[点击进入2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:下列法人中,属于特别法人的是()。
A.基金会法人
B.事业单位法人
C.社会团体法人
D.机关法人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:《建筑业企业资质管理规定》规定,取得建筑业企业资质的企业,申请资质升级.资质增项,在申请之日起前(),未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务,造成严重后果的,资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。
A.3个月内
B.6个月内
C.一年内
D.18个月内
正确答案:查看最佳答案
第2题:关于投标保证金的说法,正确的是()
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金
C.投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人应当返还投标保证金
D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位,以现金形式提交投标保证金的,可以从其任一账户转出
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在城市市区内的施工现场未实行封闭围档的,一般情况下可能承担的法律责任是()。
A.处以20万元罚款
B.责令施工企业限期改正
C.吊销施工企业营业执照
D.降低施工企业资质等级
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:甲.乙双方签订的合同中,约定违约赔偿损失的费用为5万元,合同履行中,甲方违约造成乙方损失3万元,则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。
A.2
B.3
C.5
D.8
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在约定赔偿损失和法定赔偿损失中,原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失,作为约定赔偿损失,一旦发生违约并造成受害人的损害以后,受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。
第5题:关于行政诉讼案件审理的说法,正确的是()。
A.行政诉讼期间,被诉行政行为停止执行
B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理
C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的,是否准许,由人民法院裁定
D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是行政诉讼的审理.判决.执行。选项A行政诉讼期间,被诉行政行为不停止执行。选项B,涉及商业秘密的行政诉讼案件当事人申请不得公开审理,可以不公开审理。选项D,人民法院审理行政案件不适用调解,但是行政赔偿,补偿以及行政机关使法律.法规规定的自由裁量权的案件可以调解。
第6题:人民法院提起再审,必须是已经发生法律效力的判决裁定确有错误的。下列不符合符合人民法院再审的有()。
A.原判决.裁定认定事实的主要证据未经质证的
B.违反法律规定,剥夺当时人辩论权利的
C.未经传票传唤,缺席判决的
D.原告和被告和解的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,下列情形中,造成建设工程质量缺陷,发包人应当承担过错责任的是()。
A.未申领施工许可证
B.迟延提供设计文件
C.拖欠工程款
D.直接指定分包人分包专业工程
正确答案:查看最佳答案
第8题:按照《建设工程安全生产管理条例》的规定,()不属于建设单位安全责任范围。
A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料
B.向施工单位提供准确的地下管线资料
C.对拆除工程进行备案
D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障
正确答案:查看最佳答案
第9题:在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()
A.法律形式
B.法律部门
C.法律规章
D.法律制度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,正确的是()
A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书
B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查
C.建筑起重器械安装完毕后,建设主管部门应当参加验收
D.建筑起重机械安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是机械设备等单位向相关的安全责任。A选项,实行总承包的,应当由总承包与安装单位签订安全协议书,B选项,施工总承包需要进行安全专项方案的审核,C选项,建筑起重机械安装完毕后,施工单位应当组织出租.安装.监理单位等单位进行验收。
第11题:建设工程在开工阶段出现的下列情况中,不能顺延工期的是()。
A.承包人因施工机械不能及时就位,在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工,监理人未及时作出书面答复
B.承包人因工人回家过年不能按时开工,在节后7天以书面形式向监理提出延期施工
C.因设计进度拖延,监理工程师书面通知承包人延期开工
D.因施工场地未达到开工要求,监理工程师书面通知承包人延期开工
正确答案:查看最佳答案
第12题:根据《绿色施工导则》,临时用电照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:关于工程合理使用年限的说法,正确的是()。
A.工程合理使用年限是指工程的地基基础.主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限
B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,但不必注明工程合理使用年限
C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算
D.工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵不一致
正确答案:查看最佳答案
第14题:关于商标专用权的说法,正确的是()。
A.商标专用权是一种有形财产权
B.转让注册商标的,由转让人向商标局提出申请
C.注册商标的有效期为10年
D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法,正确的是()
A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案
B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位
C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式
D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工现场的安全防护,A选项,施工企业应当与管道所属单位共同制定应急预案,B选项,施工企业应当在开工7日前书面通知管道所属单位,D选项,管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。
第16题:关于施工企业返修义务的说法,正确的是()
A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修
B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修
C.非施工企业原因造成的质量问题,相应的损失和返修费用由责任方承担
D.对于非施工企业原因造成的质量问题,施工企业不承担返修的义务
正确答案:查看最佳答案
第17题:按照《建筑业企业资质管理规定》,企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的,由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令限期改正;逾期未改正的,可以()
A.降低资质等级
B.撤回资质证书
C.处以相应罚款
D.吊销资质证书
正确答案:查看最佳答案
第18题:当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时,应该按照中国人民银行的()计息。
A.国债利率
B.活期存款利率
C.同期同类存款利率
D.同期同类贷款利率
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:根据《建筑法》以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是()。
A.资质许可由原资质许可机关予以撤回
B.吊销资质证书,并处罚款
C.给予警告,或处罚款
D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质
正确答案:查看最佳答案
第20题:建筑施工企业变更法定代表人的,应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间,变更后()内。
A.10日
B.5日
C.15日
D.20日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是安全生产许可证的有效期。安全生产许可证在变更后10日内到原发证机关办理变更(企业名称.法定代表人.企业注册地址变更)
第21题:企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()
A.利息收入
B.接收捐款收入
C.财政拨款
D.租金收入
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中,除()以外均是法律所禁止的。
A.将承包的工程全部转让给他人完成的
B.将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的
C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
正确答案:查看最佳答案
第23题:关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持
B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任
C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任
D.承包人的保修责任可以免除
正确答案:查看最佳答案
第24题:关于建设工程自竣工验收备案的说法,正确的是()。
A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案
B.自竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件
C.工程竣工验收完成后,建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告
D.工程竣工验收备案表一式二份,一份由建设单位保存,一份留备案机关存档
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:根据《建造师执业资格制度暂行规定》的规定,建造师的执业范围不包括()。
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.从事其他施工活动的管理工作
C.法律.行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
第26题:环境保护设施的竣工验收,应当()。
A.单独申请并单独验收
B.与主体工程一同申请并同时组织验收
C.单独申请但与主体工程竣工验收同时进行
D.在主体工程验收结束后单独组织
正确答案:查看最佳答案
第27题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。
A.撤销安全生产许可证
B.吊销安全生产许可证
C.暂扣安全生产许可证并限期整改
D.责令停止生产,并处罚款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付()倍的工资。
A.2
B.3
C.4
D.5
正确答案:查看最佳答案
第29题:下列债中,属于当事人之间按照约定产生的债是()。
A.侵权之债
B.不当得利之债
C.无因管理之债
D.合同之债
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《商标法》,工商行政管理部门对涉嫌侵犯他人注册商标权的行为进行查处时,有权行使查封.扣押权的是()。
A.当事人与侵权活动有关的合同.发票.账簿
B.涉嫌从事侵权活动的场所(车间.仓库)
C.与侵权活动有关的所有物品(包括制造设备)
D.有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。
A.要求被检查单位提供工程质量保证金
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿
D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单
正确答案:查看最佳答案
第32题:根据《环境保护法》,企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚,可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法,正确的是()
A.责令改正,拒不改正的,可以按原处罚数额按日连续处罚
B.是否可以按日连续处罚,与是否责令改正无关
C.责令改正,拒不改正的,可以重新确定处罚数额按日连续处罚
D.方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是按日连续处罚的法律规定。企事业单位和其他生产经营者违法排放污染物,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的,可以按原处罚数额按日连续处罚。
第33题:关于工程建设标准的说法,正确的是()
A.国家标准和行业标准均是强制性标准
B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准
C.公布国家标准后,原有的行业标准继续实施
D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是工程建设国家标准。A选项,国家标准和行业标准既有强制性标准又有推荐性标准,C选项,公布国家标准后,原有的行业标准应当自行废止。D选项,国家标准的复审一般是在实施后5年进行一次。颁布日期是标准发布的时间,实施日期是标准开始生效的时间。
第34题:关干无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法,正确的是()
A.无资质承包主题签订的劳务分包合同无效,其合同权益不受法律保护
B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利
C.实际施工人以发包人为被告主张权利时,则与转包人.违法分包人无关
D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。
正确答案:查看最佳答案
参考解析:实际施工人的权益受到侵害时,其可以向合同相对方主张权利,甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利,实际施工人以转包人.违法分包人为被告起诉时,人民法院应当依法受理,实际施工人以发包人为被告主张权利时,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人,发包人只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。P65。
第35题:关于要约撤销的说法,正确的是()。
A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人
B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力
C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销
D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人
正确答案:查看最佳答案
第36题:关于工程再分包的说法,正确的是()
A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包
B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包
C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包
D.专业分包单位可以将非主体.非关键性的工作再分包给他人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:下列责任种类中,属于行政处罚的是()
A.管制
B.赔偿损失
C.返还财产
D.罚款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:P45~46,A属于刑罚,BC属于民事责任,D属于行政处罚。民事责任.行政责任.刑事责任种类的区分,每年考1分。
第38题:乙方的违约行为导致工程受到损失,甲方采取措施减损,导致损失减少到3万元,但甲方支出相应的措施费用0.5万元,乙方应该支付甲方()万元费用。
A.0.5
B.2.5
C.3
D.3.5
正确答案:查看最佳答案
第39题:甲乙双方签订的合同中,约定违约赔偿损失的费用为5万元,合同履行中,甲方违约造成乙方损失3万元,则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。
A.2
B.3
C.5
D.8
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在约定赔偿损失和法定赔偿损失中,原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失,作为约定赔偿损失,一旦发生违约并造成受害人的损害以后,受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。本题中,约定赔偿损失费用为5万元,而且实际损失小于5万元,因而甲方应按照约定损失赔偿额5万元支付给乙方。
第40题:某招标文件2017年5月3日(星期二)开始出售,招标文件规定投标2017年5月25日截止。2017年5月14日,招标人发现招标文件中关于工程量清单的某处内容需要澄清,遂于次日向所有投标人发出了澄清文件。下列说法中,正确的是()。
A.招标文件可以在2017年5月5日停止出售
B.招标文件载明的投标有效期可以从2017年5月26日开始计算
C.由于招标文件发出已超过10天,不能再进行澄清
D.该投标截止日应该推迟,至少应该延后至2017年5月30日
正确答案:查看最佳答案
第41题:根据我国土地用途和权属的划分,建设用地使用权()。
A.只能存于城市市区土地之上
B.可以存在于宅基地之上
C.可以存在于集体所有土地之上
D.可能存在于城市郊区上土地之上
正确答案:查看最佳答案
第42题:以市场主导,以守法.守信.守德.综合实力为基础进行综合评价的是()。
A.政府对市场主体的守法诚信评价
B.社会中介信用机构的综合信用评价
C.市场主体的自我综合信用评价
D.行政协会协助政府部门的综合信用评价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《建设工程安全生产管理条例》,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法,正确的是()。
A.责令限期改正,并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款
B.责令停业整顿,降低资质等级
C.责令限期改正,情节严重的,吊销资质证书
D.责令停业整顿,并处5万以上10万元以下的罚款
正确答案:查看最佳答案
第44题:根据《立法法》,下列事项中必须由法律规定的是()
A.税率的确定
B.环境保护
C.历史文化保护
D.加施工许可证的申请条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考察的始发的形式。税种的设立.税率的确定和税收征收基本制度只能由法律规定。
第45题:关于转代理的说法,正确是的是()
A.法定代理人死亡后可以转代理
B.复代理人和代理人均为被代理人选定
C.转代理不成立的,代理人对自己所转托的人负民事责任
D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的,可以不取得被代理人的同意
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:根据《工伤保险条例》,不能认定为工伤的情形是()。
A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故者本人伤害的
B.患职业病的
C.工外出期间,由于工作原因发生事故下落不明的
D.高空作业跌落的
正确答案:查看最佳答案
第47题:下列不属于委托代理关系终止原因的是()。
A.代理期限届满
B.被代理人取消委托或代理人辞去委托
C.被代理人死亡
D.被代理人丧失民事行为能力
正确答案:查看最佳答案
第48题:施工合同履行过程中出现以下情况,当事人一方可以免除违约责任的是()。
A.因为三通一平工期拖延,发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施,丁场地
B.因为发包方拖延提供图纸,导致工期拖延
C.因为发生洪灾,承包方无法在合同约定的工期内竣工
D.因为承包方自有设备损坏,导致工期拖延
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《合同法》中规定,合同履行过程中出现违约情况的,只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任,本题中只有选项C是发生洪灾后出现的违约。
第49题:在财产保险合同有效期内,保险标的危险程度显著增加,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人()
A.不能增加保险费,可以解除保险合同
B.不能解除保险合同,可以增加保险费
C.可以增加保险费,也可以解除保险合同
D.不能增加保险费,也不能解除保险合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。建筑工程一切险和安装工程一切险即为财产保险合同
第50题:下列关于承包人主要义务的表述中,错误的是()。
A.隐蔽工程隐蔽前,承包人应通知发包人检查
B.承包人可将建设工程主体结构的作业任务分包给劳务分包企业
C.如果工程质量不符合约定,承包人应免费维修或改建
D.建设工程竣工验收后,方可交付使用
正确答案:查看最佳答案
第51题:关于代理的说法,正确的是()。
A.经被代理人同意的转代理,代理人不再承担责任
B.同一代理事项有数位代理人的,应当推选牵头人
C.作为委托人的法人.非法人组织终止的,委托代理终止
D.表见代理是有权代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人,此时承租人享有的权利是()。
A.优先购买权
B.留置权
C.抗辩权
D.优先受偿权
正确答案:查看最佳答案
第53题:根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。
A.私营企业
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.合伙企业
正确答案:查看最佳答案
第54题:对于土方开挖工程,施工企业编制专项施工方案后,经()签字后实施。
A.施工企业项目经理.现场监理工程师
B.施工企业技术负责人.建设单位负责人
C.施工企业技术负责人.总监理工程师
D.建设单位负责人.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:P229正中间“二.编制安全专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点,有三个要点应把握,轮番命题:哪两个人签字?哪三类专项施工方案要经过专家论证?谁组织专家论证?
第55题:下列关于劳动合同期限的表述中,正确的是()。
A.劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件
B.劳动合同期限不包括试用期限
C.超过3次签订固定期限劳动合同的,用人单位应与劳动者签订无固定期限劳动合同
D.无固定期限劳动合同没有终止时间
正确答案:查看最佳答案
第56题:根据《建设工程质量管理条例》下列文件中,不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。
A.施工合同中约定采用推荐性标准
B.工程施工图纸
C.法律法规
D.监理合同
正确答案:查看最佳答案
第57题:按照上位法与下位法的法律地位与效力,下列说法中错误的是()。
A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》
B.《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》
C.《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》
D.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:在买卖合同中,标的物在订立合同之前已为买受人占有,合同生效即视为完成交付的方式,称为()。
A.拟制交付
B.占有改定
C.现实交付
D.简易交付
正确答案:查看最佳答案
第59题:在建设工程施工过程中,关于施工节材的说法,正确的是()。
A.应当使用散装水泥
B.应当使用预拌混凝土
C.禁止损毁耕地烧砖
D.禁止远距离运输
正确答案:查看最佳答案
第60题:关于注册建造师延续注册的说法,正确的是()。
A.延续注册有效期为3年
B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出
C.申请延续注册只需要提供原注册证书
D.延续注册执业期间不能申请变更注册
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行暴(同音字)破作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业,必须经国务院批准
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准
D.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业的,必须经国务院文物行政部门批准
正确答案:查看最佳答案
第62题:据《建筑业企业资质管理规定》,建筑业企业资质分为()三个序列。
A.特级.一级.二级
B.施工总承包.专业承包.施工劳务资质
C.工程总承包.施工总承包.施工分包承包资质
D.甲级.乙级.丙级
正确答案:查看最佳答案
第63题:除双方当事人意思表示一致以外,尚须交付标的物才能成立的合同,成为()
A.要式合同
B.实践合同
C.有偿合同
D.双务合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。
A.撤销安全生产许可证
B.吊销安全生产许可证
C.暂扣安全生产许可证并限期整改
D.责令停止生产,并处罚款
正确答案:查看最佳答案
第65题:甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同,经甲同意,乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法,正确的是()。
A.乙对丙的行为承担责任
B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任
C.甲与乙对丙的行为承担连带责任
D.乙对丙的选任及其对丙的指示,由甲与乙承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第66题:下列事项中,属于施工生产安全事故调查组职责的是()。
A.查明事故发生的间接经济损失
B.追究责任人的法律责任
C.提交事故调查报告
D.提出对受伤人员的赔偿方案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:根据《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护.文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。
A.监理单位
B.建设单位
C.总承包单位
D.分包单位
正确答案:查看最佳答案
第68题:下列争议中,受《仲裁法》调整的是()。
A.建设行政主管部门处理的行政争议
B.劳动争议
C.农林承包经营合同争议
D.建设工程施工合同争议
正确答案:查看最佳答案
第69题:关于保险索赔的说法,不正确的是()。
A.投保人进行保险索赔须提供必要的有效的证明
B.投保人应及时提出索赔
C.保险单上载明的保险财产没有全部损失,应该按照部分损失进行保险索赔
D.建设工程项目同时由多家公司承保,则可以分别向多家公司要求索赔
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:建设单位应当在工程竣工验收后三个月内向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。在验收过程中需要施工单位提交的档案资料包括()。
A.工程技术档案资料
B.竣工图
C.工程安全档案资料
D.工程质量保证资料
E.工程检验评定资料
正确答案:查看最佳答案
第71题:有效的仲裁协议必须同时具有下列内容()
A.选定的仲裁委员会
B.仲裁事项
C.仲裁地点
D.选定的仲裁员
E.请求仲裁的意思表示
正确答案:查看最佳答案
第72题:在某建设项目施工中形成的下列债中,属于合同之债的有()。
A.施工单位与材料供应商订立合同
B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人
C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号
D.材料供应商向施工单位交付材料
E.施工单位向材料供应商支付材料款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:关于诉讼时效中断的说法,正确的有()。
A.自诉讼时效中断的原因消除之日起六个月诉讼时效期间届
B.人民法院应当认定申报破产债权气提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力
C.权利人对同一债权中的部债权主张权利,诉讼时效中断的效力不及于剩余债权
D.债权转让的,应当认定诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断
E.因权利人被义务人控制,不能行使请求权的,诉讼时效中断
正确答案:查看最佳答案
第74题:下列情形中,需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的有()。
A.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用
B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用
C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用
D.部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用
E.根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用
正确答案:查看最佳答案
第75题:根椐《工伤保险条例》,建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有()。
A.出差途中,由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:项目负责人需要取得执业资格证书才能担任,其在项目现场带班的时间不少于本月施工进度的80%。下列关于项目负责人的安全生产责任主要包括()。
A.制定安全生产规章制度和操作规程
B.建设工程项目的安全施工负责
C.组织制定安全施工措施
D.消除安全事故隐患
E.及时.如实报告生产安全事故
正确答案:查看最佳答案
第77题:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括()。
A.依法承揽工程的勘察.设计业务
B.勘察.设计必须执行强制性标准
C.依法进行装修工程
D.依法办理工程质量监督手续
E.勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确
正确答案:查看最佳答案
第78题:合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院管辖,但不得违反级别管辖和专属管辖。
A.可以不是被告住在地
B.合同履行地
C.合同签订地
D.可以不是原告住所地
E.标的物所在地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:民事诉讼的基本特征包括()。
A.公权性
B.程序性
C.保密性
D.强制性
E.快捷性
正确答案:查看最佳答案
第80题:根据《民事诉讼法》,下列人员中,属于民事诉讼当事人的有()。
A.原告
B.被告
C.鉴定人
D.第三人
E.审判员
正确答案:查看最佳答案
第81题:根据规定,招标的方式有公开招标和邀请招标。对于应当公开招标的建设工程招标项目,有()情形,经批准可以进行邀请招标。
A.项目技术复杂或有特殊要求,只有少量几家潜在投标人可供选择的
B.某社区医院建筑面积300平方米
C.建设项目使用了专有技术
D.某集团公司给职工修建的家属楼
E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:建设工程债的产生根据有()。
A.合同
B.公证
C.侵权
D.无因管理
E.不当得利
正确答案:查看最佳答案
第83题:建设工程合同可以分为()。
A.建设工程造价咨询合同
B.建设工程勘察合同
C.建设工程监理委托合同
D.建设工程设计合同
E.建设工程施工合同
正确答案:查看最佳答案
第84题:关于法律责任的说法,正确的有()。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果
B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行
C.法律明确规定了法律责任的范围和性质
D.法律责任即承担不利的法律后果
E.法律责任的实现由国家强制力作为保障
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:关于仲裁协议效力的说法,正确的有()
A.合同无效,仲裁协议亦无效2016年一级建造师《工程法规》真题答案
B.仲裁协议有效,当事人也可以向法院提出诉讼
C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议
D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权
E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是仲裁协议的效力。A选项,合同无效不影响解决争议的条款,B选项,有效的仲裁协议就应该纠纷排除法院的管辖,C选项,仲裁的事项应在协议中明确,不得超出约定范围裁决。
第86题:对动产物权的设立和转让的说法中,正确的是()。
A.动产物权以占有和交付为公示手段
B.动产物权的设立和转让,应当依照法律规定交付
C.机动车等物权的设立.变更.转让和消灭,未经登记,不得对抗第三人
D.动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,但法律另有规定的除外
E.船舶.航空器等物权的设立.变更.转让和消灭,未经登记,不得对抗善意第三人
正确答案:查看最佳答案
第87题:工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一,其主要有以下档案和资料()。
A.工程项目竣工验收报告
B.图纸会审和技术交底记录
C.设计变更通知单
D.隐蔽验收记录及施工日志
E.安全技术资料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:建设单位办理工程竣工验收备案,应提交的材料包括()。
A.建设项目开工报告
B.施工图设计文件审查意见
C.验收人员签署的竣工验收原始文件
D.施工单位签署的工程质量保修书
E.市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料
正确答案:查看最佳答案
第89题:关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法,正确的有()。
A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的,第三人承担主要责任
B.代理人不履行职责,应当承担民事责任
C..被代理人知道代理人行为违法而不反对的,代理人承担主要责任
D.见代理的民事责任由被代理人承担
E.委托书授权不明的,责任由被代理人承担
正确答案:查看最佳答案
第90题:下列文件和资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有()
A.建设用地规划许可证
B.可行性研究报告
C.建设工程规划许可证
D.施工企业资质等级证书及营业执照副本
E.工程勘察设计文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:下列关于两阶段招标说法正确的是()。
A.技术复杂项目和无法精确拟定技术规格的项目适用两阶段招标
B.第一阶段提出不带价格的技术方案
C.第二阶段提交投标保证金
D.第二阶段提交最终的技术方案和投标报价
E.第一阶段既要提交技术方案还要提交投标保证金
正确答案:查看最佳答案
第92题:施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可,符合法律规定的认可方式有()。
A.总承包合同中约定分包的内容
B.建设单位指定分包人
C.总承包合同没有约定分包内容的,事先征得建设单位同意
D.劳务分包合同由建设单位确认
E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择
正确答案:查看最佳答案
第93题:下列选项中,当事人可以行使法定解除权的有()。
A.因不可抗力致使不能实现合同目的
B.在履行期满前,当事人一方明确表示不履行义务
C.当事人一方迟延履行义务,经催告后在合理期限内仍未能履行
D.当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的
E.在履行期满前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:根据《节约能源法》规定,国家对固定资产投资项目实行()制度,不符合强制性节能标准的项目,依法负责审批或者批准的机关不得批准或者核准建设。
A..节能评估
B.能复查
C.节能审査
D.节能审核
E.节能测试
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《节约能源法》规定,国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目,依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设。
第95题:表见代理除需符合代理的一般条件外,还需具备的特别构成要件包括()。
A.须本人存在过失
B.须相对人为善意
C.须被代理人丧失民事行为能力
D.须相对人主观故意
E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
正确答案:查看最佳答案
第96题:总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故,专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力,并一再违反总承包单位的安全管理指令,导致重大生产安全事故,则关于本工程的安全生产管理,下列说法中,正确的有()。
A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理
C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任
D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任
E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:根据《标准化法》,下列标准中不能制定为强制性标准的有()。
A.行业标准
B.地方标准
C.团体标准
D.企业标准
E.囯家标准
正确答案:查看最佳答案
第98题:关于可用于抵押和质押的产的说法,正确的有()。
A.不动产既可用于抵押,也可用于质押
B.动产既可用于抵押,也可用于质押
C.动产既可用于抵押,但不可用于质押
D.不动产可用于抵押,但不可用于质押
E.动产既可用于质押,但不可用于抵押
正确答案:查看最佳答案
第99题:委托代理的授权委托书应载明的事项包括()。
A.当事人的姓名和名称
B.代理人的姓名或名称
C.代理事项.权限和期间
D.委托人的签名或盖章
E.代理费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省广州一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!