报手续,承包人承担费用
C.承包人办理申报手续,发包人承担费用
D.承包人办理申报手续并承担费用
正确答案:查看最佳答案
第48题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中,不属于违法分包的是()。
A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务
B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务
C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务
D.分包给不具备相应资质条件的单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外,经发包方书面同意,承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。
第49题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。
A.台风
B.暴雨引起地面下陷
C.雷电引起火灾
D.自然磨损
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资格证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.待定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查,应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查,通常要进一步审查人员的技术力量,主要考察设计负责人的资格和能力,以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查,同类工程的设计经历是非常重要的内容。
第51题:根据《担保法》,不得抵押的财产有()。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.宅基地的土地使用权
D.原材料
E.公立学校的教育设施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。
第52题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
第53题:根据FIDIC《施工合同文件》,保证金在工程款颁发()后分次返还。
A.工程移交证书
B.工程接受证书
C.履约证书
D.缺陷责任期终止证书
E.工程保修书
正确答案:查看最佳答案
第54题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:施工合同示范文本规定,甲方出于紧急需要,加快建设进度提前竣工,应与乙方签订提前竣工协议,其内容应包括()。
A.提前竣工的时间
B.为提前竣工而调整的施工进度计划
C.乙方采取的赶工措施
D.赶工措施的经济支出和承担
E.违约责任
正确答案:查看最佳答案
第56题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象,下列可以成为合同法律关系客体的是()。
A.借款合同的货币
B.建设工程施工合同中约定的建筑物
C.技术转让合同的专利权
D.当权利受到侵害时,依法得到法律保护的权利
E.双务合同中当事人应承担的义务
正确答案:查看最佳答案
第57题:《合同法》规定,合同权利义务终止,不影响合同中()的效力。
A.清理条款
B.结算条款
C.质量条款
D.风险条款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:按照《合同法》的规定,必须是在合同内写明或履行过程中征得对方同意后,才可以实施的行为包括()。
A.由第三人向债权人履行债务
B.由债务人向第三人履行债务
C.债权人将合同内的部分权利转让给第三人
D.债务人将合同内的部分义务转移给第三人
E.将合同的权利和义务全部转让给第三人
正确答案:查看最佳答案
第59题:合同生效应当具备的条件是()
A.当事人具有相应的民事权利能力
B.当事人具有相应的民事行为能力
C.意思表示真实
D.违反社会公共利益
E.不违反法律法规
正确答案:查看最佳答案
第60题:在招标准备阶段,招标人主要工作包括()。
A.工程报建
B.编制招标文件
C.选择招标方式
D.进行资格预审
E.发布招标公告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第62题:关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理,施工阶段相当于总承包商,与分包商.供货商签订分包合同,承担各分包合同的协调管理职责,在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价,这是与总承包后再分包的主要差异之一。
第63题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第64题:关于投标预备会的说法,正确的有()。
A.投标预备会是法定的招标程序
B.投标预备会上应进行招标工程交底
C.投标预备会由工程监理单位组织召开
D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑
E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题
正确答案:查看最佳答案
第65题:FIDIC施工合同条件中,业主向承包商提供支付保函()。
A.是在通用条件的条款中明确规定的
B.取决于业主主动选用
C.取决于承包商的要求
D.取决于融资机构的强制性规定
E.是在专用条件的条款中明确规定的
正确答案:查看最佳答案
第66题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于竣工验收及竣工后试验的说法,正确的有()。
A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行
B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人
C.工程验收合格后,发包人直接向承包人签发工程接收证书
D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行
E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:关于风险CM模式的说法,正确的有()。
A.cm合同属于管理承包合同
B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.
C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价
D.cm承包商属于专业咨询机构
E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理
正确答案:查看最佳答案
第68题:FIDIC施工合同条件规定,属于业主的风险有()。
A.工程所在国军事政变的损失
B.放射性污染引起的损失
C.施工质量出现问题的损失
D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为
E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用
正确答案:查看最佳答案
第69题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第70题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。
A.选择施工总承包人的确认权与否决权
B.工程实际竣工日期的签认权
C.工程上使用的材料和施工质量的检验权
D.设计变更的审批权
E.工程款支付的审核和签认权
正确答案:查看最佳答案
第71题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
正确答案:查看最佳答案
第72题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同,下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定,当事人不能约定
E.试用期届满,采购人对是否购买未表示的视为购买
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项,试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第73题:在施工招标中,进行合同数量的划分应考虑的主要因素有()。
A.施工内容的专业要求
B.施工现场条件
C.投标人的财务能力
D.对工程总投资的影响
E.投标人的工程经验
正确答案:查看最佳答案
第74题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误,按照《招标投标法实施条例》的规定,招标人在发售资格预审文件前,按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会,审查资格预审申请文件;选项C错误,财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人;选项E错误,资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种,应在前附表中说明。参见教材P36~39。
第75题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第76题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。
A.监理委托函或中标书
B.建设工程监理合同标准条件
C.建设工程监理合同专用条件
D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件
E.工程建设委托监理合同
正确答案:查看最佳答案
第77题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理,其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”,经“被代理人”追认后,无权代理行为转化为有权代理行为,此时由被代理人承担行为后果。
第78题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第79题:采用直接委托的方式发包建设任务有()
A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工
B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程,且承包人未发生变更的
C.施工企业自建有用工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的
D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,且承包人未发牛变更的
E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目
正确答案:查看最佳答案