2021版山东省二级建造师在线模拟考试模拟练习题

其他建筑考试安全员考试网 2021-9-22 7:42:31

[点击进入2021版山东省二级建造师在线模拟考试模拟练习题]

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防.外交等国家行为

C.行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍的约束力的决定.命令

D.行政机关对行政机关人员的奖惩.任免等决定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:下列事项中，能够申请行政复议的是()

A.行政处分决定

B.招标投诉处理

C.质量纠纷调解

D.造价指导信息发布

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不得申请行政复议的，行政机关的行政处分或其他人事处理决定；行政机关对民事纠纷做的调解或其他处理。

第2题:当事人不服地方人民法院一审裁定的，应当()。

A.自判决书送达之日起30日内向上一级人民法院提起上诉

B.自裁定书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉

C.自裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉

D.自判决书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。

第3题:施工单位在电缆保护区实施暴(同音字)破作业时，制定暴(同音字)破施工方案应()。

A.邀请地方建设管理部门参与

B.报当地电力管理部门批准

C.及时与地下电缆管理部门沟通

D.邀请地下电缆管理部门派员参加

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暴(同音字)破施工时应-邀请地下电缆管理部门参加。A选项，暴(同音字)破作业不需要邀请地方建设管理部门参与;B选项，在暴(同音字)破施工方案编制完成之后应报当地电力管理部门批准;C选项，在暴(同音字)破作业遇到有地下电缆的情况下，应及时与点下电缆管理部门沟通，获得地下电缆埋设的准确位置。

第4题:关于租赁合同法律特征的表述中，不正确的是()。

A.租赁合同是诺成合同

B.租赁合同是双务合同

C.租赁合同是有偿合同

D.租赁合同是转移租赁物所有权的合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是租赁合同的法律特征。租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同，也是诺成合同和双务.有偿合同。

第5题:关于建设工程质量保修书，正确的是()。

A.施工单位应当在提交竣工结算报告时向建设单位出具质量保修书

B.质量保修书中应当明确工程保修范围.保修期限和保修责任

C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致的，按照法定期限保修

D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为50年

正确答案:查看最佳答案

第6题:某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当()

A.申请延期

B.自行废止

C.报发证机关核验

D.重新更换

正确答案:查看最佳答案

参考解析:中止施工满1年的工程恢复，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

第7题:3月1日，某建筑公司从劳动力市场招聘了一批工人，约定试用期为3个月。3月10日上午工人到公司正式报到上岗，7月1日公司与这批工人签订了劳动合同。公司与工人的劳动关系建立的时间是()。

A.3月1日

B.3月10日

C.6月10日

D.7月1日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是建立劳动关系的时间。用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。

第8题:甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是()。

A.甲应当对乙承担违约责任

B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产

C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

D.租赁期满，乙取得该设备的所有权

正确答案:查看最佳答案

第9题:施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是()。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.安全管理部门负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。在这里，“主要负责人”是指对施工单位全面负责.有生产经营决策权的人，可以是法定代表人，也可以是总经理。

第10题:关于合同形式的说法，正确的是()。

A.合同必须采用书面形式

B.口头形式属于合同的其他形式

C.未依法采取书面形式订立的合同无效

D.合同可以采用数据电文形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，当事人约定或者法律法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。B错误，当事人订立合同，有书面形式.口头形式和其他形式。C错误，法律规定必须采用书面形式订立合同的，书面形式是合同成立的必要条件，未采用的合同不成立，但并非合同无效，如果双方已经履行了，一方再以未采用书面形式合同不成立的理由请求撤销合同的，法院不予支持。P110

第11题:某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留.处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是()

A.被拘留

B.被罚款5000元

C.被质量监督站开除

D.被没收违法所得

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政复议的范围，受理和复议决定，质量监督站对内的处理不能提起行政复议，参见教材P335

第12题:《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在()个工作日内进行核对。

A.5

B.7

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是公告的变更。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在5个工作日内进行核对。

第13题:发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。

A.编制招标文件

B.印刷.邮寄招标文件

C.招标人办公

D.招标活动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人发售资格预审文件.招标文件收取的费用应当限于补偿印刷.邮寄的成本支出，不得以营利为目的。P79

第14题:下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是()。

A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任

B.如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任

C.工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任

D.负有连带义务的每个债务人.都负有清偿部分债务的义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程总分包.联合体承包方式中各成员之间的连带责任都是法定的。故A选项错误，总承包人分包工程需经业主方认可，包括在总承包合同中明确或分包时经业主认定两种方式，但这不影响总.分包人之问应负的连带责任，故B选项错误。此外，民法通则规定，负有连带义务的债务人都负有清偿债务的义务，当出现赔偿时，业主可向任何一方索赔。故本题只有C选项正确。

第15题:(1)关于委托代理终止情形的说法，正确的是()。

A.被代理人恢复了民事行为能力

B.被代理人取得了民事行为能力

C.指定单位取消指定

D.代理期间届满或者代理事务完成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考察的是建设工程代理行为的终止。建设工程代理行为的终止:代理期间届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人死亡；(4)代理人丧失民事行为能；(5)作为被代理人或者代理人的法人终止，参见教材P11.

第16题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是()。

A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告

B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告

C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

D.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

第17题:王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。

A.向人民法院提起诉讼

B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

C.向政府信访部门投诉

D.向劳动监察部门提起行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。故选项B正确。

第18题:建设单位在申请领取()时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.建设用地规划许可证

B.建设工程规划许可证

C.房屋销售许可证

D.建设工程施工许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:申请领取施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料。

第19题:下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是()

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限.地点.和方式

D.当事人的名称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。保险条款不属于合同的主要条款。P106

第20题:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的根据。

A.市场的平均价格

B.类似项目的结算价格

C.双方签订的备案合同

D.双方达成的补充协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是签订合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

第21题:根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续()年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。

A.3

B.2

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发[2016]33号)中规定，在办理行政许可过程中，对诚信典型和连续3年无不良信用记录的行政相对人，可根据实际情况实施“绿色通道”和“容缺受理”等便利服务措施。P104

第22题:《工伤保险条例》的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，其薪酬()。

A.按照相应的伤残待遇标准，由所在单位按月支付

B.按照原工资福利待遇标准，由所在单位按月支付

C.按照社会保险行政部门有关规定，由所在单位一次性支付

D.根据实际情况，由工伤保险基金支付

正确答案:查看最佳答案

参考解析:职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。

第23题:关于工伤保险，下列说法正确的是()。

A.事业单位.社会团体可以参加工伤保险

B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险

C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳

D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工商保险费及其利息构成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《工伤保险条例》规定，中华人民共和国境内的企业.事业单位.社会团体.民办非企业单位.基金会.律师事务所.会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户(以下称用人单位)应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工(以下称职工)缴纳工伤保险费。工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费.工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成。

第24题:根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是()。

A.录音录像材料

B.建筑材料样品

C.工程质量鉴定报告

D.施工合同

正确答案:查看最佳答案

第25题:关于监理单位安全责任的说法，正确的是()。

A.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准

B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改

C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告

D.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

第26题:在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，()。，

A.由被代理人独自承担责任

B.由代理人独自承担责任

C.南被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任

D.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称.代理事项.权限和期间，并由委托人签名或者盖章。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。

第27题:关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是()

A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开

B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开

C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开

D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。国家秘密不得公开。参见教材P104

第28题:关于工程建设强制性标准的说法，正确的是()。

A.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

B.工程建设中拟采用的新技术.新工艺.新材料，可不受强制性标准的限制

C.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保障人体健康，人身.财产安全的标准和法律.行政法规规定强制执行的标准是强制性标准。因此A错误。建设工程勘察.设计文件中规定采用的新技术.新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验.论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省.自治区.直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。工程建设中采用国际标准或者国外标准，现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。因此BD错误。

第29题:有关总包分包的责任承担标书，不正确的是()。

A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.总承包单位和分包单位就分包工程依照分包合同的约定对建设单位承担独立的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

第30题:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位资质不良行为的是()。

A.以他人名义投标

B.允许他人以本单位名义承揽工程

C.违法向他人分包工程

D.转让安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑市场施工单位不良行为记录认定标准共分为5大类，AC选项属于承揽业务不良行为，D选项属于工程安全不良行为。本题选项中只有B选项属于资质不良行为。

第31题:施工合同履行过程中场中出现以下情形，()施工企业可以被免除违约责任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，()部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第32题:·根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是()。

A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课

B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同权利义务的转让。选项AC错，债务转移需债权人同意;选项B正确，债权转让只须通知债务人，而无须债务人同意。选项D错误，监理合同依法不得转让。

第33题:根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。

A.当事人住所地

B.调解协议履行地

C.调解协议签订地

D.调解组织所在地

正确答案:查看最佳答案

第34题:建设单位申请领取施工许可证时，建设工期超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的()。

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。

第35题:根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

A.技术档案和施工管理资料已经移交城建档案馆

B.有建设.勘察.设计.施工.监理等单位共同签署的质量合格文件

C.有施工单位提交的工程质量保证金

D.有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，意外伤害保险费由()支付。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.建设单位与总包单位共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。《建设工程安全生声管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

第37题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是()。

A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查

B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求

C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作

D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是()。

A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期

B.施工图纸未经审查批准不得使用

C.建设单位提供的资料应真实.准确.齐全

D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。而不是开工后。

第39题:甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生争议。根据《担保法》的规定，该定金数额最多为()万元。

A.30

B.45

C.60

D.90

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金的数额由当事人约定，但最高不得超过主合同标的额的20%。300*20%=60

第40题:使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的()。

A.期限性

B.地域性

C.专有性

D.财产权和人身权的双重性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。

第41题:·某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为()。

A.无效

B.有效

C.效力特定

D.失效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是效力待定合同。无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。因为租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，建筑公司属于签订合同后取得处分权，该合同有效。P123。

第42题:某建设项目提交投标文件的截止时间为2015年9月10日上午9点，某施工企业因堵车于2015年9月10日上午9点15分将投标文件送达。则依照法规规定，招标人的正确做法是()。

A.招标人应当拒收

B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序

C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

D.由评标委员会按否决投标处理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点;在截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。

第43题:施工合同中，承包人应当承担的赔偿损失是()。

A.未及时检查隐蔽工程造成的损失

B.转包.违法分包造成的损失

C.中途变更承揽工作要求造成的损失

D.未按照约定提供原材料.设备等造成的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是承包人应当承担的赔偿损失。承包人应当承担的赔偿损失:(1)转让.出借资质证书等造成的损失;(2)转包.违法分包造成的损失;(3)偷工减料等造成的损失;(4)与监理单位串通造成的损失;(5)不履行保修义务造成的损失;(6)保管不善造成的损失;(7)合理使用期限内造成的损失。

第44题:南于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上多出54000元现金，储户没有表态便离开现场，下午结帐时银行发现款数不对，经查账发现该储户的帐目可能有问题，根据住址找到该储户，则储户的行为属于()。

A.不当得利

B.无因管理

C.合同

D.侵权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不当得利是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。

第45题:某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证()。

A.自行废止

B.重新检验

C.继续有效

D.自动延期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

第46题:下列施工内容中,不属于特种设备监督检查范围的是()。

A.电梯安装

B.起重机械安装

C.压力管道安装

D.锅炉风道改造

正确答案:查看最佳答案

参考解析:特种设备包括:锅炉.压力容器(含气瓶).压力管道.电梯.起重机械.客运索道.大型游乐设施.场(厂)内专用机动车辆，以及法律.行政法规规定适用特种设备安全法的其他特种设备。

第47题:关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是()。

A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案

B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件

C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告

D.工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。所以A错误。竣工验收备案必须提交监理单位出具质量合格文件。所以B错误。工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告。所以C错误。

第48题:建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是()。

A.良好行为记录信息的公布期限为5年

B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月

C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外

D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作山之口起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理挟定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期跟，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;对于拒不整改或整改不力的单位，信息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限。

第49题:工伤职工的下列情形，不停止享受工伤保险待遇的是()。

A.丧失享受待遇条件的

B.拒不接受劳动能力鉴定的

C.拒绝治疗的

D.拒绝上班的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查工伤保险待遇。工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤保险待遇:(1)丧失享受待遇条件的;(2)拒不接受劳动能力鉴定的;(3)拒绝治疗的。

第50题:设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。

A.16

B.5

C.8

D.13

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人既约定违约金，又约定定金的，()一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中:违约金5万元。5万元违约金和8万元定金二选一:①8万元定金，双倍返还:16万②违约金+定金=5+8=13万元。所以选择A选项。《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

第51题:甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则()。

A.甲公司负主要责任

B.乙公司负主要责任

C.乙公司负全部责任

D.监理公司负主要责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。本题中乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，应当由乙公司承担主要责任。

第52题:根据《招标招标法》的相关规定，当投标人少于()个人的情况下，招标人应当依法重新招标。

A.5

B.4

C.3

D.2

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前.将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。

第53题:关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行

B.仲裁裁决只在国内生效

C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖

D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向人民法院申请执行；B错误，仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区，均可以得到承认和执行；C错误，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖D正确，申请仲裁裁决强制执行的期间为2年。P337

第54题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民事责任包括违约责任和侵权责任，其中违约责任包括:继续履行；采取补救措施；赔偿损失；违约金；定金。侵权责任包括:停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；恢复原状；修理.重做.更换；消除影响恢复名誉；赔礼道歉。P35

第55题:二级建造师执业资格的注册管理机构是()。

A.国家住房和城乡建设部或其授权机构

B.国家人事部或其授权机构

C.省(自治区.直辖市)建设行政主管部门或其授权机构

D.省(自治区.直辖市)人事部门或其授权机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:住房和城乡建设部或其授权的机构为一级建造师执业资格的注册管理机构。省.自治区.直辖市建设行政主管部门或其授权的机构为二级建造师执业资格的注册管理机构。

第56题:甲公司和乙公司的合同纠纷案件经仲裁委员会作出裁决后，被当事人向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出证据，申请法院裁定不予执行。下列证据证明裁决的情形法院应不予考虑的是()。

A.仲裁协议是发生纠纷后签订的

B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的

C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序

D.裁决所根据的证据是伪造的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《仲裁法》.《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行:(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿.徇私舞弊.枉法裁决行为的。故选项A正确。

第57题:不得视为投标人相互串通投标的情形是()。

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

D.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是视为投标人相互串通投标的情形。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第58题:下列权利中，()是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

A.处分权

B.占有权

C.收益权

D.使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是处分权。处分权是指依法对财产进行处置，决定财产在事实上或法律上命运的权能。处分权的行使决定着物的归属。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

第59题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经检查证明符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明不符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。P274

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:关于建设用地使用权的说法，正确的有()。

A.建设用地使用权只可以在地上设立

B.建设用地使用权因出让合同生效而设立

C.住宅建设用地使用权期满自动续期

D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地

E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。建设用地使用权可以在土地的地表.地上或者地下分别设立。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。

第61题:在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有()。

A.未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言

B.与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言

C.已严重违背公序良俗的方法获取的证据

D.无正当理由未出庭作证的证人证言

E.无法与原件.原物核对的复印件.复印品

正确答案:查看最佳答案

第62题:下列签订的劳动合同，可以认定无效或部分无效的有()。

A.用人单位甲与劳动者乙签订劳动合同，为期1年，工作内容是运送假钞

B.用人单位甲与劳动者乙约定，社会保险由劳动者自行缴纳

C.用人单位甲与劳动者乙签订的劳动合同中缺少劳动保护条款

D.用人单位甲与劳动者乙签订的劳动合同没有约定违约金

E.用人单位甲与劳动者乙约定，发生工伤，单位概不负责厂

正确答案:查看最佳答案

参考解析:要注意劳动合同的无效与合同无效的区别。劳动合同损害了劳动者的利益就为无效。合同必须是损害了合同之外的第三方才无效。

第63题:关于建设单位安全责任的说法，正确的有()。

A.确保地下管线的安全

B.不得压缩合同的工期

C.需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续

D.审查专项施工方案

E.申请施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《招标投标法》及相关规定，下列说法不正确的有()。

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B.个人投资的项目不需要招标

C.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标

D.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件并对实质性内容进行响应

E.符合工程招标范围，重要材料釆购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查必须招标的项目范围和规模标准.可以不进行招标的施工.设计项目。在复习时，考生应对必须招标项目的含义进行理解。必须招标项目可以从两个层次界定:第一，要符合《招标投标法》第三条规定必须招标项目范围;第二，在符合必须招标项目范围基础上，还应该达到相应的规模标准。只有这两个层次全部符合，才能称之为依法必须招标项目。根据上面的界定，E的表述是规范合理的，E正确。A项中的工程可能不属于必须招标的项目范围，那么其规模标准是否达到就不太重要。B项中的个人投资的项目，如果投资的属于"大型基础设施.公用事业等，关系社会公共利益.公众安全的项目"且达到规模标准要求，也应依法招标。故本题选A.B。

第65题:总承包单位应承担的法定安全责任有()。

A.分包合同应明确总分包双方的安全生产责任

B.负责上报施主生产安全事故

C.承担连带责任

D.自行完成主体结构的施工

E.自行完成各分却分项工程的施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:完成分部分项工程可以交由分包单位完成，E项错误。

第66题:在违反《电力法》规定的处罚中，电力管理部门实施惩罚的方式一般有()。

A.责令停止作业

B.追究刑事责任

C.恢复原状

D.治安处罚

E.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:电网经营企业.供电企业和发电企业负责电力设施保护的日常工作。对危害电力设施安全的行为，电力企业有权制止并可以劝其改正.责其恢复原状.强行排除妨害，责令赔偿损失.请求有关行政主管部门和司法机关处理，以及采取法律.法规或政府授权的其他必要手段。

第67题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列表述中，符合施工现场临时设施的安全卫生要求的有()。

A.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求

B.职工的膳食.饮水.休息场所等应当符合卫生标准

C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证

D.施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

E.施工单位应当将施工现场的办公与作业区合并设置

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是施工现场临时设施的安全卫生要求。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的办公.生活区与作业区分开设置，并保持安全距离;办公.生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食.饮水.休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

第68题:下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有()。

A.投标人之间约定中标人

B.不同投标人的投标文件相互混装

C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出

D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

E.不同投标人的投标报价呈规律性差异

正确答案:查看最佳答案

第69题:关于建设工程保险的说法，正确的有()。

A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用

B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商

C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险

D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天

E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程一切险。工程开工前，发包方(业主)应为建设工程办理保险，支付保险费用。承包方应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险。保险期限不能超过保险生效日及终止日。

第70题:下列情形中，人民法院应该再审的有()

A.管辖错误的

B.剥夺当事人辩论权利的

C.缺席判决的

D.原判决超出诉讼请求的

E.审判庭组成不合法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:人民法院应当再审的有:违反法律规定，管辖错误的；违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的；未经传票传唤，缺席判决的。ABC阐述不全面。

第71题:行政诉讼的程序不包括()。

A.第一审程序

B.第二审程序

C.审判监督程序

D.行政复议程序

正确答案:查看最佳答案

第72题:安全生产领导小组的主要职责()。

A.及时.如实报告安全生产事故

B.组织实施项目安全检查和隐患排查

C.建立项目安全生产管理档案

D.组织制定国家有关安全生产法律法规和标准

E.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是安全生产领导小组的主要职责。安全生产领导小组的主要职责:(1)贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准;(2)组织制定项目安全生产管理制度并监督实施;(3)编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练;(4)保证项目安全生产费用的有效使用;(5)组织编制危险性较大工程安全专项施工方案;(6)开展项目安全教育培训;(7)组织实施项目安全检查和隐患排查;(8)建立项目安全生产管理档案;(9)及时.如实报告安全生产事故。

第73题:(1)根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有()。

A.债务人依法将标的物抵押

B.合同解除

C.债务相互抵消

D.债权人依法将标的物提存

E.债权人免除债务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的终止。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止:债务已经按照约定履行；(2)合同解除；(3)债务互相抵消；(4)债务人依法将标的物提存；(5)债权人免除责任；(6)债权债务同归于一人；(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。P121

第74题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当()。

A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

B.建立.健全本单位安全生产责任制

C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

E.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

第75题:有下列情形之一的，劳动者可以立即解除劳动合同的是()。

A.用人单位违章指挥危及人身安全

B.在试用期内的

C.用人单位濒临破产

D.用人单位强令冒险作业

E.用人单位以暴力.威胁手段强迫劳动者劳动的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动合同法》第38条规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同:(1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;(2)未及时足额支付劳动报酬的;(3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;(4)用人单位的规章制度违反法律.法规的规定，损害劳动者权益的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款规定的情形致使劳动合同无效的;(6)法律.行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。故ADE选项正确。

第76题:下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()

A.重伤80人

B.直接经济损失5000万元

C.死亡20人

D.直接经济损失8000万元

E.死亡30人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:重大事故，是指造成10人以上30人以下的死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上一亿元一下直接经济损失，以上包括本数，以下不包括。

第77题:·下列合同中，属于可变更.可撤销合同的有()。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同

C.建设单位为洗钱而订立的施工合同