节选部分<<山东济南二级建造师在线考试模拟真题>>题型
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:施工企业的项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。
A.项目经理
B.施工企业
C.建设单位
D.具体施工人员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表,其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。
第1题:甲公司向乙公司购买50吨水泥,后甲通知乙需要更改购买数量,但一直未明确具体数量。交货期届至,乙将50吨水泥交付给甲,甲拒绝接受,理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法,正确的是()。
A.乙承担损失
B.甲可根据实际情况部分接收
C.甲拒绝接收,应承担违约责任
D.双方合同已变更,乙送货构成违约
正确答案:查看最佳答案
参考解析:买卖合同是诺成合同,双方当事人意思表达一致即可成立,已交付水泥属于履行合同,而甲拒绝接受则属于违约。合同变更的内容必须明确约定,如果当事人对于变更的内容约定不明确,则将被推定为未变更,任何一方当事人均不得要求对方履行约定不明确的变更内容。
第2题:《建筑法》规定,建筑施工企业必须按照工程设计要求.(),对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验,不合格的不得使用。
A.一般性和特殊性标准
B.施工技术标准和合同的约定
C.强制性和推荐性标准
D.国际标准和合同的约定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是施工单位的质量责任和义务。《建筑法》规定,建筑施工企业必须按照工程设计要求.施工技术标准和合同的约定,对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验,不合格的不得使用。
第3题:有关总包分包的责任承担标书,不正确的是()。
A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
D.总承包单位和分包单位就分包工程依照分包合同的约定对建设单位承担独立的责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建筑法》规定,建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
第4题:关于建设工程中代理的说法,正确的是()。
A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理
B.建设工程中的代理主要是法定代理
C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为,不得代理
D.建设工程中为被代理人的利益,代理人可直接转托他人代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:诉讼代理人不仅仅只有律师还可以包括基层法律服务工作者等。所以A错误。建设工程中的代理主要是委托代理。所以B错误。委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的,应当事先取得被代理人的同意。所以D错误
第5题:关于财产保险合同的说法,正确的是()
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A在财产保险合同,保险合同的转让应当通知保险人,经保险人同意继续承保后,依法转让合同;B说的是人身保险合同;D可以不是同一人
第6题:2018年2月10日,甲作为出租人与乙订立租赁合同,约定将甲的房屋于同年4月1日租赁给乙作为车间。同年3月13日,丙向甲购买该出租房屋并办理了产权转让手续。对甲与乙2月10日所签订合同的性质,下列说法正确的是()。
A.该合同为效力待定合同
B.该合同为可撤销合同
C.该合同为有效合同
D.该合同为无效合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《合同法》第229条规定,租赁物在租赁期间发生所有权变动的,不影响租赁合同的效力。甲.乙于2月10日签订的租赁合同具备合同生效的四个条件,因而是有效合同。
第7题:行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由()裁决。
A.最高人民法院
B.国务院
C.全国人民代表大会
D.全国人民代表大会常务委员会
正确答案:查看最佳答案
参考解析:行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院裁决。
第8题:关于出卖人交付标的物的说法,正确的是()。
A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物,出卖人可拒绝负担保管费用
B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物
C.合同未约定检验期间的,买受人可以在任何时间检验标的物
D.约定交付期间的,出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误,买受人拒绝接收多交部分标的物的,可以代为保管多交部分标的物。出卖人应当负担代为保管期间的合理费用以及买受人代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的损失。B错误,出卖人应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的,应当按照通用的方式包装,没有通用方式的,应当采取足以保护标的物的包装方式。C错误,买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。没有约定检验期间的,应当及时检验。当事人没有约定检验期间的,买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。D选项正确,出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的,出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。P123
第9题:建设单位取得施工许可证后,若不能按期开工,应当向发证机关申请延期,每次延期不超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。领取后3个月内开工,因故不能按期开工,应向发证机关申请延期(以两次为限),每次不超过3个月。
第10题:根据《建筑法》及相关法规,建设单位应当办理施工许可证的工程是()。
A.国务院批准开工报告的工程
B.建筑面积200m2以上的农民自建低层住宅
C.城镇市政基础设施工程
D.工程投资额在20万元以上的工程
正确答案:查看最佳答案
第11题:甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑,从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现,要求甲施工单位返工,甲施工单位因此遭受了巨大损失,那么,甲施工单位的损失应由()承担。
A.项目经理与建设单位
B.项目经理与乙供应商
C.项目经理与甲施工单位
D.施工单位与乙供应商
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在该案例中,项目经理没有按要求履行自身义务,同供应商串通,为施工单位提供劣质钢材,导致施工单位遭受巨大损失,项目经理应与供应商共同承担施工单位损失。
第12题:根据《建设工程安全生产管理条例》,()在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的,一般情况下可能承担的法律责任是()。
A.处以20万元罚款
B.责令施工企业限期改正
C.吊销施工企业营业执照
D.降低施工企业资质等级
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:根据《民法总则》,施工单位的项目经理属于施工单位的()。
A.委托代理人
B.法定代理人
C.指定代理人
D.职务代理人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理部无独立法人资格,项目经理与施工单位之间是一种委托代理关系,所以选项A正确。
第14题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于招标违法行为记录公告的说法,正确的是()。
A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定,所认定的现值期限长于6个月的,公告期限为6个月
B.原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,并在公告平台上予以声明
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可以向公告部门提出书面更正申请,公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应当停止对违法行为记录的公告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理决定,所认定的限制期限长于6个月的,公告期限从其决定。所以A错误。公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告。所以C错误。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门依法不停止对违法行为记录的公告,但行政处理决定被依法停止执行的除外。所以D错误。
第15题:一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起()。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。
第16题:根据《工伤保险条例》,职工因工致残,应当保留劳动关系,退出工作岗位的伤残等级范围是()伤残。
A.九级至十级
B.七级至八级
C.五级至六级
D.一级至四级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动者因工致残被鉴定为1级至4级伤残的,即丧失劳动能力的,保留劳动关系,退出工作岗位,用人单位不得终止劳动合同。
第17题:根据《劳动争议调解仲裁法》的规定,劳动争议申请仲裁的时效期限为(),仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
A.2个月
B.6个月
C.1年
D.2年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《劳动争议调解仲裁法》规定,劳动争议申请仲裁的时效期限为1年。
第18题:使用他人知识产权必须经权利人同意,这体现了知识产权的()。
A.期限性
B.地域性
C.专有性
D.财产权和人身权的双重性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是知识产权的法律特征。专有性体现了绝对的排他性,若要使用,必须经过其同意。
第19题:注册商标的有效期为10年,自()之日起计算。但是,商标与其他知识产权的客体不同,往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。
A.核准注册
B.公告发布
C.注册商标申请人寄出申请书
D.商标局收到申请书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是注册商标的有效期。注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算。但是,商标与其他知识产权的客体不同,往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。
第20题:房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为()以上。
A.3.6亿元
B.1亿元
C.4000万元
D.800万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是企业资质的法定条件和等级。房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为1亿元以上。
第21题:关于招标文件澄清或者修改的说法,正确的是()。
A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件
B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改
C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的,在征得全部投标人同意后,可按原投标截止时间开标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
第22题:关于招标方式的说法,正确的是()。
A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标
C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经省级人民政府批准可以进行邀请招标的
D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围.招标方式和交易场所。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省.自治区.直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经国务院发展计划部门或者省.自治区.直辖市人民政府批准,可以进行要去招标。参见教材P75.
第23题:某必须招标的建设项目,共有三家单位投标,三家都未按招标文件要求提交投标保证金,则关于对投标的处理是否需要重新发包,下列说法中正确的是()。
A.评标委员会可以否决全部投标,招标人应当重新招标
B.评价委员会可以否决全部投标,招标人可以直接发包
C.评价委员会必须否决全部投标,招标人应当重新招标
D.评价委员会必须否决全部投标,招标人可以直接发包
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的,招标人应当依法重新招标。故选A。
第24题:按照《标准化法》的规定,()是正确的。
A.国家标准就是强制性标准
B.行业标准.地方标准一律为推荐性标准
C.保障人体健康.人身财产安全的标准,可以制定强制性标准
D.国家标准应当免费向社会公开标准文本
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,属于施工企业工程安全不良行为的是()。
A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡
B.未按照节能设计进行施工
C.未对设计机构安全的试块.试件以及有关资料取样检测
D.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗,情节严重
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项BC均属于工程质量不良行为
第26题:《安全生产许可证条例》规定,除中央管理的建筑施工企业外,建筑施工企业安全许可证由()颁发和管理。
A.县级以上人民政府
B.县级以上人民政府建设主管部门
C.省。自治区。直辖市人民政府
D.省。自治区。直辖市人民政府建设主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是安全生产许证管理规定。
第27题:下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是()。
A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期
B.施工图纸未经审查批准不得使用
C.建设单位提供的资料应真实.准确.齐全
D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照《建设工程质量管理条例》规定,建设单位在领取施工许可证或者开工报告前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。而不是开工后。
第28题:在建设工程竣工验收后,向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是()。
A.施工单位
B.建设单位
C.设计单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定,及时收集.整理建设项目各环节的文件资料,建立健全建设项目档案,并在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。
第29题:根据《工商保险条例》,职工因工作遭受事故伤害或者患职业病,需要暂停工作接受工伤医疗的,停工留薪期一般不超过()个月
A.12
B.10
C.8
D.6
正确答案:查看最佳答案
第30题:施工合同履行过程中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是()。
A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误
C.施工企业的设备损坏,导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:不可抗力是法定的免责事由。不可抗力是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。B选项梅雨季节很常见,不是不可抗力;C选项设备损坏,修理即可,可以克服,不是不可抗力;D选项当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。P128
第31题:关于不动产物权设立的说法,正确的是()。
A.不动产物权的设立应依法登记
B.不动产物权的设立属自愿登记
C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效
D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。选项A表述正确,不动产物权的设立应依法登记;不动产物权的设立自记载于不动产登记薄时发生效力,不动产登记,由不动产所在地的登记机构办理。
第32题:根据《民法总则》,法人分为()。
A.企业法人和非企业法人
B.机关法人.企业法人和社团法人
C.一般法人和特别法人
D.营利法人.非营利利法人和特别法人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法人分为营利法人.非营利法人和特别法人三大类。
第33题:下列需要申领施工许可证的是()。
A.开工报告已获得批复
B.某工厂建设食堂,建筑面积280平方米
C.军队建设宿舍,建筑面积3000平方米
D.学校建设教学楼,建筑面积3000平方米
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。无需申领施工许可证的工程类型有如下五类:限额以下的小型工程(投资额在30万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程);抢险救灾及其他临时性房屋建筑等工程;农民自建低层住宅;军用房屋建筑;按规定领取施工报告的工程。
第34题:某施工企业进行爆破施工时,不慎将临近一住宅墙体震裂,该施工企业与住宅居民因()产生了债权债务关系。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。债的产生主要有基于合同.侵权.无因管理和不当得利产生。本题中,施工单位侵犯了住宅居民的合法权利,从而导致债的产生,所以属于侵权之债。建筑物.构筑物非自身原因倒塌,建设单位.施工单位承担连带责任,若有其他责任单位,可以追偿;若因其他责任人原因倒塌,责任人承担责任。
第35题:甲公司是某混凝土预制构件的专利权人,乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后,对乙提起侵权之诉。经查,乙共销售侵权产品800件,因乙的侵权行为,甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元,乙销售侵权产品每件获利1000元,乙应赔偿甲()。
A.60万元
B.80万元
C.120万元
D.160万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定。
第36题:甲.乙因合同纠纷申请仲裁。甲.乙各选定一名仲裁员,首席仲裁员由甲.乙共同选定。仲裁庭合议时产生两种不同意见,仲裁庭应当()作出裁决。
A.按首席仲裁员的意见
B.提请仲裁委员会主任
C.提请仲裁委员会
D.按多数仲裁员的意见
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:独任仲裁庭审理的案件由独任仲裁员作出仲裁裁决,合议仲裁庭审理的案件由三名仲裁员集体作出仲裁裁决。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出,少数仲裁员的不同意见可以记人笔录。仲裁庭无法形成多数意见时,按照首席仲裁员的意见作出。所以当仲裁庭产生两种不同的意见时,裁决应当首先按多数仲裁员的意见作出。
第37题:(1)建设主管部门履行监督检查职责时,无权()。
A.要求被检查单位提供工程质量的资料
B.进入现场进行检查,
C.要求被检查单位提供公司的规章制度
D.发现有影响工程质量的问题时,责令改正
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设主管部门有权采取下列措施:要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料;(2)进入被检查单位的施工现场进行检查;(3)发现有影响工程质暈的问题时,责令改正。
第38题:下列各项中,不属于设计单位安全责任的是()。
A.科学设计的责任
B.提出建议的责任
C.承担后果的责任
D.编制安全技术措施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计单位的安全责任包括:(1)科学设计的责任;(2)提出建议的责任;(3)承担后果的责任。
第39题:代履行是行政机关强制执行方式之一,关于代履行的说法,正确的是()。
A.行政机关只能委托第三人代履行
B.代履行不适用与人身有关的义务
C.代履行的适用与不履行义务的后果无关
D.代履行程序启动后,当事人履行不导致代履行停止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:关于施工合同解除的说法,正确的是()。
A.合同约定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除
B.承包人将承包的工程转包,发包人可以解除
C.发包人未按约定支付工程价款,承包人可以解除
D.承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除
正确答案:查看最佳答案
参考解析:(1)发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)巳经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包.违法分包的。
第41题:根据《劳动合同法》,劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()以上的固定期限劳动合同
A.5年
B.3年
C.2年
D.1年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。P134
第42题:建设单位组织竣工验收,()对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具()报告。
A.竣工验收合格
B.建筑节能合格
C.建筑节能达标
D.能耗验收合格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照合同约定由建设单位采购墙体材料.()保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求建设单位组织竣工验收,应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具竣工验收合格报告。
第43题:按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过6个月的,建设单位应当()手续。
A.申请办理开工延期
B.重新办理开工报告的批准
C.申请办理施工许可证注销
D.核验开工报告批准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。对于实行开工报告制度的建设工程,因故不能按期开工超过6个月,重新办理。
第44题:建设单位在申请领取()时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
A.建设用地规划许可证
B.建设工程规划许可证
C.房屋销售许可证
D.建设工程施工许可证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:申请领取施工许可证时,提供建设工程有关安全施工措施的资料。
第45题:下列关于建设用地使用权的表述,正确的是()。
A.建设用地使用权只能存在国家所有的土地上
B.建设用地使用权既能存在国家所有的土地上,也可以存在于集体所有的土地上
C.建设用地使用权自公证时设立
D.建设用地使用权是无期限物权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A对,B错,建设用地使用权是因建造建筑物.构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上,不包括集体所有的农村土地。C错,设立建设用地使用权的,应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。D错,建设用地使用期限由当事人约定,但不得超过建设用地使用权的剩余期限。
第46题:建设单位于2014年2月15日申请领取了施工许可证,但因项目拆迁受阻,工程于2015年1月22日才决定开工,则建设单位()。
A.向发证机关报告后即可开工
B.应向发证机关申请施工许可证延期
C.应当报发证机关重新核验施工许可证
D.应向发证机关重新申请领取施工许可证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》规定,在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起1个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满1年的工程2015年1月22日,该建设工程停止施工已经满一年,应当在恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
第47题:孙某与甲公司签订了为期2年的劳动合同,月工资2000元。期满终止合同时,甲公司未向孙某提出以不低于原工资标准续订劳动合同,甲公司应向孙某支付的经济补偿金额为()元。
A.1000
B.2000
C.3000
D.4000
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查终止劳动合同后的经济补偿。经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的,按1年计算,不满6个月的,向劳动者支付半个月工资标准的经济补偿,本题中孙某工作满2年,应支付2个月的工资作为补偿。即经济补偿金=2000×2=4000(元)。
第48题:关于无资质承揽工程的法律规定,下列表述中正确的是()。
A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同
B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时,不能向合同相对方主张权利
C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时,法院不应受理
D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:根据《民事诉讼法》,下列证据中,属于书证的是()。
A.录音录像材料
B.建筑材料样品
C.工程质量鉴定报告
D.施工合同
正确答案:查看最佳答案
第50题:在安装工程一切险中,保险人应当赔偿损失的情形是()。
A.自然磨损
B.维修保养
C.意外事故
D.盘点时发现的短缺
正确答案:查看最佳答案
第51题:关于共同承包的表述中,不正确的是()。
A.共同承包各方应签订联合承包协议,明确约定各方的权利.义务以及相互合作等条款
B.联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同
C.不同资质等级的单位不得实行联合共同承包
D.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是共同承包。大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。《建筑法》规定,两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。《招标投标法》规定,联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定,共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。共同承包各方应签订联合承包协议,明确约定各方的权利.义务以及相互合作.违约责任承担等条款。
第52题:某工程竣工验收合格后第10年内,部分梁板发生不同程度断裂。经由相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由()。
A.建设单位维修并承担维修费用
B.施工单位维修并承担维修费用
C.施工单位维修,设计单位承担维修费用
D.施工单位维修,混凝土供应单位承担维修费用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建设工程质量管理条例》的规定,保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于施工单位未按照工程建设强制性标准和合同要求施工造成的,则施工单位不仅要负责保修,还要承担保修费用。
第53题:关于工程质量检测的说法,正确的是()。
A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构
B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署
C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构
D.检测数据和检测报告仅供施工企业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构,正确;B检测报告经检测人员签字.检测机构法定代表人或其授权的签字人签署,所以不要求必须是法定代表人签署;C检测机构是具有独立法人资格的中介机构;D根据《建设工程质量管理条例》,涉及结构安全的要检测,所以不仅仅是参考。P272
第54题:某贸易公司与某建材供应商签订合同,约定供应商于合同签订后7日内将3000T钢筋运至某工地,向施工单位履行交货义务。合同签署后,供应商未按合同约定交货,则()。
A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责
B.供应商应向施工单位承担违约责任
C.供应商应向贸易公司承担违约责任
D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:出卖人有按照合同约定交付标的物的义务,未按合同执行的,将追究其违约责任。施工单位与供应商之间无合同关系不可追究其法律责任。
第55题:下列各项中,可以进行仲裁的纠纷是()。
A.监护纠纷
B.婚姻纠纷
C.继承纠纷
D.劳动纠纷
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《仲裁法》第3条规定,不能仲裁的纠纷包括:(1)婚姻.收养.监护.抚养.继承纠纷;(2)依法应当由行政机关处理的行政争议。故只有D项可以进行仲裁。
第56题:除()之外,投标文件有下列情形的,招标人不予受理。
A.逾期送达
B.未送达指定地点
C.未按规定格式填写
D.未按招标文件要求密封
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国《招标投标法》规定,投标文件有下列情形的,招标人不予受理:1.逾期送达;2.未送达指定地点;3.未按招标文件要求密封;4.未通过资格预审。
第57题:某施工企业在异地设有项目部,项目部与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付,供应商应以()为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。
A.施工企业
B.项目部
C.该项目的建设单位
D.该项目的监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体,但不具备法人资格,不能独立的承担义务,法律上的权利义务必须由其母公司承担,所以该题中法律责任应由施工企业而非项目部来承担。
第58题:关于建设工程专利权保护范围的说法,正确的是()
A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准
C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D.三类专利均以权利要求的内容为准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发明或者实用新型专利权的保护范围,以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。外观设计专利权的保护范围,以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。
第59题:某建筑企业在安全生产许可证有效期内,未发生死亡事故的,则安全生产许可证届满时()。
A.必须再次审查,审查合格延期3年
B.不再审查,有效期直至发生死亡事故时终止
C.按照初始条件重新申请办理
D.经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,有效期延期3年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《安全生产许可证条例》的规定,企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期3年。
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:根据《合同法》,免除施工单位违约责任的情形有()。
A.施工单位因安全事故隐患,被监理工程师责令暂停施工,致使工期延误
B.因拖欠农民工工资,部分农民工停工抗议,致使工期延误
C.地震导致已完工程被爆破拆除重建,造成建设单位费用增加
D.由于战争,施工耽误暂停施工,致使工期延误
E.因迟延履行而遭遇洪水,导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。P123.
第61题:下列招标情形中,属于不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人的有()。
A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B.设定的资格.技术.商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应
C.限定或者指定特定的专利.商标.品牌.原产地或者供应商
D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准
E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩.奖项作为加分条件或者中标条件
正确答案:查看最佳答案
第62题:总承包单位应承担的法定安全责任有()。
A.分包合同应明确总分包双方的安全生产责任
B.负责上报施主生产安全事故
C.承担连带责任
D.自行完成主体结构的施工
E.自行完成各分却分项工程的施工
正确答案:查看最佳答案
参考解析:完成分部分项工程可以交由分包单位完成,E项错误。
第63题:安全生产领导小组的主要职责()。
A.及时.如实报告安全生产事故
B.组织实施项目安全检查和隐患排查
C.建立项目安全生产管理档案
D.组织制定国家有关安全生产法律法规和标准
E.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是安全生产领导小组的主要职责。安全生产领导小组的主要职责:(1)贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准;(2)组织制定项目安全生产管理制度并监督实施;(3)编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练;(4)保证项目安全生产费用的有效使用;(5)组织编制危险性较大工程安全专项施工方案;(6)开展项目安全教育培训;(7)组织实施项目安全检查和隐患排查;(8)建立项目安全生产管理档案;(9)及时.如实报告安全生产事故。
第64题:建设工程民事纠纷调解解决的特点有()。
A.有第三方介入
B.简便易行
C.能较经济及时地解决纠纷
D.有利于维护双方的长期合作关系
E.调解协议均不具有强制执行的效力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求,以法律.法规.政策或合同约定以及社会公德为依据,居中调停,对纠纷双方进行疏导.劝说,促使其互谅互让,自愿协商达成协议,解决纠纷的一种方式。
第65题:(1)根据《合同法》,合同权利义务终止的情形有()。
A.债务人依法将标的物抵押
B.合同解除
C.债务相互抵消
D.债权人依法将标的物提存
E.债权人免除债务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同的终止。《合同法》规定,有下列情形之一的,合同的权利义务终止:债务已经按照约定履行;(2)合同解除;(3)债务互相抵消;(4)债务人依法将标的物提存;(5)债权人免除责任;(6)债权债务同归于一人;(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。P121
第66题:下列选项中,不可以进行抵押的财产有()。
A.使用权不明或有争议的财产
B.高等学校的教学大楼.学生宿舍
C.抵押人所有的房屋
D.建设用地使用权
E.交通运输工具
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:不得抵押的财产包括:(1)土地所有权;(2)耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权.使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封.扣押.监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。可以抵押的财产包括:(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标.拍卖.公开协商等方式取得的荒地等土地承包经权;(4)生产设备.原材料.半成品.产品;(5)正在建造的建筑物.船舶.航空器;(6)交通运输工具;(7)法律.行政法规未禁止抵押的其他财产。
第67题:关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有()。
A.有符合规定的净资产
B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备
C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核
D.除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核
E.有符合规定的在建工程业绩
正确答案:查看最佳答案
第68题:施工单位的()等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。
A.垂直运输机械作业人员
B.安全生产管理人员
C.起重信号
D.安装拆卸工
E.爆破作业人员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,垂直运输机械作业人员.安装拆卸工.爆破作业人员.起重信号工.登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。
第69题:关于建设单位安全责任的说法,正确的有()。
A.确保地下管线的安全
B.不得压缩合同的工期
C.需要临时占用规划批准范围以外场地的,办理批准手续
D.审查专项施工方案
E.申请施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:(1)法的形式的含义包括()。
A.创制机关的性质及级别
B.法律规范的地域效力
C.法律规范的内涵
D.法律规范的期间效力
E.法律规范的效力等级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法的形式的含义包括:法律规范创制机关的性质及级别;(2)法律规范的外部表现形式;(3)法律规范的效力等级;(4)法律规范的地域效力。
第71题:关于投标人的说法,正确的有()
A.投标人发生合并.分离.破产等重大变化的,其投标无数
B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标,不受地区或者部门的限制
C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标
D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的,相关投标无效
E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是投标人。选项A,如发生重大变化会影响后期公平公正的投标,才会投标无效。P81
第72题:申请人以欺骗手段取得资质证书承揽工程应承担的法律责任包括()。
A.吊销资质证书
B.处工程合同价款2%以上4%以下的罚款
C.处工程合同价款3%以上5%以下的罚款
D.3年内不得再次申请建筑业企业资质
E.有违法所得的,予以没收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,以欺骗手段取得资质证书承揽工程的,吊销资质证书,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;有违法所得的,予以没收。故选项A.B.E正确。
第73题:取得建筑业企业资质的企业申请资质升级或资质增项,在申请之日起前1年内不得有下列选项中的()情形。
A.超越本企业资质等级或以其他企业名义承揽工程的
B.将承包的工程转包或违法分包的
C.发生过较大生产安全事故的
D.未依法履行工程质量保修义务造成严重后果的
E.企业发生合并.分立.改制的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请.延续和变更。选项E,属于正常的企业变更。
第74题:《招标投标法实施条例》规定,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但有()情形,可以邀请招标。
A.涉及公众安全的
B.采用公开招标方式费用比邀请招标费用高.的
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的
D.技术复杂或者有特殊要求,只有少量潜在投标人可供选择的
E.受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是邀请招标。《招标投标法实施条例》规定,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但有下列情形之一的,可以邀请招标:(1)技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
第75题:根据《文物保护法》的规定,在施工中发现文物,下列说法正确的是()。
A.任何单位或者个人发现文物,应当保护现场
B.应当接受审批机关的监督和指导
C.立即报告当地文物行政部门
D.文物行政部门接到报告后,应当在24小时内赶赴现场
E.文物行政部门应在7日内提出处理意见
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《文物保护法》规定,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。选项B不属于该规定范围,故选项A.C.D.E正确。
第76题:建设单位的安全责任包括()
A.向施工单位提供地下管线资料
B.依法履行合同
C.提供安全生产费用
D.不推销劣质材料设备
E.对分包单位安全生产全面负责
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设单位的安全责任主要包括:①向施工单位提供资料的责任;②依法履行合同的责任;③提供安全生产费用的责任;④不得推销劣质材料设备的责任;⑤提供安全施工措施资料的责任;⑥对拆除工程进行了备案的责任。
第77题:债的产生根据有()。
A.合同
B.侵权
C.支付价款
D.不当得利
E.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。建设工程债产生的根据有合同.侵权.无因管理和不当得利。
第78题:下列选项中,属于劳动合同必备条款的有()。
A.劳动合同期限
B.工作内容和地点
C.试用期
D.社会保险
E.劳动报酬
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南二级建造师在线考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:劳动合同的必备条款主要包括用人单位基本信息,劳动者基本信息,合同期限.工作内容和工作地点.工作时间和休息休假.劳动报酬.社会保险.劳动保护.劳动条件和职业危害防护及其他。而约定试用期.培训.保守秘密.补充保险和福利待遇等事项属于可备条款。因此,答案选ABDE。
第79题:在建设工程招投标活动中,关于联合体投标的说法,正确的有()
A.联合体各方在同一招标项目中,既可以联合体名义招标,又可以自己名义招标
B.两个以上的个人可以组成联合体
C.招标人可以强制投标人组成联合体
D.在资格预审前,联合体可以增加成员
E.联合体各方就中标项目承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是联合体投标。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。联合体应当在提交资格预审申请文件前组成,资格预审后联合体增减,更换成员的,其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的,相关投标均无效。P81