节选部分<<新版海南海口监理工程师模拟题库>>题型
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第1题:建筑工程管理(CM)方法的特点是()。
A.使设计与施工能够充分搭接,实现分期分批交付使用
B.待施工图设计全部完成后,再分阶段施工,分期分批交付使用
C.分阶段进行施工图设计,待工程全部竣工后一并交付使用
D.使设计与施工能够充分搭接,待工程全部竣工后一并交付使用
正确答案:查看最佳答案
第2题:绘制()不是目的,而是要根据图中所反映的主要原因,制定改造的措施和对策,限期解决问题,保证产品质量。
A.排列图
B.因果分析图
C.直方图
D.控制图
正确答案:查看最佳答案
第3题:关于留置的说法,正确的是()。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:留置权是一种法定物权,不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产,并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。
第4题:当各层次标准出现矛盾时,应以上级标准或管理部门的为准,在使用功能方面应遵守()标准。
A.上限
B.下限
C.上限或下限
D.上级
正确答案:查看最佳答案
第5题:根据标准施工合同的通用条款规定,下列关于监理人进度管理任务的说法中,不正确的是()。
A.编制进度计划
B.对进度计划提出修改意见
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查进度计划的执行情况
正确答案:查看最佳答案
参考解析:编制进度计划是承包人的责任。
第6题:某个专业队在一个施工段上的施工时间称为()。
A.流水步距
B.流水节拍
C.施工过程
D.流水强度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:实施见证取样后,试验室应出具一式两份的报告,分别由承包单位和项目监理机构保存,并作为归档材料,是()的重要依据。
A.工程竣工验收
B.承包单位进行自检
C.工序产品质量评定
D.施工过程作业活动
正确答案:查看最佳答案
第8题:材料费的索赔不包括()。
A.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费
B.由于客观原因材料价格大幅度上涨
C.由于承包商的原因造成材料损坏失效
D.由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用
正确答案:查看最佳答案
第9题:人工消耗量的确定,首先是根据(),拟定正常的施工作业条件,分别计算测定基本用工和其他用工的工日数,进而拟定施工作业的定额时间。
A.企业环境
B.企业历史数据的统计分析
C.实地考察
D.市场环境
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:一般情况下,工程量计量以()为准。
A.计划工程量
B.实体工程量
C.标准工程量
D.定额工程量
正确答案:查看最佳答案
第11题:某拟建设备工程年生产能力为600万吨,与其同类型的某已建项目年生产能力为250万吨,设备投资额为5500万元。经测算,设备投资的综合调价系数为1.05。已知生产能力指数N=0.5,则拟建项目设备投资额()。
A.6787.2
B.6221.6
C.5656
D.8946.6
正确答案:查看最佳答案
第12题:根据现行工程量计量规范,清单项目的工程量应以()为准进行计算。
A.完成后的实际值
B.形成工程实体的净值
C.定额工程量数量
D.对应的施工方案数量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:分包工程开工前,项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料,应由()审批并签署意见。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师代表
C.监理员
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第14题:工程项目建设施工阶段进度控制的最终目标是()。
A.节约投资建成项目任务
B.提前完成项目任务
C.确保工程质量优等
D.保证工程项目按期建成交付使用
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于监理单位质量方针的说法,正确的是
A.质量方针应由管理者代表制定
B.质量方针应由技术负责人制定
C.质量方针应由最高管理者发布
D.质量方针应由管理者代表发布
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。
A.工程开工报审表审查合格3d内
B.收到工程开工报审表后
C.开工日期7d前
D.经建设单位认可后
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据规定的抽样检验方案将检验批判为合格而接受的概率,称为()。
A.过程平均批不合格品率
B.批不合格品率
C.批合格品率
D.抽样检验概率
正确答案:查看最佳答案
第18题:设计图纸是设计工作的最终成果,监理工程师应对设计图纸进行审核,施工图审核的内容着重于()。
A.工程所采用的设计方案是否符合总体方案要求
B.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求
C.是否满足使用功能及质量要求
D.工程与所在地区的环境是否协调
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:工程款支付证书应由()审定.签署,并报建设单位。
A.专业监理工程师
B.施工单位负责人
C.建设单位负责人
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第20题:在非节奏流水施工中,通常用来计算流水步距的方法是()。
A.累加数列错位相减取大差法
B.累加数列错位相加取小和法
C.累加数列对应相减取大差法
D.累加数列对应相减取小差法
正确答案:查看最佳答案
第21题:可采用扩大单价法编制建筑工程概算的是()的单位工程。
A.初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确
B.初步设计深度不够,不能准确地计算扩大分部分项工程量
C.有详细的施工图设计资料,能准确地计算分部分项工程量
D.没有初步设计资料,无法计算出工程量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险,需要变动保险合同条款时,承包人的正确做法是()。
A.事先征得监理人同意,并通知设计人
B.事先征得监理人同意,并通知发包人
C.事先征得设计人同意,并通知监理人
D.事先征得发包人同意,并通知监理人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第23题:关于赢得值法及其应用的说法,正确的是()。
A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标
B.投资(进度)绩效指数反映的是绝对偏差
C.投资(进度)偏差仅适合对同一项目作偏差分析
D.进度偏差为正值,表示进度延误
正确答案:查看最佳答案
第24题:在工程双代号网络计划中,某项工作的最早完成时间是指其()。
A.完成节点的最早时间与工作自由时差之差
B.开始节点的最早时间与工作自由时差之和
C.完成节点的最迟时间与工作总时差之差
D.开始节点的最早时间与工作总时差之和
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:应用网络计划技术编制建设工程进度计划时,绘制网络目的前提是()。
A.计算时间参数
B.进行项目分解
C.计算工作持续时间
D.确定关键路线
正确答案:查看最佳答案
第26题:静态投资回收期是指()。
A.从项目建设期初起,用各年的净收入将全部投资收回所需的期限
B.从项目建设期初起,用各年的内部收益将全部投资收回所需的期限
C.从项目建设期初起,用各年的外部收益将全部投资收回所需的期限
D.在国家财税制度规定及项目具体财务条件下,以项目投产后可用于还款的资金偿还借款本金和建设期利息所需的时间
正确答案:查看最佳答案
第27题:承包商计算索赔费用常用的方法是()。
A.总费用法
B.修正的总费用法
C.单价法
D.实际费用法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:根据《标准施工合同》,承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后,通知发包人
B.直接与保险人协商一致后,通知监理人
C.应事先征得发包人同意,并通知监理人
D.应事先征得监理人同意,并通知发包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。因此,承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第29题:FIDIC《施工合同条件》关于工程变更权的描述不正确的是()。
A.承包商应绝对遵守并执行每项变更
B.工程师可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式提出变更
C.任何部分工程的标高.位置和(或)尺寸改变可以构成变更
D.只有工程师指示或批准了变更,承包商才能对永久工程做出改变和(或)修改
正确答案:查看最佳答案
第30题:实现建设项目投资控制最有效的手段是()。
A.实行经济承包责任制
B.进行招标和投标
C.经济核算
D.技术与经济相结合
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:建设工程施工图设计阶段的投资控制目标是()。
A.设计概算
B.施工图预算
C.建安工程承包合同价
D.投资估算
正确答案:查看最佳答案
第32题:下列关于线路.关键线路和关键工作的说法错误的是()。
A.总持续时间最长的线路称为关键线路
B.关键线路上的工作称为关键工作
C.非关键工作的实际进度是建设工程进度控制的工作重点
D.在工程网络计划实施过程中,关键线路还会发生转移
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据工程项目总进度计划安排各个年度的投资,以便预测各个年度的投资规模,为筹集建设资金或与银行签订借款合同及制定分年用款计划提供依据,属于()。
A.工程项目一览表
B.工程项目总进度计划
C.投资计划年度分配表
D.年度建设资金平衡表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:目前我国有土建定额.装饰定额等,它们都属于()范畴。
A.安装工程定额
B.建筑工程定额
C.公路工程定额
D.铁路工程定额
正确答案:查看最佳答案
第35题:大型临时设备在使用前,承包单位必须取得()的审查批准,办好相关手续后,监理工程师方可批准投入使用。
A.当地劳动安全部门
B.省(自治区.直辖市)劳动安全部门
C.本单位安全部门
D.本单位上级安全主管部门
正确答案:查看最佳答案
第36题:关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是()。
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:保证设计质量,配合施工.按合同约定参加工程验收工作,是设计人的责任。外部协调工作应由发包人完成。
第37题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是()。
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定,与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。
第38题:保修期内,因不可抗力因素导致的损坏问,应先由()负责维修,()承担经济责任。
A.建设单位;建设单位
B.施工单位;建设单位
C.施工单位;政府部门
D.施工单位;参建各方按规定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因地震.洪水.台风等不可抗力造成的损坏问,先由施工单位负责维修,建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。
第39题:单价合同的执行原则是工程量清单中的分部分项工程量在合同实施过程中允许有上下的浮动变化,但分部分项工程的合同单价不变,结算支付时以()为依据。
A.清单中的工程量
B.实际完成工程量
C.预算工程量
D.计划完成工程量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:在建设工程施工过程中,加快施工进度的技术措施可以是()。
A.增加施工机械的数量
B.采用更先进的施工机械
C.实施强有力的施工调度
D.改善外部配合条件
正确答案:查看最佳答案
第41题:某工程设计招标项目,项目估算价为200万元,则投标保证金额不得超过()。
A.2
B.4
C.10
D.20
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。
第42题:关于标准施工招标文件的说法,错误的是()。
A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为
B.标准施工招标文件是施工的示范文本,招标人应优先选用
C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D.标准施工招标文件具有强制性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系,规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为,具有强制性。
第43题:工程监理单位在工程勘察阶段控制质量,最重要的工作室审核和评定()。
A.勘察方案
B.勘察任务书
C.勘察合同
D.勘察成果
正确答案:查看最佳答案
第44题:施工单位编制的施工组织设计应经施工单位()审核签认后,方可报送项目监理机构审查。
A.法定代表人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.x项目技术负责人
正确答案:查看最佳答案
第45题:关于工程网络计划的说法,正确的是()。
A.关键线路上工作的总时差均为零
B.关键线路上的工作均为关键工作
C.一个网络计划中只有一条关键线路
D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:根据NEC《工程施工合同》,当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告,则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。
A.可以适当减少承包商损失的补偿
B.承包商应依据合同约定获得全额补偿
C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿
D.承包商无权提出补偿请求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时,如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告,可适当减少承包商应得的补偿。
第47题:网络计划中某项工作进度拖延的时间在该项工作的总时差以外表示的意思是()。
A.不会对总工期产生影响,而只对后续工期产生影响
B.对后续工期和总工期都产生影响
C.对总工期产生影响,而只对后续工期无影响
D.对后续工期和总工期都无影响
正确答案:查看最佳答案
第48题:采用缩短某些工作持续时间的方法来调整施工进度计划的技术措施是()。
A.实行强有力的调度
B.改善外部配合条件
C.增加每天的工作班次
D.采用更先进的施工机械
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:质权是一种约定的担保物权,以()为特征。
A.约定保证期间
B.债权人优先受偿
C.转移占有
D.转让需办理登记
正确答案:查看最佳答案
参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。
第50题:某独立土方工程,招标文件中估计工程量1万M3,合同中约定土方单价20元/M3,当实际工程量超过估计工程量10%以上时,需调整单价,单价为18元/M3,该工程结算时实际完成工程量为1.2万M3,则土方工程款为()万元。
A.21.6
B.23.6
C.23.8
D.24.0
正确答案:查看最佳答案
第51题:公开招标时,对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期,应从()起算。
A.发布招标公告日
B.开始资格预审日
C.发售招标文件日
D.投标截止日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。
第52题:《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是()。
A.基本原理和原则不同
B.基本理念和思维方式不同
C.关注点和目标不同
D.使用方法(工具)不同
正确答案:查看最佳答案
第53题:建筑工程施工质量验收统一标准和规范体系在使用过程中必须()使用。
A.单独
B.混合
C.配套
D.交叉
正确答案:查看最佳答案
第54题:物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划,其编制依据主要包括货源资料和()。
A.物资加工计划.物资订货计划
B.物资采购计划.物资加工计划
C.物资需求计划.物资储备计划
D.物资申请计划.物资采购计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量,填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计施工总承包合同的价格清单,指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单,经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划,因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用,清单价格费用的总和为签约合同价。
第56题:项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后,应发出(),要求施工单位进行处理。
A.工程暂停令
B.监理通知单
C.工作联系单
D.监理报告
正确答案:查看最佳答案
第57题:质量管理体系文件中()的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础,再进行进一步的细化.补充和衔接。
A.质量手册
B.程序文件
C.记录表格
D.作业指导书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:对于重大工程项目,支付工程预付款应()。
A.预付合同金额的10%
B.预付合同金额的30%
C.按年度工程计划逐年预付
D.除暂列金额外,预付合同金额的15%
正确答案:查看最佳答案
第59题:工程项目建成后不可能像一般工业产品那样依靠最后的检验来判断产品质量,或将产品拆卸.解体来检查其内在质量,这体现了工程质量()的特点。
A.影响因素多
B.波动大
C.终检的局限性
D.评价方法特殊性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程项目的终检无法进行工程内在质量的检验,发现隐蔽的质量缺陷。因此,工程项目的终检存在一定的局限性。
第60题:在工程网络计划中,某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的()。
A.时间间隔
B.间隔时间
C.时差
D.时距
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中,属于组织措施的是()。
A.改进施工工艺和施工技术
B.实行包干奖励,提高奖金数额
C.采用更先进的施工机械
D.增加劳动力和施工机械的数量
正确答案:查看最佳答案
第62题:在正常使用条件下,电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期限为()。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
正确答案:查看最佳答案
第63题:某工程发生质量事故,造成45人重伤,此次质量事故属于()。
A.特别重大质量事故
B.重大质量事故
C.较大质量事故
D.一般质量事故
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第65题:对用于工程的主要材料,在材料进场时()应核查厂家生产许可证.出厂合格证.材质化验单及性能检测报告,审查不合格者一律不准用于工程。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.项目经理
D.总监理工程师代表
正确答案:查看最佳答案
第66题:质量管理的目的是()。
A.提高企业的信誉
B.提高企业的管理水平
C.保持和提高产品的质量
D.提高企业的经济效益
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:质量事故技术处理方案,一般应委托()提出,由其他单位提供的技术处理方案,也应经该单位同意签认。
A.事故责任单位
B.建设单位
C.监理单位
D.原设计单位
正确答案:查看最佳答案
第68题:质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施,可采用()进行跟踪分析。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.控制图法
D.直方图法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:控制图是典型的动态分析法,只有动态分析法,才能随时了解生产过程中质量的变化情况,及时采取措施,使生产处于稳定状态,起到预防出现废品的作用。
第69题:某工程承包合同金额为4000万元,则该工程一般情况下应预留()万元作为保留金。
A.180
B.90
C.200
D.150
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:监理工程师最早应在()阶段进行施工现场条件调研和分析,以确保工程建设进度总目标的实现。
A.设计任务书
B.设计准备
C.初步设计
D.施工招标
正确答案:查看最佳答案
第71题:在国外项目管理咨询公司中,工程师的根本任务是进行()。
A.控制进度
B.控制质量
C.控制投资
D.项目管理
正确答案:查看最佳答案
第72题:质量控制统计分析方法中最基本的一种方法是(),其他统计方法一般都要与其配合使用。
A.直方图法
B.分层法
C.排列图法
D.控制图法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:在工程建设国家标准与行业标准中,某些用粗体字表达的条文指的是()。
A.工程建设强制性标准
B.工程建设通用性标准
C.工程建设一般标准
D.工程建设特殊标准
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《标准施工招标文件》,对于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标,宜采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经评审的最低投标价法适用于没有特殊专业施工技术要求,采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目。综合评估法则适用于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的评标。
第75题:某公司开发项目投资100万元,资金时间价值率为20%,计划五年内等额回收,则每年应回收资金额为()万元。
A.33.438
B.34.438
C.35.538
D.36.438
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:在现场施工准备的质量控制中,项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由()负责。
A.监理单位技术负责人
B.现场监理员
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第77题:质量事故调查分析报告的内容应包含对事故的评估,阐明事故对建筑功能.使用要求.结构受力性能及施工安全有何影响,并应有()。
A.设计单位的意见
B.施工单位的意见
C.实测.验算数据和资料
D.主管部门的意见
正确答案:查看最佳答案
第78题:在下面的双代号网络图中,H工作有()个先行工作。
A.1
B.3
C.4
D.6
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:某工程网络计划中,工作M的持续时间为4天,工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天.第18天和第15天,则工作M的最迟开始时间是第()天。
A.11
B.14
C.15
D.17
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:下列引起投资偏差的原因中,属于建设单位原因的有()。
A.设计标准变化
B.投资规划不当
C.建设手续不全
D.施工方案不当
E.未及时提供施工场地
正确答案:查看最佳答案
第81题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。
A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作
B.施工组织设计是否已由监理工程师签认
C.施工单位的管理及施工人员是否已到位
D.施工机械是否已具备使用条件
E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:某工程双代号网络计划如下图所示,图中己标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间,该计划表明()。
A.作1-6的自由时差为2
B.工作2-3的自由时差为1
C.工作2-4为关键工作
D.工作2-5的自由时差为o
E.工作4-7的自由时差为1
正确答案:查看最佳答案
第83题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。
A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作
B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认
C.施工单位的管理及施工人员是否已到位
D.施工机械是否已具备使用条件
E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立
正确答案:查看最佳答案
第84题:下列费用中,属于施工机械使用费的有()。
A.折旧费
B.经常修理费
C.安装费
D.操作人员保险费
E.场外运费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:在工程网络计划中,关键线路是指()的线路。
A.相邻两项工作间的时间间隔均为零
B.总持续时间最长
C.时标网络计划中自始至终没有波形线
D.双代号网络计划中无虚箭线
E.双代号网络计划中由关键节点连成
正确答案:查看最佳答案
第86题:下列影响建设工程进度的不利因素中,属于建设单位因素的有()。
A.不能及时向施工承包单位付款
B.组织协调不利,导致停工待料
C.由于使用要求改变而进行设计变更
D.提供的场地不能满足工程正常需要
E.邻近工程施工干扰
正确答案:查看最佳答案
第87题:关于投标报价编制的说法,正确的有()。
A.投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价
B.投标人可依据市场需求对所有费用自主报价
C.投标人呢的投标报价不得低于其工程成本
D.投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标
E.执行工程量清单招标的,投标人必须按照招标工程量清单填报价格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同,下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定,当事人不能约定
E.试用期届满,采购人对是否购买未表示的视为购买
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项,试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第89题:工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料,为设计人提供必要的现场工作条件,组织鉴定.验收并报批(外部协调工作),支付设计费用,保护设计人的知识产权。
第90题:根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项,有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。
第91题:用于工程地钢筋进场后,应按规定抽取试件进行拉伸试验,试验内容包括()。
A.抗拉强度
B.屈服强度
C.冷弯
D.伸长率
E.抗剪强度
正确答案:查看最佳答案
第92题:某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第93题:施工阶段监理工程师进行质量控制的依据,大体上有()几类。
A.工程合同文件
B.委托监理合同文件
C.设计文件
D.国家及政府颁布的有关的法律.法规性文件
E.有关的专门技术法规性文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:关于价值工程的说法,正确的有()。
A.价值工程的核心是对产品进行功能分析
B.价值工程涉及价值.功能和寿命周期成本三要素
C.价值工程应以提高产品的功能为出发点
D.价值工程是以提高产品的价值为目标
E.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品
正确答案:查看最佳答案
第95题:通过比较实际进度S曲线和计划进度S线,可以获得()的信息。
A.工程项目实际进展状况
B.工程项目实际进度超前或拖后的时间
C.工程项目实际超额或拖欠的任务量
D.后期工程进度预测
E.各项工作的最早开始时间和最迟开始时间
正确答案:查看最佳答案
第96题:在工程项目施工图设计阶段,监理工程师应对设计文件进行审查,审查的内容包括()。
A.设计文件的规范化
B.结构的安全性
C.施工工艺的先进性
D.施工机械化程度
E.施工的可行性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。
A.工程合同文件
B.工程变更设计文件
C.施工现场质量管理制度
D.工程材料试验的技术标准
E.工程施工质量验收标准
正确答案:查看最佳答案
第98题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第99题:设备安装过程的质量控制的要点是()。
A.安装过程使用的材料必须符合国家标准的规定
B.设备安装中要坚持施工人员自检,下道工序的交检
C.安装单位专职质检人员的专检及监理工程师的复检和抽检
D.安装过程中的隐蔽工程,隐蔽前必须进行检查验收,合格后方可进入下道工序
E.安装过程中所使用的材料必须有出厂合格证明及安装单位的自检结果
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:下列选项中,属于监理工程师在施工阶段投资控制的主要工作的是()。
A.进行工程计量
B.审核竣工结算款
C.分析可能发生索赔的原因
D.审查设计单位的设计成果
E.处理费用索赔
正确答案:查看最佳答案
第101题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。
A.劳动保险费
B.工伤保险费
C.意外伤害保险费
D.住房公积金
E.医疗保险费
正确答案:查看最佳答案
第102题:某工程双代号网络计划如下图所示,图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间,该计划表明()。
A.工作2-5为关键工作
B.工作5-7为关键工作
C.工作1-6的自由时差为o
D.工作4-7的自由时差为1
E.工作2-3的自由时差为1
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:在组织流水施工时,用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数为时间参数,其主要包括()
A.流水节拍
B.流水强度
C.流水步距
D.施工面
E.流水施工工期
正确答案:查看最佳答案
第104题:为了全面准确地了解进度计划的执行情况,监理工程师必须做好()工作。
A.派监理人员常驻现场,检查进度计划的实际执行情况
B.定期收集进度报表资料
C.经常亲自到工地检查
D.与施工单位取得联系
E.定期召开现场会议
正确答案:查看最佳答案
第105题:与平行发包或陆续发包方式相比,对发包人而言,建设项目总承包模式的优点包括()。
A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容
B.采用固定工期.固定费用方式,建设的预期目标容易实现
C.最大程度保证设计方案最优
D.减少了设计变更和承包人的索赔
E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
第106题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人建议书应包括的内容有()。
A.工程设计方案
B.工程施工方案
C.工程分包方案
D.工程报价清单
E.工程质量标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件,包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。
第107题:基本预备费的计算基数包括()。
A.设备工器具购置费
B.工程建设其他费用
C.建筑安装工程费
D.铺底流动资金
E.与工程建设有关的费用
正确答案:查看最佳答案
第108题:根据代理权产生的依据不同,代理可分为()。
A.招标代理
B.委托代理
C.法定代理
D.追加代理
E.指定代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:建设单位的质量责任有()。
A.选择勘察设计单位和施工单位,在合同中必须提供与建设工程有关的原始资料
B.根据工程特点,配备相应的管理人员
C.在工程开工前,负责办理有关的手续,组织设计交底和图纸会审
D.按合同规定和有关要求购买相应材料,对发生的质量问题承担相应的责任
E.按工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工
正确答案:查看最佳答案
第110题:在网络计划的工期优化方法中,选择压缩对象时宜在关键工作中考虑的因素包括()。
A.有充足的资金费用
B.缩短持续时间所需增加的费用最小的工作
C.有充足备用资源的工作
D.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作
E.压缩关键工作的持续时间不会增加工程总费用
正确答案:查看最佳答案
第111题:建设工程依次施工的特点包括()。
A.充分利用工作面施工
B.工期长
C.施工现场的组织较简单
D.不利于提高劳动生产率
E.不利于资源供应的组织
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:下列费用中,属于安全文明施工费的有()。
A.环境保护费用
B.设备维护费用
C.脚手架工程费用
D.临时设施费用
E.工程定位复测费用
正确答案:查看最佳答案
第113题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据,定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。E项,如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标,其投标作废标处理。
第114题:综合概算书是工程项目总概算书的组成部分,一般由编制说明和综合概算表2个部分组成,其编制说明主要包括的内容有()。
A.编制依据
B.编制方法
C.主要材料和设备的数量
D.计算回收金额
E.投资分析
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:建设工程组织固定节拍流水施工的特点有()。
A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等
B.各专业工作对在各施工段上能够连续作业
C.相邻施工过程之间的流水步距相等
D.专业工作队数大于施工过程数
E.各施工段之间没有空闲时间
正确答案:查看最佳答案
第116题:根据《标准施工招标文件》,不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第117题:()是评价项目施工质量的依据。
A.工程验收资料
B.合同文件
C.质量检验评定标准
D.施工质量检测数据
E.设计图纸文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版海南海口监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资格证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.待定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查,应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查,通常要进一步审查人员的技术力量,主要考察设计负责人的资格和能力,以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查,同类工程的设计经历是非常重要的内容。
第119题:在建设工程施工阶段,为了有效地控制施工进度,不仅要明确施工进度总目标,还要将此总目标按()进行分解,形成从总目标到分目标的目标体系。
A.投标单位
B.项目组成
C.承包单位
D.工程规模
E.施工阶段
正确答案:查看最佳答案