最新江苏省注册监理工程师真题库

[点击进入最新江苏省注册监理工程师真题库]


一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:划分采购标和包的基本原则不包括()。

A.有利于吸引较多的投标人参加竞争以达到减低货物价格的目的

B.能保证供货时间

C.能保证供货质量

D.多多益善的原则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第1题:在大型设备采购合同履行过程中,监理工程师()。

A.有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任

B.有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

C.无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

D.无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任

正确答案:查看最佳答案


第2题:关于设计文件变更的说法,正确的是()。

A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误

B.发包人可要求监理人修改不重要的设计

C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改

D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项,经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项,如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。


第3题:根据《担保法》,不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产,B.C.D项均属于权利。


第4题:工程评标中,个别评标委员会成员对评标结果有异议时,正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.口头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果。


第5题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为,其法律责任由()承担。

A.项目经理

B.发包人

C.监理单位

D.承包人

正确答案:查看最佳答案


第6题:根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后,招标人退还投标保证金时间限定在()。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。


第7题:审查设计投标人的人员技术力量主要是考察()的资质能力。

A.设计单位负责人

B.设计负责人

C.专业设计人员

D.所有设计人员

正确答案:查看最佳答案


第8题:建设工程一切险保险合同于2013年3月1日签订,建设工程承包合同约定工程开工日期为2013年3月20日。为保证工程如期开工,承包人于2013年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后,承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为()。

A.2013年3月1日

B.2013年3月20日

C.2013年3月10日

D.2013年3月15日

正确答案:查看最佳答案


第9题:依据法律的直接规定而产生代理权的行为称为()。

A.无权代理

B.委托代理

C.法定代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第10题:当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为()。

A.格式条款

B.仲裁条款

C.固定条款

D.质量条款

正确答案:查看最佳答案


第11题:工程施工质量不符合要求时,经返工重做或更换器具.设备的检验批应()。

A.予以验收

B.有条件验收

C.重新进行验收

D.专门验收

正确答案:查看最佳答案


第12题:依据《中华人民共和国合同法》的规定,出现()订立的合同,当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。

A.对方有过错

B.损害国家利益

C.一方以胁迫手段

D.损害当事人利益

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第13题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体,()属于监控主。

A.设计单位

B.施工单位

C.工程监理单位

D.勘察单位

正确答案:查看最佳答案


第14题:为了保证工程质量,对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前,需要进行合同约定的物理和化学抽样检验,对于此项检验应由()。

A.承包人负责检验工作,发包人承担检验费用

B.承包人负责检验工作,并承担检验费用

C.发包人负责检验工作,并承担检验费用

D.发包人负责检验工作,承包人承担检验费用

正确答案:查看最佳答案


第15题:公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***,并在登记机关办理了抵押登记,该担保法律关系中,抵押人为()。

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第16题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会,总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

A.总承包单位

B.建设单位

C.设计单

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案


第17题:某工程签订的钢材采购合同中,运费未予明确,则()。

A.运费由施工承包商承担

B.运费由供货商承担

C.供应商应通知采购方自提

D.运费由施工承包商和供货商各承担一半

正确答案:查看最佳答案


第18题:建筑工程一切险的保险人对()造成的损失和费用负责赔偿。

A.盘点时发现的短缺

B.设计错误

C.不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件

D.自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化等原因

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第19题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。


第20题:有关合同公证与鉴证的相同点与区别的表述,不正确的是()。

A.合同鉴证与公证的内容和范围相同

B.经过公证的合同,其法律效力高于经过鉴证的合同

C.鉴证作为行政管理行为,在我国域内和域外都有法律效力

D.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性

正确答案:查看最佳答案


第21题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定的比例付给设计人定金。合同开始履行后设计人违约,设计人应返还委托人()万元。

A.10

B.20

C.2

D.4

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第22题:合同约定有工程预付款的,发包人应按规定的时间和数额支付预付款,发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间()天后向发包人发出要求预付的通知。

A.3

B.7

C.14

D.30

正确答案:查看最佳答案


第23题:在进行大型工程设备的采购招标过程中,投标人()情形属于没有进行实质性响应,其投标将被否决。

A.按照招标文件按时交纳投标保证金,但是金额不足

B.有法定代表人的签字和盖章

C.投标人业绩超出招标文件的要求

D.按照招标文件要求逐页签字

正确答案:查看最佳答案


第24题:根据标准施工合同的通用条款规定,下列关于监理人进度管理任务的说法中,不正确的是()。

A.编制进度计划

B.对进度计划提出修改意见

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查进度计划的执行情况

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:编制进度计划是承包人的责任。


第25题:下列承担缔约过失责任的情形中,不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是()。

A.故意隐瞒标的物的瑕疵

B.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有

C.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商

D.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标

正确答案:查看最佳答案


第26题:施工企业提交的履约保函,属于《中华人民共和国担保法》规定的()担保。

A.留置

B.保证

C.定金

D.质押

正确答案:查看最佳答案


第27题:工程师在确认工期是否顺延时,应当首先()

A.依据合同确认责任者

B.分析施工进度计划

C.判断是否符合顺延工期的条件

D.考察事件实际造成的时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第28题:根据标准施工合同通用条款规定,下列不可抗力造成的损失应当由承包人承担的是()。

A.永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失

B.发包人人员伤亡和其他财产损失

C.承包人人员伤亡和其他财产损失

D.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用

正确答案:查看最佳答案


第29题:关于评标中对投标文件质疑的说法,正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。选项A错误,评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明,也不接受投标人主动提出的澄清.说明;选项B错误,投标人书面回答的澄清.说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容;评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题,以书面形式通知该投标人。参见教材P34。


第30题:工程中常见的一类索赔是()。

A.合同被迫终止的索赔

B.意外风险和不可预见因素索赔

C.工程延误索赔

D.工程变更索赔

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第31题:施工合同履行期间,一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时,下列说法不正确的是()。

A.应立即通知合同另一方当事人和监理人

B.如果没有采取有效措施导致损失扩大,应对全部损失承担责任

C.如果不可抗力的影响持续时间较长,应及时提交中间报告,并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告

D.不能按期竣工的,应合理延长工期

正确答案:查看最佳答案


第32题:根据《标准施工招标文件》,对于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标,宜采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法

正确答案:查看最佳答案


第33题:建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定交货期限,首先应按照()履行。

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。


第34题:关于合同履行地点不明确的处理方法中,不正确的是()。

A.给付货币的,在接收货币一方所在地履行

B.给付货币的,在给付货币一方所在地履行

C.交付不动产的,在不动产所在地履行

D.除给付货币和交付不动产的其他标的在履行义务一方所在地履行

正确答案:查看最佳答案


第35题:在评标委员会成员中,不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案


第36题:设计施工总承包合同中,关于保险责任的说法,错误的是()。

A.如果承包人未按合同约定办理保险,发包人可代为办理,费用由发包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保

D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第37题:合同众多的分类中,()的目的在于确立合同的生效时间。

A.诺成合同

B.计划合同

C.要式合同

D.主合同

正确答案:查看最佳答案


第38题:裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察,但两次考察的间隔时间不少于()天。

A.80

B.100

C.120

D.140

正确答案:查看最佳答案


第39题:下列说法错误的是()

A.工程师是受业主聘用的

B.工程师属于业主与承包商之间签订的合同中的一方

C.工程师无权改变合同

D.工程师无权解除合同规定的承包商的任何义务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第40题:勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。


第41题:下面表述中错误的一项为()。

A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联,必须齐全,缺一不可

正确答案:查看最佳答案


第42题:关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是()。

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查的是设计合同履行管理。选项A错误,保证设计质量是设计人的责任;选项C错误,外部协调工作是发包人的责任;选项D错误,为了保证建设工程的质量,设计人应按合同约定参加工程验收工作。参见教材P70。


第43题:所有的施工合同价款都必须在()中注明。

A.中标通知书

B.协议书

C.投标书

D.招标书

正确答案:查看最佳答案


第44题:下列各项活动中,()属于工程建设监理。

A.质量.工期.投资控制

B.质量.工期.施工成本控制

C.制定设计文件并对设计目标控制

D.确定工程项目总目标

正确答案:查看最佳答案


第45题:按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,下列关于有异议的监理酬金支付的说法中,正确的是()。

A.按监理人要求的金额支付,异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回

B.无异议部分的酬金按时支付,有异议部分暂不支付

C.本次不支付,监理人修改后并入下一次支付

D.将支付通知书退回监理人,修改重新提交后再支付

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第46题:根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外,具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。


第47题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《协议书》内容的是()。

A.工程质量标准

B.工期

C.工程变更

D.质量与安全

正确答案:查看最佳答案


第48题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,除法律有特殊规定外,作为合同成立的条件是()。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款交付

D.材料设备所有权转移

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:除了法律有特殊规定的情况外,当事人之间意思表示一致,买卖合同即可成立,并不以实物的交付为合同成立的条件。


第49题:若合同双方对解决合同争端的适用法律的选择不能取得一致意见时,一般适用()的法律。

A.业主所在国

B.承包商所在国

C.签收所在国

D.工程所在国

正确答案:查看最佳答案


二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第50题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。


第51题:关于无权代理的说法,正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理,其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”,经“被代理人”追认后,无权代理行为转化为有权代理行为,此时由被代理人承担行为后果。


第52题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的,按照约定。


第53题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度,工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

正确答案:查看最佳答案


第54题:质量事故处理方案中,一般处理原则包括()。

A.正确确定事故性质

B.满足用户的期望

C.正确确定处理范围

D.达到原设计标准

E.正确确定责任情况

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第55题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。


第56题:根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有()。

A.要约所处法律效力状态不同

B.撤回和撤销的目的不同

C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同

D.受要约人对要约知晓的情况不同

E.对要约人的约束条件不同

正确答案:查看最佳答案


第57题:下列情形中,()的合同是可撤销合同。

A.以欺诈.胁迫手段订立,损害国家利益

B.因重大误解而订立

C.在订立合同时显失公平

D.以欺诈.胁迫手段,使对方在违背真实意思情况下订立

E.违反法律.行政法规强制性规定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第58题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

正确答案:查看最佳答案


第59题:根据《担保法》,不得抵押的财产有()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。


第60题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的(),报送项目监理机构。

A.工程检查记录

B.资质证明

C.试验报告

D.工程变更单

E.复验报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第61题:狭义的工程险是针对工程的保险,工程的保险险种有()

A.建筑工程一切险(及第三者责任险)

B.人身意外伤害险

C.货物运输险

D.安装工程一切险(及第三者责任险)

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案


第62题:(1)关于质押担保方式的说法,正确的有()。

A.质押中的质物需转移占有

B.专利权可以质押

C.股权不可质押

D.建设用地使用权不可质押

E.土地所有权可以质押

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确,质权是一种预定的担保物权,以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票;(2)债券.存款单;(3)仓单.提单;(4)可以转让的蕋金份额.股权;(5)可以转让的注册商标专用权.专利权.著作权等知识产权中的财产权;(6)应收账款;(7)法律.行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12~13。


第63题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同,甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后,延迟交付剩余的设备,则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周,收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周,收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周,总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:每延误一周,按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额,买方可考虑根据合同的规定终止合同。


第64题:根据《标准施工合同》,承包人的施工安全责任有()。

A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失

B.编制施工安全措施规程

C.制定施工安全操作规程

D.配备必要的安全生产和劳动保护措施

E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失

正确答案:查看最佳答案


第65题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能,维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。


第66题:下列合同法律关系主体中,属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类,非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A,属于其他组织;选项E,法人的法定代表人是自然人。参见教材P5~6。


第67题:关于投标预备会的说法,正确的有()。

A.投标预备会是法定的招标程序

B.投标预备会上应进行招标工程交底

C.投标预备会由工程监理单位组织召开

D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

正确答案:查看最佳答案


第68题:监理委托合同中,属于监理单位的义务包括()。

A.选择承担工程项目建设的实施单位

B.与承包商签订施工合同

C.公正地维护有关各方的合法权益

D.不得泄露与本工程有关的保密资料

E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

正确答案:查看最佳答案


第69题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,通常有两种约定形式,需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

A.施工场地临时道路通行权的取得

B.材料和工程设备的提供方

C.计日工和暂估价的补偿方式

D.施工图设计文件的提供方

E.竣工后试验的责任方

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第70题:下列文件中,属于招标文件组成内容的有()。

A.投标人针对招标文件提出的质疑

B.投标预备会的会议纪要

C.对投标人质疑的书面解答

D.招标人发布的资格预审公告

E.招标人对投标文件的修改

正确答案:查看最佳答案


第71题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目,适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。


第72题:FIDIC施工合同条件规定,属于业主的风险有()。

A.工程所在国军事政变的损失

B.放射性污染引起的损失

C.施工质量出现问题的损失

D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为

E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第73题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。

A.计量98吨,则应补交2吨

B.计量98吨,则应补交1.5吨

C.计量99.8吨,则不再补交

D.计量99.8吨,则应补交0.2吨

E.计量102吨,则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。


第74题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。


第75题:根据《担保法》,保证合同对担保范围设有约定时,保证担保的范围包括()。

A.主债权及利息

B.违约金

C.行政罚款

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第76题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案


第77题:施工合同的当事人包括()。

A.发包人

B.发包人法定代表人

C.工程师

D.承包人

E.承包人法定代表人

正确答案:查看最佳答案


第78题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于联合体承包的说法,正确的有()。

A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件

B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同

C.承包人可根据需要自行修改联合体协议

D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容

E.承包人可根据需要自选调整联合体组成

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新江苏省注册监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第79题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中,监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。

A.国家行政机关现职

B.施工单位在职

C.工程咨询单位

D.设计单位

E.厂矿企业基建

正确答案:查看最佳答案


本文来自用户供稿,不代表网站本身立场,信息真伪请自行核实,转载请注明出处!

您可以还会对下面的文感兴趣:

  • 浙江杭州安全生产管理试卷
  • 最新的安管人员安全生产知识预习题复习题
  • 2021年最新的西藏拉萨注册安全师在线预习题测试
  • 建筑行业安全员模拟习题专业知识
  • 手机在线做题

    APP在线做题