广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题

富兰克林曾经说过，你热爱生命吗？那么别浪费时间，因为时间是组成生命的材料。这启发了我们， 这启发了我们， 我们该怎么找到"广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题"？我认为，学问二字，须要拆开看，学是学，问是问。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们好好看题吧！最后祝福你:努力的苦读，就为这一刻?!把你的实力全部发挥，所有关爱着你的人，都会为你祝福、祈祷，相信你会考出满意的成绩，榜上有名喔!

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。

第1题:以设备寿命周期成本为基础的评标价法是在综合评标价的基础上，进一步加上一定运行年限内的费用作为评审价格。这些以贴现值计算的费用不包括()。

A.估算寿命期内所需的燃料消耗费

B.估算寿命期内所需备件费用

C.估算寿命期外所需备件维修费用

D.估算寿命期残值

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，技术设计阶段的工作任务不包括()。

A.编制技术设计文件

B.提出技术设计计划

C.设备设计

D.参加初步审查，并作必要修正

正确答案:查看最佳答案

第3题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A错误，发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)；选项B错误，承包人是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人；选项D错误，工程设计行业资质.工程设计专业资质.工程设计专项资质设甲级.乙级。参见教材P65。

第4题:合同工程竣工前的工程设备试运行，应由()组织。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设备供应商

正确答案:查看最佳答案

第5题:建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()。

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地

正确答案:查看最佳答案

第6题:《合同法》在合同形式上的要求是以()为原则的。

A.要式

B.不要式

C.书面

D.口头

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据《招标投标法》，应由()确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。评标委员会是招标人聘请的咨询专家团，仅是按照预定的评审要素和方法对各投标书进行比较，因此大多情况下由招标人确定中标人。参见教材P35。

第8题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法，该方法在综合评标法的基础上，以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素，还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下，以评标价最低者作为中标人。

第9题:投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，()。

A.投标人应要求招标人继续解释

B.以书面解答为准

C.以招标文件为准

D.由人民法院判定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:()是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。

A.买卖合同

B.货物运输合同

C.保险合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

第11题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。

A.未中标的投标人不予退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

正确答案:查看最佳答案

第12题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署()意见。

A.业主

B.总监理工程师

C.承包单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期自()起计算。

A.监理人下达开工通知之日

B.实际开工之日

C.合同中约定的开工日

D.开工通知中载明的开工日

正确答案:查看最佳答案

第14题:设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的()

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第15题:建设工程施工合同中，()是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。

A.固定价格合同

B.可调价格合同

C.成本加酬金合同

D.组合计价合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是()。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是索赔管理。选项A，施工技术事故属于承包人的责任；选项B，异常恶劣天气承包人可以索赔工期；选项C，不可抗力不能按期竣工时承包人可以索赔工期，不可抗力停工期间的照管和后续清理承包人可以索赔费用；选项D，因设计缺陷导致的设计变更承包人可以索赔工期.费用和利润。参见教材P97。

第17题:施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后()天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。

A.7

B.14

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

第18题:甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为货款总值的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()。

A.2万元

B.2.5万元

C.3万元

D.3.5万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:开展建筑活动的主要依据是()。

A.合同主体

B.合同内容

C.合同客体

D.合同程序

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3%。

第21题:甲.乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲.乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是由于()。

A.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲.乙双方承担

B.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半

C.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任

D.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是()。

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是设计合同履行管理。选项A错误，保证设计质量是设计人的责任；选项C错误，外部协调工作是发包人的责任；选项D错误，为了保证建设工程的质量，设计人应按合同约定参加工程验收工作。参见教材P70。

第23题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段J进行的是()。

A.联动试车

B.保证工程满足合同要求的试验

C.功能性试验

D.产能及环保指标测试

正确答案:查看最佳答案

第24题:施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由()。

A.承包人承担影响正常施工的费用

B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期

C.承包人只给予发包人顺延相应工期

D.发包人和承包人共同承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是()。

A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保

D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保

正确答案:查看最佳答案

第26题:某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长()天。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

第27题:在工程项目的设计成果完成后，由()负责组织签订.验收和向设计审批部门报批。

A.设计人

B.监理人

C.审图机构

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为()。

A.平行检验

B.交接检验

C.隐蔽工程验收

D.互检

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于合同法律关系的说法，正确的是()。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项，合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果，技术秘密属于智力成果。D项，能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。

第30题:根据《标准施工合同》，合同工期应自()载明了开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，而修改后的进度计划的确认是()。

A.要求承包人在合理的状态下施工

B.监理工程师对工程延期的批准

C.作为承包人进行工期索赔的依据

D.对承包人赶工措施的批准

正确答案:查看最佳答案

第32题:甲公司与乙公司订立了一份总贷款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为贷款总额的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()。

A.2万元

B.2.5万元

C.3万元

D.3.5万元

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据FIDIC《施工合同条件》，有经验的承包商在()前不能合理预见的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.下达开工令

C.基准日

D.风险事件发生日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:能够作为保证人的是()。

A.法人的职能部门

B.公司

C.学校

D.幼儿园

正确答案:查看最佳答案

第35题:施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由()组织。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第36题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为，其法律责任由()承担。

A.项目经理

B.发包人

C.监理单位

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()。

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标

正确答案:查看最佳答案

第38题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时，中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时，中标人应为评标得分最高者。

第39题:《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程()使用年限。

A.经济

B.最长

C.合理

D.法定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。

第41题:施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款，承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，()个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得的奖励标准。

A.10

B.10.5

C.11

D.11.5

正确答案:查看最佳答案

第42题:建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是()。

A.发包人办理申报手续并承担费用

B.发包人办理申报手续，承包人承担费用

C.承包人办理申报手续，发包人承担费用

D.承包人办理申报手续并承担费用

正确答案:查看最佳答案

第44题:按照伙伴关系协议，()负责支付咨询顾问费用。

A.雇主

B.承包商

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第45题:如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求()承担责任。

A.施工单位

B.监理单位

C.材料供应商

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:设计施工总承包模式下，承包人只可以索赔费用的是()

A.发包人要求中的错误

B.监理人的指示延误.错误

C.为他人提供方便

D.发包人原因影响涉及进度

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《中华人民共和国合同法》，下列有关处理合同纠纷的叙述中，错误的是()。

A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管理

正确答案:查看最佳答案

第48题:开标时判定为无效的投标文件，应当()。

A.不再进入评标

B.在初评阶段淘汰

C.在详评阶段淘汰

D.在定标阶段淘汰

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

A.20%

B.30%

C.50%

D.70%

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:法人应当具备()等条件。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称.组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

E.经上级行政主管机关批准

正确答案:查看最佳答案

第51题:进行地质勘察时，按照《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括()。

A.钻机动力的燃油费

B.钻探设备的进场费用

C.修建进入勘察现场临时道路的费用

D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用

E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()。

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

正确答案:查看最佳答案

第53题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充

B.监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

第54题:指定分包商的特点主要表现为()。

A.业主选择实施该部分工程的施工单位

B.指定分包商与业主签订合同

C.承包商负责指定分包商施工的协调管理

D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付

E.指定分包商的违约行为视为承包商违约

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书

D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

正确答案:查看最佳答案

第56题:与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点包括()。

A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.最大程度保证设计方案最优

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

第57题:质量事故处理方案中，一般处理原则包括()。

A.正确确定事故性质

B.满足用户的期望

C.正确确定处理范围

D.达到原设计标准

E.正确确定责任情况

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:在FIDIC施工合同条件下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括()。

A.实施工作说明书

B.变更工作实施的质量标准

C.提出工期顺延要求

D.提出变更费用要求

E.对进度计划作必要修改的建议

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

第60题:施工过程中发生安全事故后，承包人采取的措施一般包括()。

A.向发包人报告

B.及时采取减损措施

C.保护事故现场

D.妥善保管有关证据

E.通知有关部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。

A.采购人可以是发包人，也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。

第62题:建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有()。

A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

正确答案:查看最佳答案

第63题:后履行抗辩权的适用条件包括()。

A.合同中未约定履行顺序

B.合同中约定了履行顺序

C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

D.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

E.经营状况严重恶化

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有()。

A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力

B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查

C.资格后审在评标后定标前进行

D.资格后审和资格预审的时间不同

E.资格后审的内容比资格预审少

正确答案:查看最佳答案

第65题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。参见教材P24。

第66题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。

第67题:关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。

A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务

B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理

C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同

D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任

E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商.供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。

第68题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。

A.业主直接送达

B.工程师直接送达

C.工程师代表直接送达

D.承包商代表直接送达

E.经承包商代表确认工程师发布

正确答案:查看最佳答案

第69题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第71题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制

C.工程师应当以雇主的名义作出指示

D.工程师在施工合同履行期间独立工作

E.工程师属于雇主人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。

第72题:根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有()。

A.签约合同价不包括承包人利润

B.签约合同价即为中标价

C.签约合同价包含暂列金额.暂估价

D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款

E.签约合同价应在合同协议书中写明

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有()。

A.移交后的单位工程由发包人负责照管

B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收

C.单位工程验收应由发包人组织

D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件

E.单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第75题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象，下列可以成为合同法律关系客体的是()。

A.借款合同的货币

B.建设工程施工合同中约定的建筑物

C.技术转让合同的专利权

D.当权利受到侵害时，依法得到法律保护的权利

E.双务合同中当事人应承担的义务

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。

第78题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物

E.交货数量与合同不符

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广西壮族自治区注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。

第79题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。