湖南省长沙注册监理工程师历年真题

我们该怎么找到"湖南省长沙注册监理工程师历年真题"？博曾经说过，一次失败，只是证明我们成功的决心还够坚强。 维这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 那么，知识永远战胜愚昧。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们找题吧！最后的祝福:为你倒数，还有几个小时就要上战场了，希望你能够放松心情，不要紧张。我知道你平时学习一向都很努力，学得很不错，相信你考好成绩是没问题的!

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位()。

A.应从业主方获得附加监理酬金

B.应从业主方获得额外监理酬金

C.应从承包方获得合理化建议的奖金

D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:施工合同履行进入施工阶段，监理工程师进行进度管理的主要任务是()。

A.审核施工进度计划

B.控制施工工作按进度计划执行

C.争取提前完成工程

D.发布工程暂停令

正确答案:查看最佳答案

第2题:按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。

A.工程所在地

B.被告住所地

C.原告住所地

D.合同签字地

正确答案:查看最佳答案

第3题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:关于合同法律关系的说法，正确的是()。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项，合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果，技术秘密属于智力成果。D项，能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。

第5题:材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的F方法是()。

A.类比衡量法

B.理论换算法

C.尾差分析法

D.经验鉴别法

正确答案:查看最佳答案

第6题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定的比例付给设计人定金。合同开始履行后设计人违约，设计人应返还委托人()万元。

A.10

B.20

C.2

D.4

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

第8题:设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则()。

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期，无须支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

正确答案:查看最佳答案

第9题:施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有()的复工指令方可复工。

A.业主代表

B.施工单位负责人

C.监督站负责人

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:如果业主对监理单位提交的交付通知书中部分酬金有异议，标准条件规定的处理原则是()。

A.按监理单位违约对待，追究其责任

B.拒付全部酬金

C.拒付有异议部分酬金，但不能拖延其他无异议酬金项目的支付

D.先按通知书支付，如审核后与通知书的金额不符，在后阶段支付款中扣除

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由()负责。

A.承包人

B.勘察人

C.监理人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务，又没有图纸或资料的地段，发包人应负责查清地下埋藏物。

第12题:施工企业以自己的资产为抵押物向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行600万元本金.30万元利息.50万元违约金，拍卖房产得款500万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务()。

A.还有100万元

B.还有150万元

C.还有190万元

D.全部消灭

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:施工合同履行过程中，发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()。

A.原设计单位同意

B.发包人和承包人协商解决

C.规划管理部门审批

D.总监理工程审核批准

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定，与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。

第15题:施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是()。

A.应立即通知合同另一方当事人和监理人

B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任

C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告

D.不能按期竣工的，应合理延长工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:设计评标时，设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标投标书内的设计进度计划，看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期，初步设计完成后进行施工招标，在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求，避免妨碍或延误施工的顺利进行。

第17题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为，其法律责任由()承担。

A.项目经理

B.发包人

C.监理单位

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第18题:在监理合同履行期间，监理人可行使的权利包括()。

A.对设计.施工承包单位的选定权

B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权

C.对工程设计变更的审批权

D.对工程规模.规划设计等要求的认定权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是()。

A.工程量清单

B.发包人要求

C.单位分析表

D.发包人建议

正确答案:查看最佳答案

第20题:采购方拒付货款，应当按照()的拒付规定办理。

A.国家财政部门结算办法

B.地方财政部门结算办法

C.中国人民银行结算办法

D.银行结算办法

正确答案:查看最佳答案

第21题:建设工程合同的最基本要素是()。

A.标的

B.承包人和发包人

C.时间

D.地点

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:()负责支付咨询顾问费用，()负责支付专业分包商的费用。

A.雇主，承包商

B.雇主，项目经理

C.承包商，雇主

D.承包商，项目经理

正确答案:查看最佳答案

第23题:(1)建设项目设计施工总承包方式的优点是()。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点包括:单一的合同责任；(2)固定工期.固定费用；(3)可以缩短建设周期；(4)减少设计变更；(5)减少承包人的索赔。参见教材P109。

第24题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人索赔的处理规定，在法律上的效力()。

A.是终局性的，对发包人具有强制约束力

B.不是终局性的，对发包人具有强制约束力

C.是终局性的，仅对承包人具有强制约束力

D.不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:下列不属于合同法律关系构成要素的是()。

A.合同法律关系主体

B.合同法律关系客体

C.合同法律关系内容

D.合同法律规范

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。参见教材P76。

第27题:设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有()。

A.合同条件

B.投标须知

C.工程量清单

D.项目说明书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:发包人应在()的28天内完成赔付。

A.监理人收到索赔意向通知书后

B.监理人收到索赔通知书后

C.监理人做出索赔处理结果答复后

D.承包人接受索赔处理结果后

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于延长投标有效期的说法，错误的是()。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人

B.投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第30题:在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用()。

A.格式条款

B.非格式条款

C.当事人另行协商确定的条款

D.仲裁机构确定的条款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:关于代理关系的表述，错误的是()。

A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理

B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任

C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任

D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务

正确答案:查看最佳答案

第32题:工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。

A.公平

B.科学

C.独立

D.公正

正确答案:查看最佳答案

第33题:发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括()。

A.提前竣工的机器设备要求

B.发包人为赶工应提供的方便条件

C.提前竣工所需的追加合同价款

D.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。

第35题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。颁发工程接收证书后，将保留金50%返还承包商，颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。参见教材P141。

第36题:对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求()确认无效。

A.人民法院

B.监理单位

C.建设行政主管部门

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:发生承包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是()。

A.发包人应向承包人发出整改通知

B.监理人应向承包人发出整改通知

C.发包人应向承包人发出立即解除合同通知

D.监理人应向承包人发出立即解除合同通知

正确答案:查看最佳答案

第38题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。

A.台风

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.自然磨损

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。

第39题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第40题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为()。

A.对分包商发布指令

B.对分包工程的批准

C.向分包商支付工程款

D.审查分包商的资质

正确答案:查看最佳答案

第41题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。

A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单

B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格

C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用

D.承包人向发包人的投标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量淸单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。参见教材P113。

第42题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责()的工程师无权解除承包人的任何义务。

A.设计

B.规划

C.监理

D.施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据FIDIC《施工合同条件》，有经验的承包商在()前不能合理预见的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.下达开工令

C.基准日

D.风险事件发生日

正确答案:查看最佳答案

第44题:《合同法》规定，缔约过失责任属于()责任。

A.违约

B.侵权

C.“先合同义务”

D.无过错

正确答案:查看最佳答案

第45题:施工过程中的作业技术交底工作应由()进行。

A.设计单位代表

B.施工单位主管技术人员

C.专业监理工程师

D.施工单位项目经理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。

A.深基坑工程

B.高空作业工程

C.深水作业工程

D.大暴(同音字)破工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

第47题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。

第48题:在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。

A.施工

B.设备采购

C.设计

D.材料采购

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:在建设项目施工过程中，采用外商供应的大型设备的，如需使用外商提供的制造图纸，()应负责对该设计资料进行审查。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:要使索赔得到公平合理的解决，工程师在工作中必须注意以下原则()

A.公平合理地处理索赔

B.及时作出决定和处理索赔

C.尽可能通过协商达成一致

D.诚实信用

E.尽量减少

正确答案:查看最佳答案

第51题:发包人违反合同规定时，处理方法正确的是()。

A.承包人应向发包人发出通知要求纠正

B.承包人有权立即暂停施工

C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知

D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任

E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第53题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第54题:建设工程合同管理的基本方法包括()。

A.严格执行建设工程合同管理法律法规

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.建立合同管理目标制度

E.推行合同示范文本制度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规，普及相关法律知识.培训合同管理人才，设立合同管理机构.配备合同管理人员，建立合同管理目标制度，推行合同示范文本制度。

第55题:根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。

A.单价子目已完工程量按月计算

B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

C.总价子目已完工程量按月计算

D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

正确答案:查看最佳答案

第56题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象，下列可以成为合同法律关系客体的是()。

A.借款合同的货币

B.建设工程施工合同中约定的建筑物

C.技术转让合同的专利权

D.当权利受到侵害时，依法得到法律保护的权利

E.双务合同中当事人应承担的义务

正确答案:查看最佳答案

第57题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人，应当具备的条件包括()。

A.必须具备法人资格

B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书

D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同

E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。

第58题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第59题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充

B.监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

第60题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体。选项E，法定代表人是自然人。

第61题:施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是()。

A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书

B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力

E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

正确答案:查看最佳答案

第62题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。

第64题:机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。

A.负责所供货的设备监造

B.提供货物组装和维修所需的专用工具

C.提供详细的操作和维护手册

D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责

E.对买方的维修.运行和管理人员进行培训

正确答案:查看最佳答案

第65题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。

A.由于业主原因造成费用增加和工期损失

B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失

C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失

D.按约定提交了索赔意向

E.提交了索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第66题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第67题:工程地质勘察包括的工作内容有()。

A.选址勘察

B.详细勘察

C.水质勘察

D.环境勘察

E.施工勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程地质勘察，包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。

第68题:采用直接委托的方式发包建设任务有()

A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工

B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的

C.施工企业自建有用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发牛变更的

E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目

正确答案:查看最佳答案

第69题:建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有()。

A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。

第71题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。

第72题:关于招标有效期的说法，正确的有()。

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作；投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。参见教材P32～33。

第73题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第74题:(1)根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有()。

A.投标人撤回已提交的投标文件

B.投标人撤销已提交的投标文件

C.投标人拒绝延长投标有效期

D.中标人拒绝订立合同

E.中标人拒绝提交履约保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时，招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。

第75题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

A.施工场地临时道路通行权的取得

B.材料和工程设备的提供方

C.计日工和暂估价的补偿方式

D.施工图设计文件的提供方

E.竣工后试验的责任方

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。

第77题:合同法律关系的客体有()。

A.物

B.行为

C.义务

D.权利

E.知识产权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。

第78题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第79题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。