甘肃省监理工程师试卷

节选部分<<甘肃省监理工程师试卷>>题型


我们该怎么找到"甘肃省监理工程师试卷"?奥斯特洛夫斯基曾经说过,共同的事业,共同的斗争,可以使人们产生忍受一切的力量。 这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 既然如此,读万卷书,行万里路。既然如此,我们就废话少说,那开始我们就来做题吧!最后的祝福:试纸飘墨香,金笔待启程。忍心为功名,墨汁污纸张。怎能抛功名,畅游在海外。绞尽脑汁干,名在孙山外。两袖清风去,何苦染尘埃。 祝考试成功!!!


    一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)

    第题:下列说法正确的是()。

    A.公证的效力仅限于我国国内

    B.经过公证的合同,其法律效力高于经过鉴证的合同

    C.鉴证在我国域内和域外都有法律效力

    D.合同鉴证属于司法行政行为

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第1题:市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。

    A.行政手段

    B.合同

    C.诚信

    D.道德

    正确答案:查看最佳答案


    第2题:施工合同履行过程中,发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更,应由()。

    A.原设计单位同意

    B.发包人和承包人协商解决

    C.规划管理部门审批

    D.总监理工程审核批准

    正确答案:查看最佳答案


    第3题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务,投标人的伴随服务内容之一是()。

    A.申请设备使用许可

    B.设备的技术指标改进

    C.设备的调试

    D.设备运抵现场的保管

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:伴随服务,系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。


    第4题:根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。

    A.建设规模100万m2以上,建设周期3年以上的项目

    B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目

    C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目

    D.构成内容多且专业性强的大型项目

    正确答案:查看最佳答案


    第5题:根据《施工合同标准文本》的规定,因承包人违约而解除合同,发包人的行为正确的是()。

    A.发包人不可派人员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工

    B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施

    C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备,则发包人不能再享有索赔的权利

    D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是违约责任。选项A,发包人可派人员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工;选项B,发包人有权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施;选项C,发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任,也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。


    第6题:对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。

    A.抽检比例和取样方法

    B.抽检数量和检测方法

    C.检测方法和抽检比例

    D.取样方法和抽检数量

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第7题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

    A.大型复杂的工程项目

    B.多元投资主体的工程项目

    C.工期在一年之内的工程项目

    D.跨行业的工程项目

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。国家发展和改革委员会.财政部.建设部.铁道部.交通部.信息产业部.水利部.明用航空总局.广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括施工合同标准文本(以下简称“标准施工合同”)。参见教材P75。


    第8题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定,下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。

    A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

    B.如果工程延期竣工,承包人有义务保证履约担保继续有效

    C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

    D.如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人不必延展履约担保有效期

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A项,承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项,由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项,如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。


    第9题:设计合同履行中,有关定金支付的表述,不正确的是()。

    A.设计合同由于采用定金担保,因此合同内有预付款

    B.发包人应在合同签订后3天内,支付设计费总额的20%作为定金

    C.在合同履行过程中的中期支付中,定金不参与结算

    D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时,定金可以抵作设计费或收回

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:设计合同由于采用定金担保,因此合同内没有预付款。


    第10题:根据《标准施工招标文件》,当重新招标时评标委员会否决所有投标,招标人应当()。

    A.再次发布招标公告进行招标

    B.降低对投标人的资格要求再次招标

    C.降低工程质量标准再次招标

    D.采用直接发包形式委托施工任务

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:重新投标后,投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标,采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。


    第11题:施工合同订立后,任何一方都不能将合同转让给第三者,这体现了()原则。

    A.公平竞争

    B.平等合作

    C.诺守合同

    D.诚实信用

    正确答案:查看最佳答案


    第12题:FIDIC施工合同条件规定,用从()之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。

    A.开工日起至颁发接收证书

    B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

    C.颁发接收证书日起至颁发履约证书

    D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第13题:资格预审程序中应首先进行()。

    A.资格预审资料分析

    B.发出资格预审通知书

    C.发布资格预审通告

    D.发售资格预审文件

    正确答案:查看最佳答案


    第14题:《建设工程质量管理条例》规定,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,并注明工程()使用年限。

    A.经济

    B.最长

    C.合理

    D.法定

    正确答案:查看最佳答案


    第15题:依据《中华人民共和国合同法》的规定,出现()订立的合同,当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。

    A.对方有过错

    B.损害国家利益

    C.一方以胁迫手段

    D.损害当事人利益

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第16题:()负责支付咨询顾问费用,()负责支付专业分包商的费用。

    A.雇主,承包商

    B.雇主,项目经理

    C.承包商,雇主

    D.承包商,项目经理

    正确答案:查看最佳答案


    第17题:能够作为保证人的是()。

    A.法人的职能部门

    B.公司

    C.学校

    D.幼儿园

    正确答案:查看最佳答案


    第18题:关于标准施工招标文件的说法,错误的是()。

    A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

    B.标准施工招标文件是施工的示范文本,招标人应优先选用

    C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

    D.标准施工招标文件具有强制性

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系,规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为,具有强制性。


    第19题:某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同()。

    A.未成立

    B.补签后成立

    C.成立

    D.备案登记后成立

    正确答案:查看最佳答案


    第20题:根据《标准施工合同》,发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收H合格。

    A.14

    B.28

    C.42

    D.56

    正确答案:查看最佳答案


    第21题:根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。

    A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

    B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

    C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

    D.组织编制施工“合同进度计划”

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是监理人的职责。选项B,监理人征得发包人同意后,应在开工日期7天前向承包人发出开工通知;选项D,经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材P84。


    第22题:根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付逾期竣工违约金,最高赔偿限额为()。

    A.公尺结算价的2%

    B.签约合同价的2%

    C.工程结算加的3%

    D.签约合同价的3%

    正确答案:查看最佳答案


    第23题:关于保证人资格的说法,正确的是()。

    A.公民个人不得作为保证人

    B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

    C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

    D.学校在一定条件下可以作为保证人

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民,可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。


    第24题:依据《中华人民共和国合同法》的规定,执行政府定价的合同,合同当事人一方逾期交付标的物时,遇价格上涨,按()执行。

    A.原价格

    B.新价格

    C.当地市场价格

    D.签订合同地市场价格

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第25题:根据《建设工程合同(示范文本)》的规定,群体工程中采取分阶段进行施工的(),承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按工程编制进度计划,分别向工程师提交。

    A.单项工程

    B.单位工程

    C.分部工程

    D.分项工程

    正确答案:查看最佳答案


    第26题:建设工程施工合同中非招标工程的合同价款,由当事人双方依据()协商后,填写在协议书内。

    A.工程量清单

    B.工程概算书

    C.预算定额

    D.工程预算书

    正确答案:查看最佳答案


    第27题:监理工程师有权处理的索赔是承包商()。

    A.依据合同条款提出的索赔

    B.依据其他法律文书提出的索赔

    C.提出的道义索赔

    D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第28题:单位工程质量验收合格后,()应在规定时间内将工程验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。

    A.施工单位

    B.监理单位

    C.建设单位

    D.勘察设计单位

    正确答案:查看最佳答案


    第29题:建设项目施工规模在()万元人民币以上估算价的必须进行招标。

    A.50

    B.100

    C.200

    D.300

    正确答案:查看最佳答案


    第30题:监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得()的认可。

    A.发包人

    B.委托人

    C.承包人

    D.分包人

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第31题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约,承包人应返还给委托人()。

    A.20万元

    B.10万元

    C.2万元

    D.4万元

    正确答案:查看最佳答案


    第32题:委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于()。

    A.正常监理工作

    B.附加监理工作

    C.额外监理工作

    D.义务监理工作

    正确答案:查看最佳答案


    第33题:划分采购标和包的基本原则不包括()。

    A.有利于吸引较多的投标人参加竞争以达到减低货物价格的目的

    B.能保证供货时间

    C.能保证供货质量

    D.多多益善的原则

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第34题:某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析,确定建筑设计标准,选择适用的技术规范,提出质量保障措施,从委托工作的范围来看,工程监理公司承担的服务属于()。

    A.项目前期立项咨询

    B.设计阶段监理

    C.工程技术咨询服务

    D.施工阶段监理

    正确答案:查看最佳答案


    第35题:根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时,设备使用的补偿金额计算方法是()。

    A.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间

    B.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率

    C.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

    D.补偿金额一设备原值×设备折旧率+管理费

    正确答案:查看最佳答案


    第36题:设计施工总承包合同模式下,对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误,承包人在复核时未能发现,导致承包人费用增加和延误工期,则()。

    A.发包人承担费用并延长工期,支付合理利润

    B.承包人承担费用和延误的工期

    C.发包人承担费用并延长工期,无须支付利润

    D.发包人和承包人共同承担费用,并延长工期

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第37题:列施工合同文件中,解释顺序优先的是()。

    A.中标通知书

    B.投标书

    C.施工合同专用条款

    D.规范

    正确答案:查看最佳答案


    第38题:根据《招标投标法》,应由()确定中标人。

    A.招标人

    B.招标代理机构

    C.评标委员会

    D.招标投标监督机构

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。


    第39题:要约人要撤销要约,撤销要约通知应在()到达对方。

    A.要约到达对方之前

    B.对方发出承诺之前

    C.对方承诺要达要约人之前

    D.对方承诺生效之后

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第40题:根据《担保法》,不能作为质押担保的是()。

    A.建设用地使用权

    B.股权

    C.注册商标专用权

    D.专利权

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产,B.C.D项均属于权利。


    第41题:凡是()的单位,均可称为监理单位。

    A.经监理资质管理部门审查批准

    B.取得监理资质证书,具有法人资格

    C.从事工程建设监督管理活动

    D.从事工程建设招标代理活动

    正确答案:查看最佳答案


    第42题:按照FIDIC《施工合同条件》规定,如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时,()。

    A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

    B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任

    C.应由承包商和指定分包商共同承担责任

    D.应由指定分包商直接对业主承担责任

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第43题:下列引起合同法律关系产生.变更与消灭的法律事实仲裁,属于“行为”的是()。

    A.因国际禁运解除进口设备运输合同

    B.因战争导致在建工程合同工期延长

    C.因建设意图g改变,建设单位和施工单位协商变更工程承包范围

    D.因工程所在地山体滑坡,建设单位和施工单位协商解除合同

    正确答案:查看最佳答案


    第44题:在监理合同履行期间,监理人可行使的权利包括()。

    A.对设计.施工承包单位的选定权

    B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权

    C.对工程设计变更的审批权

    D.对工程规模.规划设计等要求的认定权

    正确答案:查看最佳答案


    第45题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体,()属于监控主。

    A.设计单位

    B.施工单位

    C.工程监理单位

    D.勘察单位

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第46题:材料采购合同履行中,可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的F方法是()。

    A.类比衡量法

    B.理论换算法

    C.尾差分析法

    D.经验鉴别法

    正确答案:查看最佳答案


    第47题:在工程项目的设计成果完成后,由()负责组织签订.验收和向设计审批部门报批。

    A.设计人

    B.监理人

    C.审图机构

    D.发包人

    正确答案:查看最佳答案


    第48题:根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()。

    A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

    B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

    C.由工程师负责裁决

    D.由承包商与项目经理共同处理

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”,独立.公正地做出处理决定。参见教材P142。


    第49题:建设工程合同是()实施工程建设活动,()支付价款或酬金的协议。

    A.承包人,发包人

    B.承包人,监理人

    C.发包人,监理人

    D.发包人,分包人

    正确答案:查看最佳答案


    二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

    第50题:在动态控制过程中,应着重做好的工作包括()。

    A.对计划目标值的论证和分析]

    B.及时对工程进展做出评估,即收集实际数据

    C.采取控制措施以确保投资控制目标的实现

    D.进行项目计划值与实际值的比较,以判断是否存在偏差

    E.流动资金的筹措

    正确答案:查看最佳答案


    第51题:FIDIC施工合同条件中,业主向承包商提供支付保函()。

    A.是在通用条件的条款中明确规定的

    B.取决于业主主动选用

    C.取决于承包商的要求

    D.取决于融资机构的强制性规定

    E.是在专用条件的条款中明确规定的

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第52题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

    A.工程测量

    B.大地测量

    C.结算工程量测量

    D.水文地质勘察

    E.工程地质勘察

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。


    第53题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。

    A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

    B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

    C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

    D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

    E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:在第二阶段,评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处,召开澄清问题会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人,评标委员会才会对其商务标进行审查,然后分析报价组成的合理性。


    第54题:建设工程项目实施过程中,下列行为属于委托代理的有()。

    A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

    B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

    C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

    D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

    E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第55题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。

    A.发包人名称

    B.承包人名称

    C.发承包项目名称

    D.提供施工场地的约定

    E.工程价款结算的约定

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体,C项属于合同法律关系的客体。


    第56题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款,则承包人可以()。

    A.留置该工程

    B.与发包人协议将该工程折价

    C.自行将该工程折价

    D.申请人民法院将该工程依法拍卖

    E.优先受偿该工程拍卖的价款

    正确答案:查看最佳答案


    第57题:无权代理是指行为人无代理权而以他人名义进行民事.经济活动。无权代理情况包括()。

    A.没有代理权而为代理行为

    B.超越代理权限为代理行为

    C.代理权终止为代理行为

    D.表见代理

    E.转代理

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第58题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。

    A.项目经理是施工企业的代理人

    B.项目经理是项目经理部的代理人

    C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

    D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

    E.项目经理应对其行为承担民事责任

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人.监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权,超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确,则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任,代理人负连带责任,但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况,被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人,在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。参见教材P8。


    第59题:根据《标准施工合同》,承包人的施工安全责任有()。

    A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失

    B.编制施工安全措施规程

    C.制定施工安全操作规程

    D.配备必要的安全生产和劳动保护措施

    E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失

    正确答案:查看最佳答案


    第60题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。

    A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

    B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工

    C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改

    D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批

    E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。


    第61题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。

    A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

    B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

    C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

    D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

    E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

    正确答案:查看最佳答案


    第62题:某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权()。

    A.要求撤回投标文件

    B.要求赔偿损失

    C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

    D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

    E.要求退还投标保证金

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。


    第63题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。

    A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

    B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段

    C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

    D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

    E.投标人可以低于成本的价格报价

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第64题:(1)建设工程合同的特征有()。

    A.合同主体的严格性

    B.合同订立的短暂性

    C.合同标的的特殊性

    D.合同履行期限的长期性

    E.合同形式的非要式性

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性;(2)合同标的的特殊性;(3)合同履行期限的长期性;(4)计划和程序的严格性;(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2~3。


    第65题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。

    A.选择施工总承包人的确认权与否决权

    B.工程实际竣工日期的签认权

    C.工程上使用的材料和施工质量的检验权

    D.设计变更的审批权

    E.工程款支付的审核和签认权

    正确答案:查看最佳答案


    第66题:根据代理权产生的依据不同,代理可分为()。

    A.招标代理

    B.委托代理

    C.法定代理

    D.追加代理

    E.指定代理

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第67题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形,则下列说法正确的是()。

    A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更

    B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示

    C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示

    D.监理人应当同意承包人提出的变更

    E.监理人确认存在变更后,应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示

    正确答案:查看最佳答案


    第68题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。

    A.由于业主原因造成费用增加和工期损失

    B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失

    C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失

    D.按约定提交了索赔意向

    E.提交了索赔报告

    正确答案:查看最佳答案


    第69题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中,监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。

    A.国家行政机关现职

    B.施工单位在职

    C.工程咨询单位

    D.设计单位

    E.厂矿企业基建

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第70题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。

    A.投标人持有的资格证书

    B.企业专业技术人员的数量

    C.同类工程设计经历

    D.待定行业工程设计经历

    E.项目所在地区设计经历

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查,应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查,通常要进一步审查人员的技术力量,主要考察设计负责人的资格和能力,以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查,同类工程的设计经历是非常重要的内容。


    第71题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人,并向监理人提交()。

    A.竣工记录

    B.竣工图

    C.竣工文件

    D.暂行操作和维修手册

    E.最终操作和维修手册

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后,即可向监理人报送竣工验收申请报告。


    第72题:工程师对承包商施工索赔的处理决定,承包商()。

    A.必须执行

    B.可以不予理睬

    C.可以执行

    D.可以要求工程师重新考虑

    E.可以依据合同提交仲裁

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第73题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于联合体承包的说法,正确的有()。

    A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件

    B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同

    C.承包人可根据需要自行修改联合体协议

    D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容

    E.承包人可根据需要自选调整联合体组成

    正确答案:查看最佳答案


    第74题:在项目施工中,若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更,此变更()。

    A.须经工程师同意

    B.不须经工程师同意

    C.发生的费用由发包人承担

    D.发生的费用由承包人承担

    E.发生的费用由双方约定承担

    正确答案:查看最佳答案


    第75题:下列各险种中专门针对工程的是()。

    A.机器损坏险

    B.建筑工程一切险

    C.货物运输险

    D.安装工程一切险

    E.机动车辆险

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。


    第76题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,通常有两种约定形式,需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

    A.施工场地临时道路通行权的取得

    B.材料和工程设备的提供方

    C.计日工和暂估价的补偿方式

    D.施工图设计文件的提供方

    E.竣工后试验的责任方

    正确答案:查看最佳答案


    第77题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。

    A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

    B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

    C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

    D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

    E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。


    第78题:根据《标准施工招标资格预审文件》,下列单位中,将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

    A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

    B.本标段的监理人

    C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

    D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

    E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第79题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同,甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后,延迟交付剩余的设备,则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

    A.每延误一周,收取1万元误期赔偿费

    B.每延误一周,收取0.5万元误期赔偿费

    C.如延迟了10周,总共收取10万元误期赔偿费

    D.最多收取10万元误期赔偿费

    E.最多收取5万元误期赔偿费

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:每延误一周,按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额,买方可考虑根据合同的规定终止合同。


    本文来自用户供稿,不代表网站本身立场,信息真伪请自行核实,转载请注明出处!

    您可以还会对下面的文感兴趣:

    手机在线做题

    APP在线做题