节选部分<<最新的一级建造师法规模拟练习题>>题型
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。
A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任
B.仓储合同自仓储物交付时成立
C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付
D.仓储合同自成立时生效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。
第1题:经对某工程项目施工现场进行检查中，发现存在下列问题，其中()没有违反《安全生产法》的规定。
A.从业人员周某发现安全事故隐患而没有立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告
B.将存储危险物品的仓库与员工宿舍设置在同一座建筑物内
C.从业人员李某拒绝进入危险环境作业
D.从业人员赵某没有正确佩戴和使用劳动防护用品
正确答案:查看最佳答案
第2题:同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是()。
A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权
B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任
C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任
D.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债
正确答案:查看最佳答案
第3题:在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金2800万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。
A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理
B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持
C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:关于劳务派遣的说法，正确的是()
A.可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员
B.乙可以被劳务派遣公司拍到某公司做临时性工作1年以上
C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资
D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量.派遣期限.劳动报酬和社会保险费的数额和支付方式以及违反协议的责任。
第5题:下列建设丁程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是()条款。
A.工程范围
B.工程质量
C.拨款与结算
D.竣工验收
正确答案:查看最佳答案
第6题:下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系.刑事法律关系特有原则的是()。
A.平等原则
B.自愿原则
C.公平原则
D.诚实信用原则
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第7题:根据《民法通则》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是()。
A.兑付国债本息请求权
B.支付存款本金及利息请求权
C.基于合同的违约金请求权
D.基于投资关系产生的缴付出资请求权
正确答案:查看最佳答案
第8题:按照《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。
A.10%，70%
B.15%，70%
C.20%，80%
D.25%，80%
正确答案:查看最佳答案
第9题:《循环经济促进法》和《绿色施工导则》对施工节能提出了明确的规定，正确的表述为()。
A.建筑垃圾的再利用和回收率应力争达到50%
B.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量到30%
C.施工照明设计以满足最低照度为原则，照度不超过最低照度的30%
D.施工现场总平面布置应合理.紧凑，临时设施占地面积有效利用率大于70%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第10题:建设工程合同纠纷适用普通程序审理。某施工单位因工程款纠纷起诉建设单位，发生了以下事件。其中判断正确的是()。
A.施工单位3月1日起诉，法院3月5日立案。本案一审一般最迟应当在6月5日前审结
B.由于案件可能涉及建设单位商业机密。本案法院应当主动裁定不公开审理，但应公开宣告判决
C.建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以按撤诉处理
D.法院8月1日作出第一审民事判决，判决书8月5日送达原告，8月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是8月26日
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是()。
A.建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书
B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见
C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准
D.环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意
正确答案:查看最佳答案
第12题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。
A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册
B.处以一定比例的罚款
C.不得再担任项目负责人
D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年以后可以重新注册
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第13题:下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是()。
A.对本单位的安全生产工作提出建议
B.接受安全生产教育和培训
C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业
D.拒绝违章指挥和强令冒险作业
正确答案:查看最佳答案
第14题:因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按()。
A.原企业的资质等级确定
B.降低一级原企业的资质等级确定
C.最低资质等级核定
D.实际达到的资质条件核定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:P62“3.企业发生合并.分立.改制的资质办理”第2段。
第15题:下列情况中，不属于建设工程代理行为的终止情况为()。
A.甲厂委托乙购买钢筋，乙按照规定的时间和要求完成了任务
B.甲厂觉得乙不符合代理的要求，取消了对乙的委托
C.甲厂因为经营不善而倒闭，导致乙的代理权限消失
D.甲厂的法定代表人死亡
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第16题:建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
正确答案:查看最佳答案
第17题:某施工单位作业工长将施工挖掘出来的文物据为己有，单位领导多次催促后仍拒不上交，则其有可能面临的处罚是()。
A.开除
B.行政拘留
C.3000元罚款
D.5000元罚款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《文物保护法》规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政 府文物主管部门会同公安机关追缴文物；情节严重的，处 5000 元以上 5 万元以下的罚款： （1）发现文物隐匿不报或者拒不上交的； (2) 未按照规定移交拣选文物的。
第18题:某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。由于乙对此类项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金。对此，下列说法中错误的是()。
A.丙无权要求开发商履行合同
B.丙可以要求乙履行合同
C.乙可以要求开发商履行合同
D.乙应向丙披露委托人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:在委托合同中，受托人因委托人的原因对第三人不履行义务，受托人应当向第三人披露委托人，第三人因此可以选择受托人或者委托人作为相对人主张其权利，但第三人不得变更选定的相对人。本题中，乙应向丙披露委托人甲，丙可以向甲或者乙主张其权利。
第19题:下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是()。
A.施工企业研发的新技术
B.施工企业研发的计价软件
C.施工企业编制的投标文件
D.监理企业编制的监理大纲
正确答案:查看最佳答案
第20题:《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经()签字，建筑材料.建筑构(配)件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
A.总监理工程师
B.监理工程师
C.施工单位负责人
D.业主
正确答案:查看最佳答案
第21题:根据《民法总则》，法人分为()。
A.企业法人和非企业法人
B.机关法人，企业法人和社团法人
C.一般法人和特别法人
D.营利法人，非营利法人和特别法人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行力法》关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法,正确的是()。
A.建筑施工企业负责人,是指企业的法定代表人.总经理,不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师
B.建筑施工企业负责人要定期带班检查,毎月检查时间不少于其工作日的20%
C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的,可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查
D.建筑拖工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查
正确答案:查看最佳答案
第23题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。
A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录
B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告
正确答案:查看最佳答案
第24题:根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。
A.当事人住所地
B.调解协议履行地
C.调解组织所在地
D.调解协议签订地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。P342.
第25题:关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是()
A.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由
B.可以使尚未成立的合同归于无效
C.撤销权的行使应当以通知的方式作出
D.当事人不得自行放弃撤销权
正确答案:查看最佳答案
第26题:根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B.代理人可以超越代理权实施代理行为
C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施名师法律行为.被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任.P12.
第27题:企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()
A.利息收入
B.接收捐款收入
C.财政拨款
D.租金收入
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第28题:根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
A.安全
B.重大死亡
C.死亡
D.重伤
正确答案:查看最佳答案
第29题:在招标投标中,关于履约保证金的说法，正确的是()。
A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金
B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的
C.履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金
D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保
正确答案:查看最佳答案
第30题:关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是()。
A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担
B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承
C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担
D.出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人自行提货并承担损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担的叙述中，错误的是()。
A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任
B.因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗力原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修及承担经济责任
C.因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担
D.由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔
正确答案:查看最佳答案
第32题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。
A.解除合同
B.继续履行
C.罚款
D.合同无效
正确答案:查看最佳答案
第33题:关于法人的说法，正确的是()。
A.法人分为企业法人和行政法人
B.企业法人合并.分立的.应当向登记机关办理登记并公告
C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格
D.具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是法人的分类。A选项，法人分为行政法人.事业法人.社团法人。C选项，有独立经费的机关法人从成立之日起取得法人资格。D选项，依法需要办理法人登记的具有法人条件的事业单位，经批准取得法人资格，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起具有法人资格。
第34题:年2月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在()前进行。
A.2013年3月1日
B.2013年4月1日
C.2013年5月1日
D.2013年8月1日
正确答案:查看最佳答案
第35题:根据《立法法》的规定,说法不正确的是()。
A.民事基本制度由法律制定
B.地方政府规章可以制定属于本行政区域的具体行政管理事项
C.为执行法律的规定需要制定行政法规
D.限制人身自由可以由部门规章规定
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前()以书面形式通知劳动者本人。
A.10日
B.15日
C.20日
D.30日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第37题:甲承包商与乙运输公司签订了多式联运合同。丙参与了多式联运中一个区段的运输，乙与丙约定了双方的责任和义务。合同履行中，丙公司司机酒后驾驶导致严重交通事故，给甲承包商造成了损失。下列关于此项运输合同责任和义务的表述中正确的是()。
A.丙应对此承担全部责任
B.乙对全程运输承担义务
C.乙仅对自己的运输区段负责
D.甲应直接要求丙赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
第38题:某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，迟延交货一周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，采取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。
A.1.1万元
B.1.7万元
C.2.1万元
D.2.8万元
正确答案:查看最佳答案
第39题:建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是()。
A.相邻权
B.地役权
C.土地出租权
D.建设用地使用权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第40题:甲装饰公司拖欠某劳务合同10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙.丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于()。
A.共同诉讼人
B.原告
C.有独立请求权的第三人
D.无独立请求权的第三人
正确答案:查看最佳答案
第41题:关于保险索赔的说法，不正确的是()。
A.投保人进行保险索赔须提供必要的有效的证明
B.投保人应及时提出索赔
C.保险单上载明的保险财产没有全部损失，应该按照部分损失进行保险索赔
D.建设工程项目同时由多家公司承保，则可以分别向多家公司要求索赔
正确答案:查看最佳答案
第42题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同，设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过.程中，甲发现这台设备虽然没有质量问题，但不能满足其使用要求，于是拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中正确的是()。
A.甲的做法是合理的
B.丙对此应承担责任
C.乙对此应承担责任
D.乙对此不承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第43题:以下关于债权和物权的说法不正确的是()。
A.债权的主体和内容及责任都具有相对性
B.物权是绝对权，债权是相对权
C.物权是相对权，债权是绝对权
D.债权为权利人请求特定义务人为或不为一定行为的权利
正确答案:查看最佳答案
第44题:甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求()承担违约责任。
A.丙
B.乙
C.乙和丙共同
D.乙或者丙
正确答案:查看最佳答案
第45题:某建设工程施工合同约定，合同工期为9个月，合同价款为2000万元。根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少应到位资金为()万元。
A.100
B.200
C.600
D.1000
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:在建设工程知识产权侵权的民事责任中，最主要的是()。
A.赔偿损失
B.停止侵害
C.恢复原状
D.消除危险
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。
A.企业标准
B.地方标准
C.施工图设计文件
D.建筑节能任意性标准
正确答案:查看最佳答案
第48题:关于增值税应纳税额计算的说法，正确的是()。
A.纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算销售额的，从低适用税
B.小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，可以抵扣进项税
C.纳税人销售货物.劳务.服务，无形资产.不动产，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余
D.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分不得结转下期继续抵扣
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第49题:对产品的形状.构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为()。
A.实用新型
B.方案设计
C.发明
D.外观设计
正确答案:查看最佳答案
第50题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。
第51题:关于专利申请的说法，正确的是()。
A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人
B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人
C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的
D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:B职务发明创造的权利属于该单位；C在中国没有经常居所或者营业所的外国人.外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理；D是以寄出邮戳日为申请日。P27.
第52题:根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。
A.单位所在地
B.污染影响地
C.单位等级地
D.事故发生地
正确答案:查看最佳答案
第53题:下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。
A.建设行政主管部门处理的行政争议
B.劳动争议
C.农林承包经营合同争议
D.建设工程施工合同争议
正确答案:查看最佳答案
第54题:某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是()
A.侵权
B.不当得利
C.无因管理
D.合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第55题:根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由()人民法院管辖。
A.原告住所地
B.被告住所地
C.由原告选择被告住所地或不动产所在地
D.不动产所在地
正确答案:查看最佳答案
第56题:某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥,延迟交货一周,延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元,第一天晚上施工企业为减少损失,采取紧急措施共花费1万元,使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。
A.1.1万元
B.1.7万元
C.2.1万元
D.2.8万元
正确答案:查看最佳答案
第57题:施工企业的施工现场消防安全责任人应是()
A.施工企业负责人
B.专职安全员
C.一专职消防安全员
D.项目负责人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人.P235.
第58题:实行开工报告制度的建设工程，其开工报告是指()。
A.施工单位向监理工程师提交的开工报告
B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告
C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告
D.施工单位项目部向公司总部提交的报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度，性质上与施工许可证审批制度相同，主要是审查建设单位应具备的开工条件，由建设单位向政府主管部门申报，选项B是正确的。
第59题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的()。
A.20%
B.30%
C.25%
D.40%
正确答案:查看最佳答案
第60题:下列情形中，造成合同权利义务终止的是()。
A.债权人拒绝受领标的物
B.当事人一方延迟履行义务
C.当事人一方下落不明
D.债权人免除债务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第61题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。
A.建设单位
B.总承包单位
C.设计单位
D.分包单位
正确答案:查看最佳答案
第62题:根据《物权法》，不能设定权利质权的是()。
A.专利中的财产权
B.应收账款债权
C.可以转让的股权
D.房屋所有权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单；依法可以转让的股份.股票；(3)依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权；(4)依法可以质押的其他权利。P39
第63题:某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75KW，则施工单位应当()。
A.单独设计配电系统
B.编制用电组织设计
C.制定安全用电措施和电气防火措施
D.确定用电安全防护措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第64题:某学校实验室从化工产品商店购买了一种普通化学制剂，双方对这种制剂的质量要求事先没有约定，也没补充协议。在这种情况下，这种制剂质量要求的确定可按照()。
A.交易习惯
B.国家标准
C.行业标准
D.is09000标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在买卖合同中，当事人对标的物的质量要求事先没有约定，也没补充协议的，可按照交易习惯确定；不能按照合同条款或交易习惯确定的，按照国家标准.行业标准履行。普通化学制剂的质量可以按照交易习惯来确定。
第65题:根据我国《保险法》的规定，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。
A.盘点时发现的短缺
B.不可预料的意外事故
C.维修保养或正常检修的费用
D.因原材料缺陷或工艺不善
正确答案:查看最佳答案
第66题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()
A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持
C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费。运输途中，因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是()。
A.运输公司可以要求甲支付运费
B.运输公司可以要求乙支付运费
C.甲可以要求乙赔偿损失
D.乙可以要求甲支付设备款
正确答案:查看最佳答案
第68题:关于施工许可的说法，正确的是()。
A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管
B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证
C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证
D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证
正确答案:查看最佳答案
第69题:甲是某施工项目塔吊司机，在施工作业时违反安全操作规程，出现事故，导致另三职工死亡，对甲的行为应当()。
A.重大责任事故罪处
B.重大劳动安全事故罪处理
C.工程重大安全事故罪处
D.意外事件处理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:建设工程债的产生根据有()。
A.合同
B.公证
C.侵权
D.无因管理
E.不当得利
正确答案:查看最佳答案
第71题:买卖合同租赁合同.运输合同.仓储合同的共同特点有()。
A.必须具备一定的形式和手续
B.不以交付标的物为合同成立要件
C.在交付标的物后合同才能成立
D.当事人交付标的物属于履行合同
E.合同自当事人双方意思表示一致时成立
正确答案:查看最佳答案
参考解析:买卖合同.租赁合同.运输合同.仓储合同均属于诺成合同，当事人意思表示一致即成立，不以交付标的物为成立要件。交付标的物属于履行合同，故选项B.D.E正确。
第72题:民事诉讼的基本特征包括()。
A.公权性
B.程序性
C.保密性
D.强制性
E.快捷性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第73题:在建设工程施工合同中，根据我国《合同法》的规定，认定无效的情形有()。
A.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
B.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
C.建设工程主体结构分包的
D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
E.建设工程合同应当采用书面形式，未采用书面合同的
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《中华人民共和国合同法》规定的效力待定合同包括()。
A.无权代理人订立的合同
B.限制行为能力人订立的合同
C.以合法形式掩盖非法目的的合同
D.无处分权人处分他人的财产订立的合同
E.违反法律.行政法规的推荐性规定的合同
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有()。
A.仲裁委员会裁决的事项超出仲裁协议约定的范围
B.仲裁委员会被撤销
C.双方当事人均对仲裁裁决不服
D.重大案件适用了独任庭审理
E.仲裁委员会依据伪造的证据做出的裁决
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第76题:关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。
A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人
B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款
C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人
D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人
E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人
正确答案:查看最佳答案
第77题:关于施工许可制度的和开工报告制度的说法，正确的有()。
A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定
B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月
C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证
D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的的工程，应当重新办理开工报告审批手续
E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件
正确答案:查看最佳答案
第78题:合同双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院，以解决双方争议纠纷。
A.被告住所地
B.合同备案地
C.合同签订地
D.合同履行地
E.原告住所地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第79题:下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以单方解除合同的有()。
A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意
B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的
C.施工企业已完成工程质量不合格，并拒绝修复的
D.施工过程中，施工企业不满建设单位指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的
E.施工中建筑材料大幅上涨，施工企业严重亏损的
正确答案:查看最佳答案
第80题:关于商标专用权的说法，正确的有()。
A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利
B.商标专用权的内容只包括财产权
C.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面
D.未经核准注册的商标不受商标法保护
E.商标设计者的人身权由专利权法保护
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是商标专用权的内容及保护对象。商标专用股权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利。商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权由著作权法保护。商标专用权包括使用权和禁止权两个方面，未经核准注册的商标不受商标法保护。
第81题:甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司从甲公司指定的丙厂家购买一套C-J3型除尘系统，并以融资租赁方式供甲公司使用。甲公司履行的义务包括()。
A.向丙支付价金
B.向乙支付租金
C.租赁期满向乙返还该除尘系统
D.租赁期满享有除尘系统的所有权
E.妥善保管和使用该除尘系统
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第82题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，下列说法正确的有()。
A.危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。
B.危大工程应急抢险结束后，施工单位应当组织勘察.设计.施工.监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估
C.专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提出通过.修改后通过或者不通过的一致意见
D.专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底
E.施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认
正确答案:查看最佳答案
第83题:注册建造师依法享有的权利包括()。
A.获得相应劳动报酬
B.保管和使用本人注册证书.执业印章
C.接受继续教育
D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章
E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业.技术等秘密
正确答案:查看最佳答案
第84题:下列凭证中,属于印花税应纳税凭证的有()
A.产权转移证书
B.营业账簿
C.权利.许可证照
D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据
E.已缴纳印花税凭证的副本
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第85题:专利法的保护对象包括()。
A.发明
B.实用新型
C.科学发现
D.图形作品
E.外观设计
正确答案:查看最佳答案
第86题:使用单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有()。
A.经检验达不到安全技术标准规定的
B.属国家明令淘汰或者禁止使用的
C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
D.没有完整安全技术档案的
E.没有齐全有效的安全保护装置的
正确答案:查看最佳答案
第87题:依据不同的标准，可以将合同划分为不同种类。下列分类中，建设工程合同所属的分类包括()。
A.有名合同
B.双务合同
C.要式合同
D.从合同
E.实践合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第88题:导致中标无效的情形有()
A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的
B.投标人向招标人展示工程业绩.企业实力,谋取中标的
C.投标截止日期以前投标人撒回已提交的招标文件进行修改的
D.招标人要求投标人提交投标保证金的
E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的
正确答案:查看最佳答案
第89题:关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有()。
A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任
B.代理人不履行职责，应当承担民事责任
C..被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任
D.见代理的民事责任由被代理人承担
E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是不当或违法代理行为应承担法律责任。A选项，第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三任和行为人负连带责任。C选项，被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人与被代理人负连带责任，E选项，委托授权书不明的，由代理人与被代理人承担连带责任。
第90题:下列关于联合体投标说法错误的有()。
A.共同投标协议要明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任，就中标项目向招标人承担连带责任
B.没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标
C.共同投标协议应当在提交投标文件前十天提交招标人
D.资格预审后联合体增减.更换成员的与原成员具有同样的资质和能力，其投标有效
E.所有的项目，只要达成共同投标协议，都可以组成联合体投标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第91题:对建设用地使用权的表述中，错误的是()。
A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上
B.建设用地使用权只可以在地上设立
C.居民住宅用地期满后，使用期重新根据国家有关规定确定
D.取得建设用地使用权后，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有.使用和收益的权利
E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式
正确答案:查看最佳答案
第92题:关于建设工程领域的代理说法，正确的有()。
A.项目经理是施工企业法人的代理人
B.项目总监理工程师是监理单位的代理人
C.招标代理机构是建设单位在投标时的代理人
D.某些建设工程代理行为必须由具有法定资格的组织方可实施
E.一般代理行为无法定的资格要求
正确答案:查看最佳答案
第93题:设计单位的安全责任包括()
A.按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计
B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议
C.对安全技术措施或专项施工方案进行审査
D.依法对施工安全事故隐患进行处理
E.对设计成果承祖责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第94题:根据《绿色施工原则》,关于建筑节材的说法,正确的有()。
A.图纸会审时,要达到材料损耗率比定额损耗率降低35%
B.应根据现场平面布置情况就近卸载,避兔和减少二次搬运
C.优化安装工程的预留.预埋.管线路径等方案
D.施工现场200公里以内的建筑材料用量占总重星的70%以上
E.采取技术和管理措施提高模版.脚手架的周转次数
正确答案:查看最佳答案
第95题:在某大型基础设施工程的招标投标活动中，存在下列现象，其中属于投标人与招标人串通投标的行为有()。
A.招标人直接或间接向某投标人透露标底
B.招标人组织投标人踏勘项目现场并回答投标人的提问
C.招标人在开标前，开启了标书，并将投标情况透露给了某投标人
D.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便
E.招标人授意投标人撤换.修改投标文件
正确答案:查看最佳答案
第96题:根据《合同法》的规定，下列合同中免责条款无效的有()。
A.造成对方人身伤害的
B.因故意造成对方财产损失的
C.因过失造成对方财产损失的
D.因重大过失造成对方财产损失的
E.意思表示不真实的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第97题:根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有()。
A.投标人之间协商投标报价
B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
E.投标人之间约定中标人
正确答案:查看最佳答案
第98题:当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的()完成主要工作
A.设备
B.技术
C.材料
D.资金
E.劳力
正确答案:查看最佳答案
第99题:某建设单位2013年9月1日领取了施工许可证，由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法不正确的是()。
A.领取施工许可证不能延期
B.可以延期，但只能延期1次
C.延期以2次为限，每次不超过2个月
D.超过延期时限的，施工许可证自行废止
E.自领取施工许可证之日起4个月内开工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的一级建造师法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
