湖南省注册监理工程师电子题库

[点击进入湖南省注册监理工程师电子题库]


一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级,工程设计行业资质设甲级.乙级,根据工程性质和技术特点,个别行业资质可设丙级。


第1题:某工程项目,承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告,5月15日通过了工程师组织的工程预验收,5月25日发包人组织工程验收,5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书,承包人的竣工日期应确定为()。

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工验收管理。竣工验收合格,监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内,向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期,并在工程接收证书中写明。


第2题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。


第3题:在施工索赔中,监理工程师处理索赔的决定()。

A.排除了法院的诉讼管辖

B.仲裁机构应予以认可

C.承包人必须接受

D.不具有强制性的约束力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第4题:设计人提交初步设计文件后3日内,发包人应支付设计费总额的()

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案


第5题:设计开工的标志是()

A.合同签字盖章

B.合同规定开工期限

C.签字后第3天

D.收到定金

正确答案:查看最佳答案


第6题:根据《标准施工合同》,承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后,通知发包人

B.直接与保险人协商一致后,通知监理人

C.应事先征得发包人同意,并通知监理人

D.应事先征得监理人同意,并通知发包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。因此,承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。


第7题:建设工程合同的最基本要素是()。

A.标的

B.承包人和发包人

C.时间

D.地点

正确答案:查看最佳答案


第8题:某材料采购合同中,双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款20万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元

正确答案:查看最佳答案


第9题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。参见教材P79。


第10题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程师对承包人索赔的处理规定,在法律上的效力()。

A.是终局性的,对发包人具有强制约束力

B.不是终局性的,对发包人具有强制约束力

C.是终局性的,仅对承包人具有强制约束力

D.不是终局性的,对发包人和承包人均没有强制约束力

正确答案:查看最佳答案


第11题:经济法律关系是由()三要素所构成。

A.主体.客体.内容

B.当事人.经济行为.经济利益

C.法人.经济合同.经济权利和义务

D.经济管理.经济协作.法律责任

正确答案:查看最佳答案


第12题:工期在18个月以上的合同,发包人和承包人在招标投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响,为了合理分担外界因素影响的风险,应采用()。

A.单项价格合同

B.固定价格合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第13题:设备采购合同履行中,卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为()。

A.附加服务

B.额外服务

C.伴随服务

D.增至服务

正确答案:查看最佳答案


第14题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定的比例付给设计人定金。合同开始履行后设计人违约,设计人应返还委托人()万元。

A.10

B.20

C.2

D.4

正确答案:查看最佳答案


第15题:甲患病住院急需用钱又借贷无门,乙表示愿意借给甲5000元,但1年后须加倍偿还,否则以甲的房子抵债,甲表示同意。根据《合同法》的规定,甲.乙之间的借款合同因()。

A.乘人之危而可撤销

B.胁迫而无效

C.欺诈而可撤销

D.显失公平而无效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第16题:招标方式中,公开招标与邀请招标比较,其优点主要是()。

A.竞争性强,选择面宽

B.竞争的激烈程度相对较差

C.招标时间长

D.招标费用高

正确答案:查看最佳答案


第17题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动,多表现为完成一定的工作,或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。


第18题:根据《担保法》,不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产,B.C.D项均属于权利。


第19题:将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔,是按照()进行的分类。

A.合同目的

B.索赔起因

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质

正确答案:查看最佳答案


第20题:工程师在确认工期是否顺延时,应当首先()

A.依据合同确认责任者

B.分析施工进度计划

C.判断是否符合顺延工期的条件

D.考察事件实际造成的时间

正确答案:查看最佳答案


第21题:施工合同示范文本规定,因不可抗力的发生,经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。

A.永久工程的损坏和延误的工期

B.承包人的停工损失

C.承发包双方的人员伤亡

D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第22题:对分包商主要通过分包合同明确双方的(),保证分包商能及时地按质按量地完成合同责任。

A.责权利关系

B.法律义务关系

C.分包责任关系

D.利益分配关系

正确答案:查看最佳答案


第23题:单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查,最后由()确认。

A.总监理工程师

B.建设单位代表

C.设计单位代表

D.各单位验收人员共同

正确答案:查看最佳答案


第24题:设计合同必须具有上级机关批准的()才能签定。

A.设计任务书

B.总概算

C.施工图设计

D.初步设计文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第25题:下列选项属于指定代理关系终止的条件的是()。

A.代理期间届满

B.代理事项完成

C.作为代理人的法人终止

D.被代理人死亡

正确答案:查看最佳答案


第26题:在工程网络计划执行过程中,如果发现某工作进度拖后,则受影响的工作一定是该工作的()。

A.平行工作

B.后续工作

C.先行工作

D.紧前工作

正确答案:查看最佳答案


第27题:凡是()的单位,均可称为监理单位。

A.经监理资质管理部门审查批准

B.取得监理资质证书,具有法人资格

C.从事工程建设监督管理活动

D.从事工程建设招标代理活动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第28题:根据《标准施工合同》,缺陷责任期满承包人提交最终结清单前,仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在()发生的事项。

A.施工期间

B.竣工验收期间

C.缺陷责任期内

D.合同有效期内

正确答案:查看最佳答案


第29题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。


第30题:监理招标宜采用的招标方式为()。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.监理规划或大纲竞选

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第31题:确定中标人,招标人与投标人应以()作为施工合同价。

A.评标价

B.投标价

C.标底价

D.标底修正价

正确答案:查看最佳答案


第32题:有关合同公证与鉴证的相同点与区别的表述,不正确的是()。

A.合同鉴证与公证的内容和范围相同

B.经过公证的合同,其法律效力高于经过鉴证的合同

C.鉴证作为行政管理行为,在我国域内和域外都有法律效力

D.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性

正确答案:查看最佳答案


第33题:希望和他人订立合同的意思表示称为()。

A.要约

B.承诺

C.要约邀请

D.新要约

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第34题:下列不属于建筑工程质量验收标准.规范编制指导思想的是()。

A.强化验收

B.完善手段

C.加强评定

D.过程控制

正确答案:查看最佳答案


第35题:FIDIC合同的合同工期在合同条件中采用()的概念阐述。

A.合同有效期

B.项目施工期

C.建设周期

D.竣工时间

正确答案:查看最佳答案


第36题:所有的施工合同价款都必须在()中注明。

A.中标通知书

B.协议书

C.投标书

D.招标书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第37题:设计施工总承包合同模式下,关于承包人设计义务的说法正确的是()。

A.承包人完成设计工作,应按照最新的规范和标准

B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定,可以按照现行规范规定执行

C.设计实际进度滞后计划进度,发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度

D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求,保证设计质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项,承包人应按照基准日时适用的法律规定,以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项,如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准,应以合同约定为准。D项,承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外,还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定,保证设计质量。


第38题:施工合同履行过程中,可以采用按月计量支付.按里程碑完成工程的进度分阶段支付或完成工程后一次性支付等方式的是()。

A.合同约定的合同价款

B.追加的合同价款

C.工程预付款

D.工程进度款

正确答案:查看最佳答案


第39题:承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量,要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》,承包商对此指示()。

A.可以拒绝执行

B.应当执行,但可获得费用补偿

C.应当执行,但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行,不能获得补偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第40题:《建设工程质量管理条例》规定,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,并注明工程()使用年限。

A.经济

B.最长

C.合理

D.法定

正确答案:查看最佳答案


第41题:某工程施工项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别是()。

A.1800万元,1800万元

B.1800万元,1770万元

C.1830万元,1800万元

D.1830万元,1770万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是经评审的最低投标价法。合同价格是投标人报价1800万元,评标价=1800-30=1770(万元)。参见教材P42。


第42题:材料在采购合同订立前已为买受人所占有时,材料采购合同的生效时间是()。

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:如果材料在订立合同之前已为买受人占有,合同生效的时间为交付时间。


第43题:合同履行的前提和依据是()。

A.有效的合同

B.合同法

C.诚实信用原则

D.合同生效

正确答案:查看最佳答案


第44题:订购500吨水泥的供货合同中约定的合同价格为300元/吨。在履约期内,供货方交付200吨水泥后市场价格上涨为320元/吨。供货方提出变更单价的要求,采购方不同意。此时供货方()。

A.可单方宣布解除合同

B.必须仍按原单价交付剩余水泥

C.有权拒绝原单位继续供应水泥

D.可以单方修改合同中的价格条款强制采购执行

正确答案:查看最佳答案


第45题:FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织,发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本,其中()是FIDIC编制其他合同文本的基础。

A.《简明合同格式》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《施工合同条件》

D.《设计采购施工(

E.pc)/交钥匙工程合同条件》

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第46题:在合同履行阶段应当相互协作,如发生不可抗力时,应当相互告知,尽量减少损失。这体现了《中华人民共和国合同法》的()原则。

A.公平竞争

B.平等合作

C.诺守合同

D.诚实信用

正确答案:查看最佳答案


第47题:合同解除后,合同中的()条款仍然有效。

A.仲裁和诉讼

B.违约和诉讼

C.结算和违约

D.结算和清理

正确答案:查看最佳答案


第48题:某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同()。

A.未成立

B.补签后成立

C.成立

D.备案登记后成立

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第49题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

正确答案:查看最佳答案


二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第50题:施工招标中作为一个独立合同的,招标单位依据工程的具体内容,可区分不同情况在()范围内进行招标。

A.全部工程

B.单位工程

C.特殊工程

D.分部分项工程

E.土建工程和安装工程

正确答案:查看最佳答案


第51题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。


第52题:在施工招标中,进行合同数量的划分应考虑的主要因素有()。

A.施工内容的专业要求

B.施工现场条件

C.投标人的财务能力

D.对工程总投资的影响

E.投标人的工程经验

正确答案:查看最佳答案


第53题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问题予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。


第54题:下列情形中,()的合同是可撤销合同。

A.以欺诈.胁迫手段订立,损害国家利益

B.因重大误解而订立

C.在订立合同时显失公平

D.以欺诈.胁迫手段,使对方在违背真实意思情况下订立

E.违反法律.行政法规强制性规定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第55题:采用邀请招标方式选择施工承包商时,业主在招标阶段的工作包括()。

A.发布招标广告

B.发出投标邀请函

C.进行资格预审

D.组织现场考察

E.召开标前答疑会

正确答案:查看最佳答案


第56题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的(),报送项目监理机构。

A.工程检查记录

B.资质证明

C.试验报告

D.工程变更单

E.复验报告

正确答案:查看最佳答案


第57题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标,对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标,而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围,可以采用设计全过程总发包的一次性招标,也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。


第58题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查,如未在约定时间内核查,又未提出具体意见,则()。

A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单

B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单

C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核

D.承包人应进行修正和提供补充资料,和监理人协商后,提交修正后的竣工付款申请单

E.承包人可再次提请监理人核查

正确答案:查看最佳答案


第59题:某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。


第60题:在FIDIC施工合同条件下,工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括()。

A.实施工作说明书

B.变更工作实施的质量标准

C.提出工期顺延要求

D.提出变更费用要求

E.对进度计划作必要修改的建议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第61题:下列各险种中专门针对工程的是()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.货物运输险

D.安装工程一切险

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。


第62题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。

A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目

B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分

C.仅对投标文件的商务部分进行评审

D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行

E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项,采用经评审的最低投标价法进行评标时,对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审,只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分。E项,鉴于工程项目设计招标的特点,设计招标评标方法通常采用综合评估法。


第63题:《担保法》规定的担保方式为()

A.保证

B.保留

C.抵押

D.留置

E.定金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第64题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。

A.计量98吨,则应补交2吨

B.计量98吨,则应补交1.5吨

C.计量99.8吨,则不再补交

D.计量99.8吨,则应补交0.2吨

E.计量102吨,则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。


第65题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师的地位和权力的说法,正确的有()。

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.除非承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力作出限制

C.工程师应当以雇主的名义作出指示

D.工程师在施工合同履行期间独立工作

E.工程师属于雇主人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师属于雇主人员,但不同于雇主雇佣的一般人员,在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定,除非得到承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C,雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。


第66题:关于工程设计招标方式的说法,正确的有()。

A.所有的工程设计都应当通过招标发包

B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包

C.依法必须招标的工程设计,都应当公开招标

D.工程设计邀请招标的,应当邀请三个以上单位参加投标

E.依法应当公开招标的工程设计,对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的,可以邀请招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A,依法规定必须招标范围内的工程必须招标,并不是所有的工程;选项B,建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标;选项C,依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标;参见教材P46。


第67题:指定分包商的特点主要表现为()。

A.业主选择实施该部分工程的施工单位

B.指定分包商与业主签订合同

C.承包商负责指定分包商施工的协调管理

D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付

E.指定分包商的违约行为视为承包商违约

正确答案:查看最佳答案


第68题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于竣工验收及竣工后试验的说法,正确的有()。

A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C.工程验收合格后,发包人直接向承包人签发工程接收证书

D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

正确答案:查看最佳答案


第69题:按照《招标投标法》的规定,不允许招标人在定标过程中()

A.与投标人就投标价格进行谈判

B.将中标结果通知未中标的投标人

C.强制中标人接受新的承包条件

D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

E.授权评标委员会确定中标人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第70题:在某项目施工中,工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格,但检查影响了正常施工,则()。

A.影响正常施工的费用由承包人承担

B.影响正常施工的费用由发包人承担

C.工期给予顺延

D.工期不予顺延

E.检查费用发包人承担

正确答案:查看最佳答案


第71题:当事人能行驶留置权的合同有()。

A.购销合同

B.加工承揽合同

C.仓储保管合同

D.借款合同

E.运输合同

正确答案:查看最佳答案


第72题:合同生效应当具备的条件是()

A.当事人具有相应的民事权利能力

B.当事人具有相应的民事行为能力

C.意思表示真实

D.违反社会公共利益

E.不违反法律法规

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第73题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于缺陷责任期及竣工后试验的说法,正确的有()。

A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作

B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行

C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人

D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷

E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷,由承包人负责修复,直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间,对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)


第74题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程放线测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案


第75题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定,下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费

C.合同生效后,设计人刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:A项,发包人延误支付设计费,逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知发包人。C项,发包人要求终止或解除合同时,如设计人尚未开始设计工作,则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作,完成的工作量不足一半,则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作,完成的工作量超过一半,则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项,设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收设计费的千分之二。


第76题:对合同的效力不产生影响的情况有()。

A.当事人名称变更

B.法定代表变更

C.当事人合并

D.当事人分立

E.当事人撤销

正确答案:查看最佳答案


第77题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法,正确的有()。

A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力

B.通过资格预审的,在评标过程中不需要对投标人资格进行复查

C.资格后审在评标后定标前进行

D.资格后审和资格预审的时间不同

E.资格后审的内容比资格预审少

正确答案:查看最佳答案


第78题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款,则承包人可以()。

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第79题:由于业主设计变更,导致工程暂停—个月,则承包商可索赔的费用有()。

A.机械设备窝工费

B.人工窝工费

C.利润

D.增加的现场管理费

E.材料涨价

正确答案:查看最佳答案


本文来自用户供稿,不代表网站本身立场,信息真伪请自行核实,转载请注明出处!

您可以还会对下面的文感兴趣:

  • 2023版湖南省长沙土建安全员模拟真题
  • 最新内蒙古呼和浩特建筑安全员试卷
  • 全国各地公路水运安全b证预习题考试时间
  • 广东安管人员安全生产知识考试题型重点知识
  • 手机在线做题

    APP在线做题