2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产，双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装.投产。对此，甲公司()。

A.可以解除k06和其后各批电子装置的采购合同

B.只能解除k06电子装置的采购合同

C.只能继续履行合同

D.解除采购合同应获得乙的同意

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对于出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使其后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，买受人可以就该批以及其后其他各批标的物解除。

第1题:当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是仲裁协议的效力。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定仲裁机构所在地的中级人民法院管辖。

第2题:乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送，约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的责任分担，下列说法中正确的是()。

A.丙可要求甲支付运费

B.甲可要求乙赔偿损失

C.乙可要求丙赔偿损失

D.材料损失由甲承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》第314条规定:“货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。”山洪暴发属于不可抗力，因而丙不得要求甲支付运费。《合同法》第144条规定:“出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损.灭失的风险自合同成立时由买受人承担。”因此，材料损失应由甲承担。

第3题:某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。对此事故，()。

A.由监理单位承担主要责任

B.由建设单位承担主要责任

C.由分包单位承担主要责任

D.由总承包单位承担主要责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:关于行政行为特征的说法正确的是()。

A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为具有不可裁量性

D.行政行为不属于执法行为

正确答案:查看最佳答案

第5题:在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人依法追究刑事责任，其刑罚是()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.串通投标罪

正确答案:查看最佳答案

第6题:采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即()。

A.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

B.撤销当事人注册证书

C.撤销当事人建造师资格证书

D.处以罚款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》关于竣工工程质量责任的说法,正确的是()。

A.发包人指定分包人分包专业工程,应由分包人对承包人承担责任

B.建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程末经竣工验收投入使用,不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《物权法》的规定，当事人以下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

A.正在建造的船舶.航空器

B.交通运输工具

C.生产设备.原材料

D.正在建造的建筑物

正确答案:查看最佳答案

第9题:同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是()。

A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任

C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任

D.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是保证担保，被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人到期不履行债务或者发生当事人约定的实施担保物权的情形，债权人应当按照约定实现债权。债务人自己可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担保证责任后，有权向债务人追偿

第10题:关于质量保证金预留的说法,正确的是()

A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门

B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有

C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理

D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于建设工程返修的说法,正确的是()

A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修

C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修

正确答案:查看最佳答案

第12题:甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自()时发生移转。

A.交付

B.合同成立

C.合同生效

D.车辆完成登记

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护.文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

第14题:某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有()。

A.拒绝作业权

B.紧急避险权

C.应急处理权

D.回避求救权

正确答案:查看最佳答案

第15题:在建工程的建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于()之债。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

D.不当得利

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:人民法院审理行政案件，不适用()。

A.调解

B.开庭审理

C.公开审理

D.两审终审制

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

正确答案:查看最佳答案

第18题:下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()

A.警告

B.吊销许可证

C.责令停产停业

D.停止侵害

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据《建设工程质量管理条例》下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。

A.施工合同中约定采用推荐性标准

B.工程施工图纸

C.法律法规

D.监理合同

正确答案:查看最佳答案

第20题:下列关于物权的表述，错误的是()。

A.物权的权利人可以对抗一切不特定的人

B.物权的义务人是特定的

C.同一物上不许有内容不相容的物权并存

D.物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于评标的说法，正确的是()。

A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，市委不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容.明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清.说明

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:国家发展和改革委员会发布的《招标公告发布暂行办法》属于()。

A.行政法规

B.一般法律

C.司法解释

D.部门规章

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。

A.按照首席仲裁员的意见作出

B.按照多数仲裁员的意见作出

C.按照仲裁委员会主任的意见作出

D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出

正确答案:查看最佳答案

第24题:需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的()日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

A.7

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是()

A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头

C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围

D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包

正确答案:查看最佳答案

第26题:下列关于评标报告的说法错误的是()。

A.评标报告应当由评标委员会全体成员签字

B.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应注明

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字并拒绝书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果

D.提交的评标报告无需推荐中标候选人

正确答案:查看最佳答案

第27题:甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲()。

A.60万元

B.80万元

C.120万元

D.160万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》

D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于施工许可的说法，正确的是()。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门备案

B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证

D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是()

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理.返工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全.环境.历史风貌对建设项目加以限制的区域，称为()。

A.建设控制地带

B.文物保护范围

C.城市紫线

D.城市黄线

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法实施条例》规定，文物保护单位的建设控制地带，是指在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全.环境.历史风貌对建设项目加以限制的区域。

第32题:关于施工生产安全事故应急救援预案的说法，正确的是()。

A.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案

B.施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见

C.综合预案和专项预案应当平均每半年至少组织一次演练

D.面临的事故风险和重要应急资源发生重大变化的，应当每3年评估一次

正确答案:查看最佳答案

第33题:在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金2800万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。

A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理

B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持

C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:建筑业企业资质证书的有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是()。

A.申请人年龄达到60周岁

B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至中请注册之日止不满5年

C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年

D.申请人甲请注册之日5年前担任项目经理期间，所负贵项目发生过重大质量和安全事故

正确答案:查看最佳答案

第36题:某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年()。

A.10月15日

B.10月22日

C.11月14日

D.12月14日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建筑法》第10条规定:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。

第37题:某建设项目准备招标，据注册造价工程师估算合同价款为5000万元。根据《招标投标法实施条例》及《工程建设项目施工招标投标办法》规定，其投标保证金分别为()。

A.100万元.100万元

B.80万元.80万元

C.100万元.80万元

D.80万元.100万元

正确答案:查看最佳答案

第38题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()

A.继续按设计文件和图纸施工

B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工

C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议

D.及时提出意见和建议

正确答案:查看最佳答案

第39题:甲公司收到乙公司发来的定货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议，乙公司拒绝收货的合法理由应当是()。

A.要约已撤销

B.要约已撤回

C.合同已失效

D.甲方未承诺

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()-

A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考査的是建设工程债的发生依据。P23-到建设29.关于建设工程分包的说法，正确的是()。A.分包单位没有资质要求B.分包单位不得再次分包C.分包单位由总包单位自有确定D.分包的工作内容没有限制BAAA答案:BBAAA解析:本题考査的是建设工程分包的规定。P105

第41题:在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则()。

A.按照年利率24%计息

B.利息不予支持

C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息

D.垫资不予返还

正确答案:查看最佳答案

第42题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。

A.合同正常履约

B.未发生违约行为

C.获得发包人奖励

D.获得建设行政主管部门表彰

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据《标准施工招标文件》的规定，有可能不属于投标文件内容的是()。

A.投标报价

B.联合体投标协议书

C.施工组织设计

D.商务和技术偏差表

正确答案:查看最佳答案

第44题:除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为()

A.要式合同

B.实践合同

C.有偿合同

D.双务合同

正确答案:查看最佳答案

第45题:工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，该行业标准()。

A.即行废止

B.行业标准优先适用

C.国家标准优先适用

D.两个同时适用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按照《标准化法》规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。在国家标准公布之后，该项行业标准即行废止。

第46题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《民法通则》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是()。

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.基于合同的违约金请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

正确答案:查看最佳答案

第48题:租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是()。

A.优先购买权

B.留置权

C.抗辩权

D.优先受偿权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:关于行政行为特征的说法正确的是()。

A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为具有不可裁量性

D.行政行为不属于执法行为

正确答案:查看最佳答案

第50题:王某自1995年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作，2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付()元的经济补偿。

A.12万

B.9万

C.4万

D.3万

正确答案:查看最佳答案

参考解析:王某在2008年1月至2012年10月应当得到经济补偿，补偿时间为5年，月工资按照3倍职工月平均工资计算，最终补偿金额为:5×3×2000=3万元。

第51题:根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是()。

A.建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书

B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见

C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准

D.环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:民事责任的承担方式中不包括()。

A.恢复原状

B.消除危险

C.赔礼道歉

D.没收财产

正确答案:查看最佳答案

第53题:电工张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约定了2个月的试用期，该公司电工最低档工资为2000元，与张某约定的工资为2200元，当地最低工资标准为1500元，则张某在试用期的工资不得低于()元。

A.1200

B.1500

C.1600

D.1760

正确答案:查看最佳答案

第54题:施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包了乙分包商，但是甲分包商工期延误，乙分包商为此应向()提出要求承担违约责任。

A.发包方

B.总包方

C.甲分包商

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同，和乙分包商有合同关系的只有总包单位，其次明确《合同法》第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的，应当向对方承担违约责任”，本题的第三人是甲分包商，当事人一方是总包单位，现由于甲分包商违约，承担违约责任的自然就应该是总包单位，选B。

第55题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行力法》关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法,正确的是()。

A.建筑施工企业负责人,是指企业的法定代表人.总经理,不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师

B.建筑施工企业负责人要定期带班检查,毎月检查时间不少于其工作日的20%

C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的,可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

D.建筑拖工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于工程建设国家标准的说法，正确的是()。

A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定

B.工程建设强制性标准包括地方标准

C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责

D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布

正确答案:查看最佳答案

第57题:货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。

A.留置货物

B.要求赔偿

C.解除合同

D.拒绝运输

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是()。

A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故者本人伤害的

B.患职业病的

C.工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的

D.高空作业跌落的

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于法人应当具备条件的说法，正确的是()。

A.须经有关机关批准

B.有技术负责人

C.承担有限民事责任

D.应当有自己的名称和组织机构

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《建没工程质量管理条例》,下列情开中,属于违法分包的是()。

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位特其承包的建设工程再分包给具有相应资质条牛的施工企业的

C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的

D.施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工企业收取费用,主要建筑材料.构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:关于建设工程质重保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失略偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

D.建筑业企业申请资质升级.资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

正确答案:查看最佳答案

第62题:关于和解的说法，正确的是()。

A.和解只能发生在诉讼前

B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解

C.和解达成协议，必须以书面形式作出

D.和解达成的协议具有合同效力

正确答案:查看最佳答案

第63题:在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准()

A.予以修订

B.继续有效

C.应当复审

D.即行废止

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标.评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是()。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.③②④⑦①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤⑥⑧

D.④③②⑦①⑤⑧⑥

正确答案:查看最佳答案

第65题:]按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，工程建设中预留保证金的比例，下列说法正确的是()。

A.全部使用政府投资的建设项目，按合同价款5%左右预留

B.部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右预留

C.社会投资项目一律按工程价款结算总额5%左右预留

D.社会投资项目一律按合同价款10%左右预留

正确答案:查看最佳答案

第66题:施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院给予支持的是()。

A.已经完成的建设工程质量不合格的

B.不履行合同约定的协助义务的

C.将承包的建设工程非法转包，违法分包的

D.合同约定的期限内没有完工的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:合同权利转让未通知债务人，则()。

A.转让合同无效

B.对债务人不发生效力

C.推定为未转让

D.抗辩权发生转移

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于建设工程质量保修的说法，正确的是()

A.不同类型的建设工程，其保修范围相同

B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修

C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同

D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是禁止无资质的承揽工程。A选项，不同类型的建设工程，其保修范围不同。B选项，建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业仍应负责维修，费用由责任方承担。D选项，建设工程质量保证金应在缺陷责任期满后返还。

第69题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册

B.处以一定比例的罚款

C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年以后可以重新注册

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是注册执业人员法律法规及因过错造成质量事故应承担的责任。对认定有挂靠行为的个人，不得再担任项目施工单位项目负责人，有职业资格证书的吊销，5年内不予注册，造成重大质量安全事故的，吊销执业资格证书，终身不予注册。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:工程监理单位和被监理工程的()有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。

A.建设单位

B.造价咨询单位

C.施工企业

D.建筑材料.构(配)件供应单位

E.设备供应单位

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》，下列情形中，人力资源社会保障行政部门按照管辖权限应当将用人单位列入拖欠工资“黑名单”的有()。

A.克扣.无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的

B.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件.极端事件造成严重不良社会影响的

C.将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织的

D.将劳务转包给不具备用工主体资格的个人的

E.没有在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户的

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。

A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的

B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的

E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:各相关机关和单位在实施工程建设强制性标准的监督管理中的作用是()。

A.规划审查机关应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督

B.施工图审查单位应当对施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督

C.工程质量监督机构应当对工程建设监理阶段执行强制性标准的情况实施监督

D.安全监督管理机构应当对工程建设验收阶段执行强制性标准的情况实施监督

E.施工图审查单位应当对设计阶段执行强制性标准的情况实施监督

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于勘察.设汁单位的质量责任和义务的说法，正确的有()

A.依法对设计文件进行技术交底

B.依法保证使用的建筑材料等符合要求

C.依往审査施丁图纸设计文件

D.依法办理工程质量监督手续

E.依法承揽工程的勘察.设技业务

正确答案:查看最佳答案

第75题:既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑()等实施节能改造的活动。

A.围护结构

B.保温结构

C.采暖制冷系统

D.照明设备

E.供水系统

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:建设单位办理工程竣工验收备案，应提交的材料包括()。

A.建设项目开工报告

B.施工图设计文件审查意见

C.验收人员签署的竣工验收原始文件

D.施工单位签署的工程质量保修书

E.市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有()。

A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标

B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求

C.按照招标人的要求倾向特定投标人

D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见

E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于法定代表人的说法，正确的有()。

A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任

C.法定代表人代表法人从事民事活动

D.法定代表人为特别法人

E.法人应当有法定代表人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:下列属于强制性标准的行业标准是()。

A.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准

B.工程建设行业专用的有关安全.卫生和环境保护的标准

C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准

D.工程建设重要的通用的信息技术标准

E.工程建设重要的行业专用的术语.符号.代号.量与单位和制图方法标准

正确答案:查看最佳答案

第80题:根据我国《合同法》的规定，以下属于可撤销合同的有()。

A.违反法律的强制性规定的合同

B.以合法行为掩盖非法目的的合同

C.因重大误解订立的合同

D.一方以欺诈.胁迫手段订立的合同

E.订立合同时显失公平的合同

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《仲裁法》《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有()情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行，当事人还可以选择根据双方达成的仲裁协议重新申请仲裁。

A.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的

B.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的

C.裁决的事项不属于仲裁协议的范围

D.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的

E.认定事实的主要证据不足的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:根据《标准化法》,下列标准中不能制定为强制性标准的有()。

A.行业标准

B.地方标准

C.团体标准

D.企业标准

E.囯家标准

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以单方解除合同的有()。

A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意

B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的

C.施工企业已完成工程质量不合格，并拒绝修复的

D.施工过程中，施工企业不满建设单位指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的

E.施工中建筑材料大幅上涨，施工企业严重亏损的

正确答案:查看最佳答案

第84题:关于无效合同法律后果的叙述中，正确的是()。

A.无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力

B.合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效

C.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，不予返还

D.合同无效.被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力

E.建设工程施工合同无效，将不会产生支付违约金的法律后果

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:甲.乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因向施工单位索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有()。

A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付

B.建设单位可直接要求甲承担12万元

C.建设单位可直接要求乙承担12万元

D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任

E.先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有()。

A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的

B.任意压缩合理工期的

C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的

D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的

E.欠付工程款数额较大的

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《合同法》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。

A.未及时检查隐蔽工程造成的损失

B.偷工减料造成的损失

C.验收违法行为造成的损失

D.中途变更承包工作要求造成的损失

E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:关于施工许可制度的和开工报告制度的说法，正确的有()。

A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定

B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月

C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的的工程，应当重新办理开工报告审批手续

E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是项目经理违法行为应承担的责任。E选项，实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是建设单位应具备的开工条件。

第89题:关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有()。

A.有符合规定的净资产

B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备

C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核

D.除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核

E.有符合规定的，已完成工程业绩

正确答案:查看最佳答案

第90题:下列合同中，属于可变更.可撤销合同的()。

A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同

B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同

C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同

D.建设单位为偷税而订立的施工合同

E.村民胁迫施工企业订立的供货合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:《招标投标法》规定，投标文件()的投标人应确定为中标人。

A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求

B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

C.满足招标文件各项要求，并且报价最低

D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低

E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下对施工单位质量责任和义务的正确表述是()。

A.施工单位不得转包或违法分包工程

B.承包单位应当履行工程质量保修义务

C.施工单位应当按照国家有关规定组织竣工验收

D.按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计

E.领取施工许可证之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《担保法》的规定，施工企业从银行借款时可以作为抵押物的有()。

A.施工企业所有的汽车

B.施工企业所有的支票

C.施工企业有处分权的国有土地使用权

D.施工企业自有的建筑施工机具

E.施工企业所有的房产

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:建设用地使用权人将建设用地使用权转让.互换.出资.赠与或者抵押，应当符合的规定有()。

A.应当向登记机构申请变更登记

B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同

D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施分开处分

E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限

正确答案:查看最佳答案

第95题:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的()。

A.保修范围

B.保修期限

C.保修费用

D.保修责任

E.维修所使用的材料

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有()。

A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的

B.生产工艺和技木发生变化的

C.因重组导致经营方式变化的

D.经营状况不良的

E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:委托代理关系终止的情形有()。

A.代理期间届满

B.代理人辞去委托

C.被代理人死亡

D.代理人丧失民事行为能力

E.作为被代理人的法人组织终止

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于建设用地使用权的说法,正确的有()

A.建设用地使用权自合同生效时设立

B.建设用地使用权可以在土地的地表.地上或者地下分别设立

C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让,可以采用口头约定的形式

D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物.构筑物及其附属设施分别处分

E.住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《必须招标的工程项目规定》，下列项目属于必须进行招标的有()。

A.使用国有企业资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目

B.使用世界银行.亚洲开发银行等国际组织贷款.援助资金的项目

C.使用外国政府及其机构贷款.援助资金的项目

D.使用财政预算资金200万元以上，并且该资金占投资额10%以上的项目

E.使用有限公司资金的项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！