[点击进入2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库]
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于合同示范文本的说法,正确的是()。
A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备二建试题答案
B.示范文本为强制使用的合同文本
C.采用示范文本是合同成立的前提
D.采用示范文本是合同生效的前提
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程合同示范文本的性质与作用。如果缺乏合同示范文本,一些当事人签订的合同不规范,条款不完备,漏洞较多,将给合同履行带来很大困难,不仅影响合同履约率,还导致合同纠纷增多,解决纠纷的难度增大。P124.
第1题:关于工伤保险,下列说法正确的是()。
A.事业单位.社会团体可以参加工伤保险
B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险
C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳
D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工商保险费及其利息构成
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《工伤保险条例》规定,中华人民共和国境内的企业.事业单位.社会团体.民办非企业单位.基金会.律师事务所.会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户(以下称用人单位)应当依照本条例规定参加工伤保险,为本单位全部职工或者雇工(以下称职工)缴纳工伤保险费。工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费.工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成。
第2题:保险合同的双方当事人是()。
A.受益人与保险人
B.投保人与被保险人
C.投保人与保险人
D.被保险人与保险人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。
第3题:某施工承包商与设备租赁公司签订了施工机械租赁合同,则承包商应要求该设备租赁公司提供下列选项中除()之外的文件。
A.生产厂家的制作许可证
B.出厂的产品合格证明
C.机械燃油消耗定额证明
D.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,出租的机械设备和施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证.产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。
第4题:代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,()。
A.被代理人承担责任
B.代理人承担责任
C.被代理人和代理人负连带责任
D.代理人和被代理人按约定承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,由被代理人和代理人负连带责任。
第5题:在建设工程活动中,()是最为常用的一种担保方式。
A.留置
B.定金
C.保证
D.抵押
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是保证。在建设工程活动中,保证是最为常用的一种担保方式。所谓保证,是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
第6题:根据《建筑业企业资质管理规定》,不属于建筑业企业资质序列的是()。
A.施工总承包
B.专业分包
C.专业承包
D.劳务分包
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。建筑业企业资质序列:施工总承包资质.专业承包资质.施工劳务资质。
第7题:根据《建筑法》,下列不属于违法分包的是()。
A.建设工程总承包合同中未有约定而分包的
B.未经建设单位认可而分包的
C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
D.分包单位将其承包的建设工程的劳务再分包的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,违法分包,是指下列行为:(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;(2)建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。
第8题:根据2015年《立法法》的最新修改,下列事项只能制定法律的有()。
A.对国有财产的征收
B.限制财产的强制性措施和处罚
C.税收基本制度
D.行政基本制度
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《立法法》规定,只能制定法律的有:(1)国家主权的事项;(2)各级人民代表大会.人民政府.人民法院和人民检察院的产生.组织和职权;(3)民族区域自治制度.特别行政区制度.基层群众自治制度;(4)犯罪和刑罚;(5)对公民政治权利的剥夺.限制人身自由的强制措施和处罚;(6)税种的设立.税率的确定和税收征收管理等税收基本制度;(7)对非国有财产的征收;(8)民事基本制度;(9)基本经济制度以及财政.海关.金融和外面的基本制度;(10)诉讼和仲裁制度;(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。
第9题:依法应当招标的项目,在下列情形中,可以不进行施工招标的情形是()。
A.技术复杂,有特殊要求的
B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供的
C.采购人自行建设.生产或者提供更为节省成本的
D.需要向原中标人采购工程.货物或者服务,否则所需要费用将大幅增加
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。可以不进行招标的建设工程项目:①涉及国家安全,国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的。②属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的。③施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的④施工企业自建自用,且本企业资质符合工程要求⑤在建工程追加附属小型工程或者主体加层,原中标人有能力承包的⑥法律,行政法规规定的其他情形。参见教材P74
第10题:下列法律部门中,属于宪法相关法的是()。
A.《行政复议法》
B.《行政许可法》
C.《行政处罚法》
D.《国务院组织法》
正确答案:查看最佳答案
参考解析:宪法是国家的根本大法,是特定社会政治经济和思想文化条件综合作用的产物,集中反映各种政治力量的实际对比关系,确认革命胜利成果和现实的民主政治,规定国家的根本任务和根本制度,即社会制度.国家制度的原则和国家政权的组织以及公民的基本权利义务等内容。宪法相关法,是指《全国人民代表大会组织法》.《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》.《中华人民共和国国籍法》.《中华人民共和国国务院组织法》.《中华人民共和国民族区域自治法》等法律。
第11题:建设单位欠付工程款,施工企业指定本单位职工申请仲裁,该职工的行为属于()。
A.法定代理
B.表见代理
C.委托代理
D.指定代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:委托代理按照被代理人的委托行使代理权。
第12题:关于《建设工程质量管理条例》规定的正常使用条件下建设工程最低保修期限,下列表述正确的是()。
A.供热与供冷系统为2年
B.给排水管道为5年
C.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为50年
D.外墙面的防渗漏为5年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏,为5年;(3)供热与供冷系统,为2个采暖期.供冷期;(4)电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程,为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
第13题:关于评标结果异议的说法,正确的是()。
A.只有投标人有权利对项目的评标结果提出异议
B.对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间提出
C.招标人对评标结果的异议作出答复前,招标投标活动继续进行
D.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对资格预审文件.招标文件.开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的,应当依法先向招标人提出异议
第14题:关于行政复议,以下说法正确的是()。
A.公民.法人或其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益,可以向该行政机关申请复议
B.复议机关作出行政复议决定后,申请复议的当事人不服决定的,不能再提起行政诉
C.行政复议只审查具体行政行为是否合法
D.复议机关审理复议案件,不适用调解
正确答案:查看最佳答案
第15题:根据《民法通则》,关于代理的说法,正确的是()。
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B.代理人可以超越代理权实施代理行为
C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查代理相关内容。代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为,被代理人对代理人的代理行为,承担民事责任。所以本题选A。
第16题:施工单位与建设单位订立总包合同后,将其中的部分工程分包给分包单位,则施工现场的安全生产由()负总责。
A.建设单位
B.施工单位
C.分包单位
D.工程监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》第24条规定:"建设工程实行工程总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。"
第17题:某起生产安全事故造成9人死亡,51人重伤,直接经济损失近2000万元,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故为()。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
正确答案:查看最佳答案
参考解析:9人死亡是较大,51人重伤是重大,直接经济损失2000万是较大,我们按从重处理,因此是重大事故。P240
第18题:28岁女工张某已经怀孕4个月,可以对其进行的工作安排有()。
A.安排其从事高处.低温.冷水作业
B.安排其从事矿山井下.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动
C.安排其延长工作时间和夜班劳动
D.安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排妇女在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动以及其他孕妇禁忌从事的活动。禁止安排怀孕7个月以上的女职工,延长工作时间和夜班劳动,不适于该条的。
第19题:工程师应当在接到延期开工申请后的()内以书面形式答复承包人。
A.24小时
B.48小时
C.3天
D.5天
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是开工日期。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。
第20题:建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送()审核,未经审核或经审核不合格的,不得发放施工许可证,建设单位不得开工。
A.建设行政主管部门
B.公安消防机构
C.安全生产监管部门
D.规划行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程,设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计,建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核;未经审核或者经审核不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证,建设单位不得施工。
第21题:施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中,除()以外均是法律禁止的。
A.将承包的工程全部转让给他人完成的
B.将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的
C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题意在考核转包.分包.违法分包的界定。转包和违法分包是法规禁止的,合法的分包是允许的。选项A和D属转包行为,选项C属违法分包,选项8是合法分包,因为分包人是业主推荐而不是指定,故为正确选项。
第22题:施工企业购买材料设备后交付承运人运输,未按约定给付承运费用时,承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物,承运人行使的是()。
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.所有权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是留置权。留置权是基于保管合同.仓储合同.运输合同.加工承揽合同发生的债权。
第23题:下列法律后果中,属于民事责任承担方式的是()
A.解除合同
B.继续履行
C.罚款
D.合同无效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:民事责任包括违约和侵权。B属于违约责任的承担方式。
第24题:注册建造师有权()。
A.超出聘用单位业务范围从事执业活动
B.在两个或两个以上单位受聘或执业
C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动
D.对本人执业活动进行解释和辩解
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《注册建造师管理规定》进一步规定,注册建造师享有下列权利:(1)使用注册建造师名称;(2)在规定范围内从事执业活动;(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;(4)保管和使用本人注册证书.执业印章;(5)对本人执业活动进行解释和辩护;(6)接受继续教育;(7)获得相应的劳动报酬;(8)对侵犯本人权利的行为进行申述。
第25题:当事人申请撤销仲裁裁决,应当向()提出。
A.仲裁委员会的上级主管机关
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.仲裁委员会所在地的基层人民法院
D.被告所在地的基层人民法院
正确答案:查看最佳答案
参考解析:必须向所在地的中级人民法院提出。
第26题:根据《民事诉讼法》,()属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是()。
A.执行案件申请人撤销申请的
B.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的
C.追索赡养费.抚养费.抚育费案件的权力人死亡的
D.作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权力义务承受人的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:执行中止是指在执行过程中,因发生特殊情况,需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的,人民法院应裁定中止执行:(1)申请人表示可以延期执行的;(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的;(3)作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或承担义务的;(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的;(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形,如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后,恢复执行。在执行过程中,由于出现某些特殊情况,执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的,结束执行程序。有下列情况之一的,人民法院应当裁定终结执行:(1)申请人撤销申请的;(2)据以执行的法律文书被撤销的;(3)作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的;(4)追索赡养费.扶养费.抚育费案件的权利人死亡的;(5)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入,又丧失劳动能力的;(6)人民法院认为应当终结执行的其他情形。
第27题:施工企业发生的下列事故中,可构成工程重大安全事故罪的是()。
A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡
B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施,造成路人李某摔成重伤
C.施工企业工程施工质量不符合标准,造成建筑倒塌,砸死砸伤多人
D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒,致使劳务作业人员集中中毒
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的属于重大安全事故罪,只有选项C是降低工程质量的描述。
第28题:某建筑公司在建设项目施工过程中,发现一地下古墓葬,于是立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,应当在()小时内赶赴工地现场。
A.12
B.24
C.48
D.36
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《文物保护法》规定,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。
第29题:某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷,双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷,上述纠纷属于()。
A.民事纠纷
B.行政纠纷
C.刑事附带民事纠纷
D.程序纠纷
正确答案:查看最佳答案
参考解析:民事纠纷是平等主体间的有关人身.财产权的纠纷,建设方和施工方的合同纠纷属于两个平等主体之间的纠纷,因此,选项A正确。
第30题:关于民事诉讼证据证明力,说法正确的是()。
A.视听资料的证明力大于档案
B.证人证言的证明力大于勘验笔录
C.书证的证明力大于物证
D.国家机关.社会团体依职权制作的公文书证证明力大于其他书证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:下列关于注册建造师信用档案的表述中,错误的是()。
A.信用档案信息,主要由本人及其聘用单位向注册机关提供
B.信用档案的内容包括其基本情况.业绩.良好行为.不良行为等
C.信用档案中的不良行为记录,以建设单位和监理单位提供的信息为准
D.信用档案信息按有关规定向社会公示
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况.业绩.良好行为.不良行为等内容。违法违规行为.被投诉举报处理.行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。
第32题:关于招标文件澄清或者修改的说法,正确的是()。
A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件
B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改
C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的,在征得全部投标人同意后,可按原投标截止时间开标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
第33题:涉外仲裁当事人申请财产保全的,由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的()裁定并执行。
A.最高人民法院
B.高级人民法院
C.中级人民法院
D.基层人民法院
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:涉外仲裁当事人申请财产保全的,由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的中级人民法院栽定并执行。
第34题:根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定,下列关于最低保修期限说法错误的是()。
A.基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限
B.屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏,为5年
C.供热与供冷系统,为2个采暖期.供冷期
D.电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程,为3年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项D,电气管线.给排水管道.设备安装和装修3-程的质量最低保修期限为2年。
第35题:建设工程施工合同无效,将不会产生()的法律后果。
A.返还财产
B.折价补偿
C.赔偿损件
D.支付违约金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同无效的话,不会产生违约金的法律后果
第36题:市政公用工程项目的施工组织设计是市政公用工程施工项目管理的重要内容,应在()编制完成。
A.进场前
B.施工前
C.开挖前
D.放样前
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:以下关于仲裁员组成的表述,正确的是()。
A.仲裁庭可以由3名仲裁员或1名仲裁员组成,南3名仲裁员组成的设首席仲裁员
B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的,不设首席仲裁员
C.仲裁庭由2名仲裁员组成,当事人双方各选定1名
D.仲裁庭由当事人各方选定2名仲裁员组成
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《仲裁法》第31条规定,当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员,第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。
第38题:关于财产保险合同的说法,正确的是()。
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
正确答案:查看最佳答案
第39题:注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证,下列表述正确的是()
A.由受聘单位保管,由注册建造师本人使用
B.由注册建造师本人保管.使用
C.注册证书由单位保管.使用,执业印章由注册建造师本人保管使用
D.执业印章由单位保管.使用,注册证书由注册建造师本人保管使用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《注册建造师管理规定》第十条规定,,注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证,由注册建造师本人保管.使用。注册证书与执业印章有效期为3年。
第40题:国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()。
A.占有权
B.使用权
C.收益权
D.所有权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有.使用和收益的权利。
第41题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后,甲与乙达成和解协议。和解协议约定:将乙的80万元债务减少到70万元,乙在协议生效之日起1个月内还清。协议生效1个月后,乙并未履行协议约定。下列做法中正确的是()。
A.甲就乙违反协议的行为,向乙所在地法院提起民事诉讼
B.由法院执行和解协议
C.法院依职权恢复原判决的执行
D.甲向法院申请按照原生效判决书强制执行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《民事诉讼法》的规定,一方当事人不履行和解协议,对方当事人可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。故选项D正确。
第42题:某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷,施工方诉讼法院,后本案经调解达成协议,并制作了调解书。关于本案中调解的说法,正确的是()。
A.法院调解应由审判员一人主持
B.调解书经双方当事人签收即发生法律效力
C.法院调解必须邀请有关单位和个人协助
D.调解书与判决书的效力不同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是法院调解。法院调解的调解书和效力和判决书是一样的,人民法院进行调解,可以由审判员一人主持,人民法院进行调解,可以邀请,参见教材P329
第43题:可撤销合同被撤销后,其法律后果是()
A.自撤销后无效
B.申请撤销时无效
C.自始无法律约束力
D.合同有效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:即合同成立之始起就不具有效力。
第44题:以下关于建筑节能的说法,错误的是()。
A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准
B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度
C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设
D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑节能的国家标准,行业标准由国务院建设主管部门组织制定,并依照法定程序发布,省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门可以根据本地实际情况,制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准,并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部门备案,国家鼓励企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准
第45题:某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料,合同签订时价格为4000元/吨,约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货,8月下旬,国家调整价格为3400元/吨,供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是()。
A.应按合同约定的价格4000元/吨结算
B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算
C.应当按新旧价格的平均值结算
D.双方协商确定,协商不成的应当解除合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《合同法》规定,执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按交付时的价格计价。逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按原价格执行;遇价格下降时,按新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行;遇价格下降时,按原价格执行。本题中供货商没有按照约定交付货物,违约在先,应当按照新价格执行结算。
第46题:关于施工合同变更的说法,正确的是()。
A.合同变更应当办理批准.登记手续
B.合同变更内容约定不明确的,推定为未变更
C.工程变更必将导致合同变更
D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致
正确答案:查看最佳答案
第47题:某省重点建设工程,根据其项目性质不适宜公开招标,拟釆用邀请招标方式,此时必须经()批准。
A.国务院发展计划部门
B.该省级发展计划部门
C.该省人民政府
D.该省建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查邀请招标的审批。根据《招标投标法》,国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省.自治区.直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经国务院发展计划部门或者省.自治区.直辖市人民政府批准,可以进行邀请招标。因此本题应选C。
第48题:下列关于解决合同纠纷方式的说法中,正确的是()。
A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉
B.协商是解决纠纷的重要方式,和解协议具有强制执行的效力
C.当事人可以经调解程序解决合同争议
D.对法院一审判决不服,可向仲裁机构申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查仲裁相关内容。仲裁和诉讼作为解决合同纠纷的两种方式,当事人只能选择其中一种(或裁或审制度)。"仲裁实行一裁终局的制度。裁决做出后,当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的,仲裁委员会或人民法院不予以受理"。所以A和D都是错误的。和解协议有法律效力,但没有强制执行力。所以B答案也是错的。
第49题:关于建设单位的质量责任和义务,下列行为不符合《建设工程质量管理条例》规定的是()。
A.应当依法将施工图送审
B.不得任意压缩合同工期
C.进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D.不得将建设工程肢解发包
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查建设单位的质量责任和义务。根据《建设工程质量管理条例》,建设单位的质量责任和义务主要包括:依法对工程进行发包的责任;依法对材料设备进行招标的责任;提供原始资料的责任;不得干预投标人的责任;送审施工图的责任;委托监理的责任;确保提供的物资符合要求的责任;不得擅自改变主体和承重结构进行装修的责任;依法组织竣工验收的责任。综上,本题选C,因为建设单位并不是不能改变主体和承重结构进行装修,而是要依法进行,具体是指:涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的,不得施工。
第50题:甲诉讼乙损害赔偿一案,双方在诉讼中达成和解协议,关于本案,下列哪一说法是正确的()。
A.当事人无权向法院申请撤诉
B.因当事人已达成和解协议,法院应当裁定终结诉讼程序
C.当事人可以申请法院依和解协议内容制作调解书
D.当事人可以申请法院依和解协议内容制作判决书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:双方当事人在诉讼中达成和解,并不能自然终结诉讼程序,当事人可以申请撤诉,经法院允许而结案,也可以申请法院制作调解书而结案。当事人自行和解或者经调解达成协议后,请求人民法院按照和解协议或者调解协议的内容制作判决书的,人民法院不予支持。
第51题:(1)根据《行政诉讼法》,下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。
A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的
B.国防.外交等国家行为
C.行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍的约束力的决定.命令
D.行政机关对行政机关人员的奖惩.任免等决定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款,发包方没有按期付款,承包方欲请求法院保护其民事权利,该诉讼时效期间应从()之日算起。
A.第一次付款期限届满
B.最后一次付款期限届满
C.每次付款期限届满
D.提交工程款支付申请
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是诉讼时效期间的起算。《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》和《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》中规定,当事人约定同一债务分期履行的,诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。
第53题:外商投资建筑业企业中的专业承包二级资质,由()设立批准,由()进行资质批准。
A.国家工商总局;国务院建设行政主管部门
B.国务院外经贸管理部门;国家工商总局
C.省级工商部门;省级建设行政主管部门
D.省级外经贸管理部门;省级建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是外商投资建筑业企业的规定。设立批准与资质批准分别由对外贸易经济管理部门和建设主管部门管理,非工商部门。
第54题:建设单位将在建工程抵押给银行,到期不能履行债务时,银行向法院提出拍卖该工程并就拍卖款优先受偿。法院受理后,应在立案之日起30日内作出裁定,并实行一审终审。该审理程序属于民事诉讼()。
A.普通程序
B.简易程序
C.特别程序
D.执行程序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:下列关于认证的说法,错误的是()。
A.存有疑点的视听资料不能作为认定案件事实依据的证据
B.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的证据
C.以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据,不能作为认定案件事实的依据
D.无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的证据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不能作为或不能单独作为认定案件事实依据的证据:①在诉讼中,当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可,不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据;②以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据,不能作为认定案件事实的依据;③不能单独作为认定案件事实的证据:未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言;与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言;存有疑点的视听资料;无法与原件.原物核对的复印件.复制品;无正当理由未出庭作证的证人证言。④当事人对自己的主张,只有本人陈述而不能提出其他相关证据的,其主张不予支持(但对方当事人认可的除外)。
第56题:关于工程质量检测的说法,正确的是()。
A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构
B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署
C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构
D.检测数据和检测报告仅供施工企业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构,正确;B检测报告经检测人员签字.检测机构法定代表人或其授权的签字人签署,所以不要求必须是法定代表人签署;C检测机构是具有独立法人资格的中介机构;D根据《建设工程质量管理条例》,涉及结构安全的要检测,所以不仅仅是参考。P272
第57题:根据《建设工程安全生产管理条例》,施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故,负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。
A.分包单位
B.总承包单位
C.建设单位
D.现场安全责任人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定,施工单位发生生产安全事故,应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时.如实地向负责安全生产监督管理的部门.建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的,还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程,由总承包单位负责上报事故。P244
第58题:《刑法》(《刑法修正案(六)》)规定,安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的构成()。
A.工程重大安全事故罪
B.串通投标罪
C.重大劳动安全事故罪
D.重大责任事故罪
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是重大劳动安全事故罪。《刑法》(《刑法修正案(六)》)规定,安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处3年以上7年以下有期徒刑。
第59题:根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是()。
A.工程项目规划.勘察.设计.施工阶段是否符合强制性标准
B.工程项目使用的材料.设备是否符合强制性标准
C.工程管理人员是否熟悉强制性标准
D.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:强制性标准监督检查的内容包括:1)工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准;2)工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定;3)工程项目采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定;4)工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定;5)工程项目采用的导则.指南.手册.计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。P266
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:施工合同中对应付款时间约定不明时,关于付款起算时间的说法,正确的有()。
A.工程已实际交付的,为交付之日
B.工程未交付的,为提交峻工结算文件之日
C.工程已交付,工企业主张工程款的,为提出主张之日
D.工程未交付的,为提交竣工验收报告之日
E.工程未交付,工程程价款也未结算的,为当事人起诉之日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:①建设工程已实际交付的,为交付之日;②建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
第61题:建筑施工企业的下列行为中,应作为不良行为记入其信用档案的有()。
A.超越本单位资质等级承揽工程
B.中标后不与建设单位签订合同,受到行政处罚
C.将承包的工程转包给他人被责令停业整顿
D.与建设单位经常发生合同履约纠纷
E.因工资纠纷被员工投诉
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,选项A.B.C应作为不良行为记入施工企业信用档案。然而,承包人与建设单位发生合同履约纠纷是难免的.只要双方依法解决,不能作为不良行为记录记入其信用档案.因工资纠纷被员工投诉.并不等于公司方就一定有违法行为,要以诉讼结果而论,也不能作为不良行为记入其信用档案。故选项A.B.C正确。
第62题:根据《劳动合同法》,劳动者可以解除劳动合同,用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有()
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的
C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D.用人单位违章指挥。强令冒险作业危及劳动者人身安全的
E.用人单位为劳动者提供专项技术培训,双方约定的服务期未到期,但劳动合同期满
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是劳动者可以解除劳动合同合同的情形
第63题:某律师接受当事人委托参加民事诉讼,以下属于委托代理权消灭的原因有()
A.诉讼终结
B.当事人解除委托
C.代理人辞去委托
D.委托代理人死亡
E.委托代理人有过错
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:委托代理权可以因诉讼终结,当事人解除委托.代理人辞去委托.委托代理人死亡或丧失行为能力而消灭。
第64题:行为内容合法是法律行为的成立要件之一。该要件要求行为人实施的民事行为()。
A.不违反法律
B.不违反行政法规
C.不得违背社会公德
D.不得损害社会公共利益
E.不得违背风俗习惯
正确答案:查看最佳答案
第65题:建设工程施工合同中,承包人的主要义务有()。
A.自行完成建设工程主体结构施工
B.交付竣工验收合格的建设工程
C.无偿修理质量不合格的建设工程
D.及时验收隐藏工程
E.提供必要的施工条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项DE属于发包人的主要义务。
第66题:根据《劳动合同法》,劳动合同无效或部分无效的情形有()。
A.劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者失踪的
B.用人单位被吊销营业执照.责令关闭.撤销的
C.以欺诈.胁迫的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的
D.劳动者被依法追究刑事责任的
E.用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:(一)以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;(二)用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的;(三)违反法律.行政法规强制性规定的。P132
第67题:关于定金和定金合同的说法中,正确的有()。
A.定金合同于一方当事人交付定金时生效
B.定金数额如超过主合同标的额的20%,定金合同不成立
C.定金数额如超过主合同标的额20%的部分,超过部分不产生定金效力
D.定金数额不能超过主合同标的额的30%。
E.定金合同是实践性合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金合同是实践性合同,交付定金时生效。定金数额不得超过主合同标的额的20%,超过部分不生效。
第68题:关于施工企业项目经理部的说法,正确的是()。
A.项目经理部具有法人资格
B.项目经理经施工企业授权管理施工项目
C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构
D.项目经理是施工企业的内部岗位
E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。选项A,项目经理部不具备法人资格,而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构;选项E,项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。
第69题:关于违约金和定金的表述中,正确的有()。
A.当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保
B.债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回
C.给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金
D.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金
E.当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以同时适用违约金和定金条款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是违约金和定金。当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款
第70题:有关评标委员会的规定,说法正确的有()
A.评标委员会的成员人数为5人以上单数
B.评标委员会成员中,技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3
C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密
D.评标委员会成员不得私下接触投标人,不得收受投标人给予的财物或者其他好处
E.评标委员会由招标代理机构负责组建
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法》规定,评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施,保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预.影响评标的过程和结果。依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
第71题:债的产生根据有()。
A.合同
B.侵权
C.不当得利
D.无因管理
E.支付价款
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《劳动法》的规定,关于女职工特殊保护的表述中,不正确的有()。
A.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间延长工作时间和夜班劳动
B.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动
C.对怀孕5个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动
D.女职工生育享受不少于120天的产假
E.不得安排女职工在经期从事高处.低温作业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
第73题:建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械,租赁期限为9个月,则关于双方合同的说法正确的有()。
A.应订立书面的租赁合同,否则无效
B.可订立口头合同,租赁期限为9个月
C.签订的租赁合同为实践合同
D.签订的租赁合同为双务合同
E.在续签租赁合同时,最多可约定租赁期限为20年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查租赁合同。租赁合同为诺成.双务.有偿合同,因此C错误,D正确。租赁合同是非要式合同,A错误。根据《合同法》,租赁期限6个月以土的,应签订书面合同;未签订书面合同,视为不定期租赁,B错误。
第74题:下列选项中,应被认定为无效合同的有()。
A.施工单位欺诈建设单位签订的建设工程施工合同
B.项目经理为获得回扣与钢材厂高价签订的钢材供应合同
C.施工单位将工程转包给他人签订的转包合同
D.某总承包一级资质企业超越资质等级承揽了某大型项目,但竣工前已晋升为特级总承包资质
E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查无效合同无效含同,无效合同,是指合同虽然已经成立,但因不符合法律要求的条件而不予承认和保护的合同。导致合同无效的原因主要有:一方以欺诈.胁迫手段订立合同,损害国家利益;恶意串通,损害国家.集体或第三人利益的合同;以合法形式掩盖非法目的;损害社会公共利益;违反法律.行政法规的強制性规定。施工单位欺诈建设单位签订的建设工程施工合同,由于没有损害国家利益属于可变更.可撤销合同而不属于无效合同,A不符合题意。项目经理为获得回扣与钢材厂高价签订的钢材供应合同,属于"恶意串通,损害国家.集体或第三人利益"的无效情形,B正确。非法转包.违法合同均属于无效合同,C正确。D已经属于有效情形,不符合题意。E是垫资施工合同,为有效合同,也不符合题意。
第75题:下列分包合同无效的有()。
A.承包人承包了某土方开挖工程后,将其承包的工程全部分包给甲施工企业
B.承包人承包了某土建工程后,将工程的主体结构部分分包给乙施工企业
C.承包人承包了某十台设备安装工程后,将三台设备安装工程的劳务作业分包给丙劳务企业
D.分包人承包了某装饰装修工程后,将地面瓷砖铺设的工程再分包给丁施工企业
E.承包人承包了某基础工程后,将其全部分包给丙施工企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人非法转包.违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。
第76题:建设工程民事纠纷调解解决的特点有()。
A.有第三方介入
B.简便易行
C.能较经济及时地解决纠纷
D.有利于维护双方的长期合作关系
E.调解协议均不具有强制执行的效力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求,以法律.法规.政策或合同约定以及社会公德为依据,居中调停,对纠纷双方进行疏导.劝说,促使其互谅互让,自愿协商达成协议,解决纠纷的一种方式。
第77题:下列民事责任承担方式中,属于违约责任的有()。
A.继续履行
B.赔礼道歉
C.恢复原状
D.赔偿损失
E.支付违约金
正确答案:查看最佳答案
第78题:依据我国《招标投标法》,下列项目中()必须经过招标才能进行。
A.铁路.公路.机场.港口等工程建设项目
B.能源.交通运输.邮电通信等大型基础设施
C.施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质的等级符合工程要求的
D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的
E.世行贷款的污水处理厂
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版新版新疆维吾尔自治区二级注册建造师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围.招标方式和交易场所。对于施工中采用专利或者专有技术的和施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质的等级符合工程要求的,按照规定则可以不进行施工招标。P75。
第79题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,下列情形中,属于违法分包的有()。
A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的
B.未经建设单位同意将工程分包的
C.分包单位将分包工程再分包的
D.将钢结构工程分包的
E.分包单位将劳务作业分包的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:违法分包:①施工单位将工程分包给个人的;②施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的;③施工合同中没有约定,又未经建设单位认可,施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的;④施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的,钢结构工程除外;⑤专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的;⑥劳务分包单位将其承包的劳务再分包的;⑦劳务分包单位除计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款.周转材料款和大中型施工机械设备费用的;⑧法律法规规定的其他违法分包行为。P100