节选部分<<最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题>>题型
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:甲将自己临街的房屋租给乙作商铺,合同约定租期为25年,在第20年租期届满时,甲提出终止租赁合同,乙可采取的正确做法是()。
A.要求甲继续履行合同
B.与甲协商续订租赁合同
C.要求甲赔偿损失
D.要求甲支付违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《合同法》规定,租赁合同可以约定租赁期限,但租赁期限不得超过20年。超过20年的,超过部分无效。租赁期间届满,当事人可以续订租赁合同。因此,本题中如果乙需要继续使用该房屋开展商业活动,就必须先与甲协商,续订租赁合同,且约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。
第1题:根据《节约能源法》,房地产开发企业在销售房屋时,应当向购买人明示所售房屋的节能信息有()。
A.能效标识
B.节能措施
C.质重保修书
D.建筑节能
正确答案:查看最佳答案
参考解析:节能的有关要求。P196。
第2题:根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》,诚信典型和连续()年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中,能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。
A.3
B.2
C.5
D.6
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《合同法》的规定,合同的成立需要顺序经过要约和承诺两个阶段。某建设工程采用招标方式选择承包人,则关于该建设工程招投标过程中的各行为,下列说法中,正确的是()。
A.虽然投标邀请书的对象是明确的,但仍属要约邀请
B.投标人购买招标文件,属要约行为
C.投标人参加现场考察,属要约行为
D.评标委员会推荐中标候选人,属承诺行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:环境保护设施的竣工验收,应当()。
A.单独申请并单独验收
B.与主体工程一同申请并同时组织验收
C.单独申请但与主体工程竣工验收同时进行
D.在主体工程验收结束后单独组织
正确答案:查看最佳答案
第5题:根据《绿色施工导则》,四节一环保中的“四节”是指()。
A.节工.节材.节机.节能
B.节能.节地.节水.节材
C.节水.节电.节气.节材
D.节电.节材.节工.节水
正确答案:查看最佳答案
第6题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()
A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商
D.设计深度由设计单位酌定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()
A.销售许可证
B.安装许可证
C.产品合格证
D.安全许可证
正确答案:查看最佳答案
第8题:由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体是()。
A.法律形式
B.法律体系
C.法律规范
D.法律部门
正确答案:查看最佳答案
第9题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。
A.60日
B.50日
C.40日
D.30日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:下列关于节假日加班工资的说法正确的是()。
A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150%的加班费
B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的,支付不低于工资200%的加班费
C.用人单位安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资的报酬的250%加班费
D.法定休息日安排劳动者工作的,支付不低于400%的工资报酬
正确答案:查看最佳答案
第11题:关于职工未参加工伤保险的建设项目,职工发生工伤事故,其责任承担不正确的是()。
A.依法由职工所在用人单位支付工伤保险待遇,施工总承包单位.建设单位承担连带责任
B.用人单位和承担连带责任的施工总承包单位.建设单位不支付的,由工伤保险基金先行支付
C.建设单位.施工总承包单位或具有用工主体资格的分包单位将工程发包给不具备用工主体资格的组织或个人,该组织或个人招用的劳动者发生工伤的发包单位与不具备用工主体资格的组织和个人承担连带责任
D.社保经办机构承担无过错责任
正确答案:查看最佳答案
第12题:关于评标的说法,正确的是()
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标
B.招标项目设有标底的,可以以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的,视为不同意评标结果.
D.标文件中有含义不明确的内容的,评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清,说明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:中外合资经营的建筑企业.中外合作经营建筑企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的()。
A.10%
B.20%
C.25%
D.51%
正确答案:查看最佳答案
第14题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同,要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同,设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过.程中,甲发现这台设备虽然没有质量问题,但不能满足其使用要求,于是拒绝向乙支付租金。对此,下列说法中正确的是()。
A.甲的做法是合理的
B.丙对此应承担责任
C.乙对此应承担责任
D.乙对此不承担责任
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于商标专用权的说法,正确的是()。
A.商标专用权是一种有形财产权
B.转让注册商标的,由转让人向商标局提出申请
C.注册商标的有效期为10年
D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:在施工过程中,施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同,但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商,关于该货款处理的说法,正确的是()
A.只能由法院确定归属
B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利
C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商
D.材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还
正确答案:查看最佳答案
第17题:某买卖合同约定甲向乙供货,并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付,在货物交付运输期间,乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费,但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法,正确的是()。
A.乙与丁的买卖合同成立时,货物毁损.灭失的风险由丁承担
B.甲向丙交付货物后,货物毁损.灭失的风险由丙承担
C.甲与乙的买卖合同成立,货物毁损.灭失的风险即由乙承担
D.丙向丁交付货物后,货物毁损.灭失的风险由乙承担
正确答案:查看最佳答案
第18题:下列关于工程质量保证金的说法,正确的有()。
A.保修期到期后,承包人可以向发包人请求返还质量保证金
B.质量保证金不得超过合同总额的5%
C.缺陷责任期和保修期的法律含义相同
D.承包人已提交履约保证金的,发包人不得同时预留质量保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:关于工程再分包的说法,正确的是()
A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包
B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包
C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包
D.专业分包单位可以将非主体.非关键性的工作再分包给他人
正确答案:查看最佳答案
第20题:关于劳务派遣的说法,正确的是()
A.可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员
B.乙可以被劳务派遣公司拍到某公司做临时性工作1年以上
C.丙在无工作期间,其所属劳务派遣公司不再向其支付工资
D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量.派遣期限.劳动报酬和社会保险费的数额和支付方式以及违反协议的责任。
第21题:关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业,必须经国务院批准
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准
D.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,必须经国务院文物行政部门批准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同,约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款,设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点,甲收到设备后向运输公司支付运费。运输途中,因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是()。
A.运输公司可以要求甲支付运费
B.运输公司可以要求乙支付运费
C.甲可以要求乙赔偿损失
D.乙可以要求甲支付设备款
正确答案:查看最佳答案
第23题:关于建筑市场诚信行为公布的说话,正确的是()
A.不良行为记录应当在当地发布,社会影响恶劣的,还应当在全国发布
B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录,两种信息记录都应当公布
C.省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审査整改结果,对整改确有实效的,可取消不良行为记录信息的公布
D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限
正确答案:查看最佳答案
参考解析:有关建筑市场诚信信息的公布。P112。
第24题:资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质的情形不包括()。
A.资质证书有效期届满,未依法申请延续的
B.建筑业企业依法终止的
C.以欺骗.贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的
D.建筑业企业资质依法被撤销.撤回或吊销的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:关于民事诉讼审判程序的说法,正确的是()。
A.一审程序包括普通程序和特殊程序
B.必须以书面形式起诉
C.适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起6个月内审结
D.提交起诉状的同时提交全部证据
正确答案:查看最佳答案
第26题:关于建设工程返修中法律责任的说法,正确的是()。
A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用
B.已发行的工程质量缺陷,由缺陷责任方修复
C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追究项目负责人的责任
D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题
正确答案:查看最佳答案
第27题:根据《建造师执业资格制度暂行规定》的规定,建造师的执业范围不包括()。
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.从事其他施工活动的管理工作
C.法律.行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:以下符合建设工程节能管理规定的是()。
A.注册建造师不执行节能强制标准的,吊销资格证书
B.既有建筑节能改造,主要是围护结构和供热系统改造
C.国家鼓励对无毒无害的固体废物进行填埋.焚烧
D.施工单位应当对进场的防水材料进行节能性能查验
正确答案:查看最佳答案
第29题:某施工单位违反国家规定降低工程质量标准,造成6000万元直接经济损失,应当认定为()。
A.串通投标罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.重大劳动安全事故罪
正确答案:查看最佳答案
第30题:2017年8月,乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以施工质量不合格为由拒绝支付,2017年10月15日,乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司,同年10月25日,甲接到乙转让债权的通知,关于该债权转让的说法,正确的是()。
A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意
B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张
C.甲拒绝支付50万工程款,丙可以要求甲和乙承担连带责任
D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:关于分包工程的说法,正确的是()。
A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后,不得要求分包工程发包人提供分包工程付款
B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成
C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任
D.施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程分包的规定。选项A,分包工程承包人在提供分包工程履约担保后,可以要求风暴工程发包人提供分包工程付款担保。选项B,除总承包合同约定的分包外,承包人不可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成,必须经建设单位认可。选项C,中标人和分包人就分包项目向招标人承担连带责任。
第32题:租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人,此时承租人享有的权利是()。
A.优先购买权
B.留置权
C.抗辩权
D.优先受偿权
正确答案:查看最佳答案
第33题:某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。
A.简易交付
B.拟制交付
C.指示交付
D.占有改定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。
A.领取建设工程规划许可证之前
B.领取建设用地规划许可证之前
C.中标通知书发出后签订施工合同之前
D.领取施工许可证或力理开工报告之前
正确答案:查看最佳答案
第35题:应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时,经批准可以进行邀请招标的是()。
A.项目技术比较复杂
B.拟进行公开招标的费用比较多
C.项目被确定为地方政府的重点项目
D.因特殊要求只有少数几家投标人可供选择
正确答案:查看最佳答案
第36题:2011年4月10日,某公司的主要负责人张某在生产经营中未履行安全生产管理职责,导致生产安全事故的发生并受到刑事处罚。根据相关法律的规定,张某自刑罚执行完毕之日起()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
A.8
B.7
C.6
D.5
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据《行政复议法》的规定,以下属于不可申请行政复议的是()。
A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书
B.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的
C.当事人对行政机关作出的没收违法所得
D.建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解
正确答案:查看最佳答案
第38题:实行开工报告制度的建设工程,其开工报告是指()。
A.施工单位向监理工程师提交的开工报告
B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告
C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告
D.施工单位项目部向公司总部提交的报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度,性质上与施工许可证审批制度相同,主要是审查建设单位应具备的开工条件,由建设单位向政府主管部门申报,选项B是正确的。
第39题:建筑公司从本市租赁若干模板到外地施工,施工完毕后,因觉得模板运回来费用太高,建筑公司就擅自将该批模板处理了。后来租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司,则建筑公司处理该批模板的行为()。
A.无效
B.有效
C.效力待定
D.失效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:建设工程因故中止施工一年者,恢复施工时,该建设单位应当()。
A.报发证机关核验施工许可证
B.重新领取施工许可证
C.向发证机关报告
D.向发证机关备案
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》第10条规定:建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
第41题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理力法》关于城镇污水排入排水管网许可的说法,正确的是()
A.城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费的
B.因施工作业需要排水的,排水许可证有效期不得超过施工期限
C.排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水
D.施工作业时,施工单位应当申请领取排水许可证
正确答案:查看最佳答案
第42题:人民法院提起再审,必须是已经发生法律效力的判决裁定确有错误的。下列不符合符合人民法院再审的有()。
A.原判决.裁定认定事实的主要证据未经质证的
B.违反法律规定,剥夺当时人辩论权利的
C.未经传票传唤,缺席判决的
D.原告和被告和解的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:关于工程建设地方标准实施的说法,正确的是()。
A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触,也不得独立实施
B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案,方可在建设活动中使用
C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全.环境保护的条文可直接作为强制性条文
D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定,自行废止
正确答案:查看最佳答案
第44题:根据《建设工程安全生产管理条例》,国家对严重危及施工安全的工艺.设备.材料实行淘汰制度,具体目录由()制定并公布。
A.国务院建设行政主管部门
B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门
C.省级以上人民政府建设行政主管部门
D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门
正确答案:查看最佳答案
第45题:根据《商标法》,工商行政管理部门对涉嫌侵犯他人注册商标权的行为进行查处时,有权行使查封.扣押权的是()。
A.当事人与侵权活动有关的合同.发票.账簿
B.涉嫌从事侵权活动的场所(车间.仓库)
C.与侵权活动有关的所有物品(包括制造设备)
D.有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》,注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,()除外。
A.合同约定的工程验收合格的
B.合同约定工程尚未开工的
C.合同约定的工程主体已经完成的
D.非承包方原因致使工程项目停工超过120天的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:第一,同一工程相邻分段发包或分期施工的。第二,合同约定的工程验收合格的。第三,因非承包商原因致使工程停工超过120天(含),经建设单位同意的。
第47题:关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法,正确的是()
A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%
B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可
C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。
D.对于有分公司的企业集团,集团负责人因故不能到现场的,必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工单位负责人施工现场带班制度。选项A,建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于其工作日的25%,选项B建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录应分别在企业和工程项目上存档备查。选项D,对于有分工司的企业集团,集团负责人因故不能到现场的,必须书面委托工程所在地分公司负责人进行带班检查。
第48题:施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的,应()
A.经建设单位同意,由施工企业负责修改
B.经建设单位同意,由设计单位负责修改
C.由施工企业负责修改,经监理单位审定
D.经监理单位同意,由建设单位负责修改
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:下列关于保证担保的说法,正确的是()。
A.保证人须向债权人证明其有清偿能力
B.保证方式没有约定的,保证人承担一般保证责任
C.保证人可能是主合同的当事人
D.保证期间债务人转让债务的,须取得保证人书面同意
正确答案:查看最佳答案
第50题:在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()
A.法律形式
B.法律部门
C.法律规章
D.法律制度
正确答案:查看最佳答案
第51题:继续履行是一种违约后的补救方式,但它不能与下列方式中的()并用。
A.违约金
B.采取补救措施
C.定金
D.解除合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:以下关于仲裁协议的案例中,说法正确的是()。
A.施工合同纠纷发生后,建设单位与施工单位可以通过电子邮件或电话方式达成仲裁协议
B.仲裁协议应当具备的内容是:仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会
C.施工合同中争议解决条款约定了两家仲裁机构。后来双方争执不下,可以向工程所在地法院起诉
D.施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中,施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。则本案中,质量和结算纠纷均由仲裁委员会裁决
正确答案:查看最佳答案
第53题:下列情形中,工程监理单位要对工程施工造成的损失承担连带赔偿责任的是()。
A.认为工程施工不符合工程设计要求.施工技术标准,但未要求建筑施工企业改正的
B.发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,未及时报告的
C.将不合格的建设工程以及建筑材料.建筑构配件和设备按照合格签字的
D.工程施工过程中,未及时组织工程质量验收的
正确答案:查看最佳答案
第54题:下列安全生产条件中,属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是()
A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程
B.配备兼职安全生产管理人员
C.各分部分项工程有应急预案
D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》,正确的是()。
A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人
B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的,人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。
D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是禁止无资质的承揽工程。A选项,实际施工人还可以起诉发包人。C选项,实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院应追加转包或违法分包人为本案当事人。D选项的表述内容错误。
第56题:王某自1995年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作,2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同,王某离职前月工资8000元,所在城市上年度职工月平均工资2000元,该公司应向王某支付()元的经济补偿。
A.12万
B.9万
C.4万
D.3万
正确答案:查看最佳答案
参考解析:王某在2008年1月至2012年10月应当得到经济补偿,补偿时间为5年,月工资按照3倍职工月平均工资计算,最终补偿金额为:5×3×2000=3万元。
第57题:根据《大气污染防治法》,我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是()。
A.国务院环保部门
B.各级地方政府环保部门
C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门
D.大气污染排放总量控制区内的人民政府
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:按照《合同法》规定,合同履行中如果价款或报酬不明确,应按照()履行。
A.订立合同时履行地的政府定价
B.订立合同时履行地的市场价格
C.履行合同时履行地的政府定价
D.履行合同时履行地的市场价格
正确答案:查看最佳答案
第59题:根据《绿色施工导则》,关于临时用地指标和临时用地保护的说法,正确的是()。
A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标,临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。
B.要求平面布置合理.紧凑,在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角,临时设施占地面积有效利用率大于80%
C.应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量,最大限度的减少对土地的扰动,保护周边自然生态环境
D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被,对于施工周期较短的现场,可按建筑永久绿化的要求,安排场地新建绿化。
正确答案:查看最佳答案
第60题:根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。
A.私营企业
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.合伙企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:工程施工中所造成的下列损失中,承包人不承担任何损失的是()。
A.承包方与监理方串通造成的损失
B.承包方不履行保修义务所造成的损失
C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失
D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题中选项A是由承包人承担连带赔偿责任,选项B.D则完全是由承包人承担赔偿责任,但是C与D虽然都是出现偷盗造成的损失,但选项C是发包方采购的材料运抵现场尚未验收,其保管责任不属于承包人,选项D是承包人完成的工作成果,在未交付发包方使用前,保管责任属于承包人,因此,本题选C。
第62题:可以撒销建筑业企业资质的情形是()
A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的
B.企业取得资质后发生重大安全事故的
C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的
D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据《建设工程质量管理条例》,建设单位在申领许可证之前,应当按照有关规定办理()
A.开工报告手续
B.监理单位的委托手续
C.保证安全施工措施的审批手续
D.工程质量监督手续
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是申请领取施工许可证的条件,AB选项没有,C选项应当是建设工程安全施工措施通过审查,不是办理审批手续。D选项是正确的。
第64题:分,但甲公司的投标书于2010年3月20日11:02分才送达。对于此投标书,评标委员会()。
A.对甲公司的投标文件进行审查不合格后拒收
B.对甲公司的投标文件进行审查合格后接受
C.应直接拒收
D.考虑到甲公司实力比较雄厚,所以接受
正确答案:查看最佳答案
第65题:根据《招标投标法》,关于投标人提交投标文件的说法,正确的是()。
A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人可以拒收
B.投标截止后,投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金
C.投标人少于5个的,招标人应当重新招标
D.招标人收到投标文件后,应当开启检查并签收保存
正确答案:查看最佳答案
第66题:乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付,乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。
A.乙的债权属于法定不得转让的债权
B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩
C.乙转让债权应当经过甲同意
D.乙转让债权的通知可以不用通知甲
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:下列关于代理的表述,错误的是()。
A.代理人必须在代理权限内实施民事法律行为
B.代理人必须以被代理人的名义实施民事法律行为
C.被代理人应对代理人的代理行为承担民事责任
D.委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的,无需取得被代理人的同意
正确答案:查看最佳答案
第68题:下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()
A.警告
B.吊销许可证
C.责令停产停业
D.停止侵害
正确答案:查看最佳答案
第69题:下列合同中,属于实践合同的是()。
A.保管合同
B.运输合同
C.租赁合同
D.建设工程合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:下列行为中,属于侵犯注册商标专用权的是()。
A.未经商标注册人的许可,在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的
B.销售侵犯注册商标专用权的商品的
C.伪造.擅自制造他人注册商标标识的
D.未经商标注册人同意,更换其注册商标的
E.给他人的注册商标专用权造成其他损害的
正确答案:查看最佳答案
第71题:某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》,该公司应()。
A.编制安装方案
B.出具自检合格证明
C.具有起重设备安装工程专业承包资质
D.自行验收
E.派出本单位专业技术人员现场监督
正确答案:查看最佳答案
第72题:关于电子招标投标的说法。正确的有()。
A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件
B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力
C.投标截止时间后送达的投标的文件,电子招标投标平台不得拒收
D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布
E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交,但不可补充.修改投标文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:根据《工伤保险条例》,可以认定为工伤或者视同工伤的有()。
A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作,旧伤复发
B.张某患病后,精神抑郁,酗酒过度需要进行治疗
C.杨某在开车下班途中,发生交通事故受伤,该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任
D.陈某在工作场所与上司产生摩擦,一怒之下,拿剪刀将自己的胸脯刺伤
E.牛某因失恋,上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀
正确答案:查看最佳答案
第74题:跟进《物权法》,下列各项财产抵押的,抵押权自登记时设立的有()
A.交通运输工具
B.建筑物
C.生产设备.原材料
D.正在建造的船舶
E.建设用地使用权
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《环境噪声污染防治法》,下列情形中,必须公告附近居民的夜间作业()。
A.抢修作业
B.抢险作业
C.因生产工艺上要求必须连续作业的
D.因特殊需求必须连续作业的
E.赶工作业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:根据《安全生产许可证条例》的规定,下列从事生产活动的企业中属于必须取得安全生产许可证是()。
A.食品加工生产企业
B.建筑施工企业
C.烟花爆竹生产企业
D.矿业企业
E.服装企业
正确答案:查看最佳答案
第77题:关于《合同法》平等原则的解释,下列表述正确的有()。
A.合同当事人的法律地位都是平等的
B.平等指合同内容的平等
C.合同当事人就合同条款充分协商一致
D.平等指合同中的权利义务对等
E.合同当事人的风险要合理分配
正确答案:查看最佳答案
第78题:资质许可机关或者其上级机关,根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤销建筑业企业资质的情形包括()。
A.资质证书有效期届满,未依法申请延续的
B.超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的
C.资质许可机关工作人员滥用职权.玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的
D.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的
E.建筑业企业依法终止的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:施工单位下列用水做法符合《绿色施工导则》的是()。
A.自然养护混凝土
B.现场机具.车辆冲洗用循环水
C.生活.工程用水分别计量管理
D.现场设置雨水收集利用系统
E.现场供水管网就近设置多个用户点
正确答案:查看最佳答案
参考解析:色施工导则》对提高用水效率规定:(1)施工中采用先进的节水施工工艺。(2)施工现场喷洒路面.绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水.养护用水应采取有效的节水措施,严禁无措施浇水养护混凝土。(3)施工现场供水管网应根据用水量设计布置,管径合理.管路简捷,采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。(4)现场机具.设备.车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区.生活区的生活用水采用节水系统和节水器具,提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品,安装计量装置,采取针对性的节水措施。(5)施工现场建立可再利用水的收集处理系统,使水资源得到梯级循环利用。(6)施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理。(7)大型工程的不同艰项下程.不同标段.不同分包坐活灰,凡具备条件的应分別计量用水量。在签定不同标段分包或劳务合同时,将节水定额指标纳人合同条款,进行计董考核。(8)对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。施工现场建立雨水.中水或可再利用水的收集利用系统。
第80题:《招标投标法》规定,投标文件()的投标人应确定为中标人。
A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求
B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
C.满足招标文件各项要求,并且报价最低
D.满足招标文件各项要求,并且经评审的价格最低
E.满足招标文件各项要求,并且经评审价格最高
正确答案:查看最佳答案
第81题:合同当事人承担违约责任的形式有()。
A.合同继续履行
B.采取补救措施
C.支付赔偿金
D.返还财产恢复原状
E.支付违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:关于劳动合同的试用期及其工资的说法正确的有()。
A.劳动合同的试用期次数最多为2次
B.劳动合同的试用期不包含在劳动合同期限内
C.劳动合同的试用期最长为6个月
D.在试用期内的工资最低不得低于劳动合同工资的80%,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
正确答案:查看最佳答案
第83题:在行政复议期间,行政机关不停止执行具体的行政行为,但可以停止执行的是()。
A.被申请人认为需要停止执行的
B.行政复议机关认为需要停止执行的
C.申请人申请停止执行,行政复议机关认为要求合理,决定停止执行的
D.超越或者滥用职权的
E.具体行政行为明显不当的
正确答案:查看最佳答案
第84题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的,属于承包单位违法分包()。
A.施工单位将工程分包给个人的
B.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的
C.施工合同中没有约定,又未经建设单位认可,施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的
D.施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的
E.专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:下列施工合同履行过程中发生的情形中,当事人可以单方解除合同的有()。
A.建设单位延期支付工程款,经催告后同意
B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的
C.施工企业已完成工程质量不合格,并拒绝修复的
D.施工过程中,施工企业不满建设单位指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设的
E.施工中建筑材料大幅上涨,施工企业严重亏损的
正确答案:查看最佳答案
第86题:《劳动合同法》规定,被派遣者被劳务派遣单位派遣后,用工单位应当履行的义务包括()。
A.执行国家劳动标准,提供相应的劳动条件和劳动保护
B.告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬
C.支付加班费.绩效奖金,提供与工作岗位相关的福利待遇
D.对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训
E.用工单位可以将优秀的被派遣劳动者再派遣到其他用人单位
正确答案:查看最佳答案
第87题:根据《中华人民共和国合同法》规定,无效合同具有()特征。
A.内容或者形式违反了法律行政法规的规定
B.无效合同必要时可以履行
C.自订立时就不具有法律效力
D.合同无效,可能是全部无效,也可能是部分无效
E.合同无效指的是当然无效,不允许双方当事人行使追认权确认合同的效力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:根据《仲裁法》的规定,仲裁协议的形式应是书面形式。当事人申请仲裁,应当符合的条件包括()。
A.有仲裁协议
B.有具体的适用条款
C.有具体的仲裁请求和事实.理由
D.有证据和证据来源.证人姓名和住所
E.属于仲裁委员会的受理范围
正确答案:查看最佳答案
第89题:关于建筑意外建筑伤害保险的说法,正确的有()。
A.意外伤害保险费由施工企业支付
B.施工企业办理建筑意外伤害保验时,投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额
C.保险期间应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日,工程提前竣工的,保验责任自行终止
D.已在企业所在地参加工伤保险的人员,从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险
E.工程项目中有分包项目,由分包单位办理意外伤害保险并承担投保
正确答案:查看最佳答案
第90题:关于合同解除的说法,正确的有()。
A.合同解除适用于可撤销合同
B.当事人对合同解除的异议期限有约定的依照约定,没有约定的,最长期3个月
C.对解除有异议的,可以申请人民法院确认解除的效力
D.合同解除仅使合同关系自始消灭
E.合同解除须有解除的行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时竣工日期确定的说法,正确的有()。
A.建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
B.建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
C.承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以工程完工日期为竣工日期
正确答案:查看最佳答案
第92题:下列情形之中,视为投标人相互串通投标的有()
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标
C.招标人授电投标人撤换.修改投标文件
D.不同投标人委托同一单位办理投标
E.单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。
正确答案:查看最佳答案
第93题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的,属于承包单位转包()。
A.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的
B.施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的
C.施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人.技术负责人.质量管理负责人.安全管理负责人等主要管理人员,不履行管理义务,未对该工程的施工活动进行组织管理
D.施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务,只向实际施工单位收取费用,主要建筑材料.构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的
E.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:某政府投资的工程项目向社会公开招标,并成立了评标委员会,该项目技术特别复杂.专业性要求特别高。则下列说法正确的有()。
A.评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建
B.评标委员会成员的名单在开标时予以公布
C.评标委员会由9人组成,其中技术.经济等方面的专家为6人
D.评标委员会的专家成员可以由招标人直接确定
E.招标人可以直接授权评标委员会确定中标人
正确答案:查看最佳答案
第95题:水下文物的保护范围不包括()。
A.遗存于外国领海以外的起源于中国的文物
B.遗存于中国领海的起源于外国的文物
C.遗存于公海区域内的起源国不明的文物
D.遗存于中国领海以外的起源于中国的文物
E.遗存于外国领海以外的起源国不明的文物
正确答案:查看最佳答案
第96题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故,施工企业项目经理承担的法律责任由()。
A.项目经理为注册建造师的,责令停止执业2年
B.向社会公布曝光
C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款
D.构成犯罪的,依法追究刑事责任
E.项目经理为注册建造师的,吊销执业资格证书,5年内不予注册
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:甲将一设备出租给了乙,租期3个月。乙未经甲同意便将这一设备转租给丙。在赁期限还有20天届满时,甲通过其他渠道得知这个情况后,便解除了与乙的租赁合同,收回了设备,由此给丙带来了损失。按照租赁合同的法律规定,下列说法中正确的有()。
A.甲可以解除合同
B.甲提前解除合同要承担违约责任
C.甲和乙应共同承担给丙造成的损失
D.丙只能白认倒霉
E.乙应承担给丙造成的损失
正确答案:查看最佳答案
第98题:某住宅楼工程设计合理使用年限为50年。以下是该工程施工单位和建设单位签订的《工程质量保修书》关于工程保修期的条款,其中符合《建设工程质量管理条例》规定合法有效的是()。
A.地基基础和主体结构为50年
B.屋面防水工程.卫生间防水工程为5年
C.电气管线.给水排水管道为50年
D.供热与供冷系统为1年
E.装饰装修工程为1年
正确答案:查看最佳答案
第99题:工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查,监督检查的主要方式有()。
A.复查
B.重点检查
C.抽查
D.巡查
E.专项检查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的西藏自治区一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!