节选部分<<云南一级建造师法规考试题型考试题库app>>题型
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:商法被认为是()的特别法和组成部分。
A.经济法
B.社会法
C.民法
D.行政法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:《绿色施工导则》中节能措施规定,施工用电及照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
正确答案:查看最佳答案
第2题:某市文物管理部门拟对部分文物建筑进行修缮,则承揽该项目的施工单位需具备()。
A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书
B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书
C.A 和 B满足其一即可
D.A 和 B必须同时具备
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《文物保护法实施条例》规定,承担文物保护单位的修缮.迁移.重建工程的单位应当具有相应的资质证书,应当同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。
第3题:某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥,延迟交货一周,延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元,第一天晚上施工企业为减少损失,采取紧急措施共花费1万元,使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。
A.1.1万元
B.1.7万元
C.2.1万元
D.2.8万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付()倍的工资。
A.2
B.3
C.4
D.5
正确答案:查看最佳答案
第5题:根据《民事诉讼法》及司法解释,因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()。
A.工程所在地法院
B.被告所在地法院
C.原告所在地法院
D.合同签订地法院
正确答案:查看最佳答案
第6题:关于行政调解的说法。正确的是()
A.行政调解属于诉讼内调解
B.行政调解达成的协议具有强制约束力
C.行政调解应当事人的申请方可启动
D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:某起生产安全事故造成9人死亡.51人重伤,直接经济损失2000万元,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故为()。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
正确答案:查看最佳答案
第8题:某建设单位欲新建一座大型综合市场,于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定,该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年()。
A.10月15日
B.10月22日
C.11月14日
D.12月14日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》第10条规定:在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告。
第9题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。
A.60日
B.50日
C.40日
D.30日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:关干无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法,正确的是()
A.无资质承包主题签订的劳务分包合同无效,其合同权益不受法律保护
B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利
C.实际施工人以发包人为被告主张权利时,则与转包人.违法分包人无关
D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。
正确答案:查看最佳答案
参考解析:实际施工人的权益受到侵害时,其可以向合同相对方主张权利,甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利,实际施工人以转包人.违法分包人为被告起诉时,人民法院应当依法受理,实际施工人以发包人为被告主张权利时,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人,发包人只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。P65。
第11题:对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的,应由发证机关()。
A.责令停止施工,对建设单位和施工单位分别处以罚款
B.收回施工许可证法,责令停止施工,对责任单位处以罚款
C.宣布该施工许可证无效,责令停止施工,没收非法所得
D.责令停止施工,有违法所得的,处以5000元以上10000元以下的罚款
正确答案:查看最佳答案
第12题:关于工程建设地方标准实施的说法,正确的是()。
A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触,也不得独立实施
B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案,方可在建设活动中使用
C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全.环境保护的条文可直接作为强制性条文
D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定,自行废止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:下列合同中,属于实践合同的是()。
A.保管合同
B.运输合同
C.租赁合同
D.建设工程合同
正确答案:查看最佳答案
第14题:甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师资格证书后,正确的做法是()
A.甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业
B.甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业
C.甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业
D.甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业
正确答案:查看最佳答案
第15题:某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中,严重违反民用建筑节能强制性标准的规定,造成严重后果,按照《民用建筑节能条例》的规定,可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书,()内不予注册。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是()。
A.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.危险性分析.应急培训及预案演练
B.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.可能发生的事故特征.应急培训及预案演练
C.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.事故预防及应急保障.应急培训及预案演练
D.应急组织机构及其职责.危险性分析.可能发生的事故特征.应急培训及预案演练
正确答案:查看最佳答案
第17题:关于转代理的说法,正确是的是()
A.法定代理人死亡后可以转代理
B.复代理人和代理人均为被代理人选定
C.转代理不成立的,代理人对自己所转托的人负民事责任
D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的,可以不取得被代理人的同意
正确答案:查看最佳答案
第18题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,良好行为记录信息的公布期限一般为()。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:合同债权人免除对方的债务,可以导致合同()。
A.解除
B.被追认
C.未成立
D.权利义务终止
正确答案:查看最佳答案
第20题:施工合同履行过程中出现以下情况,当事人一方可以免除违约责任的是()。
A.因为三通一平工期拖延,发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施,丁场地
B.因为发包方拖延提供图纸,导致工期拖延
C.因为发生洪灾,承包方无法在合同约定的工期内竣工
D.因为承包方自有设备损坏,导致工期拖延
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》中规定,合同履行过程中出现违约情况的,只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任,本题中只有选项C是发生洪灾后出现的违约。
第21题:关于工程合理使用年限的说法,正确的是()。
A.工程合理使用年限是指工程的地基基础.主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限
B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,但不必注明工程合理使用年限
C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算
D.工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵不一致
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:甲.乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日,乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件,如果按合同施工,将增加近30%的施工费用,遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定,乙公司若要行使其撤销权,必须在()之前向人民法院或仲裁机构申请。
A.2009年8月10日
B.2009年8月20日
C.2010年8月10日
D.2010年8月20日
正确答案:查看最佳答案
第23题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为()。
A.3个月
B.6个月至3年
C.3个月至6个月
D.6个月至1年
正确答案:查看最佳答案
第24题:下列建设丁程施工合同条款中,明确施工人施工要求的是()条款。
A.工程范围
B.工程质量
C.拨款与结算
D.竣工验收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:某工程符合法定开丁条件,但因工期紧未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工,对此,主管部门适当的处理为()。
A.责令停止施.工
B.责令其改正
C.只对建设单位罚款
D.只对施工单位罚款
正确答案:查看最佳答案
第26题:建设单位申请领取施工许可证时,应当具备的前提条件不包括()。
A.已经办理该建筑工程用地批准手续
B.已经取得规划许可证
C.已经取得拆迁许可证
D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料
正确答案:查看最佳答案
第27题:包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后,工程竣工验收质量合格,张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝,遂诉至法院。关于该案处理的说法,正确的是()。
A.合同无效,不应支付工程款
B.合同无效,应参照合同约定支付工程款
C.合同有效,应按照合同约定支付工程款
D.合同有效,应参照合同约定支付工程款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:《建筑业企业资质管理规定》规定,取得建筑业企业资质的企业,申请资质升级.资质增项,在申请之日起前(),未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务,造成严重后果的,资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。
A.3个月内
B.6个月内
C.一年内
D.18个月内
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据《建设工程安全生产管理条例》,出租的机械设备应当有产品合格证.自检合格证明和()。
A.生产企业资质证明
B.生产企业执业执照
C.生产许可证
D.第三方检测合格证明
正确答案:查看最佳答案
第30题:某扩建工程建设单位因急于参加认证,于11月15日未经检验而使用该工程,11月20日承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织验收,12月3日工程竣工验收合格,则该工程竣工日期为()
A.11月15日
B.11月20日
C.11月30日
D.12月3日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:下列争议中,受《仲裁法》调整的是()。
A.建设行政主管部门处理的行政争议
B.劳动争议
C.农林承包经营合同争议
D.建设工程施工合同争议
正确答案:查看最佳答案
第32题:根据《中华人民共和国个人所得税法》,经营所得适用()。
A.比例税率
B.5%~45%的超额累进税率
C.5%~35%的全额累进税率
D.5%~35%的超额累进税率
正确答案:查看最佳答案
第33题:关于招标文件的说法,正确的是()
A.招标文件的要求不得高于法律规定
B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行
C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算
D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:甲公司与某输送设备生产厂签订了一份非标准输送设备定制合同,并向该公司支付了预付款。输送设备公司按约定完成了定制任务,但甲公司却未向其支付合同额中剩余的款项,也未提出解除该合同。对此,这家输送设备公司对这些设备享有()。
A.处置权
B.所有权
C.使用权
D.留置权
正确答案:查看最佳答案
第35题:关于质量保证金预留的说法,正确的是()。
A.缺陷责任期内,非国库集中支付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门
B.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理
C.缺陷责任期内,实行国库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行
D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管
正确答案:查看最佳答案
第36题:甲建筑公司派员工参加了乙代理商举办的M绘图软件培训班,该软件由丙软件开发公司研制。培训结束后,该建筑公司向代理商购买了这套软件,则下列说法中正确的是()。
A.甲拥有m软件的所有权和知识产权
B.甲拥有m软件的知识产权
C.乙拥有m软件的知识产权
D.甲拥有m软件的使用权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中,该律师享有代理权的是()。
A.放弃诉讼请求
B.与对方当事人进行和解
C.提起上诉
D.提供证据
正确答案:查看最佳答案
第38题:发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。
A.编制招标文件
B.印刷.邮寄招标文件
C.招标人办公
D.招标活动
正确答案:查看最佳答案
第39题:某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架,总承包单位安全人员发现后及时予以制止,并要求整改,但分包仍一意孤行拒不改正,最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡,对该安全事故应由()。
A.总承包单位承担责任
B.幕墙分包单位承担责任
C.总.分包单位承担连带责任
D.分包单位承担主要责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:甲公司和乙施工企业订立一份合同,其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用,乙施工企业按期交纳租金,租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》,此协议为()。
A.财产租赁合同
B.融资租赁合同
C.买卖合同
D.租买合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是融资租赁的概念,融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人.租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金合同。
第41题:某建筑工程已经达到其设计使用年限,业主想继续使用,则()。
A.不能继续使用,必须拆除
B.继续使用即可
C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用
D.委托鉴定,重新界定使用期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固.维修等措施,重新界定使用期。
第42题:关于法的效力层级的说法,正确的是()。
A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定
B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C.特殊情况下,法律法规可以违背宪法
D.行政法规的法律地位仅次于宪法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》,关于对个人挂靠行为处罚的说法,正确的是()。
A.有执业资格证书的,吊销其执业资格证书,5年内不予执业资格注册
B.处以一定比例的罚款
C.不得再担任项目负责人
D.造成重大质量安全事故的,吊销其执业资格证书,5年以后可以重新注册
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是注册执业人员法律法规及因过错造成质量事故应承担的责任。对认定有挂靠行为的个人,不得再担任项目施工单位项目负责人,有职业资格证书的吊销,5年内不予注册,造成重大质量安全事故的,吊销执业资格证书,终身不予注册。
第44题:甲向乙借款20万元,借期1年,月利率3%0到了还款期限,甲归还乙21.2万元,利息按照央行同类贷款利率记取(月利率0.5%),比约定利息减少了6.0万元。乙就此事向法院起诉。法院予以保护的利息最高金额为()。
A.1.2万元
B.4.0万元
C.4.8万元
D.7.2万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定,民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍,超出部分的利息不予保护。因此,法院予以保护的利息最高金额为:20×4×0.5%×12=4.8万元。
第45题:关于货运中的多式联运的说法,正确的是()。
A.多式联运经营人对全程运输承担义务
B.指两个以上承运人以同一运输方式联运
C.多式联运单据不可以转让
D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:在买卖合同中,出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损.灭失的风险自()时起由买受人承担。
A.合同成立
B.标的物交付
C.合同生效
D.支付货款
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》关于竣工工程质量责任的说法,正确的是()。
A.发包人指定分包人分包专业工程,应由分包人对承包人承担责任
B.建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任
C.建设工程末经竣工验收投入使用,不免除承包人的保修责任
D.建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复
正确答案:查看最佳答案
第48题:关于国家所有的不可移动文物范围的说法,正确的是()。
A.纪念建筑物属于国家所有
B.近代现代代表性建筑属于国家所有
C.时刻属于国家所有
D.古文化遗址属于国家所有
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的,增加的现场防护费用由()承担。
A.建设单位
B.设计单位
C.总承包单位
D.分包单位
正确答案:查看最佳答案
第50题:根据《行政诉讼法》,下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。
A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的
B.国防.外交等国家行为
C.行政指导行为
D.调解行为以及法律规定的仲裁行为
正确答案:查看最佳答案
第51题:关于保险索赔的说法,正确的是()
A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料
B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔
C.保险事故发生后,应当及时通如保险人
D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:关于在城市规划区的建筑工程中的规划许可证,说法不正确的是()。
A.在城市.镇规划区内,规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证
B.建设单位取得建设用地规划许可证后,方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地,经县级以上人民政府审批后,由土地主管部门划拨土地
C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目,建设单位在取得建设用地规划许可证后,方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地
D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,在签订国有土地使用权出让合同后,建设单位应当向城市.县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证
正确答案:查看最佳答案
第53题:仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作才决定书。关于调解书和裁决书的说法,正确的是()。
A.调解书不具有强制执行效力
B.调解书自作出之日起发生法律效力
C.调解书与裁决书具有同等法律效力
D.裁决书不可以申请撤销
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是仲裁中的和解与调节。选项A,仲裁调解书具有强制执行效力。选项B,调解书自当事人双方签收发生法律效力。选项D,裁决书可以申请撤销。
第54题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。
A.丙先行代为清偿
B.甲和丙共同支付
C.甲先行支付
D.甲和丙都不支付
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:某施工分包合同约定,由总承包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工,则该施工机械在使用前应由()共同进行验收。
A.总承包单位.出租单位.监理单位.建设单位
B.总承包单位.出租单位.安装单位.分包单位
C.总承包单位.分包单位.出租单位.建设单位
D.总承包单位.分包单位.安装单位.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第56题:根据《建设工程质量管理条例》的规定,设计单位应当参与建设工程()分析,并提出相应的技术处理方案。
A.工期延误
B.投资失控
C.质量事故
D.施工组织
正确答案:查看最佳答案
第57题:下列评标委员会成员的行为中,符合现行规定的是()。
A.向招标人征询确定中标人的意向
B.接受投标人提出的主动澄清
C.对投标提出否决意见
D.接受个人所提出的询问意见
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:根据《建设工程质量管理条例》下列文件中,不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。
A.施工合同中约定采用推荐性标准
B.工程施工图纸
C.法律法规
D.监理合同
正确答案:查看最佳答案
第59题:建设工程在开工阶段出现的下列情况中,不能顺延工期的是()。
A.承包人因施工机械不能及时就位,在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工,监理人未及时作出书面答复
B.承包人因工人回家过年不能按时开工,在节后7天以书面形式向监理提出延期施工
C.因设计进度拖延,监理工程师书面通知承包人延期开工
D.因施工场地未达到开工要求,监理工程师书面通知承包人延期开工
正确答案:查看最佳答案
第60题:某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同,承担该合同付款责任的是()
A.李某
B.施工企业
C.李某所属施工企业项目经理部
D.施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者,项目经理部的行为的法律后果由企业法人承担。
第61题:根据《招标投标法》,中标通知书自()发生法律效力。
A.发出之日
B.作出之日
C.盖章之日
D.收到之日
正确答案:查看最佳答案
第62题:下列各项中属于行政处分的方式是()。
A.没收非法财产
B.吊销营业执照
C.行政拘留
D.警告.记过.撤职.开除
正确答案:查看最佳答案
第63题:无权代理主要包括没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理,如果未经被代理人追认,则应由()承担责任。
A.被代理人
B.代理人
C.第三人
D.行为人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同,合同约定甲施工企业分期付款,最后一笔尾款于2013年8月31日之前付清,丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款,乙钢材生产企业于2013年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述,正确的是()。
A.丙企业承担一般保证责任,保证期间为自2013年8月31日起6个月
B.丙企业承担一般保证责任,保证期间为自2013年9月20日起6个月
C.丙企业承担连带保证责任,保证期间为自2013年8月31日起6个月
D.丙企业承担连带保证责任,保证期间为自2013年9月20日起6个月
正确答案:查看最佳答案
第65题:《文物保护法》规定,不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定是()。
A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程,不得破坏文物保护单位的历史风貌
B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业的,必须保证文物保护单位的安全,并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意
D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业的,必须市级以上人民政府批准,在批准前应当征得省级文物行政部门同意
正确答案:查看最佳答案
第66题:关于仲裁的说法,正确的是()。
A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的,法院对当事人的纠纷应当予以受理
B.对于仲裁协议有效的仲裁案件,法院仍具有管辖权
C.只要一方当事人申请仲裁,仲裁委员会都应当予以受理
D.仲裁裁决作出后,当事人就同一纠纷向法院起诉的,法院应当予以受理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:甲装饰公司将部分工程剩余材料储存在乙的仓库。由于缺乏流动资金,甲将这部分材料出售给了丙,把仓单背书后交予丙,并在事后通知了乙。在仓储期满2个月后,丙持这份仓单提货,则此仓储合同及履行的下列情形中错误的是()。
A.乙公司可以拒绝交货
B.乙可以加收仓储费
C.甲有转让提取材料的权利
D.乙加收仓储费后将材料交给丙
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》第387条规定:“仓单是提取仓储物的凭证。存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或者盖章的,可以转让提取仓储物的权利。”乙未在甲背书后的仓单上签字或盖章,因而将材料交给丙的做法错误。
第68题:关于一级建造师执业范围的说法,正确的是()。
A.注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人,所有项目均为小型工程施工项目的除外
B.注册建造师担任施工项目负责人,在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前,经受聘企业同意的,可以再变更注册至另一家企业
C.注册建造师担任施工项目负责人期间,若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的,可以更换施工项目负责人
D.工程所在地省级建设主管部门和有关部□可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考査的是一级建造师的执业范围。选项A注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2>合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。选项B注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列愔形之一的,应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊愔况必须更换项目负责人的。选项D工程所在地各级建设主管部门和有关部□不得增设或者变相设置跨地区承揽工程项目执业准人条件。P76。
第69题:根据《物权法》,不能设定权利质权的是()。
A.专利中的财产权
B.应收账款债权
C.可以转让的股权
D.房屋所有权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单;依法可以转让的股份.股票;(3)依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权;(4)依法可以质押的其他权利。P39
二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:关于抵押的效力说法,正确的是()。
A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围
B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变
C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可
D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让
E.抵押人的行为足以使抵押物价值减少的,抵押权人有权要求抵押人停止其行为
正确答案:查看最佳答案
第71题:下列施工合同中,属于无效合同的有()。
A.施工企业借用他人资质签订的
B.施工企业与建设单位串通投标,中标后签订的
C.建设工程依法必须进行招标而未招标的
D.工企业超越资质等级与建设单位签订的
E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的
正确答案:查看最佳答案
第72题:下列选项中,发包人可以请求解除建设工程施工合同的有()。
A.承包人未按约定工期完工的
B.承包人完成工程质量不合格,并拒绝修复的
C.承包人擅自将专业工程分包的
D.承包人将工程转包的
E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。
A.开展项目安全教育培训
B.对建设工程项目的安全施工负责
C.确保安全生产用的有效使用
D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况
E.及时.如实报告生产安全事故
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。
A.提供的设计有缺陷
B.提供的建筑材料不符合强制标准
C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准
D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程
E.直接指定分包人分包专业工程
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《招投标法实施条例》,按照国家有关规定需要履行项目审批的依法进行招标的项目,其()应当报项目审批核准。
A.招标范围
B.招标文件
C.招标方式
D.招标组织形式
E.招标代理机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:招标人在发出中标通知书前,由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。
A.中标候选人财务状况发生较大变化,可能影响其履约能力
B.中标候选人未缴纳履约保证金
C.中标候选人放弃中标
D.中标候选人存在违法行为,可能影响其履约能力
E.中标候选人经营发生较大变化,可能影响其履约能力
正确答案:查看最佳答案
第77题:关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有()。
A.有符合规定的净资产
B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备
C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核
D.除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核
E.有符合规定的,已完成工程业绩
正确答案:查看最佳答案
第78题:根据《建设工程质量保证金管理办法》,关于缺陷责任期确定的说法,正确的有()。
A.缺陷责任期一般为1年,最长不超过2年
B.缺陷责任期的期限由法律直接规定
C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:下列关于工伤保险和意外伤害保险说法正确的是()。
A.工伤保险和意外伤害保险都是法定保险
B.工伤保险是非强制性保险
C.意外伤害保险是强制性保险
D.工伤保险和意外伤害保险都由总承包单位缴纳
E.工伤保险是强制性保险而意外伤害保险是非强制性保险
正确答案:查看最佳答案
第80题:关于工程质量检测的说法,正确的有()。
A.检测人员.检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字
B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构
C.检测机构不得与建设单位有隶属关系
D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构
E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责
正确答案:查看最佳答案
第81题:下列当事人提出的证据中,可以单独作为认定案件事实的有()。
A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
B.与书证原件核对无误的复印件
C.无法与原件.原物核对的复印件.复制品
D.有其他证据佐证并以合法手段取得的.无疑点的视听资料
E.无正当理由未出庭作证的证人证言
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:关于行政诉讼案件管辖和审理的说法,不正确的是()。
A.原告向两个以上有管辖权的法院起诉的,由最先收到起诉材料的法院管辖
B.行政诉讼期间,被诉行政行为停止执行
C.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理
D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解
E.赔偿请求人请求国家赔偿的时效为2年
正确答案:查看最佳答案
第83题:关于建筑工程施工许可管理的说法,正确的是()。
A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件
B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成
C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件
D.消防设计审核不合格的,不予颁发施工许可证
E.建设行政主管部门应当自收到申请之日起15日,对符合条件的申请颁发施工许可证
正确答案:查看最佳答案
第84题:下列选项中,关于脚手架工程施工安全要点说法正确的是()。
A.脚手架工程必须按照规定编制.审核专项施工方案,无需组织专家论证
B.脚手架搭设.拆除单位必须具有相应的资质和安全生产许可证,严禁无资质从事脚手架搭设.拆除作业
C.脚手架搭设.拆除人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书
D.脚手架搭设.拆除要严格按照专项施工方案组织实施,相关管理人员必须在现场进行监督,发现不按照专项施工方案施工的,应当要求立即整改
E.脚手架必须按专项施工方案设置剪刀撑和连墙件。落地式脚手架搭设场地必须平整坚实。严禁在脚手架上超载堆放材料,严禁将模板支架.缆风绳.泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上。
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:甲公司以国产设备为样品,谎称进口设备,与乙施工企业订立设备买卖合同后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法,正确的有()。
A.若买卖合同被撤销后,有关争议解决条款也随之无效
B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权
C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同
D.该买卖合同被法院撤销后,则该合同自始没有法律约束力
E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同撤销权的行使。A选项合同被撤销后,同无效合同一样,没有效力,但解决争议的条款有效。C选项,具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由起1年内可以行使撤销权。
第86题:根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。
A.监理工程师
B.施工作业班组
C.施工作业人员
D.现场安全员
E.现场技术员
正确答案:查看最佳答案
第87题:项目专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中应当履行的职责有()。
A.查阅在建项目安全生产有关资料.核实有关情况
B.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
C.监督项目专职安全生产管理人员履责情况
D.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会
E.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:民事诉讼特殊地域管辖中,合同当事人对履行地点没有约定时,关于履行地确定的说法正确的有()
A.交付不动产时,不动产所在地为合同履行地
B.争议标的为给付货币的,给付货币一方所在地
C.即时结清的合同,标的物坐在地为合同履行地
D.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地
E.合同没有实际屐行的,当事人双方住所地为合同履行地
正确答案:查看最佳答案
第89题:施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可,符合法律规定的认可方式有()。
A.总承包合同中约定分包的内容
B.建设单位指定分包人
C.总承包合同没有约定分包内容的,事先征得建设单位同意
D.劳务分包合同由建设单位确认
E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择
正确答案:查看最佳答案
第90题:下列行为中,属于招标人违法行为的有()。
A.招标人与投标人就投标方案进行谈判的
B.招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的
C.招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改
D.招标人在合同订立时向中标人提出附加条件
E.招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:《民事诉讼法》规定,有()情形,人民法院应裁定中止执行。
A.申请人表示可以延期执行的
B.案外人对执行标的提出确有理由异议的
C.被执行人隐匿可执行的财产的
D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或承担义务的
E.作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的
正确答案:查看最佳答案
第92题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,属于施工单位不良行为的有()。
A.未履行注册建造师职责造成环境事故的
B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
C.未在规定期限内办理资质变更手续的
D.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的
E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的
正确答案:查看最佳答案
第93题:根据《仲裁法》的规定,仲裁协议的形式应是书面形式。当事人申请仲裁,应当符合的条件包括()。
A.有仲裁协议
B.有具体的适用条款
C.有具体的仲裁请求和事实.理由
D.有证据和证据来源.证人姓名和住所
E.属于仲裁委员会的受理范围
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:根据《物权法》的规定,下列属于不得抵押财产的是()。
A.土地所有权
B.国有土地使用权
C.集体土地使用权
D.医疗设施
E.被依法查封.扣押的财产
正确答案:查看最佳答案
第95题:根椐《工伤保险条例》,建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有()。
A.出差途中,由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
正确答案:查看最佳答案
第96题:下列情况下签订的建设工程施工合同,属于无效合同的有()。
A.承包人未取得建筑施工企业资质的
B.承包人借用他人资质的
C.承包人将主体工程分包给分包商的
D.承包人将装饰工程分包给分包商的
E.承包人将设备安装工程分包给分包商的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工,须严格按施工程序进行,下列做法中正确的有()。
A.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施
B.施工方案中应附具安全验算结果
C.施工方案应经施工单位项目经理.总监理工程师签字后实施
D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督
E.施工方案应经施工单位技术负责人.总监理工程师签字后实施
正确答案:查看最佳答案
第98题:甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲指定的地点。甲发现这些材料不符合合同约定的质量要求,拒收。当晚下了一场大暴雨,导致部分材料被毁。按照买卖合同的法律规定,下列选项中正确的有()。
A.甲有权拒绝接收这批材料
B.甲可以解除合同
C.被毁材料的损失应由甲和乙共同分担
D.被毁材料的损失由乙负担
E.被毁材料的损失由甲负担
正确答案:查看最佳答案
第99题:根据《合同法》的规定,以下属于违约责任具有的特征包括()。
A.违约责任具有强制性
B.违约责任是行政责任的一种形式
C.违约责任可以由合同当事人约定,但约定不符合法律要求的,将会被宣告无效或被撤销
D.违约责任主要具有补偿性,即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果
E.违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南一级建造师法规考试题型考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!