重庆市注册监理工程师预习题

其他建筑考试安全员考试网 2022-3-1 16:34:28

[点击进入重庆市注册监理工程师预习题]

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:评标委员会推荐的中标候选人应当限定在()，并标明排列顺序。

A.l-2人

B.l-3人

C.1-4人

D.1-5人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，()。

A.不需承担赔偿责任

B.应承担赔偿责任

C.双方共同承担

D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题

正确答案:查看最佳答案

第2题:公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关

正确答案:查看最佳答案

第3题:市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。

A.行政手段

B.合同

C.诚信

D.道德

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，()属于监控主。

A.设计单位

B.施工单位

C.工程监理单位

D.勘察单位

正确答案:查看最佳答案

第5题:凡是()的单位，均可称为监理单位。

A.经监理资质管理部门审查批准

B.取得监理资质证书，具有法人资格

C.从事工程建设监督管理活动

D.从事工程建设招标代理活动

正确答案:查看最佳答案

第6题:下面表述中错误的一项为()。

A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中，不属于违法分包的是()。

A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务

B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务

C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务

D.分包给不具备相应资质条件的单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。

第8题:招标方式中，公开招标与邀请招标比较，其优点主要是()。

A.竞争性强，选择面宽

B.竞争的激烈程度相对较差

C.招标时间长

D.招标费用高

正确答案:查看最佳答案

第9题:某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长()天。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向通知书的时效是()天。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第11题:委托监理合同法律关系的客体是()。

A.监理工程

B.监理服务

C.监理规划

D.监理投标方案

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《标准施工合同》，承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。因此，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第13题:根据《标准施工合同》，表明合同终止的行为是()。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔。

第14题:依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是()。

A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

B.违约金和定金不可以同时选用

C.承担违约责任的条件采用严格责任原则

D.违约金和赔偿损失可以同时使用

正确答案:查看最佳答案

第15题:当事人一方要求变更或解除合同时，应当在()目前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。

A.18

B.24

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。

A.不利地质条件

B.不利水文条件

C.有毒作业环境

D.不利气候条件

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是()。

A.工程师助手不得向承包商发出口头指示

B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力

C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力

D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可以直接请工程师确认.取消或改变

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。B项，助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。C项，助手只能行使工程师付托的权力，完成工程师指派的任务。

第18题:合同众多的分类中，()的目的在于确立合同的生效时间。

A.诺成合同

B.计划合同

C.要式合同

D.主合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

正确答案:查看最佳答案

第20题:建设工程施工管理中，对使用专利技术及特殊工艺施工的工程申报及费用承担的理解，正确的是()。

A.若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用

B.若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用

C.不论哪一方要求使用他人的专利技术，一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时，由发包人依法承担相应责任

D.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，承包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担使用等费用

正确答案:查看最佳答案

第21题:按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()。

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.40天

B.30天

C.50天

D.20天

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是()。

A.工程量清单

B.发包人要求

C.单位分析表

D.发包人建议

正确答案:查看最佳答案

第24题:某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为()。

A.合格

B.基本合格

C.不合格

D.基本不合格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()。

A.必须公开招标

B.必须邀请招标

C.可直接委托发包

D.必须聘请招标代理机构委托发包

正确答案:查看最佳答案

第26题:设备采购合同履行过程中，由于包装防护不妥，造成货物锈蚀，由此造成的损失由()承担。

A.卖方

B.买方

C.运输方

D.买卖双方

正确答案:查看最佳答案

第27题:对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。

A.概念设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:公开招标存在缺点的核心是()。

A.招标时间长.费用高

B.评标工作量大

C.申请投标人较多

D.要设置资格预审程序

正确答案:查看最佳答案

第29题:下列关于材料采购合同变更或解除的说法，错误的是()。

A.一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同仍然有效

B.物资采购合同变更的内容涉及交货时间的变更

C.供货方提供的货物数量不够，采购方可以拒收货物

D.采购方对合同约定的订购数量拒收，要承担中途退货的责任

正确答案:查看最佳答案

第30题:承包人提出索赔要求时，应当向监理人递交()。

A.索赔意向通知书

B.索赔通知书

C.索赔意向通知书和索赔通知书

D.索赔意向通知书或索赔通知书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.投标保证金有效期从提交之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。

第32题:根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()负责补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险负责人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出，当工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

第33题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()。

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于()。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。参见教材P142。

第35题:合同法律关系是指合同法律规范调整的.在民事流转过程中形成的()关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务

正确答案:查看最佳答案

第36题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。参见教材P11。

第37题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)

第38题:施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房房产时尚欠银行500万元本金.20万元利息.50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务为()万元。

A.0

B.100

C.150

D.180

正确答案:查看最佳答案

第39题:建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是()。

A.有大量的隐蔽工程

B.施工中未及时进行质量检查

C.工程质量的评价方法具有特殊性

D.工程质量具有较大的波动性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。

A.该合同属于即时买卖合同

B.货样应留存在供货人处

C.当事人可以在合同中对货样进行说明

D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，货样买卖属于非即时买卖合同。B项，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。D项，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

第41题:依据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师颁发的工程接收证书表明()。

A.缺陷通知期开始

B.工程照管责任移交

C.可以办理竣工结算

D.承包合同的全部义务已完成

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3%。

第43题:为了明确划分由于政策F法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日前第28天

C.招标公告发布之日前第14天

D.招标公告发布之日前第28天

正确答案:查看最佳答案

第44题:()负责支付咨询顾问费用，()负责支付专业分包商的费用。

A.雇主，承包商

B.雇主，项目经理

C.承包商，雇主

D.承包商，项目经理

正确答案:查看最佳答案

第45题:下列不是合同价款应规定的内容的是()。

A.计算方式

B.结算方式

C.价款的支付期限

D.价款支付日期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示()。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿

正确答案:查看最佳答案

第47题:施工合同履行过程中，为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前()D。

A.7

B.14

C.28

D.34

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权；选项B错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项C错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。参见教材P13。

第49题:建筑工程一切险的保险人对()造成的损失和费用负责赔偿。

A.盘点时发现的短缺

B.设计错误

C.不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件

D.自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化等原因

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。

第51题:根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有()。

A.移交后的单位工程由发包人负责照管

B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收

C.单位工程验收应由发包人组织

D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件

E.单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。

第53题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第54题:指定分包商的特点主要表现为()。

A.业主选择实施该部分工程的施工单位

B.指定分包商与业主签订合同

C.承包商负责指定分包商施工的协调管理

D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付

E.指定分包商的违约行为视为承包商违约

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第56题:关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。

A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务

B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理

C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同

D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任

E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商.供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。

第57题:工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商()。

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制

C.工程师应当以雇主的名义作出指示

D.工程师在施工合同履行期间独立工作

E.工程师属于雇主人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。

第59题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。

第60题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。

A.监理委托函或中标书

B.建设工程监理合同标准条件

C.建设工程监理合同专用条件

D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件

E.工程建设委托监理合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:施工过程中发生安全事故后，承包人采取的措施一般包括()。

A.向发包人报告

B.及时采取减损措施

C.保护事故现场

D.妥善保管有关证据

E.通知有关部门

正确答案:查看最佳答案

第62题:建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有()。

A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

正确答案:查看最佳答案

第63题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第64题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资质证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.特定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查:资质审查.能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。

第65题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第66题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

第67题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。

A.由于业主原因造成费用增加和工期损失

B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失

C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失

D.按约定提交了索赔意向

E.提交了索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第68题:同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;③抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

第69题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的()，报送项目监理机构。

A.工程检查记录

B.资质证明

C.试验报告

D.工程变更单

E.复验报告

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业的技术负责人应当()。

A.具有10年以上从事工程建设工作的经历

B.具有15年以上从事工程建设工作的经历

C.具有高级技术职称

D.取得《监理工程师注册证书》

E.取得《监理工程师资格证书》

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第73题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括()。

A.评标办法

B.投标人须知

C.发包人提供的资料

D.图纸

E.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。

第74题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误，按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在发售资格预审文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会，审查资格预审申请文件；选项C错误，财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人；选项E错误，资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中说明。参见教材P36～39。

第75题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--重庆市注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第76题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A，属于其他组织；选项E，法人的法定代表人是自然人。参见教材P5～6。

第77题:工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。

A.保险责任不同

B.安全生产管理职责不同

C.劳务人员管理方式不同

D.施工组织不同

E.施工质量责任期限不同

正确答案:查看最佳答案

第78题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查，如未在约定时间内核查，又未提出具体意见，则()。

A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单

B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单

C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核

D.承包人应进行修正和提供补充资料，和监理人协商后，提交修正后的竣工付款申请单