[点击进入江苏省监理工程师电子题库]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:因不可抗力发生的费用应由()承担。
A.甲方承担
B.乙方承担
C.甲乙方共同承担
D.甲乙方分别承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:材料采购合同履行中,可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的F方法是()。
A.类比衡量法
B.理论换算法
C.尾差分析法
D.经验鉴别法
正确答案:查看最佳答案
第2题:在监理合同履行期间,监理人可行使的权利包括()。
A.对设计.施工承包单位的选定权
B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权
C.对工程设计变更的审批权
D.对工程规模.规划设计等要求的认定权
正确答案:查看最佳答案
第3题:某工程投标了建设工程一切险,在施工期间现场发生下列事件造成损失,保险人负责赔偿的事件是()。
A.大雨造成现场档案资料损毁
B.雷电击毁现场施工用配电柜
C.设计错误导致部分工程拆除重建
D.施工机械过度磨损需要停工检修
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务,投标人的伴随服务内容之一是()。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管
正确答案:查看最佳答案
参考解析:伴随服务,系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
第5题:建设工程合同的公证和鉴证,在法律上的相同之处是()。
A.性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B.效力相同,即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C.适用范围相同,即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式
D.申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证
正确答案:查看最佳答案
第6题:监理资料的管理应由()负责,并指定专人具体实施。
A.资料员
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.总监代表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一,其他人员应来自()。
A.参与竞争的投标人
B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门
D.省,市政府部门提供的专家名册
正确答案:查看最佳答案
第8题:下列关于资格预审和资格后审的说法,不正确的是()。
A.资格预审与资格后审不同时使用
B.公开招标的项目,实行资格预审
C.邀请招标的项目,实行资格后审
D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别
正确答案:查看最佳答案
第9题:()是投标人编制投标文件和报价的依据。
A.投标人须知
B.招标公告
C.图纸
D.招标文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备,评标时的正确做法是()。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物,评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法,该方法在综合评标法的基础上,以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素,还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下,以评标价最低者作为中标人。
第11题:施工合同履行过程中,因工程所在地发生洪灾所造成的损失中,应由承包人承担的是()。
A.工程本身的损害
B.因工程损害导致的第三方财产损失
C.承包人的施工机械损坏
D.工程所需清理费用
正确答案:查看最佳答案
第12题:下列不属于法人分类的是()。
A.社团法人
B.行政法人
C.基金法人
D.事业法人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类,非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。
第13题:甲公司与乙公司订立了一份总贷款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为贷款总额的10%。同时,甲公司向乙公司给付定金5000元,后乙公司违约,给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()。
A.2万元
B.2.5万元
C.3万元
D.3.5万元
正确答案:查看最佳答案
第14题:行为人没有代理权.超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同,()。
A.由被代理人和代理人承担连带责任
B.由行为人承担责任
C.经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由行为人承担责任
D.未经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由行为人承担责任
正确答案:查看最佳答案
第15题:下列关于中标人选定原则的说法,不正确的是()。
A.设计招标应为设计方案最优者
B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者
C.施工招标为投标报价最低者
D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:由于某种自然力的作用使施工受到损害,则该自然力的作用是否属于一个有经验的承包商也无法预测的防范的条件应由()来判断。
A.业主
B.监理工程师
C.承包商
D.上级主管部门
正确答案:查看最佳答案
第17题:定标签订合同时,应以()作为中标的合同价。
A.评标价
B.标底价
C.修正后的标底价
D.投标价
正确答案:查看最佳答案
第18题:建设工程施工管理中,对使用专利技术及特殊工艺施工的工程申报及费用承担的理解,正确的是()。
A.若承包人提出使用专利技术,应首先取得工程师认可,然后由承包人负责办理申报手续,发包人承担有关费用
B.若承包人提出使用专利技术,应首先取得工程师认可,然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用
C.不论哪一方要求使用他人的专利技术,一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时,由发包人依法承担相应责任
D.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工,承包人应负责办理相应的申报手续,发包人承担使用等费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:在FIDIC的《施工合同条件》中,合同有效期是指()。
A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和
B.合同签字之日起至竣工之日止的期间
C.开工之日起至结清单生效之日止的期间
D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间
正确答案:查看最佳答案
第20题:若合同双方对解决合同争端的适用法律的选择不能取得一致意见时,一般适用()的法律。
A.业主所在国
B.承包商所在国
C.签收所在国
D.工程所在国
正确答案:查看最佳答案
第21题:采购方在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起()年内未通知出卖人的,视为标的物的质量符合约定。
A.两
B.三
C.四
D.五
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:某项目的招标人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人()。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标,但应当备案
C.可以自行招标,无需备案
D.必须委托中介机构代理招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标,均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。
第23题:审查设计投标人的人员技术力量主要是考察()的资质能力。
A.设计单位负责人
B.设计负责人
C.专业设计人员
D.所有设计人员
正确答案:查看最佳答案
第24题:设计合同正常履行情况下,应在()时终止合同。
A.提交设计文件
B.设计文件通过审批
C.设计人向施工单位完成设计交底
D.工程施工完成竣工验收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:某施工合同履行过程中,由承包人负责设计的图纸,经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失,则该损失应由()承担。
A.发包人
B.工程师
C.承包人
D.发包人与承包人共同
正确答案:查看最佳答案
第26题:承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本,此时()。
A.应从业主方获得附加监理酬金
B.应从业主方获得额外监理酬金
C.应从承包方获得合理化建议的奖金
D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金
正确答案:查看最佳答案
第27题:某一合同约定的定金为2000元,由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止,则他应返还给对方的金额为()。
A.1000
B.2000
C.3000
D.4000
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件,需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件,B.D项属于“承包人文件”组成内容,但不是最重要的组成内容。
第29题:建设工程施工合同通用条款规定,开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道,保证施工期间的畅通,满足施工运输的需要是()应承担的义务。
A.承包人
B.发包人
C.总工程师
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第30题:甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用,发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下,擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司,则该买卖合同()。
A.可撤销
B.有效
C.可变更
D.无效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:以代理权产生的依据不同,可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。
第32题:监理资料的管理应由()负责,并指定专人具体实施。
A.资料员
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.总监代表
正确答案:查看最佳答案
第33题:执行政府定价或政府指导价的合同,逾期提取标的物或者逾期付款的,()。
A.按原价格执行
B.按新价格执行
C.遇价格上涨时,按新价格执行;价格下降时,按原价格执行
D.遇价格上涨时,按原价格执行;价格下降时,按新价格执行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:公开招标与邀请招标,在招标程序上的主要差异之一表现为是否()。
A.编制招标文件
B.进行资格预审
C.进行公开开标
D.组织现场考察
正确答案:查看最佳答案
第35题:合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务,下列关于这种情况的法律关系特点的表述,不正确的是()。
A.第三人不履行债务或履行债务不符合约定,仍由合同当事人的债务方承担违约责任
B.在合同履行期限内,债权人可以要求第三人履行债务,但不能强迫第三人履行债务
C.第三人不履行债务或履行债务不符合约定,债权人有权直接追究第三人的违约责任
D.部分义务由第三人履行属于合同内的约定,但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,订立设计合同时,发包人应提供的设计依据文件和资料不包括()。
A.经批准的项目可行性研究报告
B.施工许可证
C.城市规划许可文件
D.工程勘察资料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:某招标项目,招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件,则此时投标截止时间至少延长()天。
A.5
B.10
C.15
D.20
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据《简明施工合同》,材料和设备的供应人通常为()。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工,是对标准施工合同简化的文本,通常由发包人负责材料和设备的供应,承包人仅承担施工义务。
第39题:FIDIC合同条件规定的“合同有效期”,是指从双方签署合同协议书之日起,至()止。
A.工程移交证书指明的竣工日
B.颁发工程移交证书日
C.颁发解除缺陷责任证书et
D.承包商提交的结清单生效日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:设计施工总承包合同模式下,某工程合同约定需要进行竣工后试验,则其履约担保需要在()一直有效。
A.竣工验收前
B.颁发工程接收证书前
C.工程移交前
D.竣工后试验通过前
正确答案:查看最佳答案
第41题:依据《中华人民共和国合同法》的规定,出现()订立的合同,当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。
A.对方有过错
B.损害国家利益
C.一方以胁迫手段
D.损害当事人利益
正确答案:查看最佳答案
第42题:上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时,应由()对他们的工作安全负责。
A.业主
B.监理单位
C.承包商
D.工作人员自己
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:监理招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价,是指工程监理的()酬金额。
A.正常工作
B.附加工作
C.额外工作
D.所有工作
正确答案:查看最佳答案
第44题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。
A.深基坑工程
B.高空作业工程
C.深水作业工程
D.大暴(同音字)破工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
第45题:承包人对施工专业分包管理的职责是()。
A.负责专业分包工程的施工组织管理
B.审查专业工程分包人的质量保证体系
C.选派分包工程的项目经理
D.负责对分包工程进行全面的质量检查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工分包合同概述。承包人派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调,承担如同主合同履行过程中监理人的职责,包括审查分包工程进度计划.分包人的质量保证体系.对分包人的施工工艺和工程质量进行监督等。参见教材P104。
第46题:根据《标准施工合同》,不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。
A.不利地质条件
B.不利水文条件
C.有毒作业环境
D.不利气候条件
正确答案:查看最佳答案
第47题:建设工程一切险保险合同于2013年3月1日签订,建设工程承包合同约定工程开工日期为2013年3月20日。为保证工程如期开工,承包人于2013年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后,承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为()。
A.2013年3月1日
B.2013年3月20日
C.2013年3月10日
D.2013年3月15日
正确答案:查看最佳答案
第48题:施工评标过程中,发现投标报价大写金额与小写金额不一致时,评标委员会正确的处理办法是()。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
C.由投标人书面澄清,按大写或按小写来计算投标报价
D.将该投标文件直接作废标处理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约,承包人应返还给委托人()。
A.20万元
B.10万元
C.2万元
D.4万元
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C.有办理招标手续的人员和能力
D.有编制招标文件的能力
E.有组织评标的能力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。
第51题:根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项,有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。
第52题:根据《担保法》,不得抵押的财产有()。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.宅基地的土地使用权
D.原材料
E.公立学校的教育设施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。
第53题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,通常有两种约定形式,需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。
A.施工场地临时道路通行权的取得
B.材料和工程设备的提供方
C.计日工和暂估价的补偿方式
D.施工图设计文件的提供方
E.竣工后试验的责任方
正确答案:查看最佳答案
第54题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程放线测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时,由资格审查委员会进行资格审查,资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制,应在前附表中注明。
第56题:施工合同示范文本规定,出现不可抗力事件,应由甲方承担费用的情况是()。
A.工程本身的损害
B.清理修复的费用
C.施工现场的设备.机械的损坏
D.施工现场甲方人员的伤亡
E.施工现场除乙方人员外,第三方人员的伤亡
正确答案:查看最佳答案
第57题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,()。
A.负责设计变更
B.负责设计交底
C.参加隐蔽工程验收
D.参与施工组织
E.参加工程竣工验收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项A,工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段;选项B,可以对施工图设计单独进行招标;选项E,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。参见教材P45。
第59题:关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理,施工阶段相当于总承包商,与分包商.供货商签订分包合同,承担各分包合同的协调管理职责,在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价,这是与总承包后再分包的主要差异之一。
第60题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人,应当具备的条件包括()。
A.必须具备法人资格
B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书
D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同
E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照,并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。
第61题:根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有()。
A.要约所处法律效力状态不同
B.撤回和撤销的目的不同
C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
D.受要约人对要约知晓的情况不同
E.对要约人的约束条件不同
正确答案:查看最佳答案
第62题:代理法律制度中的委托代理,代理人(或行为人)因()承担法律责任。
A.委托授权不明
B.无权代理未经追认
C.与第三人恶意串通
D.完成代理事项,被代理人不接受行为后果
E.复代理行为未经追认
正确答案:查看最佳答案
第63题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据,定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。E项,如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标,其投标作废标处理。
第64题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第65题:《合同法》规定,解决合同纠纷的方式有()。
A.双方协商
B.去造价管理部门
C.调解
D.去质监部门
E.仲裁
正确答案:查看最佳答案
第66题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计—施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目,适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。
第67题:建设工程项目实施过程中,下列行为属于委托代理的有()。
A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务
D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理
E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底
正确答案:查看最佳答案
第68题:按照《招标投标法》的规定,不允许招标人在定标过程中()
A.与投标人就投标价格进行谈判
B.将中标结果通知未中标的投标人
C.强制中标人接受新的承包条件
D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人
E.授权评标委员会确定中标人
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第70题:采用邀请招标方式选择施工承包商时,业主在招标阶段的工作包括()。
A.发布招标广告
B.发出投标邀请函
C.进行资格预审
D.组织现场考察
E.召开标前答疑会
正确答案:查看最佳答案
第71题:(1)根据《招标投标法实施条例》,投标保证金不予退还的情形有()。
A.投标人撤回已提交的投标文件
B.投标人撤销已提交的投标文件
C.投标人拒绝延长投标有效期
D.中标人拒绝订立合同
E.中标人拒绝提交履约保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时,招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。
第72题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标,对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标,而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围,可以采用设计全过程总发包的一次性招标,也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。
第73题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第74题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第75题:合同法规定,若先履行义务方有确切证据表明后履行义务方有()情形之一时,可以行使不安抗辩权。
A.未按合同约定办理保险
B.经营状况严重恶化
C.为了逃避债务转移财产或抽逃资金
D.丧失商业信誉
E.财务状况恶化,但提供了第三人的提保
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第77题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
正确答案:查看最佳答案
第78题:根据《标准设计施工总承包合同》,关于竣工后试验的说法,正确的有()。
A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人
B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行
D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行,并不是由监理人组织。D项,工程经竣工验收合格,监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。
第79题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于不可抗力的说法,正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属,即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用,因此对不可抗力的损害后果不承担责任,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。