[点击进入2023年海南省海口一级建造师法律法规题库]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于建设工程代理的说法,正确的是()
A.招标活动应当委托代理
B.代理人不可以自行辞去委托
C.被代理人可以单方取消委托
D.法定代表人与法人之间是法定代理关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程代理行为的设立和终止。选项A,招标活动可以自行完成的,可以不委托招标代理,选项B代理人可以单方辞去委托,选项D。法定代理是更具法律的规定而发生的代理。
第1题:根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。
A.施工合同
B.买卖合同
C.运输合同
D.租赁合同
正确答案:查看最佳答案
第2题:关于工程建设标准的说法,正确的是()
A.国家标准和行业标准均是强制性标准
B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准
C.公布国家标准后,原有的行业标准继续实施
D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程建设国家标准。A选项,国家标准和行业标准既有强制性标准又有推荐性标准,C选项,公布国家标准后,原有的行业标准应当自行废止。D选项,国家标准的复审一般是在实施后5年进行一次。颁布日期是标准发布的时间,实施日期是标准开始生效的时间。
第3题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④履行招标核准.审批手续;⑤开标.评标;⑥签订合同;⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。正确的排序是()。
A.①②③④⑤⑥⑦⑧
B.③②④⑦①⑤⑧⑥
C.②③①④⑦⑤⑥⑧
D.④③②⑦①⑤⑧⑥
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:甲公司向乙公司购买了一批钢材,双方约定采用合同书的方式订立合同,由于施工进度紧张,在甲公司的催促之下,双方在未签字盖章之前,乙公司将钢材送到了甲公司,甲公司接受并投入工程使用。甲.乙公司之间的买卖合同()。
A.无效
B.成立
C.可变更
D.可撤销
正确答案:查看最佳答案
第5题:甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议,由乙向甲派追员工丁某,,关于该用工关系的说法,正确的是()。
A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定
B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙
C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训
D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬
正确答案:查看最佳答案
第6题:根据《劳动合同法》,劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作,用人单位决定解除劳动合同的,需要提前()以书面形式通知劳动者本人。
A.10日
B.15日
C.20日
D.30日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:下列关于评标报告的说法错误的是()。
A.评标报告应当由评标委员会全体成员签字
B.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应注明
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字并拒绝书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果
D.提交的评标报告无需推荐中标候选人
正确答案:查看最佳答案
第8题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。
A.合同正常履约
B.未发生违约行为
C.获得发包人奖励
D.获得建设行政主管部门表彰
正确答案:查看最佳答案
第9题:施工企业拒不执行公安机关消防机构焦土的停止施工处罚诀定的,将由()负责强制执行.
A.公安机关
B.旗焦决定的公安机关消防机构
C.人民法院
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当事人逾期不执行停产停业.停止使用.停止施工决定的,由作出决定的公安机关消防机构强制执行.P239·
第10题:根据《环境保护法》,企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚,可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法,正确的是()。
A.责令改正,拒不改正的,可以按原处罚数额按日连续处罚
B.是否可以按日连续处罚,与是否责令改正无关
C.责令改正,拒不改正的,可以重新确定处罚数额按日连续处罚
D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类
正确答案:查看最佳答案
第11题:甲公司是某混凝土预制构件的专利权人,乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后,对乙提起侵权之诉。经查,乙共销售侵权产品800件,因乙的侵权行为,甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元,乙销售侵权产品每件获利1000元,乙应赔偿甲()。
A.60万元
B.80万元
C.120万元
D.160万元
正确答案:查看最佳答案
第12题:根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。
A.私营企业
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.合伙企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:下列不良行为中,属于施工企业资质不良行为的是()。
A.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的
B.将承包的工程转包或违法分包的
C.未按照节能设计进行施工的
D.允许其他单位或个人以本企业名义承揽工程
正确答案:查看最佳答案
第14题:根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()
A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水
B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口
C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水
D.禁止向水体排放生活污水
正确答案:查看最佳答案
第15题:根据《建设工程安全生产管理条例》,注册执业人员未执行工程建设强制性标准的,可责令其停止执业()
A.1个月以上3个月以下
B.3个月以上1年以下
C.3个月以上2年以下
D.6个月以上1年以下
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。
A.经过勘察.设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期
B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察.设计单位鉴定
C.根据鉴定结果采取加固.维修等措施的,需经原施工企业进行加.维修和补强
D.不经鉴定.加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第17题:企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()。
A.利息收入
B.财政拨款
C.接收捐款收入
D.租金收入
正确答案:查看最佳答案
第18题:关于注册建造师延续注册的说法,正确的是()。
A.延续注册有效期为3年
B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出
C.申请延续注册只需要提供原注册证书
D.延续注册执业期间不能申请变更注册
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:下列法人中,属于特别法人的是()。
A.基金会法人
B.事业单位法人
C.社会团体法人
D.机关法人
正确答案:查看最佳答案
第20题:某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工,发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息,后发包人未按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则人民法院对垫资利息的处理,正确的是()。
A.予以追缴
B.不予支持
C.支付按合同约定全部支付
D.只支持按银行同类贷款利息支付
正确答案:查看最佳答案
第21题:关于不动产物权设立的说法,正确的是()。
A.经依法登记,发生设立效力
B.合同签字盖章,发生设立效力
C.依法属于国家所有的自然资源,所有权必须登记
D.未经登记,不动产交易合同无效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:某建筑企业员工在工程施工中受伤,员工近亲属认为应属于工伤,建筑企业不认为是工伤,则应由()对是否属于工伤承担举证责任。
A.员工
B.建筑企业工会组织
C.建筑企业
D.社会保险行政部门
正确答案:查看最佳答案
第23题:根据最高法院司法解释,关于竣工工程质量责任的说法,正确的是()。
A.发包人拖延付款.延迟提供设计图纸或甲供材料,应承担对质量缺陷的过错责任
B.建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任
C.建设工程未经竣工验收投入使用后,装饰工程出现质量问题的,不免除承包人的保修责任
D.建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复
正确答案:查看最佳答案
第24题:建筑施工总承包特级资质企业,应至少配备()名专职安全生产管理人员。
A.8
B.6
C.4
D.3
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。
A.不当得利
B.侵权
C.合同
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
第26题:按照《民用建筑节能条例》规定,施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正,处民用建筑项目合同价款()的罚款。
A.1%以上2%以下
B.1%以上3%以下
C.2%以上3%以下
D.2%以上4%以下
正确答案:查看最佳答案
第27题:某住宅工程,总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验收发现:混凝土基础工程出现渗漏,部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的是()。
A.由总承包单位对上述两个问题承担责任,分包单位不承担责任
B.由总承包单位与分包单位承担连带责任
C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任,分包单位对地面石材问题承担责任
D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任,总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:关于行政行为特征的说法正确的是()。
A.行政行为具有自愿性
B.实施行政行为具有单方意志性
C.行政行为具有不可裁量性
D.行政行为不属于执法行为
正确答案:查看最佳答案
第29题:53安装.拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案.制定安全施工措施,并由()对现场实施全过程监督。
A.施工企业负责项目管理的技术负责人
B.监理单位负责安全的工程师
C.出租单位生产管理人员
D.安装.拆卸单位的专业技术人员
正确答案:查看最佳答案
第30题:中标候选人的经营.财务状况发生较大变化,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
A.招标人
B.招标人授权的招标代理机构
C.重新组成的评标委员会
D.原评标委员会
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:担任施工项目负责人的注册建造师,在所负责的工程项目竣工验收手续办结前,不得变更注册到另一施工企业,除非()。
A.施工企业同意更换项目负责人
B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷
C.因不可抗力暂停施工
D.建设单位同意更换项目负责人
正确答案:查看最佳答案
第32题:施工单位处置施工过程中产生的废水.废物的下列做法中,符合环境保护相关法律法规规定的是()。
A.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场
B.经当地环境部门许可,将废物用于外省工地
C.将清洗设备的废水回灌补给地下水
D.工业废水处理达标后排入河流
正确答案:查看最佳答案
第33题:某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。由于乙对此类项目策划工作经验不足,便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务,后因开发商拒付酬金,导致乙无法向丙支付酬金。对此,下列说法中错误的是()。
A.丙无权要求开发商履行合同
B.丙可以要求乙履行合同
C.乙可以要求开发商履行合同
D.乙应向丙披露委托人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在委托合同中,受托人因委托人的原因对第三人不履行义务,受托人应当向第三人披露委托人,第三人因此可以选择受托人或者委托人作为相对人主张其权利,但第三人不得变更选定的相对人。本题中,乙应向丙披露委托人甲,丙可以向甲或者乙主张其权利。
第34题:关于工程再分包的说法,正确的是()
A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包
B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包
C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包
D.专业分包单位可以将非主体.非关键性的工作再分包给他人
正确答案:查看最佳答案
第35题:根据《企业所得税法》,下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。
A.私营企业
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.合伙企业
正确答案:查看最佳答案
第36题:甲建筑公司向乙材料供应商订购了一批材料。当这批材料被按期送到指定地点时,项目部工作人员验收发现,除了订购合同约定的材料外,还多出了一部分材料,经了解属于供应商疏忽所致。双方协商后决定,暂时由甲方代为保管这部分多出的材料,并向乙方收取合理费用。代管期间当地气候出现异常,尽管甲方采取了正确的保护措施,但仍有部分材料发生变形,由此给乙方造成了损失。对此,下列选项中正确的是()
A.该损失应由甲公司承担
B.该损失应由甲乙双方共同承担
C.乙公司可以不支付代管费用
D.乙公司应负担代管费并承担其损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《合同法》第162条规定,买受人拒绝接收多交部分标的物的,可以代为保管多交部分标的物。出卖人应当负担代为保管期间的合理费用以及买受人代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的损失。本题中代管材料发生变形并非甲方故意或严重过失所致,因而乙方应按约定向甲方支付合理的代管费用,并承担其损失。
第37题:关于工程总承包的说法,正确的是()。
A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定,可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业
B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标
C.工程总承包评标应当采用综合评估法,评审的主要因素包括工程总承包报价.项目管理组织方案.设计方案和工程业绩等
D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称
正确答案:查看最佳答案
第38题:下列关于工伤认定及工伤待遇说法不正确的是()。
A.职工认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由用人单位承担举证责任
B.职工因工伤需停工留薪的,停工期间一般不超过12个月
C.生活不能自理的工伤职工在停工留薪需要护理的,由所在单位负责
D.不接受劳动能力鉴定也可以继续享受工伤保险待遇
正确答案:查看最佳答案
第39题:在招标投标中,关于履约保证金的说法,正确的是()。
A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金
B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的
C.履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金
D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为,()。
A.必须向同级人民法院提出检察建议
B.有权向同级人民法院提出检察建议
C.必须向上一级人民法院提出检察建议
D.有权向上一级人民法院提出检察建议
正确答案:查看最佳答案
第41题:关于货运中的多式联运的说法,正确的是()。
A.多式联运经营人对全程运输承担义务
B.指两个以上承运人以同一运输方式联运
C.多式联运单据不可以转让
D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任
正确答案:查看最佳答案
第42题:货运合同的托运人未按照约定包装货物,承运人可以()。
A.留置货物
B.要求赔偿
C.解除合同
D.拒绝运输
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:下列合同订立的原则中,可以作为合同当事人的行为准则,防止当事人滥用权利,保护当事人合法权益,维护和平衡当事人之间的利益的原则是()。
A.合法原则
B.诚实信用原则
C.公平原则
D.自愿原则
正确答案:查看最佳答案
第44题:关于投标保证金的说法,正确的是()
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金
C.投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人应当返还投标保证金
D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位,以现金形式提交投标保证金的,可以从其任一账户转出
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是投标保证金。B选项,招标人最迟应在书面合同签订后5日内向中标人退还投标保证金,C选项,投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人可以不返还投标保证金,D选项,依法必须进行招标的境内投标单位,以现金形式提交投标保证金的,应当从其基本账户转出。
第45题:某施工单位违反国家规定降低工程质量标准,造成6000万元直接经济损失,应当认定为()。
A.串通投标罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.重大劳动安全事故罪
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。
A.丙先行代为清偿
B.甲和丙共同支付
C.甲先行支付
D.甲和丙都不支付
正确答案:查看最佳答案
第47题:关于民事诉讼上诉的说法,正确的是()。
A.上诉期为10日
B.上诉时应当递交上诉书
C.上诉状应当向第二审人民法院提出
D.当事人向原审人民法院上诉的,原审法院应当受理
正确答案:查看最佳答案
第48题:某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息,法院查明,该合同约定的欠款利率为2%,同期同类贷款利率为7%。则利息起算日及利率标准分别为()。
A.2017年11月21日,2%
B.2017年11月21日,2%
C.2018年5月2日,7%
D.2017年11月2日,2%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:根据《担保法》,除担保合同另有约定之外,主合同无效的,担保合同()。
A.效力待定
B.可变更
C.无效
D.可撤销
正确答案:查看最佳答案
第50题:关于建设工程返修的说法,正确的是()
A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形
B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修
C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修
D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修
正确答案:查看最佳答案
第51题:以正在建造的建筑物抵押的,应当办理抵押登记。抵押权自()设立。
A.签订抵押合同时
B.建筑物竣工验收时
C.登记时
D.竣工验收合格时
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:甲将自己临街的房屋租给乙作商铺,合同约定租期为25年,在第20年租期届满时,甲提出终止租赁合同,乙可采取的正确做法是()。
A.要求甲继续履行合同
B.与甲协商续订租赁合同
C.要求甲赔偿损失
D.要求甲支付违约金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《合同法》规定,租赁合同可以约定租赁期限,但租赁期限不得超过20年。超过20年的,超过部分无效。租赁期间届满,当事人可以续订租赁合同。因此,本题中如果乙需要继续使用该房屋开展商业活动,就必须先与甲协商,续订租赁合同,且约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。
第53题:承揽合同中,关于承揽人义务的说法,正确的是()。
A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的,可以自行更换
B.共同承揽人对定作人承担按份责任
C.未经定作人许可,承揽人不得留存复制品或技术资料
D.承揽人在工作期间,不必接受定作人必要的监督检验
正确答案:查看最佳答案
第54题:李某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉,2002年3月5日委托某专利事务所申请专利,3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利,5月15日国家专利局将其专利公告,2003年2月13日授予李某专利权,该专利权届满的期限是()。
A.2012年3月5日
B.2022年3月15日
C.2023年2月13日
D.2022年5月15日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:关于一级建造师执业范围的说法,正确的是()。
A.注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人,所有项目均为小型工程施工项目的除外
B.注册建造师担任施工项目负责人,在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前,经受聘企业同意的,可以再变更注册至另一家企业
C.注册建造师担任施工项目负责人期间,若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的,可以更换施工项目负责人
D.工程所在地省级建设主管部门和有关部□可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考査的是一级建造师的执业范围。选项A注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2>合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。选项B注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列愔形之一的,应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊愔况必须更换项目负责人的。选项D工程所在地各级建设主管部门和有关部□不得增设或者变相设置跨地区承揽工程项目执业准人条件。P76。
第56题:租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人,此时承租人享有的权利是()。
A.优先购买权
B.留置权
C.抗辩权
D.优先受偿权
正确答案:查看最佳答案
第57题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司,且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法正确的是()。
A.甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案
B.建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同
C.乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责
D.建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证
正确答案:查看最佳答案
第59题:关于建设工程合同纠纷和解的说法,正确的是()。
A.诉前和解成立后,当事人不得任意反悔要求撤销
B.诉中和解达成协议的,即可结束全部或部分诉讼程序
C.执行中和解达成协议的,即可结束执行程序,且不可恢复
D.仲裁中达成和解协议的,视为撤回仲裁申请,且不可反悔
正确答案:查看最佳答案
第60题:关于工程建设地方标准实施的说法,正确的是()。
A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触,也不得独立实施
B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案,方可在建设活动中使用
C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全.环境保护的条文可直接作为强制性条文
D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定,自行废止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是工程建设地方标准,A选项,工程建设地方标准在不违反国家和行业标准的前提下,可以独立实施。B选项,工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门进行备案,C选项,对直接涉及人民生命财产安全.人体健康.环境保护和公共利益的条文,经国务院建设行政主管部门确定后,可作为强制性条文。
第61题:建设单位领取施工许可证后因故不能正常开工可以申请延期,延期以两次为限,每次不得超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.6
正确答案:查看最佳答案
第62题:2017年8月,乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以施工质量不合格为由拒绝支付,2017年10月15日,乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司,同年10月25日,甲接到乙转让债权的通知,关于该债权转让的说法,正确的是()。
A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意
B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张
C.甲拒绝支付50万工程款,丙可以要求甲和乙承担连带责任
D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力
正确答案:查看最佳答案
第63题:关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。
A.经过勘察.设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期
B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察.设计单位鉴定
C.根据鉴定结果采取加固.维修等措施的,需经原施工企业进行加.维修和补强
D.不经鉴定.加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()。
A.诉讼时效的中止
B.诉讼时效的中断
C.诉讼时效的延长
D.改变法定时效期间
正确答案:查看最佳答案
第65题:根据《建设工程质量管理条例》,施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前,应通知参加的单位和机构有()。
A.监理单位和检测机构
B.建设单位和检测机构
C.建设单位和建设工程质量监督机构
D.监理单位和建设工程质量鉴定机构
正确答案:查看最佳答案
第66题:某工程的施工现场,施工人员发现脚手架有倒塌的危险时,停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有()。
A.拒绝作业权
B.紧急避险权
C.应急处理权
D.回避求救权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:根据《仲裁法》,关于仲裁庭组成的说法,正确的是()
A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成
B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成
C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定
D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
正确答案:查看最佳答案
参考解析:仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭,仲裁员组成。P328.
第68题:投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,()。
A.处3年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金
B.处3年以上7年以下有期徒刑,并处或者单处罚金
C.处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金
D.处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《建筑法》,在建工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起()内,向施工许可证颁发机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.
A.15天
B.1个月
C.2个月
D.3个月
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.P54.
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:下列选项中,关于脚手架工程施工安全要点说法正确的是()。
A.脚手架工程必须按照规定编制.审核专项施工方案,无需组织专家论证
B.脚手架搭设.拆除单位必须具有相应的资质和安全生产许可证,严禁无资质从事脚手架搭设.拆除作业
C.脚手架搭设.拆除人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书
D.脚手架搭设.拆除要严格按照专项施工方案组织实施,相关管理人员必须在现场进行监督,发现不按照专项施工方案施工的,应当要求立即整改
E.脚手架必须按专项施工方案设置剪刀撑和连墙件。落地式脚手架搭设场地必须平整坚实。严禁在脚手架上超载堆放材料,严禁将模板支架.缆风绳.泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上。
正确答案:查看最佳答案
第71题:下列有关应急救援预案的规定,正确的是()。
A.施工单位应组织专家对本单位的应急预案进行评审
B.专项应急预案应当规定应急指挥组织机构与职责及应急预案体系.事故风险描述
C.按照分级属地原则,向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案
D.可分为综合应急预案.专项应急预案和现场处置方案
E.每年至少组织一次综合应急预案演练和专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练
正确答案:查看最佳答案
第72题:下列选项中不属于要约邀请的有()。
A.商品价目表
B.投标书
C.招标公告
D.拍卖公告
E.符合要约规定的售楼广告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:以下情况可能会造成工期延误,但经工程师确认,其中()情况工期可相应地顺延。
A.分包商工期拖延
B.设计变更和工程量增加
C.发包方未按合同约定提供图纸
D.不可抗力
E.承包方因质量不合格返工
正确答案:查看最佳答案
第74题:关于施工现场环境噪声污染防治的说法,正确的有()
A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业
B.科研单位的建筑物域于噪声敏感建筑物
C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关
D.环促行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查
E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据事故的具体情况,事故调查组由()派人组成,并应当邀请人民检察院派人参加。
A.公安机关
B.有关人民政府
C.人民法院
D.安全生产监督管理部门
E.负有安全生产监督管理职责的有关部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:施工合同中对应付款时间约定不明时,关于付款起算时间的说法,正确的有()。
A.工程已实际交付的,为交付之日
B.工程未交付的,为提交峻工结算文件之日
C.工程已交付,工企业主张工程款的,为提出主张之日
D.工程未交付的,为提交竣工验收报告之日
E.工程未交付,工程程价款也未结算的,为当事人起诉之日
正确答案:查看最佳答案
第77题:在施工检测的见证取样中,取样人员应在试样或其包装上作出标识.封志,其中应标明()。
A.工程名称
B.取样部位
C.工程地点
D.样品名称
E.取样日期
正确答案:查看最佳答案
第78题:某施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有()。
A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装
B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输
C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用
D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失
E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:以下建设工程中,需要办理施工许可证的有()。
A.投资额30万元以上的建筑装修工程
B.建筑面积300平方米以上的民用建筑工程
C.实行开工报告审批制度的建筑工程
D.农民自建低层住宅工程
E.抢险救灾工程
正确答案:查看最佳答案
第80题:按照《标准化法》的规定,()是正确的。
A.国家标准就是强制性标准
B.行业标准.地方标准一律为推荐性标准
C.保障人体健康.人身财产安全的标准,可以制定强制性标准
D.国家标准应当免费向社会公开标准文本
E.强制性国家标准由国务院或其授权部门批准发布
正确答案:查看最佳答案
第81题:和解是当事人之间自愿协商,没有第三人参加,一方当事人不履行和解协议,另外一方也不可以向法院申请强制执行,即只能仲裁或诉讼。下列选项中属于和解的类型是()。
A.诉讼前的和解
B.诉讼中的和解
C.执行中的和解
D.仲裁中的和解
E.判决中的和解
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括()。
A.依法承揽工程的勘察.设计业务
B.勘察.设计必须执行强制性标准
C.依法进行装修工程
D.依法办理工程质量监督手续
E.勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确
正确答案:查看最佳答案
第83题:委托代理的授权委托书应载明的事项包括()。
A.当事人的姓名和名称
B.代理人的姓名或名称
C.代理事项.权限和期间
D.委托人的签名或盖章
E.代理费用
正确答案:查看最佳答案
第84题:设计单位的安全责任包括()
A.按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计
B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议
C.对安全技术措施或专项施工方案进行审査
D.依法对施工安全事故隐患进行处理
E.对设计成果承祖责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:下列选项中,发包人可以请求解除建设工程施工合同的有()。
A.承包人未按约定工期完工的
B.承包人完成工程质量不合格,并拒绝修复的
C.承包人擅自将专业工程分包的
D.承包人将工程转包的
E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的
正确答案:查看最佳答案
第86题:建设用地使用权人将建设用地使用权转让.互换.出资.赠与或者抵押,应当符合的规定有()。
A.应当向登记机构申请变更登记
B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同
C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同
D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施分开处分
E.使用期限由当事人约定,但不得超过建设用地使用权的剩余期限
正确答案:查看最佳答案
第87题:关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有()
A.纳税人兼营不同税率的项目,未分别核算销售额的,从低适用税率
B.当期销项税额小于当期进项税额不项抵扣时,其不足部分可以结转下期续拒扣
C.应税销售行为的购买方为消费者个人的,可以开具增值税专用发票
D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额
E.应纳销售行为适用于免税规定的,不得开具增值税专用发票
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮.重建项目,则其申领文物保护工程资质证书应当具备的条件包括()。
A.有取得文物博物执业资格的人员
B.有取得文物博物专业技术职务的人员
C.有文物修缮.重建方而的工程业绩
D.有从谁文物保护工程所需的技术设备
E.有建设行政主管部门颁发的资质证书
正确答案:查看最佳答案
第89题:根据规定,招标的方式有公开招标和邀请招标。对于应当公开招标的建设工程招标项目,有()情形,经批准可以进行邀请招标。
A.项目技术复杂或有特殊要求,只有少量几家潜在投标人可供选择的
B.某社区医院建筑面积300平方米
C.建设项目使用了专有技术
D.某集团公司给职工修建的家属楼
E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
正确答案:查看最佳答案
第90题:某工程已具备竣工条件,承包人在提交竣工验收报告的同时,向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法,正确的有()。
A.工程质量保证金应在保修期满后返还
B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目,承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的,施工后可向发包人申请费用赔偿
C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷,无论是建设单位的责任还是施工单位的责任,施工单位都有义务进行修复或返修
D.当事人对工程造价发生合同纠纷时,应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:下列关于法人.法定代表人说法,正确的是()。
A.法人必须能够独立承担民事责任
B.非营利法人不能向出资人或会员分配利润
C.特别法人包括机关法人.事业法人
D.法定代表人不当执行职务造成他人损害的,由法人承担
E.公司章程对法定代表人权利的限制,可以对抗善意第三人
正确答案:查看最佳答案
第92题:根据《物权法》,下列不可以设定权利质权的是()。
A.专利中的财产权
B.应收账款债权
C.可以转让的股权
D.房屋所有权
E.一台挖掘机
正确答案:查看最佳答案
第93题:关于勘察.设汁单位的质量责任和义务的说法,正确的有()
A.依法对设计文件进行技术交底
B.依法保证使用的建筑材料等符合要求
C.依往审査施丁图纸设计文件
D.依法办理工程质量监督手续
E.依法承揽工程的勘察.设技业务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:表见代理除需符合代理的一般条件外,还需具备的特别构成要件包括()。
A.须本人存在过失
B.须相对人为善意
C.须被代理人丧失民事行为能力
D.须相对人主观故意
E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
正确答案:查看最佳答案
第95题:根据《招标投标法》和相关法律法规,下列评标委员会的做法中,正确的有()。
A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由,否决所有投标
B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求
C.按照招标人的要求倾向特定投标人
D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见
E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标
正确答案:查看最佳答案
第96题:甲公司以国产设备为样品,谎称进口设备,与乙施工企业订立设备买卖合同后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法,正确的有()。
A.若买卖合同被撤销后,有关争议解决条款也随之无效
B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权
C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同
D.该买卖合同被法院撤销后,则该合同自始没有法律约束力
E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利,下列关于知识产权说法正确的是()。
A.授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性.创造性.实用性
B.知识产权具有财产权和人身权的双重属性
C.对产品的形状.构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为实用新型
D.知识产权的客体不包括地理标志.商业秘密.集成电路布图设计.植物新品种
E.注册商标的有效期为10年自核准注册之日起计算,期满前六个月申请续展,每次续展的有效期为5年
正确答案:查看最佳答案
第98题:根据《社会保险法》,国家建立()等社会保险制度,保障公民享有从国家和社会获得物质帮助的权利。
A.意外伤害保险
B.工伤保险
C.生育保险
D.基本养老保险
E.基本医疗保险
正确答案:查看最佳答案
第99题:下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是()。
A.应认真做好检查记录,并在工程项目存档备查
B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,应到施工现场进行带班检查
C.建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的20%
D.工程出现险情或发现重大隐患时,应到施工现场带班检查
E.工程开工或停工复工时,应到施工现场带班检查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年海南省海口一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:2011年7月住房和城乡建设部发布的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》进一步规定,建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时,建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查,督促工程项目进行整改,及时消除险情和隐患。