2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是()

A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头

C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围

D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()

A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水

B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口

C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水

D.禁止向水体排放生活污水

正确答案:查看最佳答案

第2题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

正确答案:查看最佳答案

第3题:以下说法正确的是()。

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为()。

A.25.8万

B.34.4万

C.43万

D.51.6万

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于对未成年工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》规定的是()。

A.不得安排未成年工从事矿山井下劳动

B.应当对未成年工定期进行健康检查

C.不得安排未成年工从事.有毒有害的劳动

D.不得安排未成年工从事高处.低温.冷水作业

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是()。

A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人

B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标

D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于墙体混凝土使用的掺加剂

C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件

D.用于防水工程的水泥制品

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《建筑法》的规定，对建筑工程实行总承包时，总分包单位质量责任的表述中，不正确的是()。

A.工程质量由工程总承包单位负责

B.工程质量由工程总承包单位和发包人共同负责

C.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，分包单位应当接受总承包单位的质量管理

D.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第9题:关于工程合理使用年限的说法,正确的是()。

A.工程合理使用年限是指工程的地基基础.主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限

B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,但不必注明工程合理使用年限

C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算

D.工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵不一致

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位等级地

D.事故发生地

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是()

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是按日连续处罚的法律规定。企事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚。

第12题:施工企业的施工现场消防安全责任人应是()

A.施工企业负责人

B.专职安全员

C.一专职消防安全员

D.项目负责人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人.P235.

第13题:某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。

A.承包人.抵押权人.普通债权人.全款购房人

B.抵押债权人.普通债权人.全款购房人.承包人

C.普通债权人.全款购房人.承包人.抵押债权人

D.全款购房人.承包人.抵押债权人.普通债权人

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()

A.销售许可证

B.安装许可证

C.产品合格证

D.安全许可证

正确答案:查看最佳答案

第15题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标.评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是()。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.③②④⑦①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤⑥⑧

D.④③②⑦①⑤⑧⑥

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当()。

A.向批准机关申请延续

B.报批准机关核验开工报告

C.重新办理开工报告审批手续

D.改办开工报告

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.工程质量监督站

D.施工企业

正确答案:查看最佳答案

第18题:注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。

A.泄露商业秘密的

B.对设计变更有异议的

C.经常外出参会的

D.拒绝执行监理工程师指令的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:下列关于物权的表述，错误的是()。

A.物权的权利人可以对抗一切不特定的人

B.物权的义务人是特定的

C.同一物上不许有内容不相容的物权并存

D.物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利

正确答案:查看最佳答案

第20题:建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

正确答案:查看最佳答案

第21题:某工程施工招标文件，其“投标保证金”条款规定中符合法律规定的是()。

A.本招标项目估算价6000万元，投标保证金为100万元

B.投标保证金以现金方式提交的，应当自投标人基本账户转出。以银行保函方式提交的，投标保函有效期必须与投标有效期一致，否则作废标处理

C.①投标人串通投标的，②投标书被评定为废标的，③投标人在投标截止前未经招标人同意擅自撤回投标的，④在投标有效期内修改.补充.撤销投标文件的，⑤中标后未在规定期限内提交履约保证金或拒绝签订合同的，其投标保证金均不予退还

D.中标人的投标保证金不退。未中标的投标人，其投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5日内无息退还

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是()。

A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别

B.施工企业提取的的安全费用不列入工程造价

C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

D.施工企业不得提高安全费用的提取标准

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于建设工程分包的说法，正确的有()

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体，非关键性工作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

正确答案:查看最佳答案

第24题:甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同,合同约定由甲提供所需材料和图纸。关于该合同主体权利义务的说法,正确的是()。

A.未经甲许可,乙不得留存复制品或技术资料

B.没有约定报酬支付期限的,甲应当先行预付

C.因甲提供的图纸不合理导致损失的,甲与乙承担连带责任

D.乙发现甲提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:甲公司收到乙公司发来的定货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议，乙公司拒绝收货的合法理由应当是()。

A.要约已撤销

B.要约已撤回

C.合同已失效

D.甲方未承诺

正确答案:查看最佳答案

第26题:某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为()。

A.串通投标罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于建设工程监理的说法，正确的是()。

A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督

B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系

C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理

D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:甲公司于010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。

A.应执行新价格

B.应执行原价格

C.甲应承担一半价差

D.乙应承担大部分价差

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于买卖合同，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。本题中，乙逾期交货，因而应执行原价格。

第29题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由()组织。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第30题:以下关于仲裁协议的案例中，说法正确的是()。

A.施工合同纠纷发生后，建设单位与施工单位可以通过电子邮件或电话方式达成仲裁协议

B.仲裁协议应当具备的内容是:仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会

C.施工合同中争议解决条款约定了两家仲裁机构。后来双方争执不下，可以向工程所在地法院起诉

D.施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。则本案中，质量和结算纠纷均由仲裁委员会裁决

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:关于行政许可的说法,正确的是()

A.部门规章可以设定行政许可

B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证

C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项

D.行政许可可以统一办理或者联合办理

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于缺陷责任期的说法，正确的是()。

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月5日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月5日

D.由于发包人原因无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于法人应当具备条件的说法，正确的是()。

A.须经有关机关批准

B.有技术负责人

C.承担有限民事责任

D.应当有自己的名称和组织机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备，应当()。

A.按照建设单位的指令确定

B.注明规格.型号性能等技术指标

C.注明生产厂.供应商

D.征求施工企业的意见

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《企业所得税法》，下列企业所得税纳税主体适用25%税率的是()。

A.所有的非居民企业

B.在中国境内设有机构场所，且所得与其机构.场所有实际联系的非居民企业

C.在中国境内设有机构场所，但所得与其机构.场所没有实际联系的非居民企业

D.在中国境内未设立机构场所的非居民企业

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列不属于委托代理关系终止原因的是()。

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托或代理人辞去委托

C.被代理人死亡

D.被代理人丧失民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。

A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖

B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。

A.实际控制人

B.副总工程师

C.主管经营的副总经理

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

第39题:某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是()

A.申请日前五个月被他人泄密的

B.申请日前三个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是专利权。申请专利的发明创造在申请日前6个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性(1)在中国政府主办或者承认的国际展览上首次展出的。(2)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的。(3)他人未经申请人同意而泄露其内容的。

第40题:承诺应当以通知的方式作出，但根据()除外。

A.要约人拒绝履行的

B.承诺人撤销承诺的

C.要约人撤销要约的

D.交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误

B.投资失控

C.质量事故

D.施工组织

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据我国《保险法》的规定，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。

A.盘点时发现的短缺

B.不可预料的意外事故

C.维修保养或正常检修的费用

D.因原材料缺陷或工艺不善

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:关于设计单位的权利的说法，正确的是()。

A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

D.设计深度由设计单位酌定

正确答案:查看最佳答案

第44题:2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后,3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是()

A.甲3月2日的行为属于要约邀请

B.乙3月4日的行为属于新要约

C.甲的要约已经撤销

D.甲乙之间买卖合同成立

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于物权特征的说法，正确的是()。

A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合

B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利

C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权p19.

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:物权是权利人直接支配的权利;物权是绝对权；物权具有排他性-

第46题:关于不可移动文物保护的说法，正确的是()

A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记

B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带

C.历史文化名域的保护办法由国务院制定

D.在历史文化名域范围内可以进行采石活动

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于建设单位安全责任的说法，正确的是()

A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行暴(同音字)破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续

C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。

D.设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。

正确答案:查看最佳答案

第48题:被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应()。

A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由第三人自己承担损失

D.由代理人独自向第三人承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。

A.简易交付

B.拟制交付

C.指示交付

D.占有改定

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是()。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第51题:当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。

A.国债利率

B.活期存款利率

C.同期同类存款利率

D.同期同类贷款利率

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

正确答案:查看最佳答案

第53题:行政法规由总理签署国务院令并公布，下列选项中不属于行政法规的是()。

A.《建设工程质量管理条例》

B.《建设工程勘察设计管理条例》

C.《建设工程安全生产管理条例》

D.《建筑业企业资质管理规定》

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应当出具()。

A.购货发票

B.检测合格证明

C.产品使用说明书

D.相应的图片

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。对此事故，()。

A.由监理单位承担主要责任

B.由建设单位承担主要责任

C.由分包单位承担主要责任

D.由总承包单位承担主要责任

正确答案:查看最佳答案

第56题:下列法律中，属于经济法的是()。

A.《标准化法》

B.《招标投标法》

C.《建筑法》

D.《安全生产法》

正确答案:查看最佳答案

第57题:当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。关于以上描述的说法不正确是()。

A.约定的期间是除斥期间

B.法定视为认可的情况

C.双方的约定无效

D.约定的期间是不可变的期间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:下列责任种类中，属于行政处罚的是()

A.管制

B.赔偿损失

C.返还财产

D.罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P45~46，A属于刑罚，BC属于民事责任，D属于行政处罚。民事责任.行政责任.刑事责任种类的区分，每年考1分。

第59题:某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验收发现:混凝土基础工程出现渗漏，部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的是()。

A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题承担责任

D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第60题:建设工程实行施工许可制度，主要是为了()。

A.调控同期开工项目的数量

B.调控同期在建项目的规模

C.防止施工单位违法转包工程

D.确保工程项目符合法定的开工条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动

D.在历史建筑上刻划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:教材P215~216。

第62题:关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是()。

A.对发布有误的信息，由发布该信息的省.自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符合，可向公告部门提出出面符合申请

C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明

正确答案:查看最佳答案

第63题:关于评标规则的说法,正确的是()。

A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标

C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布

D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:关于增值税应纳税额计算的说法，正确的是()。

A.纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算销售额的，从低适用税

B.小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，可以抵扣进项税

C.纳税人销售货物.劳务.服务，无形资产.不动产，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余

D.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分不得结转下期继续抵扣

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业

正确答案:查看最佳答案

第66题:建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后()内。

A.10日

B.5日

C.15日

D.20日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是安全生产许可证的有效期。安全生产许可证在变更后10日内到原发证机关办理变更(企业名称.法定代表人.企业注册地址变更)

第67题:施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约贵任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

第68题:在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的说法，符合《建设工程质量管理条例》规定的是()。

A.外墙面的防渗漏为5年

B.供热与供冷系统为2年

C.屋面防水工程为3年

D.地基基础和主体结构工程为永久

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。

A.按照首席仲裁员的意见作出

B.按照多数仲裁员的意见作出

C.按照仲裁委员会主任的意见作出

D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。

A.编制施工安全生产规章制度

B.向施工企业提供准确的地下管线资料

C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案

D.保证设计文件符合工程建设强制性标准

E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。

A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用

B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工

C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款

D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收

E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用

正确答案:查看最佳答案

第72题:物权包括所有权.担保物权及用益物权，下列各项中属于用益物权的是()。

A.建设用地使用权

B.宅基地使用权

C.担保权

D.土地承包经营权

E.地役权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:建设单位将在建工程抵押给银行贷款，后因经营状况不佳而无力还贷及支付承包人工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是()。

A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖，但不得对抗支付全部价款的买受人

B.承包人有权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

C.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价

D.承包人申请拍卖该工程应在工程竣工之日起6个月内提出

E.承包人因发包人违约所造成的损失可在工程拍卖所得中扣除

正确答案:查看最佳答案

第74题:甲将一设备出租给了乙，租期3个月。乙未经甲同意便将这一设备转租给丙。在赁期限还有20天届满时，甲通过其他渠道得知这个情况后，便解除了与乙的租赁合同，收回了设备，由此给丙带来了损失。按照租赁合同的法律规定，下列说法中正确的有()。

A.甲可以解除合同

B.甲提前解除合同要承担违约责任

C.甲和乙应共同承担给丙造成的损失

D.丙只能白认倒霉

E.乙应承担给丙造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第75题:投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。

A.没收财产

B.拘役

C.有期徒刑

D.罚金

E.管制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:关于联合体投标的说法，正确的有()。

A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B.中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同

E.由不同专业的单位组成的联合体，按资质低的一方确定业务许可范围

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《必须招标的工程项目规定》，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有()。

A.勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

B.施工单项合同估算价在400万元人民币以上

C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上

D.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上

E.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以单方解除合同的有()。

A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意

B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的

C.施工企业已完成工程质量不合格，并拒绝修复的

D.施工过程中，施工企业不满建设单位指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的

E.施工中建筑材料大幅上涨，施工企业严重亏损的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:行政行为有()情形，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为。

A.主要证据不足的

B.适用法律.法规错误的

C.违反法定程序的

D.超越职权的

E.违反地方政府规定的

正确答案:查看最佳答案

第80题:根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有0

A.优先采用中水搅拌.中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护

B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理

C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水

D.施工现场喷洒路面.绿化浇灌优先选择使用市政自来水

E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%

正确答案:查看最佳答案

第81题:民事诉讼特殊地域管辖中,合同当事人对履行地点没有约定时,关于履行地确定的说法正确的有()

A.交付不动产时,不动产所在地为合同履行地

B.争议标的为给付货币的,给付货币一方所在地

C.即时结清的合同,标的物坐在地为合同履行地

D.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地

E.合同没有实际屐行的,当事人双方住所地为合同履行地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:下列属于强制性标准的行业标准是()。

A.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准

B.工程建设行业专用的有关安全.卫生和环境保护的标准

C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准

D.工程建设重要的通用的信息技术标准

E.工程建设重要的行业专用的术语.符号.代号.量与单位和制图方法标准

正确答案:查看最佳答案

第83题:2014年3月15日，王某与乙银行签订了一份贷款合同，乙银行要求王某提供保证人。根据我国《担保法》的规定，以下不可以作为保证人的是()。

A.项目经理

B.某大学

C.医院

D.国家机关

E.幼儿园

正确答案:查看最佳答案

第84题:下列合同行为中，属于违背诚实信用原则的有()。

A.合同签订时，施工企业对建设单位要求的业绩证明造假

B.合同履行时，现场发生不可抗力，施工企业没有通知甲方，并任由损失扩大

C.合同履行时，施工企业偷工减料，导致工程质量不合格

D.合同履行时，施工企业工人安排不够，导致工期拖延

E.合同结束时，施工企业泄露本项目要求保密的资料和技术

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:诚实信用原则主要包括:(1)订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；(2)履行合同义务时，当事人应该根据合同的性质.目的和交易习惯，履行及时通知.协助.提供必要条件.防止损失扩大.保密等义务；(3)合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知.协助.保密等义务，也称为后契约义务。本题中A选项属于违背了(1)，B选项属于违背了(2)，E选项属于违背了(3)，因此，正确答案为A.B.E。

第85题:生产安全事故发生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有()

A.疏散.撤离.安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生.衍生事故

B.抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要

C.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录

D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意

E.尽量使现场少受破坏

正确答案:查看最佳答案

第86题:下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有()。

A.承包人明确表示不履行合同主要义务的

B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

C.承包人在合同约定的期限内没有完工的

D.承包人将承包的建设工程非法转包的

E.承包人将承包的建设工程违法分包的

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。

A.具有财产权和人身权双重属性

B.效力不受地域限制

C.仅在法律规定的期限內受到法律保护

D.不存在排他性

E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:关于保证责任的表述中，正确的是()。

A.保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用

B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经保证人同意转让的债务，不再承担保证责任

C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人无须继续承担保证责任

D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

E.保证人的担保责任随债务人偿还债务后消灭

正确答案:查看最佳答案

第89题:关于和解的说法，正确的有()

A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请

B.和解协议具有强制执行力

C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序

D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解

E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《物权法》，下列不可以设定权利质权的是()。

A.专利中的财产权

B.应收账款债权

C.可以转让的股权

D.房屋所有权

E.一台挖掘机

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:工程建设企业标准一般包括企业的()。

A.技术标准

B.管理标准

C.组织标准

D.工作标准

E.操作标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设部《关于加强工程建设企业标准化工作的若干意见》指出，工程建设企业标准一般包括企业的技术标准.管理标准和工作标准。

第92题:下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。

A.中国投资的建设项目

B.外资占45%,但技术难度大的建设项目

C.全部由外国赠款建设的工程

D.外资占50%的中外联合建设项目

E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

正确答案:查看最佳答案

第93题:施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有()。

A.h市环保局

B.h市人民政府

C.甲县环保局

D.甲县人大常委会

E.甲县人民政府

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。

A.填充墙的混凝土小型砌块

B.混凝土中使用的掺加剂

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料

E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

正确答案:查看最佳答案

第95题:施工单位的“安管人员”主要是()，须经建设行政主管部门或者其他部门考核合格，并取得安全生产考核合格证书。

A.主要负责人

B.项目负责人

C.专职安全生产管理人员

D.特种作业人员

E.施工作业人员

正确答案:查看最佳答案

第96题:安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，可以撤销已经颁发的安全生产许可证。

A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

E.安全生产许可证有效期未办理延期手续继续从事活动的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:按照《节约能源法》.《循环经济促进法》的规定，我国目前主要采取的节能激励措施包括()。

A.安排专项节能财政资金

B.给予节能产业税收优惠

C.对节能项目信贷支持

D.节能价格策略

E.限制高能耗进口

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《节约能源法》规定，国家对固定资产投资项目实行()制度，不符合强制性节能标准的项目，依法负责审批或者批准的机关不得批准或者核准建设。

A..节能评估

B.能复查

C.节能审査

D.节能审核

E.节能测试

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设。

第99题:某建筑工程投入使用后发现存在设计问题造成的质量缺陷，则处理方式正确的是()。

A.由设计单位进行修复

B.先由施工单位负责维修，后向建设单位索赔

C.先由施工单位负责维修，后向设计单位索赔

D.由建设单位负责维修，后向设计单位索赔

E.建设单位可就施工单位的维修向设计单位索赔

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线考核模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！