[点击进入2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法,正确的是()。
A.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年
B.对整改确有实效的,经企业申请.审批,可缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于6个月
C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年
D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的,公告期限从其决定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:关于债的说法,正确的是()。
A.债的内容是债的主体之间的权利义务
B.债权人是特定的,债务人是不特定的
C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利
D.债的客体具有相对性
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故发生后,因特殊情况需要移动安全事故现场物件,应当符合的条件是()。
A.经现场物件所有权人同意
B.记忆现场物件的位置信息
C.防止事故扩大的需要
D.不造成任何其他损失
正确答案:查看最佳答案
第3题:关于规划许可证的说法正确的是()。
A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可
B.出让土地的建设用地规划许可证由县级人民政府审批
C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可
D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:关于工程竣工结算方式与编审的叙述中,错误的是()。
A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算.单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算
B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制,发包人可直接进行审查,也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查
C.单位工程竣工结算由承包人编制,发包人审查
D.政府投资项目,单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查
正确答案:查看最佳答案
第5题:关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。
A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结
B.和解协议具有强制执行力
C.和解可以与仲裁.诉讼程序相结合
D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中
正确答案:查看最佳答案
第6题:发生下列()情形的,安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。
A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的
B.超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.违反法定程序颁发安全生产许可证的
D.工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:关于建设工程返修的说法,正确的是()
A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形
B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修
C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修
D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修
正确答案:查看最佳答案
第8题:以守法为基础,根据违法违规行为的行政处罚记录,对市场主体进行诚信评价的是()。
A.行政协会协助政府部门的综合信用评价
B.社会中介信用机构的综合信用评价
C.市场主体的自我综合信用评价
D.政府对市场主体的守法诚信评价
正确答案:查看最佳答案
第9题:下列物权种类中,属于担保物权的是()。
A.抵押权
B.使用权
C.收益权
D.地役权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:关于工程建设项目是否必须招标的说法,正确的是()。
A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标
B.施工单项合同估算价为人民币100万,但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标
C.利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标
D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据《循环经济促进法》规定,以下不属于国家鼓励推广使用的工程建筑材料是()。
A.预拌混凝土
B.袋装水泥
C.预拌砂浆
D.散装水泥
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《循环经济促进法》规定,国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料,鼓励使用散装水泥,推广使用预拌混凝土和预拌砂浆。禁止损根据《节约能源法》规定,任何单位不得对能源的消费实行包费制。
第12题:根据《安全生产许可证条例》的规定,以下不属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。
A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
B.主要负责人.项目负责人.专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格
C.所有作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书
D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:没有法律上或者合同上的依据,有损于他人利益而自身取得利益的行为称为第6页()。
A.合同
B.侵权
C.无因管理
D.不当得利
正确答案:查看最佳答案
第14题:,出卖人将标的物的权利凭证交给买受人,以替代标的物的现实交付,该种交付方式称为()
A.简易交付
B.占有诀定
C.指示交付
D.拟制交付
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于法的效力层级的说法,正确的是()。
A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定
B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C.特殊情况下,法律法规可以违背宪法
D.行政法规的法律地位仅次于宪法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:下列法律文书中不具有强制执行效力的是()
A.由仲裁机构作出的仲裁调解书
B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书
C.由国家行政机关作出的调解书
D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()
A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.工程质量监督站
D.施工企业
正确答案:查看最佳答案
第18题:在工程建设中,建设单位对在建工程的权利是()。
A.债权
B.担保物权
C.所有权
D.用益物权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任
A.所有人和建设单位
B.使用人和建设单位
C.建设单位和施工企业
D.管理人和施工企业
正确答案:查看最佳答案
第20题:甲将其房屋卖给乙,并就房屋买卖订立合同,但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法,正确的是()
A.买卖合同有效,房屋所有权不发生变动
B.买卖合同无效,房屋所有权不发生变动
C.买卖合同有效,房屋所有权归乙所有,不能对抗善意第三人
D.买卖合同效力待定,房屋所有权不发生变动
正确答案:查看最佳答案
第21题:根据《建设工程安全生产管理条例》,国家对严重危及施工安全的工艺.设备.材料实行淘汰制度,具体目录由()制定并公布。
A.国务院建设行政主管部门
B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门
C.省级以上人民政府建设行政主管部门
D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经()批准后再划定公布。
A.国务院文物行政部门
B.国家发改委
C.省.自治区.直辖市人民政府
D.省.自治区.直辖市文物行政部门
正确答案:查看最佳答案
第23题:甲承包商与乙运输公司签订了多式联运合同。丙参与了多式联运中一个区段的运输,乙与丙约定了双方的责任和义务。合同履行中,丙公司司机酒后驾驶导致严重交通事故,给甲承包商造成了损失。下列关于此项运输合同责任和义务的表述中正确的是()。
A.丙应对此承担全部责任
B.乙对全程运输承担义务
C.乙仅对自己的运输区段负责
D.甲应直接要求丙赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
第24题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题虽然发生了不可抗力,但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内,而是乙方违约后发生的,因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日,答案D正确。
第25题:下列选项中属于设计单位安全责任的是()。
A.依法办理有关批准手续
B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
C.不得提出违法要求和随意压缩合同工期
D.向施工单位提供真实.准确和完整的有关资料
正确答案:查看最佳答案
第26题:乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。
A.效力待定
B.有效
C.部分有效
D.可撤销
正确答案:查看最佳答案
第27题:某写字楼工程主楼尚未完工,裙楼商场部分未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使裙楼一楼承重墙局部因地基下沉而开裂,则此质量责任应由()承担。
A.设计单位
B.施工单位
C.建设单位
D.质量监管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:施工企业的施工现场消防安全责任人应是()
A.施工企业负责人
B.专职安全员
C.一专职消防安全员
D.项目负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人,项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人.P235.
第29题:因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分价款不能协商一致的,可以参照()建设行政部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
A.签约时的签约地时
B.履约时的签约地时
C.履约时的项目所在地时
D.签订建设工程合同时
正确答案:查看最佳答案
第30题:同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由()裁决。
A.全国人民代表大会常务委员会
B.制定机关
C.国务院
D.最高人民法院
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程,必须符合()的规定。
A.施工许可证发证机关
B.省市人民政府
C.国务院
D.建设项目主管部门
正确答案:查看最佳答案
第32题:某建筑工程达到设计文件规定的合理使用年限后,则产权单位()。
A.可以继续使用
B.必须组织报废拆除
C.应组织施工单位加固.维修和补强
D.应委托相应资质的勘察.设计单位鉴定,提出加固措施,重新界定使用期
正确答案:查看最佳答案
第33题:甲公司向乙建材商订购了一批木料。乙按照约定将木料置于交付地点并告知了甲公司,但甲未按约定时间收取。这期间,木料堆放地失火,导致甲订购的部分木料被毁。此损失应由()。
A.甲和乙各分担一半
B.乙全部承担
C.甲承担大部分责任
D.甲承担全部责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:甲公司与某输送设备生产厂签订了一份非标准输送设备定制合同,并向该公司支付了预付款。输送设备公司按约定完成了定制任务,但甲公司却未向其支付合同额中剩余的款项,也未提出解除该合同。对此,这家输送设备公司对这些设备享有()。
A.处置权
B.所有权
C.使用权
D.留置权
正确答案:查看最佳答案
第35题:李某研发了一种混凝土添加剂,向国家专利局提出实用新型专利申请,2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件,经过审查,2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。
A.2033年8月16日
B.2030年5月12日
C.2023年8月16日
D.2020年5月12日
正确答案:查看最佳答案
第36题:关于设计单位的权利的说法,正确的是()。
A.为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商
C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
D.设计深度由设计单位酌定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质的情形不包括()。
A.资质证书有效期届满,未依法申请延续的
B.建筑业企业依法终止的
C.以欺骗.贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的
D.建筑业企业资质依法被撤销.撤回或吊销的
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据《历史文化名城名镇名村保护条例》,在历史文化街区名镇名村核心保护范围内,允许建设的工程是()
A.新建住宅
B.新建厂房
C.扩建必要的公共服务设施
D.扩建办公楼
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在历史文化街区.名镇.名村核心保护范围内,不得进行新建.扩建活动.但是,新建.扩建必要的基础设施和公共服务设施除外。
第39题:甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同,后因供电局无故断电,乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟,给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法,正确的是()
A.供电局向甲施工企业承担责任
B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任
C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任
D.公司向甲施工企业承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:违约责任,是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任,《合同法》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行.采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第40题:关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准
C.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意
D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意
正确答案:查看最佳答案
第41题:一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时,对方及时地采取了减损措施,支出的费用为1万元,但仍未能终止损害,工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定,违约方应承担的赔偿额为()万元。
A.5
B.6
C.7
D.8
正确答案:查看最佳答案
第42题:关于建设单位安全责任的说法,正确的是()
A.建设单位不得调整合同工期
B.需要进行暴(同音字)破作业的,建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续
C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业,将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。
D.设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实,准确,完整。
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。
A.中央
B.省级以上
C.镇级以上
D.县级以上
正确答案:查看最佳答案
第44题:根据《建设工程质量管理条例》的规定,以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是()。
A.建设单位拨付工程款
B.施工单位实施隐蔽工程
C.商品混凝土用于基础工程
D.大型非标构件进行吊装
正确答案:查看最佳答案
第45题:下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是()。
A.级别管辖
B.地域管辖
C.仲裁管辖
D.移送管辖
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:关于设计单位质量责任和义务的说法,正确的是()。
A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任
B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商
C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明
D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,但不必注明工程合理使用年限
正确答案:查看最佳答案
第47题:关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。
A.经过勘察.设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期
B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察.设计单位鉴定
C.根据鉴定结果采取加固.维修等措施的,需经原施工企业进行加.维修和补强
D.不经鉴定.加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第48题:某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这个行为属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:甲.乙双方因合同纠纷于2009年4月22日提起民事诉讼,人民法院于2009年5月4日作出了判决书并发生了法律效力,但甲对此判决不服,要求申请再审的,则应当在()前提出。
A.2009年7月22日
B.2009年11月4日
C.2010年5月4日
D.2011年5月4日
正确答案:查看最佳答案
第50题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理力法》关于城镇污水排入排水管网许可的说法,正确的是()
A.城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费的
B.因施工作业需要排水的,排水许可证有效期不得超过施工期限
C.排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水
D.施工作业时,施工单位应当申请领取排水许可证
正确答案:查看最佳答案
第51题:下列关于法的效力层级的表述,错误的是()。
A.宪法至上
B.上位法优于下位法
C.一般法优于特别法
D.新法优于旧法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中,总承包单位发现存在安全隐患,遂要求该安装公司暂停施工,但分包单位仍继续施工,导致生产安全事故。对此事故,()。
A.由监理单位承担主要责任
B.由建设单位承担主要责任
C.由分包单位承担主要责任
D.由总承包单位承担主要责任
正确答案:查看最佳答案
第53题:甲公司和乙施工企业订立一份合同,其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用,乙施工企业按期交纳租金,租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》,此协议为()。
A.财产租赁合同
B.融资租赁合同
C.买卖合同
D.租买合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是融资租赁的概念,融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人.租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金合同。
第54题:下列关于工伤认定及工伤待遇说法不正确的是()。
A.职工认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由用人单位承担举证责任
B.职工因工伤需停工留薪的,停工期间一般不超过12个月
C.生活不能自理的工伤职工在停工留薪需要护理的,由所在单位负责
D.不接受劳动能力鉴定也可以继续享受工伤保险待遇
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:甲公司承包了某建设工程施工任务,其将装饰工程分包给了乙公司。乙公司以甲公司的名义与丙公司签订了材料供货合同,随后丙催告甲在一个月内予追认,而甲未作表示,对此,下列说法正确的是()。
A.在甲未追认合同之前,丙有撤销合同的权利
B.合同已经生效,甲应当履行合同
C.甲对乙.丙行为未明确反对,视为同意
D.乙的行为构成表见代理
正确答案:查看最佳答案
第56题:关于建设工程质量保修的说法,正确的是()
A.不同类型的建设工程,其保修范围相同
B.,建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏,施工企业不负责维修
C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同
D.设工程质量保证金应在保修期满后返还
正确答案:查看最佳答案
第57题:某建筑施工企业在申领安全生产许可证过程中被发现使用虚假材料,则按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,其可能受到的最严厉处罚是()。
A.1年内不得申请安全生产许可证
B.3年内不得申请安全生产许可证
C.吊销安全生产许可证
D.追究刑事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:根据《固体废物污染环境防治法》,下列处置危险废物的方式中,不符合国务院环境保护行政主管部门规定,应当缴纳危险废物排污费的方式是()。
A.填埋
B.热解
C.堆肥
D.焚烧
正确答案:查看最佳答案
第59题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行力法》关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法,正确的是()。
A.建筑施工企业负责人,是指企业的法定代表人.总经理,不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师
B.建筑施工企业负责人要定期带班检查,毎月检查时间不少于其工作日的20%
C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的,可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查
D.建筑拖工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查
正确答案:查看最佳答案
第60题:甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同,经甲同意,乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法,正确的是()。
A.乙对丙的行为承担责任
B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任
C.甲与乙对丙的行为承担连带责任
D.乙对丙的选任及其对丙的指示,由甲与乙承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:关于民事诉讼中简易程序的说法,正确的是()。
A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序
B.基层人民法院审理的民事案件,当事人双方可以约定适用简易程序
C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结
D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长
正确答案:查看最佳答案
第62题:某施工单位作业工长将施工挖掘出来的文物据为己有,单位领导多次催促后仍拒不上交,则其有可能面临的处罚是()。
A.开除
B.行政拘留
C.3000元罚款
D.5000元罚款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《文物保护法》规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,由县级以上人民政 府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的,处 5000 元以上 5 万元以下的罚款: (1)发现文物隐匿不报或者拒不上交的; (2) 未按照规定移交拣选文物的。
第63题:在买卖合同中,标的物在订立合同之前已为买受人占有,合同生效即视为完成交付的方式,称为()。
A.拟制交付
B.占有改定
C.现实交付
D.简易交付
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同,要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同,设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过.程中,甲发现这台设备虽然没有质量问题,但不能满足其使用要求,于是拒绝向乙支付租金。对此,下列说法中正确的是()。
A.甲的做法是合理的
B.丙对此应承担责任
C.乙对此应承担责任
D.乙对此不承担责任
正确答案:查看最佳答案
第65题:债发生的最主要.最普遍的依据是()。
A.侵权行为
B.无因管理
C.合同
D.不当得利
正确答案:查看最佳答案
第66题:根据《艻动合同法》,下列情形中,用人单位不得解除劳动者劳动合同的是()。
A.在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的
B.在试用期间被证明不符合录用条件的
C.严重违反用人单位的规章制度的
D.因公负伤,不在规定的医疗期内的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:某市的一个水处理工程项目,属于政府采购项目。关于其发包情况,说法正确的是()。
A.施工单项合同估算价350万元的,应当招标发包
B.重要设备采购单项合同估算价180万元的,应当招标发包
C.以暂估价形式包含在总承包合同范围内的项目,即使属于招标范围且达到法定规模,可以不招标
D.对于不招标的项目,应当采用竞争性谈判或单一来源采购方式采购
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据《担保法》,下列财产不能作为担保物的是()。
A.厂房
B.可转让的专利权
C.生产原材料
D.公立幼儿园的教育设施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列财产不得抵押:(1)土地所有权;(2)耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权.使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封.扣押.监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。
第69题:对于劳动争议申请仲裁的时效,下列说法正确的是()。
A.时效期间为2个月
B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的,申请时效为1年
C.仲裁时效中止的,从中止时起,时效重新计算
D.劳动关系终止的,应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:某教学楼工程发包人,拟提前一个月竣工。正确的是()。
A.在不违反强制性标准的前提下,发包人通过监理人下达监理通知单即可要求承包人提前竣工
B.发包人应当与承包人达成提前竣工协议,作为合同文件组成
C.提前竣工协议应当包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施
D.提前竣工协议应经过主管部门批改方能生效
E.如因学生开学原因,教学楼未经竣工验收提前使用的,应当以实际竣工验收合格之日作为工程竣工日,确定承包人工期责任
正确答案:查看最佳答案
第71题:关于法定代表人的说法,正确的有()。
A.公司章程对法定代表人权利的限制,可以对抗善意第三人
B.因过错履行职务行为损害他人,由法定代表人承担责任
C.法定代表人代表法人从事民事活动
D.法定代表人为特别法人
E.法人应当有法定代表人
正确答案:查看最佳答案
第72题:建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证,以下不需要办理施工许可证的建筑工程有()。
A.建筑面积200平方米的房屋
B.抢险救灾工程
C.城市大型立交桥
D.城市居住小区
E.实行开工报告审批制度的建筑工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:在行政复议期间,行政机关不停止执行具体的行政行为,但可以停止执行的是()。
A.被申请人认为需要停止执行的
B.行政复议机关认为需要停止执行的
C.申请人申请停止执行,行政复议机关认为要求合理,决定停止执行的
D.超越或者滥用职权的
E.具体行政行为明显不当的
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》,关于招标项目的说法,正确的有()。
A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
B.评标委员会成员对其评审意见承担个人责任
C.履约保证金不得超过中标合同金额的10%
D.国有资金控股的依法必须进行招标的项目,排名第一的中标候选人为中标人
E.招标人可以与投标人就投标价格.投标方案等实质性内容进行谈判
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《合同法》,发包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。
A.未及时检查隐蔽工程造成的损失
B.偷工减料造成的损失
C.验收违法行为造成的损失
D.中途变更承包工作要求造成的损失
E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。
A.经检验未达到安全技术标准规定的
B.属于国家不鼓励使用的
C.没有完整安全技术档案的
D.安全保护装置齐全有效的
E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
正确答案:查看最佳答案
第77题:根据《劳动合同法》,劳动者可以解除劳动合同,用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有()。
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的
C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D.用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的
E.用人单位为劳动者提供专项技术培训,双方约定的服务期未到期,但劳动合同期满
正确答案:查看最佳答案
第78题:在建设工程施工合同中,承包人的主要义务包括()。
A.自行完成建设工程主体结构施工
B.及时检查隐蔽工程
C.不得转包和违法分包工程
D.接受发包人有关检查
E.交付竣工验收合格的建设工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:关于施工项目投标保证金的说法,正确的有()。
A.招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金
B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
C.中标人无正当理由不与招标人订立合同,取消其中标资格,投标保证金不予退还
D.两阶段进行招标的项目,投标保证金应当在第一阶段提出
E.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%,但最高不得超过80万元人民币
正确答案:查看最佳答案
第80题:在下列内容中,不可以做保证人的是()。
A.公民
B.国家机关
C.以公益为目的的事业单位
D.社会团体
E.企业法人的分支机构
正确答案:查看最佳答案
第81题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生管理人员配备办法》,关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法,正确的有()。
A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人
B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关,与企业设备管理无关
C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人
D.建筑施工企业的分公司.区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员
E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的,属于承包单位违法分包()。
A.施工单位将工程分包给个人的
B.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的
C.施工合同中没有约定,又未经建设单位认可,施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的
D.施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的
E.专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的
正确答案:查看最佳答案
第83题:下列纠纷解决途径中,可以获得具有强制执行效力的法律文书是()
A.诉讼
B.法院调解
C.和解
D.行政调解
E.仲裁
正确答案:查看最佳答案
第84题:根据《注册建造师管理规定》,下列情形中,不予注册的有()。
A.钱某取得资格证书3年后申请注册
B.赵某因工伤丧失了民事行为能力
C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册
D.周某申请在两个单位分包注册
E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂,并由其负责安装保养工作,按照《建设工程安全生产管理条例》规定,该塔吊使用前,必须由()共同进行验收,验收合格方可进行施工使用。
A.总承包单位
B.监理单位
C.建设单位
D.分包单位
E.建筑设备厂
正确答案:查看最佳答案
第86题:下列情况下签订的建设工程施工合同,属于无效合同的有()。
A.承包人未取得建筑施工企业资质的
B.承包人借用他人资质的
C.承包人将主体工程分包给分包商的
D.承包人将装饰工程分包给分包商的
E.承包人将设备安装工程分包给分包商的
正确答案:查看最佳答案
第87题:下列关于建造师的继续教育说法正确的是()。
A.各省级住房城乡建设主管部门组织注册建造师参加继续教育
B.注册一个专业的建造师在每一注册有效期内应参加继续教育不少于120学时
C.继续教育完成规定学时并测试合格后取得的《注册建造师继续教育证书》是建造师申请注册的重要依据
D.每一注册有效期内充抵继续教育的学时累计不得超过30学时
E.注册建造师应在企业注册所在地选择中国建造师网发布的培训单位接受继续教育
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》关于安全生产许可证的说法正确的有()。
A.施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动
B.施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续
C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可
D.施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件
E.未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期
正确答案:查看最佳答案
第89题:关于无效合同法律后果的叙述中,正确的是()。
A.无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力
B.合同部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效
C.合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,不予返还
D.合同无效.被撤销或者终止的,不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力
E.建设工程施工合同无效,将不会产生支付违约金的法律后果
正确答案:查看最佳答案
第90题:关于违约责任,下列表述正确的是()。
A.非违约方如果未尽到减损义务,对扩大的损失不能要求赔偿
B.因第三人的原因造成违约的,应当由第三人向非违约方承担违约责任
C.就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当继续履行债务
D.约定的违约金低于造成的损失的,非违约方可以请求人民法院予以增加
E.一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的,对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:根据我国现行的有关规定,对女职工的特殊保护规定主要包括()。
A.不得安排女职工在经期从事高温.低温.冷水作业和国家规定的第四级体力劳动强度的劳动
B.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动
C.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动
D.女职工生育享受不少于98天的产假
E.女职工终止妊娠可最短享受15天和最长42天产假
正确答案:查看最佳答案
第92题:建设单位拟装修其办公楼,其中涉及承重结构变动,则下列表述正确的有()。
A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后,方可施工
B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后,方可施工
C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后,方可施工
D.建设单位提出装修方案后,即可要求承包单位施工
E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司
正确答案:查看最佳答案
第93题:关于保证责任的表述中,正确的是()。
A.保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用
B.保证期间,债权人许可债务人转让债务的,应当取得保证人书面同意,保证人对未经保证人同意转让的债务,不再承担保证责任
C.保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人无须继续承担保证责任
D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任
E.保证人的担保责任随债务人偿还债务后消灭
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:某建设单位2013年9月1日领取了施工许可证,由于特殊原因不能按期开工,故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定,下列关于延期的说法不正确的是()。
A.领取施工许可证不能延期
B.可以延期,但只能延期1次
C.延期以2次为限,每次不超过2个月
D.超过延期时限的,施工许可证自行废止
E.自领取施工许可证之日起4个月内开工
正确答案:查看最佳答案
第95题:建设单位将工程抵押给银行后,因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款,下列关于施工单位权利的说法正确的有()。
A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖
B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利,须按照诉讼时效的规定提出
C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
D.施工单位可不申请拍卖,而直接与建设单位协商将工程折价
E.施工单位工程欠款的利息,可在工程拍卖所得中优先扣除
正确答案:查看最佳答案
第96题:关于安全生产许可证有效期的说法,正确的有()。
A.安全生产许可证的有效期为3年
B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延课手续
C.安全生产许可证有效期满需要延期的,施工企业应当于期满前1个月办理延期手续
D.施工企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,自动延期
E.安全生产许可证有效期延期3年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:关于项目经理部及其行为法律后果的说法,正确的有()。
A.其行为的法律后果由项目经理承担
B.不具备法人资格
C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织
D.其行为的法律后果由项目经理部承担
E.其行为的法律后果由企业法人承担
正确答案:查看最佳答案
第98题:根据《建设工程安全生产管理条例》,施工企业对作业人员进行安全生产教育培训,应在()之前。
A.作业人员进入新的岗位
B.作业人员进入新的施工现场
C.企业采用新技术
D.企业采用新工艺
E.企业申请办理资质延续手续
正确答案:查看最佳答案
第99题:下列投标行为中,属于弄虚作假骗取中标的有()。
A.使用伪造.变造的许可证件
B.提供虚假的财务状况或者业绩
C.提供虚假的信用状况
D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历.劳动关系证明
E.不同投标人的投标文件相互混装
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年最新版各地一级建造师法律法规在线模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!