[点击进入2021年广西壮族自治区二级建造师题库]
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后，乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。
A.甲公司可以向人民法院申请强制执行
B.人民法院应当根据调解书进行判决
C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决
D.人民法院应当撤销诉讼
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:调解达成协议，人民法院应当制作调解书。调解书应当写明诉讼请求.案件的事实和调解结果。调解书由审判员.书记员署名，加盖人民法院印章，送达双方当事人。调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。
第1题:根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳动合同的主体是()。
A.用工单位与劳动者
B.派遣单位与用工单位
C.派遣单位与劳动者
D.用工单位与当地人民政府
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳务派遣(又称劳动力派遣.劳动派遣或人才租赁)，是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同，依据与接受劳务派遣单位(即实际用工单位)订立的劳务派遣协议，将劳动者派遣到实际用工单位工作，由派遣单位向劳动者支付工资.福利及社会保险费用，实际用工单位提供劳动条件并按照劳务派遣协议支付用工费用的新型用工方式。
第2题:一所小学教学楼2013年3月10日完工，3月12日施工单位向这所学校递交竣工验收报告，3月18日该工程竣工验收合格。按照《建设工程质量管理条例》，该工程给排水工程最低应该保修到()。
A.2015年3月9日
B.2015年3月11日
C.2015年3月17日
D.2018年3月17日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期是2年，保修期从竣工验收合格之日起计算。
第3题:根据《建筑业企业资质管理规定》，不属于建筑业企业资质序列的是()。
A.工程总承包
B.施工总承包
C.专业承包
D.施工劳务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业资质分为施工总承包.专业承包和施工劳务三个序列。
第4题:·下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是()。
A.工程款支付条款订立时显失公平的
B.发包人对投标文件有重大误解订立的
C.依法应当招标的项目中标无效后订立的
D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是无效合同。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。P121～122。
第5题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具()。
A.质量保修书
B.质量保证书
C.质量维修书
D.质量保函
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围.保修期限和保修责任。
第6题:根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是()。
A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的
B.患职业病的
C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的
D.高空作业坠落摔伤的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故的应当认定为工伤，A中负主要责任，所以不能认定为工伤。P232
第7题:下列权利证书中，不可以进行质押的是()。
A.股权证书
B.存单
C.仓单
D.房屋产权证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:可以进行质押的质物是动产或权利，D项属于不动产，不可以进行质押。
第8题::建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工许可证有效期3个月，延期2次每次3个月。323原则。
第9题:下列设备中，属于特种设备的是()
A.风机
B.水泵
C.压缩机
D.储气罐
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:考查内容:《特种设备安全监察条例》特种设备是指涉及生命安全.危险性较大的锅炉.压力容器.压力管道.电梯.起重机械.客运索道.大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆，同时也包括其附属的安全附件.安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。
第10题:建设单位于2014年1月15日申请领取了施工许可证，但因受政策风险影响，工程于2015年1月22日才决定开工，则建设单位()。
A.向发证机关报告后即可开工
B.应向发证机关申请施工许可证延期
C.应当报发证机关重新核验施工许可证
D.应向发证机关重新申请领取施工许可证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于此题，很多学员可能会错选C选项，把考点引到中止施工和恢复施工这方面来，这就掉进了陷阱里。而实际上，恢复施工的前期是中止施工，而中止施工的前提是已经开工，而本题明确说明没有开工。因此，根本不存在中止施工和恢复施工的问题，而是施工单位申领施工许可证后法定开工期限。建设单位应当自申领施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废纸。本题中，超过9个月，因此决定开工后，应当重新办理施工许可证。
第11题:关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。
A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用
B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复
C.因设计原因导致的质量缺陷，施工方所需的修复费用应向设计方直接索赔
D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题
正确答案:查看最佳答案
第12题:·材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按()履行。
A.订立时履行地市场价格
B.履行时订立地市场价格
C.履行时履行地市场价格
D.政府指导价格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是买卖合同当事人的权利义务。对价款没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。
第13题:在建设工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是()。
A.施工单位
B.建设单位
C.设计单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集.整理建设项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。
第14题:某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。
A.自行废止
B.重新核验
C.继续有效
D.自动延期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故选项A正确。
第15题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2013年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2013年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:依照《合同法》第117条:因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本题由于乙方拖延履行后发生不可抗力，不能免除乙方的责任，因此计算工程拖期费用时，应将其考虑在内。
第16题:(1)关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。
A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任
B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修
C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应子支持
D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任:提供的设计有缺陷(2)提供或者指定购买的建筑材料.建筑构配件.设备不符合强制性标准；(3)直接指定分包人分包专业工程。A选项应承担过错责任，错误；建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。B正确，D错误；建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，不子支持，C错误；P295
第17题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊。关于施工企业义务的说法，正确的是()。
A.施工企业应当对塔吊部件进行维修
B.施工企业应当对塔吊做相应改造
C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司
D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承租人应当妥善保管租赁物，因保管不善造成租赁物损坏.灭失的，应当承担损害陪产责任。承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。P165
第18题:关于履约保证金的说法，正确的是()
A.中标人必须缴纳履约保证金
B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%
C.履约保证金是投标保证金的另一种表达
D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:履约保证金不得超过中标合同金额的10%,招标人要求中标人履约保证金的，中标人应当提交，P87
第19题:关于代理的说法，正确的是().
A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任
B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人
C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止
D.表见代理是有权代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误，代理人对第三人的选任/指示承担责任；B错误，数人为同一代理事项的代理人的，应共同行使代理权；D错误，实质是无权代理。
第20题:关于电子招标投标的说法，正确的是()。
A.投标人在投标截止时间前不得补充.修改或者撤回投标文件
B.投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件
C.投标人在投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台不得拒收
D.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交
正确答案:查看最佳答案
第21题:当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由()管辖。
A.被告所在地的中级人民法院
B.该仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.被告所在地的基层人民法院
D.该仲裁委员会所在地的基层人民法院
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。
第22题:根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在()内不得再次申请。
A.4年
B.3年
C.2年
D.1年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的法律责任。《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质。
第23题:下列关于科学编制标底的说法，不正确的是()。
A.标底编制过程和标底必须保密
B.标底由招标人自行编制或委托中介机构编制
C.一个工程只能编制一个标底
D.招标项目必须设置标底，不得进行无标底招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:依据《土程建设项目施工招标投标办法》第34条，招标人可根据项目特点决定是否编制标底。痏标项目可以不设标底，迸行无标底招标，故D项错误。
第24题:某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是()
A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任
B.甲.乙承担连带赔偿责任
C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任
D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是承包单位违法行为应承担的法律责任。因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
第25题:甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。
第26题:设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。
A.16
B.5
C.8
D.13
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人既约定违约金，又约定定金的，()一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中:违约金5万元。5万元违约金和8万元定金二选一:①8万元定金，双倍返还:16万②违约金+定金=5+8=13万元。所以选择A选项。《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。
第27题:甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同的变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是()
A.原合同已经终止
B.必须签订变更协议
C.合同主体未变更
D.合同内容已变更
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:合同主体签订人没有变更。
第28题:关于监理单位安全责任的说法，正确的是()。
A.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准
B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改
C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告
D.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
第29题:下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是()。
A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期
B.施工图纸未经审查批准不得使用
C.建设单位提供的资料应真实.准确.齐全
D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。而不是开工后。
第30题:某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷，双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷，上述纠纷属于()。
A.民事纠纷
B.行政纠纷
C.刑事附带民事纠纷
D.程序纠纷
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:民事纠纷是平等主体间的有关人身.财产权的纠纷，建设方和施工方的合同纠纷属于两个平等主体之间的纠纷，因此，选项A正确。
第31题:根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在()小时内作出裁定。
A.6
B.48
C.12
D.24
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。
第32题:王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。
A.向人民法院提起诉讼
B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁
C.向政府信访部门投诉
D.向劳动监察部门提起行政诉讼
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。故选项B正确。
第33题:根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。
A.颁发施工许可证
B.工程竣工验收合格
C.工程缺陷责任期届满
D.工程法定最低保修期届满
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第34题:《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在()个工作日内进行核对。
A.5
B.7
C.10
D.14
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是公告的变更。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在5个工作日内进行核对。
第35题:根据《招标投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在()以上时，必须进行招标。
A.200万元和100万元
B.100万元和50万元
C.200万元和50万元
D.300万元和100万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，.必须进行招标:①施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;②重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;③勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;④单项合同估算价低于第①.②.③项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。
第36题:在下列情形中，代理人应向被代理人承担民事责任的有()。
A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的
B.经追认的越权代理行为
C.委托书授权不明的代理行为
D.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A选项是属于代理人与第三人共同向被代理人承担责任的情形;B选项，代理行为经追认为有权代理，不需向被代理人承担责任;CD选项是被代理人和代理人向第三人承担责任的情形。
第37题:甲.乙都是某公司的职工。乙的办公室着火，甲为防止乙的火蔓延而去扑火，结果被烧伤，花去医疗费2000元，衣服烧毁损失500元，则下列叙述正确的是()。
A.甲.乙之间构成了不当得利
B.甲.乙之间构成了无因管理
C.甲.乙之间构成了合同之债
D.甲.乙之间没有形成债的关系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:无因管理，是指无法定或约定的义务，为他人管理事务的行为。无因管理行为，一经发生，便会在管理人和被管理人之间产生债权债务关系，被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的必要费用及直接损失的义务。
第38题:某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人"把活儿做得更细些，到时不会少了你们的"。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理工程师
D.承包人和发包人共同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是合同的变更。当事人协商一致，可以变更合同。法律.行政法规规定变更合同应当办理批准.登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更
第39题:关于民事诉讼证据证明力，说法正确的是()。
A.视听资料的证明力大于档案
B.证人证言的证明力大于勘验笔录
C.书证的证明力大于物证
D.国家机关.社会团体依职权制作的公文书证证明力大于其他书证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第40题:根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。
A.技术档案和施工管理资料已经移交城建档案馆
B.有建设.勘察.设计.施工.监理等单位共同签署的质量合格文件
C.有施工单位提交的工程质量保证金
D.有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告
正确答案:查看最佳答案
第41题:根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少()后方可独立上岗。
A.6个月
B.3个月
C.2个月
D.1个月
正确答案:查看最佳答案
参考解析:高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗。
第42题:某施工企业A由于工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于是A.B双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付一定的费用，则A企业便可以通过B单位的道路运送材料。在此合同中，施工企业A拥有的权利是()。
A.相邻权
B.地役权
C.土地租赁权
D.建设用地使用权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据《物权法》对地役权的规定，地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利，施工方A为了自己的方便与B厂签订合同，从而被允许通行，显然是取得了地役权。因此，正确答案为B。
第43题:某建设项目工程款迟迟不到位，施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼。该行为属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.表见代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:代理包括委托代理.法定代理和指定代理。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理。故选项A正确。
第44题:按照《建筑法》规定，以下正确的说法是()。
A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程
B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程
C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A.B，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书.营业执照，以本企业的名义承揽工程;选项C，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按资质等级较低的单位的业务许可范围承揽工程。
第45题:由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告()天后，工程自动进入缺陷责任期。
A.20
B.30
C.60
D.90
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月，具体可由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
第46题:建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。
A.竣工验收合格
B.建筑节能合格
C.建筑节能达标
D.能耗验收合格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。P291
第47题:李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5‰李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。
A.0.5万元
B.1.0万元
C.1.5万元
D.1.6万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于借款人提前还款的，一般应按照实际借款的期间计算利息，除非当事人另有约定。本题实际借款期间为2年，每年利息0.5万元，因而2年利息为1万元。
第48题:关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是()。
A.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资
B.劳动报酬中的货币工资不包括津贴.补贴和奖金
C.用人单位支付的工资可以以实物或者有价证券等形式代替货币形式支付
D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第49题:根据《建设工程安全生产管理条例》，(:)工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。
A.是否达到工程使用功能要求
B.是否达到施工进度要求
C.是否符合工程建设强制性标准
D.是否达到造价控制目标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，(:)工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
第50题:下列建设工程承包行为违反《建筑法》规定的是()。
A.总承包人将其承包的建筑工程依法分包给他人
B.两个不同资质等级的单位联合共同承包
C.提倡对建筑工程实行总承包
D.承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查《建筑法》的相关内容。承包人应在其资质许可的范围内承揽工程，D选项违反《建筑法》的相关规定。
第51题:关于执行申请期间的说法，正确的是()。
A.申请执行的期间为6个月
B.法律文书规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算
C.法律文书未规定履行期间的，从法律文书作出之日起计算
D.自法律文书规定的履行期间的最后一日起算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:申请执行的期间为两年。从法律文书规定履行期间的最后一日起算;法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效日起计算。
第52题:某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在()小时内赶赴工地现场。
A.12
B.24
C.48
D.36
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。
第53题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是()。
A.两个项目的发包人是同一单位
B.因发包人原因导致停工超过3个月
C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算
D.建造师同时具有两个专业的执业资格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执行岗位范围。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外:1.同一工程相邻部份段发包或分期施工的；2.合同约定的工程验收合格的；3.因非承包原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。参见教材P68.
第54题:某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留.处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是()
A.被拘留
B.被罚款5000元
C.被质量监督站开除
D.被没收违法所得
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是行政复议的范围，受理和复议决定，质量监督站对内的处理不能提起行政复议，参见教材P335
第55题:建筑业企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，申请办理资质延续手续应当在资质证书有效期届满前()。
A.15天
B.1个月
C.2个月
D.3个月
正确答案:查看最佳答案
参考解析:多建筑业企业资质证书有效期为5年。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应该在资质证书有效期届满3个月前，申请办理资质延续手续。故选项D正确。
第56题:2013年3月1日，张某下班回家路过某建筑施工工地时，不幸被掉下的石灰粉包砸中，弄伤双眼，共花去医疗费8000余元。张某可依()原因请求施工单位赔偿。
A.违约责任
B.不当得利
C.侵权行为
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。《侵权责任法》规定，建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
第57题:施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由()承担。
A.建造师原注册单位
B.建设主管部门
C.项目经理本人
D.施工企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是注册管理。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。
第58题:关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是()
A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动
C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查
D.女职工生育享受不少于90天的产假
正确答案:查看最佳答案
参考解析:女职工和未成年工特殊保护，禁止女职工从事矿山井下劳动；不得安排在经期从事高温.低温的体力劳动
第59题:下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是()。
A.非涉密的国有资金占70%的控股项目，必须采用公开招标
B.国有资金占40%股份，另外两家私有合作企业占股份分别为30%的，可以采用邀请招标
C.国有资金控股，但受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以采用邀请招标
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，可以采用邀请招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，B选项虽然国有资金只占40%的股份，但在三家合作企业中，国有资金占主导地位，应该采用公开招标方式。招标的项目，应当公开招标，但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:关于建设工程保险的说法，正确的有()。
A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用
B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商
C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险
D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天
E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是建设工程一切险。工程开工前，发包方(业主)应为建设工程办理保险，支付保险费用。承包方应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险。保险期限不能超过保险生效日及终止日。
第61题:我国法的形式主要包括宪法.法律.行政法规.地方性法规.行政规章等。下列属于法律的有()
A.《建筑法》
B.《标准化法》
C.《安全生产许可证条例》
D.《安全生产法》
E.《建筑业安全卫生公约》
正确答案:查看最佳答案
第62题:施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。
A.甲有权要求乙承担民事责任
B.甲有权要求丙承担民事责任
C.甲无权要求丙承担民事责任
D.乙应当项甲承担民事责任，并无权向丙追偿
E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题综合考核总.分包的连带责任以及法分包的责任承担。乙与丙之间属于合法分包行为，故乙和丙对甲承担连带责任，所以选项AB正确，D错。丙与丁之间属于再分包的违法行为，对因违法分包的工程不符合规定质量标准造成的损失，丙与丁承担连带赔偿责任，故选项E正确。
第63题:法律行为的成立要件有()。
A.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力
B.经过登记或备案等程序
C.行为人意思表示真实
D.行为内容合法
E.行为形式合法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:1.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力2.行为人意思表示真实3.行为内容合法4.行为形式合法
第64题:下列建设工程安全生产责任中，属于工程建立单位安全职责的有()
A.审查安全技术措施或专项施工方案
B.编制安全技术措施或专项施工方案
C.对施工现场的安全生产负总则
D.对施工安全事故隐患提出整改要求
E.出现安全事故，负责成立事故调查组
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程监理单位的安全责任。工程监理单位的安全责任包括:对安全技术措施或专项施工方案进行审查；依法对施工安全施工隐患进行处理;承担建设工程安全生产的监理责任。P246-247
第65题:根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效合同的有()
A.违反法律.行政法规强制性规定的劳动合同
B.由用人单位提供的格式劳动合同
C.用人单位免除自己法定责任.排除劳动者权利的劳动合同
D.与用人单位代理人签订的劳动合同
E.未明确规定合同期限的劳动合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是订劳动合同应当注意的事项。下列劳动合同无效或者部分无效:以欺诈，胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利的；违反法律，行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。P128
第66题:法的形式的含义包括()。
A.创制机关的性质及级别
B.法律规范的地域效力
C.法律规范的内涵
D.法律规范的期间效力
E.法律规范的效力等级
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义:(1)法律规范创制机关的性质及级别:(2)法律规范的外部表现形式:(3)法律规范的效力等级:(4)法律规范的地域效力。
第67题:下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有()。
A.投标人之间约定中标人
B.不同投标人的投标文件相互混装
C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
E.不同投标人的投标报价呈规律性差异
正确答案:查看最佳答案
第68题:在我国的民法通则中，自然人包括()。
A.公民
B.行为
C.外国人
D.无国籍的人
E.专业技术人员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:自然人则既包括公民，又包括外国人和无国籍的人。
第69题:法律关系的变更，是指法律关系的()发生变化。
A.主体
B.内容
C.客体
D.事件
E.行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:民事法律关系的变更是指构成民事法律关系的三个要素发生变化。
第70题:根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有()。
A.本人已经进行失业登记，并有求职要求的
B.非因本人意愿中断就业的
C.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
D.本人应征服兵役的
E.人本已失业，有身份证明的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金:(1)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的;(2)非因本人意愿中断就业的;(3)已经进行失业登记，并有求职要求的。
第71题:关于劳动合同订立的说法，正确的有()。
A.试用期包含在劳动合同期限内
B.固定期限劳动合同不能超过10年
C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A试用期包含在劳动合同期限内，正确；B固定期限劳动合同可以是1年，2年，也可以是5年，10年，甚至更长时间，所以B错误；C社会保险是必备条款，商业保险是选择条款，C错误；D用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系，D错误；E建立劳动关系，应当订立书面劳动合同，E正确。P129-132
第72题:下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有()。
A.联合体未提交共同投标协议
B.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价
C.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字
D.投标人主动提出了对投标文件的澄清.修改
E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第73题:甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判，后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件，甲的行为()
A.属于正常的商业行为
B.属于泄露或不正当使用商业秘密
C.应承担缔约过失责任
D.构成侵权行为
E.构成违约行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题在合同订立谈判阶段，建设单位违背诚实信用原则，所以属于缔约过失责任，属于泄露或不正当使用商业秘密，侵犯了乙设计单位的权利。
第74题:应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方()，可以终止履行。
A.经营状况严重恶化的
B.丧失商业信誉的
C.有丧失或者有可能丧失履行债务能力的其他情形的
D.有大量诉讼及仲裁案件的
E.转移财产。抽逃资金，以及逃避债务的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对方有下列情况，可以行使不安抗辩权(当事人没有确切证据中止履行的，承担违约责任)。1.经营状况严重恶化2.转移财产.抽逃资金以及逃避债务3.三十商业信誉4.有丧事或者可呢过丧失履行债务能力的其他情况
第75题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有()
A.完成建设工程设计的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告
D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件
E.有建设单位签署的工程保修书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件。选项D.有勘察，设计，施工，工程监理等单位分别签署的质量合格文件;选项E.有施工单位签署的工程保修书。P278
第76题:有关评标委员会的规定，说法正确的有()
A.评标委员会的成员人数为5人以上单数
B.评标委员会成员中，技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3
C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密
D.评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处
E.评标委员会由招标代理机构负责组建
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预.影响评标的过程和结果。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
第77题:下列用工方式中，属于违法用工的有()。
A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬
B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同
C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不予分包企业工人签订劳动合同
D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用
E.施工企业现场项目部在国庆节期间不安排劳务作业人员休假
正确答案:查看最佳答案
第78题:(1)根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有()。
A.债务人依法将标的物抵押
B.合同解除
C.债务相互抵消
D.债权人依法将标的物提存
E.债权人免除债务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是合同的终止。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止:债务已经按照约定履行；(2)合同解除；(3)债务互相抵消；(4)债务人依法将标的物提存；(5)债权人免除责任；(6)债权债务同归于一人；(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。P121
第79题:·下列合同中，属于可变更.可撤销合同的有()。
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同
C.建设单位为洗钱而订立的施工合同
D.显失公平的合同
E.一方乘人之危与他人订立的合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是可撤销合同。因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危订立的合同为可撤销合同。
