陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。

第1题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。

第2题:材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果材料在订立合同之前已为买受人占有，合同生效的时间为交付时间。

第3题:在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容.技术经济指标一时尚不能明确具体地予以规定时，比较适宜的合同形式是()。

A.不变总价合同

B.可调值不变总价合同

C.固定单价合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数<=5%。承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/M3，招标人的基准价格为310元/M3，实际采购价为327元/M3。发包人在结算时确认的单价应为()元/M3。

A.308.00

B.309.49

C.310.00

D.327.00

正确答案:查看最佳答案

第5题:已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后()天。

A.1

B.4

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第6题:在工程建设设计进度控制计划体系中，需要考虑设计分析和评审的工作时间安排的进度计划时()。

A.各专业详细的出图计划

B.设计作业进度计划

C.初步设计工作进度计划

D.施工图设计工作进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:工程施工中发生事故造成10人死亡，该事故属于()事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以()为准，并以完成的净值来计算的。

A.实际施工工程量

B.形成工程实体

C.返工工程量及其损耗

D.工程施工方案

正确答案:查看最佳答案

第9题:工程项目建设总进度计划中不应包括的内容是()。

A.工程项目一览表

B.投资计划年度分配表

C.竣工投产交付使用表

D.工程项目进度平衡表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:在施工图设计阶段，如果发现由于某专业设计原因使施工图预算超过分配的投资限额，应对()进行调整。

A.初步设计

B.施工图设计

C.设计概算

D.施工预算

正确答案:查看最佳答案

第11题:对于重要的关键性的大型设备，应由()组织鉴定小组进行检验验收。

A.总监理工程师

B.驻地监理工程师

C.高级监理工程师

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据我国现行建筑安装工程费用的构成，施工单位临时设施的搭设和维修费属于()。

A.直接费

B.其他直接费

C.间接费

D.现场经费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:建安工程直接工程费不包括()。

A.人工费

B.材料费

C.其他直接费

D.施工机械使用费

正确答案:查看最佳答案

第14题:()是设计阶段监理工作的核心任务。

A.编制施工监理计划

B.编制施工进度控制表

C.组织施工队入场

D.对设计过程的造价.进度和质量三大目标进行有效控制。

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由()负责。

A.承包人

B.勘察人

C.监理人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务，又没有图纸或资料的地段，发包人应负责查清地下埋藏物。

第16题:在下面的双代号网络图中，H工作有()个先行工作。

A.1

B.3

C.4

D.6

正确答案:查看最佳答案

第17题:某工程有5个施工过程，划分为3个施工殷组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天，施工过程之间的组织间目间歇合计为4天。该工程的流水施工工期是()天。

A.12

B.18

C.20

D.26

正确答案:查看最佳答案

第18题:项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出()，要求施工单位进行处理。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:工程量清单的十二位项目编码中，一至二位表示()。

A.专业工程码

B.分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码

正确答案:查看最佳答案

第20题:工程建设的()阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

A.可行性研究

B.项目决策

C.勘察设计

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第21题:在建设项目投资构成中，单机无负荷试运转费包台在()中。

A.联合试运转费

B.安装工程费

C.间接费

D.预备费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:不尊重质量.进度.造价的内在规律导致工程质量缺陷的原因是()。

A.设计差错

B.盲目抢工

C.使用不当

D.违背基本建设程序

正确答案:查看最佳答案

第23题:公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。

A.发布招标公告日

B.开始资格预审日

C.发售招标文件日

D.投标截止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。

第24题:在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于()。

A.直接费

B.其他直接费

C.企业管理费

D.现场管理费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由()负责。

A.编制清单的造价工程师

B.审核清单的造价工程师

C.工程招标人

D.工程造价咨询询人

正确答案:查看最佳答案

第26题:隐蔽验收时，监理人员应按照()，采取必要的检查工具，对其进行检查与验收。

A.设计要求

B.合同规定的质量标准

C.施工规范

D.a+c

正确答案:查看最佳答案

第27题:()是指业主向国家汇报建设成果和财务状况的总结性文件。

A.建设项目竣工决算

B.施工总结报告

C.施工单位报送的竣工资料

D.工程质量评估报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:对于工期长.技术复杂.实施过程中可能会发生各种不可预见因素较多的建设工程，发包方宜采用()合同。

A.纯单价

B.固定总价

C.估算工程量单价

D.可调总价

正确答案:查看最佳答案

第29题:下列原因中，不允许窝工费用索赔的是()。

A.异常恶劣的气候造成的停工

B.施工图纸未及时供应

C.工程变更

D.业主方原因要求暂停施工

正确答案:查看最佳答案

第30题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。

A.深基坑工程

B.高空作业工程

C.深水作业工程

D.大暴(同音字)破工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

第31题:建设工程施工图设计阶段的投资控制目标是()。

A.设计概算

B.施工图预算

C.建安工程承包合同价

D.投资估算

正确答案:查看最佳答案

第32题:按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第33题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。

第34题:价值工程的核心是()。

A.项目成本分析

B.降低项目价格

C.提高项目(或产品)价值

D.增加产品功能

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《标准施工合同》，承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。因此，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第36题:()是建设工程进度控制的总目标。

A.建设项目按预定的时间动用

B.建设项目按预定的时间提前交付使用

C.资源优化配置

D.建设工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:质量事故调查组提出的质量事故处理意见经相关单位研究并完成技术处理方案后由()审核签认。

A.调查组负责人

B.监理工程师

C.设计单位技术负责人

D.施工单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第38题:这种对投资项目的一切现金流量，都考虑它所发生的时刻及其时间价值，来进行经济效果评价的方法称为动态指标，比较真实地反映()。

A.国民经济的可行性

B.社会评价的经济性

C.投资项目的经济性

D.财务评价的可行性

正确答案:查看最佳答案

第39题:由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔()。

A.工期.成本和利润

B.工期.成本，不能索赔利润

C.工期，不能索赔成本和利润

D.成本，不能索赔工期和利润

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:监理工程师在工程质量控制过程中，应遵循的原则不包括()。

A.坚持安全第一的原则

B.坚持以人为核心的原则

C.坚持质量标准的原则

D.坚持以预防为主的原则

正确答案:查看最佳答案

第41题:敏感因素对项目经济评价指标产生()敏感性时会给项目带来较大风险。

A.正强

B.正弱

C.负强

D.负弱

正确答案:查看最佳答案

第42题:工程款支付证书由()签发。

A.专业监理工程师

B.建设单位

C.总监理工程师

D.项目审计部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，该端点与检查日期的距离表示工作()。

A..拖欠的任务量

B.实际少投入的时间

C.进度超前的时间

D.实际多投入的时间

正确答案:查看最佳答案

第44题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应的民事行为

D.—般民事行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。

第45题:以下属于动态分析方法的是()。

A.因果分析图

B.直方图

C.排列图

D.控制图

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和()。

A.可修复的质量缺陷

B.永久质量缺陷

C.可整改质量缺陷

D.不可整改质量缺陷

正确答案:查看最佳答案

第47题:技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的()文件。

A.概算

B.修正概算

C.预算

D.修正预算

正确答案:查看最佳答案

第48题:双代号网络图中虚工作的特征是()。

A.不消耗时间，但消耗资源

B.不消耗时间，也不消耗资源

C.只消耗时间，不消耗资源

D.既消耗时间，也消耗资源

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:在工程预付款的额度中，包工包料的工程原则上预付比例不低于合同金额的()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第50题:在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时时差由原计划的2天变为—1天，说明工作M的实际进度()。

A.拖后3天，影响工期1天

B.拖后1天，影响工期1天

C.拖后3天，影响工期2天

D.拖后2天，影响工期1天

正确答案:查看最佳答案

第51题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)

第52题:某挖沟槽土方项目招标，工程量清单中的土方开挖工程量为200M3，投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300M3，按企业定额该子项基价为100元/M3，则该土方开挖的单位报价应为()元/M3。

A.300

B.200

C.150

D.100

正确答案:查看最佳答案

第53题:工程质量事故处理的核心及关键是()。

A.查明事故发展变化规律

B.搞清原因

C.落实措施妥善处理

D.提高认识，吸取教训

正确答案:查看最佳答案

第54题:评审工程初步设计成果时，重点评审的是()。

A.总平面布置是吾充分考虑方向.风向.采光等要素

B.设计参数.设计标准.功自2和使用价值

C.新材料.新技术在相关部门的备案情况

D.使用功能是否满足质量目标和标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:建设工程组织流水施工时，其特点之一是()。

A.由一个专业队在各施工段上依次施工

B.同一时间段只能有一个专业队投入流水施工

C.各专业队按施工顺序应连续.均衡地组织施工

D.施工现场的组织管理简单，工期最短

正确答案:查看最佳答案

第56题:凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，设计方案应经()审批后方可进行施工。

A.原审查机构

B.原设计单位

C.质量监督机构

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建设G工程监理规范》，工程施工采用新技术.新工艺时，应由()组织必要的专题论证。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:某化工项目，设计的年产量为10万吨，预计单位产品售价为500元/吨(已扣除销售税金及附加.增值税)，正常生产年份单位产品变动成本为300元/吨，年产量盈亏平衡点为5万吨。若单位产品变动成本上升为340元/吨，其他数值保持不变，则产量盈亏平衡点的生产能力利用率为()。

A.29.41%

B.33.33%

C.50.00%

D.62.50%

正确答案:查看最佳答案

第59题:编制工程项目总进度计划是()进度控制的主要任务。

A.设计准备阶段

B.设计阶段

C.施工图设计阶段

D.施工阶段

正确答案:查看最佳答案

第60题:不属于实施见证取样要求的是()。

A.见证取样的试验费用由承包单位支付

B.专业人员取样必须做详细记录

C.承包单位从事取样的人员一般应由试验室人员或专职质检人员担任

D.试验室要具有相应的资质并进行备案.认可

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:根据《招投标法》和国家计委的有关规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国苏融资的项目，其重要设备.材料的采购，单项合同估算价在()万元人民币以工的，必须进行招标。D

A.3000

B.1000

C.100

D.50

正确答案:查看最佳答案

第62题:在工程建设中，勘察单位的()对本企业的勘察质量全面负责。

A.法定代表人

B.项目审核人

C.项目审定人

D.项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察单位的法定代表人对本企业的勘察质量全面负责，项目负责人对项目勘察文件负主要质量责任，项目审核人.审定人对其审核.审定项目的勘察文件负审核.审定的质量责任。

第63题:按国家法律法规和建设工程合同文件的规定，()参加事故的调查与处理。

A.监理机构

B.建设单位法人

C.质量监督站

D.监理单位法人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:建安工程企业管理费中的检验试验费是用于()试验的费用。

A.一般材料

B.构件破坏性

C.新材料

D.新构件

正确答案:查看最佳答案

第65题:在S形曲线比较法中，当实际进展点落在计划S形曲线左侧表示()。

A.实际进度比计划进度超前

B.实际进度比计划进度落后

C.实际进度与计划进度相同

D.计划进度估计错误

正确答案:查看最佳答案

第66题:下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是()。

A.认真实施设计进度计划

B.编制切实可行的设计总进度计划

C.编制阶段性设计进度计划

D.定期比较分析设计完成情况与计划进度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:工程款支付证书应由()审定.签署，并报建设单位。

A.专业监理工程师

B.施工单位负责人

C.建设单位负责人

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第68题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。

A.该合同属于即时买卖合同

B.货样应留存在供货人处

C.当事人可以在合同中对货样进行说明

D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，货样买卖属于非即时买卖合同。B项，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。D项，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

第69题:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即()。

A.建立的对象不同

B.服务的范围不同

C.控制的目标不同

D.作用的时效不同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即作用的时效不同。

第70题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担，另一种是此风险由发包人承担，需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。

第71题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第72题:生产设备到货后要进行检查验收，重要的关键性大型设备的检验应采用()组织鉴定小组来进行。

A.总监理工程师

B.监理工程师

C.施工单位总工程师

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应()。

A.首选确定短期目标，然后在逐步明确总目标

B.首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标

C.将施工进度总目标从不同角度层层分解

D.将施工进度总目标直接按计划期分解

正确答案:查看最佳答案

第74题:质量管理体系文件中()是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。

A.质量记录

B.作业指导书

C.程序文件

D.质量手册

正确答案:查看最佳答案

第75题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中，项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。

第76题:质权是一种约定的担保物权，以()为特征。

A.约定保证期间

B.债权人优先受偿

C.转移占有

D.转让需办理登记

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。

第77题:下列因素中，能影响建设工程设计进度的是()。

A.选定设计单位

B.商签设计合同

C.设计各专业之间的协调配合

D.施工材料和机械设备的采购

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列对于招标控制价理解正确的是()。

A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价

B.投标人的投标报价高于招标控制价的，如果属于合理范围之内，不应予以拒绝

C.招标控制价在招标文件中公布时，只公布招标控制价总价

D.工程造价咨询人可以同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目()。

A.实际进度超前的时间

B.实际进度拖后的时间

C.实际超额完成的任务量

D.实际拖欠的任务量

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有()。

A.试验室的资质等级

B.试验室的试验范围

C.试验室的性质和规模

D.试验室的管理制度

E.试验人员的资格证书

正确答案:查看最佳答案

第81题:关于横道图正确的有()。

A.用横道图表示的建设工程进度计划，一般包括两个基本部分

B.明确地表示出各项工作的划分.工作的开始时间和完成时间

C.能反映出工作所具有的机动时间

D.无法反映出整个工程项目的关键所在

E.有利于建设工程进度的动态控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:赢得值法的评价指标有()。

A.已完工作预算投资

B.计划工作预算投资

C.投资绩裁指数

D.进度绩裁指数

E.进度偏差

正确答案:查看最佳答案

第83题:监理工程师应对设计变更进行严格控制，同时还应注意的问题有()。

A.随时掌握国家政策.法规的变化

B.加强对设计阶段的质量控制

C.严格控制设计变更的签批手续，以明确责任，减少索赔

D.对建设单位和承包单位提出的设计变更要求要进行统筹考虑，确定其必要性

E.对施工图节点做法的可施工性应根据科学的理论做出评判

正确答案:查看最佳答案

第84题:工程质量事故处理的主要依据包括()。

A.工程合同文件

B.施工单位的报告

C.质量事故的实况资料

D.有关建设法规

E.有关技术文件和档案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。

第86题:建设工程组织固定节拍流水施工的特点有()。

A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等

B.各专业工作对在各施工段上能够连续作业

C.相邻施工过程之间的流水步距相等

D.专业工作队数大于施工过程数

E.各施工段之间没有空闲时间

正确答案:查看最佳答案

第87题:工程施工过程中，应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。

A.施工单位施工质量保证措施欠缺

B.施工单位拒绝项目监理机构管理

C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

D.施工单位采用不适当的施工工艺

E.施工单位违反工程建设强制性标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:基本预备费的计算基数包括()。

A.设备工器具购置费

B.工程建设其他费用

C.建筑安装工程费

D.铺底流动资金

E.与工程建设有关的费用

正确答案:查看最佳答案

第89题:关于建设工程多级网络计划系统的说法，正确的有()。

A.计划系统由不同层次网络计划组成

B.处于同一层级的网络计划相互关联和搭接

C.能够使用一个网络图来表达工程的所有工作内容

D.进度计划通常采用自顶向下，分级编制的方法

E.能够保证建设工程所需资源的连续性

正确答案:查看最佳答案

第90题:某工作的实际进度与计划进度如下图所示，可以得到的信息有()。

A.本工作已按计划完成

B.在第4个月内没有进行本工作

C.在第3个月末本工作拖欠10％的工作量

D.在第7个月末本工作实际完成的任务量大于计划任务量

E.在第8个月末本工作拖欠5％的工作量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第92题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问的。

第93题:下列方法中，可用来编制设备安装工程概算的方法有()。

A.估算指标法

B.概算指标法

C.扩大单价法

D.预算单价法

E.百分比分析法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有()。

A.编审程序是否符合相关规定

B.工程材料质量证明文件是否齐全有效

C.资源供应计划是否满足工程施工需要

D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求

E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

正确答案:查看最佳答案

第95题:在招标过程中，对于那些紧急工程，如灾后恢复工程，要求尽快开工且工期较紧的工程，可能仅有实施方案，没有图纸，对这些工程采用()等合同比较合理。

A.固定价

B.总价

C.可调价

D.成本加奖罚

E.成本加固定金额酬金

正确答案:查看最佳答案

第96题:施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是()。

A.编制施工组织设计

B.签署工程付款凭证

C.执行工程承包合同

D.审查工程结算

E.审查施工技术方案和施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:在合同价款复核与支付时，以下情况属于合同价款可进行调整的有()。

A.合同约定的调整

B.造价管理部门公布的价格调整

C.超过图纸多做的工程量

D.监理工程师确认的设计变更

E.监理工程师确认的工程量增减

正确答案:查看最佳答案

第98题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。

A.工程量清单

B.技术标准及要求

C.图纸

D.投标须知

E.评标标准和方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容，设计招标文件中不包含。

第99题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第100题:网络计划的时间参数计算主要包括()。

A.工作最早开始和最早结束时间

B.工作最迟结束和最迟开始时间

C.工作的总时差和自由时差

D.确定关键线路和总工期

E.确定工作完成的最短时间

正确答案:查看最佳答案

第101题:在网络计划的工期优化方法中，选择压缩对象时宜在关键工作中考虑的因素包括()。

A.有充足的资金费用

B.缩短持续时间所需增加的费用最小的工作

C.有充足备用资源的工作

D.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作

E.压缩关键工作的持续时间不会增加工程总费用

正确答案:查看最佳答案

第102题:生产设备基础符合()条件时，可检查验收。

A.预埋件数量和位置正确

B.设备基础二次灌浆完毕

C.砼强度达到要求

D.设备基础试压合格

E.设备基础断面尺寸.位置等符合图纸规范要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理，其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”，经“被代理人”追认后，无权代理行为转化为有权代理行为，此时由被代理人承担行为后果。

第104题:在施工阶段，监理工程师应进行计量的项目有()。

A.工程量清单中的全部项目

B.各种原因造成返工的全部项目

C.合同文件中规定的项目

D.超出合同工程范围施工的项目

E.工程变更项目

正确答案:查看最佳答案

第105题:建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有()。

A.投入的施工机械台数和人工数

B.专业工种工人或施工机械活动空间人数

C.相邻两个施工过程相继开工的间隔时间

D.施工过程中投入资源的产量定额

E.施工段数目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:下列费用属于建设项目静态投资的是()。

A.勘察设计费

B.建设期贷款利息

C.新开征税费

D.建设单位管理费

E.汇率变动部分

正确答案:查看最佳答案

第107题:当工程建设征用集体所有土地时，用地单位应向土地所有者支付()等费用。

A.土地出让金

B.土地补偿费

C.青苗补偿费

D.安置补偿费

E.土地使用税

正确答案:查看最佳答案

第108题:对施工阶段的投资控制仅仅靠控制工程款的支付是不够的，应从组织.经济.技术.合同等多方面采取措施，下列措施中属于合同措施的有()。

A.参与合同修改.补充工作，着重考虑它对投资控制的影响

B.参与处理索赔事宜

C.审核承包商编制的施工组织设计

D.对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测

E.经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:某工作计划进度与实际进度如下图所示，由此可得正确的结论有()。

A.第1周后连续工作没有中断

B.在第2周内按计划正常进行

C.在第3周后半周未按计划进行

D.截至第4周末拖欠5%的任务量

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第111题:编制标底价格应遵循的原则有()。

A.标底价格一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资估算的限额内

B.标底价格应考虑市场价格变化因素，应力求与市场的实际变化吻合

C.标底价格包括不可预见费(特殊情况).间接费.措施费等

D.按企业级别取费

E.一个工程只能编制一个标底

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:在施工质量控制中，人的因素对质量有重要影响，人的素质反映在()。

A.生理缺陷

B.违章违纪

C.心理行为

D.学历

E.技术水平

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第114题:现场经费定额是指为施工准备.组织施工生产和管理所发生的费用的消耗标准，包括()定额。

A.企业管理费

B.临时设施费

C.现场管理费

D.财务费

E.劳动保险费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:成本加酬金合同因为对投资控制不利，只有出现()的情况，才有可能采用此类合同形式。

A.施工图纸齐备，工程量能准确计算

B.施工图纸不全，工程量不能准确计算

C.施工技术简单

D.工程急于开工

E.工程采用新技术.新结构

正确答案:查看最佳答案

第116题:敏感性分析的步骤包括()。

A.选定需要分析的不确定因素

B.计算确定因素的临界点

C.计算因不确定因素变动引起的评价指标的变动值

D.计算敏感度系数并对敏感因素进行排序

E.确定进行敏感性分析的经济评价指标

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师在线模拟模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第118题:持续改进作为质量管理体系的基础，其开展的活动包括()。

A.建立改进目标

B.寻找可能的解决结果

C.将更改纳入文件

D.测量.验证和分析实施的结果

E.确定.测量和分析现状

正确答案:查看最佳答案

第119题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。

A.工程合同文件

B.工程变更设计文件

C.施工现场质量管理制度

D.工程材料试验的技术标准

E.工程施工质量验收标准

正确答案:查看最佳答案